发电厂设计合同
火力发电厂施工合同范本
火力发电厂施工合同范本
甲方：（发电厂建设单位名称）
地址：（单位地址）
联系人：（联系人姓名）
电话：（联系人电话）
乙方：（施工单位名称）
地址：（单位地址）
联系人：（联系人姓名）
电话：（联系人电话）
根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担火力发电厂的施工工程设计、施工和交付等相关事项达成如下合同：
第一条工程名称：火力发电厂施工工程
第二条工程概况：本工程由甲方出资建设，项目地点位于（具体地址）。
总建筑面积约为（具体面积），总投资金额约为（具体金额）。
工程包括但不限于建筑、设备安装、电气线路等内容。
第三条工程进度：工程的计划工期约为（具体工期），由乙方根据工程计划按时按质完成。
第四条施工内容：乙方应承担本工程的设计、施工、材料采购、质量监督等全部责任，并按照国家有关标准和规定进行施工。
第五条付款方式：甲方按照工程进度和质量对乙方进行支付。
具体付款方式为（详细说明）。
第六条质量保证：乙方应保证工程的质量符合国家标准和甲方要求，负责对工程质量进行检测和保修。
第七条违约责任：若一方未按照合同履行义务，应承担相应的违约责任。
第八条解决纠纷：双方在履行合同过程中如有纠纷应友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼解决。
第九条其他条款：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十条合同生效：本合同自双方签字盖章后生效，有效期为工程完工验收之日起至工程保修期结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人签字：代表人签字：
日期：日期：。
所谓EC合同
所谓EPC合同，即：设计-采购-施工(Engineering，Procurement and Construct)合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。
这种合同模式起源于20世纪60年代。
随着美国和其他发达国家工程技术的不断更新，不断涌现的新的项目需要加快建设。
激烈的市场竞争要求将新产品早日投入市场。
传统的设计-招标-施工的管理模式已不能满足业主的需要，于是新的工程项目总承包的模式就应运而生。
传统承包模式中，材料与工程设备通常是由项目总承包单位采购，但业主可保留对部分重要工程设备和特殊材料的采购权。
在EPC合同模式下，承包商的工作范围包括设计(engineering),工程材料和设备的采购(procurement)以及工程施工(construction)直至最后竣工，并在交付业主时能够立即运行。
这里的“设计”包括工程图纸的设计、工程规划和整个设计过程的管理工作。
该EPC合同条件通常适用承包商以交钥匙方式为业主承建工厂、发电厂、石油开发项目以及基础设施项目等。
EPC合同模式是一种快速跟进方式的合同管理模式。
EPC合同模式与过去那设计图纸全部完成之后再进行招标的传统的连续建设模式不同，在主体设计方案确定后，随着设计工作的进展，完成一部分分项工程的设计后，即对这一部分分项工程组织招标，进行施工。
传统的连续建设模式与快速跟进建设模式的对比见图示(附件)。
快速跟进模式的最大优点就是可以大大缩短工程从规划、设计到竣工的周期，节约建设投资，减少投资风险，可以比较早地取得收益。
一方面整个工程可以提前投产，另一方面减少了由于通货膨胀等不利因素造成的影响。
EPC合同模式下承包商对设计、采购和施工进行总承包，在项目初期和设计时就考虑到采购和施工的影响，避免了设计和采购、施工的矛盾，减少了由于设计错误、疏忽引起的变更，可以显著减少项目成本，缩短工期。
从EPC的实践看，即使业主付出的合同价格要高一些，甚至高出很多，他们仍愿意采用这种由承包商承担大部分风险的做法。
宣城发电厂(1×600MW)工程初步设计
国投宣城发电厂（1×600MW）工程初步设计第四卷热机部分第一册汽机部分说明书目录1 概述1.1设计依据1.2建设规模1.3电厂性质1.4主要设计原则1.5设计范围1.6主机型式、参数及主要技术规范2热力系统及主要辅助设备选择2.1 设计编制原则2.2 热力系统的主要设计原则及特点2.3 主要辅助设备的选择2.4 节约用水及减少工质损失的措施2.5 热力系统的主要经济指标3 系统运行方式3.1 机组启动条件及启动系统3.2 主要控制方式3.3 机组启动方式3.4 机组运行方式3.5 机组停用及事故处理3.6 机组及辅机系统安全保护和运行注意事项4 主厂房布置4.1 主厂房设计的主要原则4.2 主厂房布置及主要尺寸的确定4.3 检修起吊设施5 辅助设施5.1 修配车间、金属实验室5.2 压缩空气站及系统5.3 柴油发电机5.4 主厂房杂用水系统5.5 大宗气体系统5.6 氧气和乙炔系统5.7 保温材料1 概述1.1 设计依据1.1.1 中国国际工程咨询公司2005年12月发送的关于“国投宣城发电厂一期（1×600MW）工程可行性研究报告的审查意见”。
1.1.2 关于国投宣城发电厂（2×300MW）工程环境影响报告书审查意见。
1.1.3 国投宣城发电厂（1×600MW）工程可行性研究报告1.1.4 关于国投宣城发电厂（1×600MW）工程燃用煤煤质资料的函。
1.1.5 宣城发电厂与我院签定的《宣城发电厂1×600MW工程初步设计合同》1.2 建设规模宣城发电厂按规划容量2×600MW燃煤机组考虑。
本期建设1×600MW机组，不堵死再扩建的可能性。
1.3 电厂性质电厂性质：电厂承担区域基本负荷并满足电网调峰的需求。
1.4 主要设计原则结合工程实际情况，贯彻2000年示范电厂设计思路，优化设计方案。
·贯彻“安全可靠，经济适用，符合国情”的十二字建设方针；·贯彻节约用地、节约用水，保护环境的设计原则；·主厂房布置形式采用汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房的顺序排列·热力系统采用单元制（辅助蒸汽系统除外）。
电力设计专用合同模板
电力设计专用合同模板甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（设计方）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟开展电力设计项目，现委托乙方负责相关电力设计工作，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目背景甲方委托乙方开展电力设计项目，项目地址为（具体地址），项目范围包括但不限于电力系统设计、电气设备选型等工作。
第二条设计范围乙方承诺根据甲方要求，按照相关法律法规和标准规范，完成项目的相关设计工作。
具体设计范围包括但不限于：1. 电力系统设计方案；2. 电气设备的选型和配置；3. 配电线路的设计；4. 电力系统的接地设计；5. 其他甲方要求的设计内容。
第三条设计费用及支付方式1. 设计费用总额为（具体金额）人民币，全部由甲方支付。
2. 设计费用支付方式：甲方在签订本合同时需支付合同总额的20%作为首付款，余款在项目完成后一次性支付给乙方。
第四条设计工作进度1. 乙方应按照合同约定的设计范围和时间进度，有效保质保量地完成项目设计工作。
2. 项目设计工作进度计划如下（具体计划）。
3. 如遇特殊情况，导致设计工作进度延期，乙方应提前告知甲方，并重新商定进度。
第五条设计成果及知识产权1. 设计成果归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或复制设计成果。
2. 乙方因履行本合同所产生的知识产权，归属甲方所有，乙方应对设计过程中的技术秘密进行保密。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致项目设计工作无法按时交付，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果，甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同解释本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目设计工作完成之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容经甲、乙双方确认无误后签字生效。
（以下为法律声明）根据《中华人民共和国合同法》的规定，经过甲、乙双方充分协商，自愿达成如下合同，合同具有法律效力。
双方应当履行合同义务，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。
2x25mw蒸汽发电厂技术协议书
2x25mw蒸汽发电厂技术协议书2x25MW 蒸汽发电厂技术协议书甲方（项目发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（项目承包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拟建设一座 2x25MW 蒸汽发电厂，乙方具备相关的技术能力和经验，双方经友好协商，就该项目的技术事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：2x25MW 蒸汽发电厂建设项目2. 项目地点：______________________3. 项目规模：2 台 25MW 蒸汽发电机组二、技术要求1. 蒸汽轮机技术参数型号：______________________额定功率：25MW进汽压力：______________________进汽温度：______________________排汽压力：______________________ 2. 锅炉技术参数型号：______________________额定蒸发量：______________________蒸汽压力：______________________蒸汽温度：______________________燃料种类：______________________ 3. 发电机技术参数型号：______________________额定功率：25MW额定电压：______________________功率因数：______________________频率：______________________三、设备供应1. 乙方负责提供蒸汽轮机、锅炉、发电机及配套的辅助设备。
2024年电力建设工程设计分包协议书范文
2024年电力建设工程设计分包协议书范文工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（M2）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费本合同签定后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
甲方：乙方：____年____月____日2024年电力建设工程设计分包协议书范文（二）甲方（发包人）：_____乙方（承包人）：_____鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
电厂合同的模板
电厂合同的模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对其位于（地址）的电厂进行改造、建设、运营等服务项目，经双方协商一致，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方对电厂进行改造、建设、运营等服务项目，项目名称为（项目名称）。
第二条项目内容1. 乙方将根据甲方的要求对电厂进行改造、建设、运营等服务项目，项目包括但不限于电厂设备的更新、维护、管理等工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，保证项目的进度、质量和安全，并达到甲方设定的目标。
第三条项目费用1. 甲方应按照双方约定的费用方式向乙方支付项目费用，并按时全额支付。
2. 项目费用包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税费等。
第四条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为（工期），自项目开始实施起算。
第五条违约责任1. 任何一方违反本合同约定的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方可以协商解除合同，但应书面通知对方，并承担相应的解除合同责任。
第六条知识产权1. 乙方在履行本合同过程中所产生的技术和知识产权归乙方所有。
2. 甲方应尊重乙方的知识产权，严禁未经许可使用、复制、转让乙方的知识产权。
第七条保密条款双方应对合同项下的商业秘密和技术资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第八条法律适用及争议解决本合同的解释及履行适用中华人民共和国法律，双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交本合同签订地法院解决。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
输变电工程勘察设计合同
输变电工程勘察设计合同【文本】一、项目背景输变电工程是电力系统中非常重要的环节，主要负责将发电厂产生的电能输送到用户所在地，经过变电站进行变压、分配和调节后再送给用户。
为了确保输变电工程的安全、稳定和高效运行，勘察设计合同的签订显得尤为重要。
本文将详细介绍输变电工程勘察设计合同的标准格式。
二、合同主体1. 合同双方：本合同由甲方（以下简称“设计单位”）和乙方（以下简称“需方”）共同签订。
2. 合同目的：本合同的目的是为了明确设计单位在输变电工程勘察设计阶段的职责和义务，确保设计工作的顺利进行。
三、合同内容1. 项目概况：详细描述输变电工程的规模、位置、用途等基本信息。
2. 项目任务：明确设计单位需要完成的具体任务，包括但不限于勘察、设计、报批、审核等。
3. 设计范围：详细列出设计单位需要涉及的各个方面，如电气设计、土建设计、结构设计等。
4. 设计标准：根据国家相关规定和标准，确定设计单位需要遵循的技术规范和标准。
5. 交付标准：明确设计单位需要按照何种标准提交设计成果，包括报告、图纸、技术文件等。
6. 设计进度：规定设计单位需要按照何种时间节点完成各个任务，并约定相应的里程碑节点。
7. 人员配备：明确设计单位需要配备的专业人员及其资质要求。
8. 合同价款：约定设计单位的报酬及支付方式，可以根据设计任务的复杂程度和工期进行调整。
9. 合同变更：规定双方在设计过程中需要进行合同变更时的程序和要求。
10. 合同解除：约定双方在合同期间存在违约行为时的解除程序和责任承担。
11. 保密条款：明确设计单位需要对项目相关信息进行保密的要求。
12. 法律适用和争议解决：确定合同适用的法律法规和争议解决的方式。
四、合同执行1. 设计单位在签订合同后，按照合同内容和要求组织人员进行勘察设计工作。
2. 设计单位应按照合同约定的设计进度和质量要求完成设计任务，并及时向需方提交设计成果。
3. 需方应按照合同约定及时提供设计所需的相关资料和条件，并配合设计单位的工作。
电力建设工程设计合同
电力建设工程设计合同
电力行业的发展对电力建设工程设计合同的需求日益增长。
电力建设工程设计合同是电力工程设计过程中，甲方与乙方之间，明确双方权利义务、服务内容和实施方式、支付方式和标准的重要文件。
一个完善且合理的电力建设工程设计合同，对于保证工程设计质量、加强合同约束力和解决纠纷具有重要意义。
一、前言
二、合同主体
三、服务内容和范围
电力建设工程设计合同应明确工程设计的服务内容和范围。
服务内容主要包括：设计前期调研、设计方案编制、施工图设计、技术支持等。
服务范围主要包括：电力工程设计、电力设备选型、电力工程施工规划等。
合同应该明确每个服务内容和服务范围的工作要求和时间节点。
四、设计标准和质量控制
电力建设工程设计合同应明确设计标准和质量控制。
设计标准包括国家相关标准和行业规范，也可以根据甲方的要求增加额外的标准。
质量控制主要包括设计过程中的质量控制措施和质量验收标准。
合同应该明确设计过程中的设计文件审查、技术交底和设计文件归档等环节。
五、报酬和付款方式
六、保密义务
七、违约责任和争议解决
八、其他条款
需要注意的是，电力建设工程设计合同应遵循相关法律法规的规定，双方应在公平、平等、自愿的原则下进行合同签署，合同的内容应明确、具体、可行。
同时，双方应当按照合同约定履行各自的义务，保障工程的设计质量和进度，并妥善解决合同履行中的争议和纠纷。
30MW汽轮发电机技术协议(最终版)
目录1．总则............................................................. 错误!未定义书签。
2．设计和运行条件 ........................................... 错误!未定义书签。
3．技术要求...................................................... 错误!未定义书签。
4．监造、检验和试验........................................ 错误!未定义书签。
5．技术资料及交付进度 . (18)6．供货范围、随机备品备件及专用工具 ........... 错误!未定义书签。
7．技术服务...................................................... 错误!未定义书签。
1．总则1.1本技术协议适用于浙江嘉化工业园投资发展有限公司兴港热电厂二期项目(简称“热电二期项目”) 发电机及其附属设备。
对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。
1.2发电机及所有附属设备应是成熟的、先进的，并具有制造相同容量机组且运行成功的实践经验。
不得使用试验性的设计和部件。
1.3买方在本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.4买方须执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。
有矛盾时，按较高标准执行。
合同签订后，卖方应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。
1.5在签订合同之后，买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权力，卖方承诺予以满足技术要求。
如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。
FIDIC合同条款解析及案例
FIDIC合同条款解析及案例引言国际工程领域内，FIDIC合同被广泛采用并成为一种标准的合同格式。
FIDIC全称为国际造价工程师与建筑师联合会（Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils）。
它的合同模板多达多个，被分为红、黄、银三本，同时还有绿本合同。
FIDIC合同的全称为《国际造价工程师与建筑师联合会建造合同条件》（FIDIC Conditions of Contract for Construction）。
FIDIC合同针对国际工程领域而设计，标志着国际建筑领域进入了更为规范的时代。
本文将对FIDIC合同条款进行解析，并结合实际案例进行分析。
FIDIC合同条款解析第一章总则《FIDIC合同条件》规定，本合同所称“工程”包括建设工程、工艺装置、设备和材料的设计、采购、施工、安装、试验、调试、运行等。
该合同条款中还包括“合同文件”的定义。
合同文件指《FIDIC合同条件》、合同附件以及与本合同相关的合同文件。
所有合同文件在一定范围内应彼此协调并构成一个完整的内容，对于合同的内容解释，以合同条款为准。
第二章建造合同该章节主要涉及工程合同的执行方式，包括承包商提交的文件和工程计划，以及工程变更和补救措施的条款。
其中，工程变更是指工程合同在履约期间，由于各种原因发生变更的部分，变更后相关的工程变更单需要由双方在协商后签署。
第三章执行工程在“执行工程”这一章节中，契约双方需要就工期、施工安全、机电设备和材料等方面进行详细的规定。
为保证工程的顺利进行，在合同约定的工期内，承包商需要按照合同我们的要求进行构筑，确保工程顺利完成。
第四章支付条款支付条款包括了合同价款的结构、支付时间和额度等，是工程合同中最为重要的一部分。
本合同中，货币的支付必须符合当地法规，当然，如果是在外国进行工程建设，货币的支出需要按照国际贸易惯例进行。
第五章保证金保证金是一种为了保障履约的方式。
2x25mw蒸汽发电厂技术协议书
2x25mw蒸汽发电厂技术协议书2x25MW 蒸汽发电厂技术协议书甲方（需方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（供方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方计划建设一座 2x25MW 蒸汽发电厂，并拟向乙方采购相关设备和技术服务，为明确双方在项目中的权利和义务，确保项目顺利实施，经双方友好协商，达成以下技术协议：一、项目概述1. 项目名称：2x25MW 蒸汽发电厂建设项目2. 项目地点：____________________3. 项目规模：2 台 25MW 蒸汽发电机组及配套设施二、技术规范和标准1. 乙方提供的设备和技术应符合以下国家和行业标准（列出具体标准名称和编号）：[标准 1][标准 2]-...2. 如国家和行业标准发生更新，乙方应确保所提供的设备和技术符合最新标准。
三、设备清单及技术参数1. 蒸汽锅炉型号：________________额定蒸发量：______ t/h额定蒸汽压力：______ MPa额定蒸汽温度：______ ℃.....2. 汽轮机型号：________________额定功率：______ MW进汽压力：______ MPa进汽温度：______ ℃.....3. 发电机型号：________________额定功率：______ MW额定电压：______ kV功率因数：______.....4. 其他配套设备（列出设备名称、型号、技术参数等）四、技术服务1. 乙方负责设备的安装、调试和试运行，确保设备正常运行。
2. 乙方为甲方提供设备操作和维护培训，培训内容包括设备原理、操作方法、维护保养等。
供电工程设计合同书模板
供电工程设计合同书模板合同范本专家。
标题，供电工程设计合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
乙方（受托方），【乙方名称】。
鉴于甲方拟进行供电工程设计项目，现委托乙方进行相关设计工作，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。
1.1 甲方委托乙方进行供电工程设计项目，具体内容包括但不限于电气设计方案、电气设备选型、电气系统布局等。
1.2 乙方应按照甲方要求，合理、科学地进行供电工程设计，保证设计方案符合国家相关标准和法律法规要求。
第二条合同价款。
2.1 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付设计费用。
2.2 设计费用总额为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。
第三条交付标准。
3.1 乙方应按照约定时间交付供电工程设计成果，并提供相应的设计文件和报告。
3.2 设计成果应符合双方约定的标准和要求，如有不符合之处，乙方应在约定时间内进行修改完善。
第四条知识产权。
4.1 供电工程设计成果的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让设计成果。
4.2 乙方在设计过程中所使用的技术和资料，应保密并不得泄露给第三方。
第五条违约责任。
5.1 若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至供电工程设计项目完工验收之日终止。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改，并作为本合同的附件。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，______________签订日期，______________。
以上为供电工程设计合同书模板，若需要对合同内容进行定制或有任何疑问，请随时与我联系。
胜利发电厂二期2×300MW工程施工组织设计
胜利发电厂二期2×300MW工程施工组织设计山东电力建设第三工程公司胜利发电厂二期2×300MW工程施工组织总设计山东电力建设第三工程公司胜利发电厂工地二○○一年六月二十日业主及监理工程师审批意见：意见内容：代表签字日期山东电力建设第三工程公司主要编审批人员名单批准：孙德高审核：粘建军胜利电厂项目经理李风华公司副总工程师兼胜利电厂项目副经理薛长军胜利电厂项目副经理李平昌公司副总工程师兼工程部主任张洪松公司副总工程师沈炎公司副总工程师兼安监部主任吴廷森公司技术部主任曲武公司资源管理部主任曹晓公司技术部副主任主要参加编写人员：刘方江李国山隋钦杰林建伟张崇尧李平王爱先杨波仲维全王金田蔡振强刘作侠于乐军吴太平邹晓管恩田编制依据本设计遵循电力工业部《电力建设工程施工技术管理制度》中的《施工组织设计编审制度》及《火力发电工程施工组织设计导则》，并参照下列文件进行编制：1 胜利发电厂二期2×300MW机组批复文件。
2 国家电力公司西北电力设计院《胜利发电厂二期2×300MW厂区总平面图》。
3 胜利发电厂二期工程施工招标文件4 山东电力建设第三工程公司与胜利石油管理局签定的施工合同。
5 施工现场状况。
目录第一章工程概况 (1)第一节工程概述 (1)第二节工程特点 (2)第三节承包范围 (3)第二章主要工程量 (4)第三章施工总平面布置 (13)第一节布置依据及原则 (13)第二节布置概述 (13)第三节施工总平面管理 (154)第四章力能供应 (16)第一节供电 (16)第二节供水..... ....................................................................................................................................... ..16第三节施工供热.. (16)第四节施工用氧气、沈华气、氩气、压缩空气 (18)第五节通讯 (18)第五章主要施工方案及重大技术措施 (19)第一节土建 (19)第二节安装 (23)第三节大件运输和吊装 (29)第四节焊接和热处理 (35)第五节冬雨季施工方案 (39)第六章施工综合进度 (41)第一节里程碑控制点 (41)第二节综合进度计划 (41)第四节一、二期过渡项目 (42)第五节工期保证措施 (42)第七章资源配置计划 (43)第一节主要施工机具到位计划 (43)第二节图纸交付进度 (43)第三节主要材料、设备交付进度 (43)第四节劳动力配置计划 (43)第八章现场及外委加工计划 (44)第九章技术培训计划 (45)第十章主要技术经济指标 (46)第十一章新技术、新工艺、新材料的推广应用 (48)第十二章施工管理与组织 (50)第一节施工管理模式概述 (50)第二节组织机构 (52)第三节部门职责 (55)第四节工程规划 (58)第十三章质量保证措施 (60)第一节质量目标 (60)第二节质量保证措施 (62)第三节质量保证程序文件和制度 (83)第四节施工组织专业设计编制计划 (83)第五节设备堆放、防护措施 (83)第十四章施工安全和文明施工管理 (85)第一节施工安全管理 (85)第十五章附件 (95)第一章工程概况第一节工程概述胜利发电厂位于山东省东营市万泉村东南侧，北邻南二路，南依规划中的德中铁路，距广蒲河约两公里，东邻排水干渠，西为辛店农场。
发电厂与用户之间合同模板
发电厂与用户之间合同模板甲方（供电方）：发电厂名称乙方（用电方）：用户名称鉴于：1. 甲方是一家合法成立并有效存在的发电厂，具备供电资质，并有能力提供符合国家规定的电力供应服务。
2. 乙方是一家合法成立并有效存在的用户，拥有用电需求，并愿意向甲方购买电力。
经甲、乙双方协商一致，达成如下合同：第一条供电范围甲方同意向乙方供应电力，供应电力的范围是由甲、乙双方约定的用电设备所在地。
第二条供电方式甲方向乙方供电的方式是固定供电，固定电量和按需供电（可选）。
供电方式的具体约定见附件一。
第三条供电价格1. 供电价格为甲、乙双方约定的电价，具体价格见附件二。
2. 乙方应按照约定的供电价格支付电费。
电费支付方式为月结，乙方应在每月底前将电费支付至甲方指定的账户。
第四条电力计量1. 乙方应安装符合国家标准的电表，并应遵守电表使用规定。
2. 乙方每月应当将电表读数报告给甲方，甲方根据实际用电量计算电费。
第五条供电保障1. 甲方应按照国家规定，保证向乙方供应持续、稳定、优质的电力。
2. 乙方应按照国家规定保障用电设备的正常运行，确保电力接入设备及线路安全。
第六条电费调整1. 供电价格随着国家有关部门的电价调整而相应调整，调整幅度不得超过国家规定的幅度。
2. 如有其他相关费用调整，甲、乙双方应协商一致确定具体调整事宜。
第七条违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的任何义务的，则应当承担违约责任。
2. 如一方违约，另一方有权解除合同，并有权要求违约方赔偿因违约造成的损失。
第八条合同期限本合同的有效期限为至（具体时间），如需续签，需提前（具体时间）进行商议。
第九条其他事宜本合同如有未尽事宜，双方应协商解决，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条合同变更1. 本合同的任何条款如需修改应由双方协商一致，并以书面形式签署。
2. 经双方协商一致变更的合同条款应对双方具有同等的法律效力。
第十一条争议解决本合同的履行、解释和争议均适用中华人民共和国法律。
电厂常用合同模板
电厂常用合同模板（合同编号）甲方：（乙方全称及地址）乙方：（甲方全称及地址）鉴于甲方为一家正式注册的电厂，具备从事发电业务的资质和能力；乙方为一家需求电力的企业或个人；双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的乙方委托甲方按照本合同的约定，向乙方提供电力服务，并保证提供的电力质量和服务质量达到乙方需求。
第二条电力供应1. 乙方保证在合同项下购买的电力将用于合法用途，并不得擅自转售或用于其他非约定用途。
2. 甲方应按照约定的电力供应方案，及时向乙方供应稳定、可靠的电力。
3. 甲方应保证提供的电力质量稳定，并遵守国家有关电力供应的规定。
第三条电力价格1. 甲方应按照双方协商的价格体系向乙方提供电力，并按时向乙方提供电费账单。
2. 电力价格的调整应经双方协商一致，并书面确认。
第四条付款方式及账期1. 乙方应按照合同约定的价格及数量，按时足额支付电费。
2. 电费的支付方式为（现金、银行转账等），具体付款方式由双方商定。
3. 电费账期一般为每月一次，具体账期由双方商定。
第五条保密义务1. 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密及其他保密信息予以保密，并不得向第三方透露。
2. 除非经对方书面授权，否则不得将有关合同内容及执行情况向他人泄露。
第六条违约责任1. 在合作过程中，如一方违反合同规定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应在对方发出书面通知后，及时履行合同义务或赔偿损失。
第七条合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
2. 补充协议具有与原合同同等的法律效力。
第八条合同解除1. 双方经协商一致，可随时解除本合同，并应提前（具体天数）书面通知对方。
2. 未经协商一致，任何一方不得擅自解除合同，并应承担相应的违约责任。
第九条争议解决本合同的履行及有效性发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的仲裁机构进行调解或裁决。
第十条其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为（具体年限）。
发电厂消防工程合同协议书
甲方（发包方）：[发电厂名称]乙方（承包方）：[消防工程公司名称]鉴于甲方需要在其发电厂内进行消防设施的建设与安装，乙方具备相应的资质和技术力量，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就发电厂消防工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[发电厂名称]消防工程2. 工程地点：[发电厂具体地址]3. 工程内容：包括但不限于消防自动报警系统、消防喷淋系统、消防栓系统、消防泵房、消防水池、消防通道、消防通讯系统等消防设施的建设与安装。
二、工程承包方式1. 乙方负责发电厂消防工程的全部施工任务，包括但不限于设计、材料采购、施工、调试、验收等。
2. 甲方提供施工所需的场地、水电等基础设施。
三、工程工期1. 本工程自合同签订之日起，预计工期为[工期天数]天。
2. 乙方应在接到甲方进场通知后[进场时间]内进场施工。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关消防工程的设计规范、施工规范和验收标准进行施工。
2. 工程质量标准应达到国家相关验收规范的要求。
五、工程价款1. 本工程总价款为人民币[工程总价款]元。
2. 工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的[百分比]%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价款的[百分比]%。
六、合同履行与违约责任1. 双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。
2. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：[发电厂名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]签订日期：[签订日期]乙方（盖章）：[消防工程公司名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]签订日期：[签订日期]附件：1. 发电厂消防工程设计方案2. 发电厂消防工程预算书3. 发电厂消防工程进度计划。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：光伏扶贫项目。
1.2 工程地点：仅限于甲方开发的农户。
1.3 承包范围：1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4 合同工期：按甲方要求。
1.5 承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期2.1 施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2 乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。
甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3 遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误得工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3.1 乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定与现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准与规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
火葬场发电厂合作协议模板
协议编号：_______签订日期：_______年_______月_______日甲方：_______火葬场（以下简称“甲方”）乙方：_______发电厂（以下简称“乙方”）鉴于：1. 甲方为_______市（县）的火葬场，主要负责遗体火化及相关服务，并拥有一定的能源消耗需求。
2. 乙方为_______发电厂，主要从事电力生产、供应及相关服务，具备余热回收利用的技术和能力。
3. 甲方为降低能源成本，提高能源利用效率，乙方为拓展余热回收市场，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成以下协议：一、合作内容1. 余热回收利用：乙方同意将其发电过程中产生的余热，按照甲方提出的供热需求，接入甲方火葬场供热系统，为甲方提供热能。
2. 电力供应：乙方按照甲方实际用电需求，优先保障甲方电力供应，并确保供电质量。
3. 技术支持：乙方提供余热回收利用系统的设计、安装、调试及运行维护等相关技术支持。
4. 资源共享：双方在确保安全的前提下，可共享部分资源，如设备、场地等，以降低运营成本。
二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权要求乙方按照协议约定提供余热和电力。
- 甲方应按时支付乙方余热和电力的费用。
- 甲方应配合乙方进行余热回收利用系统的运行维护。
2. 乙方权利与义务：- 乙方应按照协议约定提供余热和电力。
- 乙方应保证余热和电力的质量。
- 乙方应负责余热回收利用系统的设计、安装、调试及运行维护。
四、费用及支付方式1. 余热费用：甲方按乙方提供的余热量和约定价格支付余热费用。
2. 电力费用：甲方按乙方提供的电量和约定价格支付电力费用。
3. 支付方式：双方协商确定，可采用银行转账、支票等方式支付。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发电厂设计合同篇一：电力建设工程设计合同合同编号：XX08电力建设工程设计合同工程名称：10KV供电线路工程发包方：吉林省三和矿业有限公司设计方：吉林省东能电力工程有限公司合同签订地点：长春市合同签订时间：XX年 7月 11 日目录1、工程项目名称、规模、阶段、投资 ................................................ .. (2)2、设计内容及范围 ................................................ . (2)3、设计工作要求................................................. .. (3)4、设计依据、标准和资质 ................................................ . (3)5、资料提交及期限 ................................................ . (3)6、合同设计费及支付方式 ................................................ . (3)7、甲方权利义务................................................. .. (4)8 乙方权利义务................................................. .. (4)9、设计变更 ................................................ ................................................... .. 510、保密 ................................................ ................................................... .. (5)11.不可抗力 ................................................................................................... (6)12、违约责任 ................................................ (6)13、合同变更、解除 ................................................ .. (6)14、争议的解决................................................. . (7)15、健康、安全和环境保护 ................................................ .. (7)16、合同效力及其他约定事项 ................................................ . (7)电力建设工程设计合同发包方(简称甲方)：吉林省三和矿业有限公司住所：企业（法人）营业执照注册号：法定代表（负责）人：设计方(简称乙方)：吉林省东能电力工程有限公司住所：长春市自由大路4755号鸿石国际大厦602室企业（法人）营业执照注册号：2XX0000084525法定代表人：金鲜光根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。
1、工程项目名称、规模、阶段、投资、工程项目名称： 10 kV 供电线路工程公里、工程建设地点：磐石市、工程设计规模：新建 10 KV线路公里，高压电缆敷设米，室内新建高压配电柜面及配套保护等、工程设计阶段：方案设计及概算阶段、施工图阶段、工程估算投资：暂定 100 万元。
2、设计内容及范围设计范围：建设项目方案设计、设计概算、施工图设计等。
设计内容：进行现场调查，依据相关规范、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等；按照建设单位要求，参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议；参加施工图交底、施工图会审等会议；参加竣工验收。
3、设计工作要求时间与进度：按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关服务。
设计质量与深度：设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》，充分考虑项目的功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性及效能性。
4、设计依据、标准和资质设计依据：设计委托书或设计中标文件；甲方提交的基础资料；乙方采用的主要设计标准及规范：《66kV及以下架空线路设计规范》 GB50061-1997 ；乙方资质等级：电力行业专业乙级。
5、资料提交及期限甲方向乙方提供设计委托书等文件资料，并对其完整性、可靠性负责；乙方按甲方要求时间向甲方交付项目建议书（电子文档）、装订成册的初步设计图纸（方案设计）和概算各6份，施工图纸8份等设计资料和文件，并对其真实性、准确性、完整性全面负责。
6、合同设计费及支付方式合同设计费（含税）：设计费取费基数以甲方工程造价管理部门审后概算中工程费用为准，暂定为 100 万元；设计费收费优惠价按工程造价的4%；合同设计费暂定为人民币（大写）：肆万圆整（小写）元，待概算审定后调整设计费。
合同设计收费依据按以下方式确定设计招标中标价；双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定；双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定；按照条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
由其它方式确定的合同设计费不再调整；支付方式按照下列第款规定执行：分期支付：合同生效之日起日内，甲方支付设计费定金（大写）壹万伍仟圆整；（小写）元其他剩余部分待乙方向甲方交付设计文件并通过审查后连同调整部分一次性支付；收款人：吉林省东能电力工程公司；开户行：吉林银行吉顺支行；账号： 010101XX90005841 。
7、甲方权利义务要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查；要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计；及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；不得擅自修改乙方编制的设计文件；确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意；为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境。
8 乙方权利义务按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件；不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务；根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案；按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。
不篇二：电厂合同发电厂箱变移位及电缆敷设工程施发包单位：承包单位：签订日期：工合XXXXXXX XXXXXXX同电力建设工程施工合同发包方：XXXXXXX（以下简称甲方）承包方：XXXXXXX （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：发电厂箱变移位及电缆敷设工程二、工程地址：XXXXXXXX三、工程内容：1、1台800KVA箱变移位（不含箱变基础施工部分）；2、敷设YJV22 3×95电缆510米等（含土建施工部分）；（详见施工图设计说明书）第二条承包方式及付款方式1、承包方式：（1）、采取包工包料的方式。
（YJV22 3×95电缆510米由甲方提供）（2）、总合同价款为：大写：（￥元）。
（3）本合同价款为含税价。
（4）本合同未包含当地的青苗赔偿以及工农矛盾协调等费用。
2、付款方式：（1）、乙方材料进场、正式开始施工后甲方付给乙方50%的工程款。
（2）、工程验收合格甲方付给乙方100%的工程款。
第三条合同工期根据甲方要求和现场情况，在日前进场，至年第四条工程质量及工程验收1、乙方应根据相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同发出指令施工，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。
2、工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定标准等规定的合格条件。
工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，按合同总价或结算总价的1%计取违约金。
第五条双方责任甲方工作甲方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，完成以下工作：1、组织乙方及有关部门进行图纸会审和设计交底。
2、委派甲方代表，协助施工前期准备工作，在开工前，向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
3、对工程进度、工程质量进行督促、检查，负责配合设计变更签证，协助处理设计、施工单位之间在工程中存在的问题。
4、竣工验收后办理工程结算。
乙方工作1、施工过程中应严格执行安全文明施工制度等有关规定，必须有可靠的安全施工防护措施。
2、按工程需要设置施工使用照明、围栏及警示标志，并做好安全、防护设施的维修。
乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
3、做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的保护工作。
4、保证施工现场清洁。
承担因违反有关规定造成的罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的罚款除外。
第六条违约责任1、本合同双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付工程总价10%的违约金（本条另有约定的除外）。
2、除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。