建设工程招标与投标(单选-多选)
招投标法试题单选题、多选题
B.需要备案的项目由省级人民政府认定
C.需要备案的项目由招标人上级主管部门批准
D.需要审批、核准的项目，由审批、核准部门认定
19.确定中标人的权利属于
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.行政监督机构
20.下列关于工程建设项目评标委员会的说法中，错误的是
A.评标应当由招标人负责组建的评标委员会负责
8.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法，符合法律规定的是
A.资格预审结束后还必须发布招标公告
B.招标公告可以代替招标文件
C.招标公告的内容与资格预审公告内容一致
D.招标公告的发布可以与招标文件的发出同时进行
9.（ ）后，评标委员会即告解散。
A.书面评标报告备案完毕
B.向中标人发出中标通知书
A.核准招标方案
B.实施行政处罚
C.检查投标文件密封
D.受理当事人异议
E.公证人员现场见证
判断题请选择您要选择的答案以后，然后点击”暂存“或“提交答卷”。
1.评标专家必须自觉参加专家管理部门组织的培训活动，但不一定要通过考核。
√ ×
2.评标委员会不能书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
A.细微偏差
B.重大偏差
C.含糊不清问题
D.相互矛盾的问题
15.下列关于要约的说法中，正确的是
A.要约是订立合同的意思表示
B.要约不可以撤回
C.招标公告属于要约
D.招标文件属于要约
16.根据《招标投标法》，招标投标活动不符合法律规定时，下列主体中，不能以质疑投诉的方式寻求帮助的是
A.招标人
B.资格预审申请人
A.不予受理
建筑工程项目招投标与合同管理-国家开放大学电大机考网考题目答案
建筑工程项目招投标与合同管理一、单选题1.建设工程项目管理规划的编制应由 (A) 负责。
A 项目经理B 总承包方C 施工方D 设计方2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是 (A)。
A 投保建筑工程险B 进行专题安全教育C 设置警示牌D 设置边坡护壁3.下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是 (A)A 组织结构模式B 工作流程组织C 项目结构模式D 组织分工4.当补充文件与招标文件内容不一致时，应以 (C) 为准A 招标文件B 答复函件C 补充文件D 会议纪要5.下列有关分包合同说法中，错误的是 (B)。
A 必须经发包人同意B 禁止分包单位再次分C 禁止总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位D 主体工程可以分包6.某工程停工 1 个月，其机械使用费的索赔计算依据为 (D)A 自有机械窝工费按机械台班上涨费计算B 租赁机械按台班折旧费计算C 租赁机械按机械台班上涨D 自有机械窝工费按台班折旧费索赔7.下列各项内容不属于施工成本计划的依据的是 (A)A 设计概算B 分包合同C 合同报价书D 已签订的工程合同8.以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要指示和规划的书面方案是指 (D)A 成本预测B 成本核算C 成本考核D 成本计划9.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是 4 万元，实际成本是 48 万元，因此要分析产量、单价，损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是 (D)A 比较法B 构成比率法C 动态比率法D 因素分析法10.由于工程暂停的索赔，在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是 (D)。
A 利息B 保函手续费C 现场管理费D 利润11.流水施工中的工艺参数是指 (A)。
A 施工过程数B 流水节拍C 施工段数D 流水步距12.双代号网络图和单代号网络图的最大区别是 (A)A 表示工作的符号不同B 使用范围不同C 参数计算方法不同D 节点编号不同13.工程网络计划工期优化的目的是为了寻求 (B)A 满足要求工期的计划安排B 工程总费用最低的工期安排C 资源使用的合理安排D 资源有限条件下的最短工期安排14.工作 A 有三项紧后工作 B、C、D，其持续时间为：B=5、C=7、D=6，最迟完成时间为 B=13、 C=15、D=13，则工作 A 的最迟完成时间为 (C)。
工程招投标(含答案)
工程招投标考核题(答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上,标清题号)）一、单选题(共20题,每题2分,共40分)1．招标投标法规定，应由（B ）监督招标活动是否依法进行。
A、招标人的董事会B、建设行政主管部门C、仲裁机构D、招标代理机构2．“评标价”是指（D)。
A、标底价格B、中标的合同价格C、投标书中标明的报价D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值3．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在( D）人民币以上的，必须进行招标。
A．50万元B．100万元C．150万元D．200万元4．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为施工总承包二级资质，则该施工联合体应按( B ）资质确定等级。
A．一级B．二级C．三级D．特级5．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。
A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6．甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体与招标人签订合同并提交了l0万元履约保证金。
履行过程中两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是（ A )。
A．10万元履约保证金不予退还B．10万元履约保证金可以退还一半C．若未给招标人造成损失,履约保证金可退还D．若未给招标人造成损失,履约保证金可以退还一半7．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，约定权利义务的承担比例为3：3:4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。
则( D ).A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议招标人要求丙承担D．甲不得拒绝招标人的要求，但在履行后可向丙追偿400万元8．某省高速公路扩建工程，有甲、乙、丙、丁、戊五家单位参与投标,根据招标投标法的有关规定,下列说法正确的是（ C )。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
建筑工程题库-下列情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
C.招标文件中可以明确最高投标限价
D.招标文件中可以明确最高投标限价的计算方法
E.招标人不得规定最低投标限价
● 根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。故本题应选ACDE。
[多选]下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
[多选]关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（ ）。
A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。
B.填土工作一般由场地最低部分开始。
C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。
[单选]关于设计概算编制应考虑的因素，下列选项错误的是（ ）。
A.编制时项目所在地的价格水平
B.建设项目施工条件等因素对投资的影响
C.按项目建设单位要求的工期预测的建设期价格水平
D.资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响
● 设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目的实际投资；设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；还应按项目合理工期预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。故应选答案C。
建筑工程题库-招标投标活动应当遵循( )的原则。.txt
[多选]招标投标活动应当遵循（ ）的原则。
A.自愿B.公正C.公开D.公平E.诚实信用● 本题暂无解析[多选]建设工程施工合同发包人的主要义务包括（ ）。
A.提供必要施工条件B.及时检查隐蔽工程C.及时验收工程D.支付工程价款E.对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明● 本题暂无解析[多选]根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（ ）。
A.生产工具用具使用费B.临时设施摊销费C.场地清理费D.工程定位复测费E.施工机械安装、拆卸和进出场费● 本题暂无解析[单选]建设工程项目管理规划的编制应当有（ ）负责，并邀请项目管理班子的主要人员参加。
A.业主B.总经理C.项目经理D.监理工程师● 建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，属于业主方项目管理范畴。
[单选]作为项目管理对象(或管理单元)的建设工程项目，可能是独立的单项工程或单位工程，甚至某一主要分部工程；也可能是一个由群体建筑或线型工程组成的建设项目，反映（ ）的质量特性。
A.安全可靠B.使用功能C.艺术文化D.建筑环境● 本题暂无解析[单选]以下被禁止用作高等级路面基层，只能做底基层的是（ ）。
A.煤灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定土● 本题考核的是二灰稳定土特点。
二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用作高等级路面的基层，而只能做底基层。
二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。
[多选]如果进行敏感性分析的目的是对不同的技术方案进行选择，一般应选择（ ）的技术方案。
A.敏感程度大B.敏感程度小C.承受风险能力强D.可靠性大E.风险小● 本题暂无解析[单选]注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（ ）个月内申请续展注册。
A.3广东自考报考广东自考本科报考广东专升本报考广东成人高考报考C.9D.12● 第四版教材P29，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。
建设工程招投标与合同管理(第3版)-宋春岩-习题答案
招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位，建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书，向教育局提出项目申请，由教育局发文，向发改委提出立项申请。
2.发改委发文，对项目进行立项审批。
（行政服务中心发改委窗口，5个工作日）3.凭发改委批文到国土局办理征地手续，申领建设用地规划许可证；土地勘查中心对项目用地进行测量勘查，形成地形图、红线图，电子图刻盘。
（国土局、土地勘测中心，10个工作日）（见附件1、2、3、4、5、6）4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。
（校管站发标，市规划局用地规划处组织招标，，15个工作日）（见附件7）5.各设计单位进行整体规划方案设计（30－45个工作日）。
6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审，修改完善（20－25个工作日）。
7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请，设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。
（市规划局用地规划处，15个工作日）（见附件8）8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告（10个工作日）；可研报告报市发改委审批。
同步可向市（区）环保局提出环境评审申请，由环保局推荐单位编写环评报告（10个工作日），并办理污水排放协议（污水排放管理处，5个工作日）和废油脂处理协议（有处理废油脂资质的公司）。
9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计（即扩初设计）和投资概算（20个工作日）。
初步设计方案报发改委审批。
（见附件9、10、11、12、13）10.发改委对初步设计方案组织设计审查会，邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善，提出修改意见。
11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见（5个工作日），如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批，交纳相应人防费用（5个工作日）。
2022年二建《建筑管理与实务》建筑工程施工招标投标管理16道(带答案解析)
二建建筑管理与实务第 1题：解析题(本题20分)某地政府委托某房地产开发公司代建住宅楼工程，地下1层，地上16层，建筑面积2200m2。
共有甲、乙、丙丁等8家施工单位报名参加投标。
最终乙施工单位中标，并于2008年8月1日与某房地产开发公司按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工合同。
合同总价款4840万元，合同工期350d。
在招投标过程中发生了如下事件：事件一：某地政府为了控制建安成本，指定了专门的招标代理机构。
事件二：招标代理机构在招标文件发售后的第二天，发现甲施工单位在一个月前发生了特别重大的安全事故，于是取消了甲施工单位的投标资格。
事件三：在签订的合同时，约定采用固定总价一次性包死，不再调整。
问题：1．指出事件一中某地政府做法不妥之处，说明理由。
2．事件二中招标代理机构的做法是否妥当？说明理由。
3．指出事件三中施工合同总价一次性包死的做法是否妥当？说明理由【答案解析】：1．事件一中,某地政府指定招标代理机构的做法不妥当。
因为招标投标法实施条例中规定任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
2．事件二中,招标代理机构的做法妥当。
因为招标投标法实施条例中对投标人必须具备的条件做出了规定,其中之一是投标人投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故。
而甲施工单位在一个月前发生过重大安全事故,属于投标当年发生的重大事故。
因此可以取消甲施工单位的投标资格。
3．事件三中,施工合同总价一次性包死的做法妥当。
该合同价款约定方式属于常用的合同价款约定方式之一,且本工程具有造价低、规模小、工期短的特点,符合总价合同的特征。
第 2题：解析题(本题20分)某省重点工程项目计划于2008年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。
于2008年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。
该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20～22日购买了招标文件。
2018-1-1-招投标法(单选题)(10)(1)
2018-1-1-招投标法（单选题82）1.《招标投标法》规定，按照（）原则，招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在的投标人。
[2分]A.公开B.公平C.公正D.诚实信用参考答案：B2.根据《招标投标法》的规定，下列对招标人的分类以及招标应具备的条件表述中不正确的是（）。
[2分]A.招标人分为二类：一是法人；二是其他组织B.招标人分为三类：一是法人；二是其他组织；三是自然人C.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准D.招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明参考答案：B3.《招标投标法》规定，（）自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。
[2分]A.招标人无权B.招标人有权C.监督部门有权D.主管部门有权参考答案：B4.以下关于招标公告发布制度的规定中表述不正确的是（）。
[2分]A.《招标投标法》规定了招标公告发布制度B.原国家计委根据国务院授权，确定了发布依法必须招标项目招标公告的国家指定媒介C.各地方政府审批权限内的招标项目的招标公告，可在各级建设行政主管部门指定的媒介上发布D.依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布参考答案：C5.招标评标标准应当具有唯一性，对所有投标人实行唯一标准。
这体现了招标投标活动应当遵循的（）原则。
[2分]A.公开B.公平C.公正D.诚实信用参考答案：C6.按照《招标投标法》的规定，大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节，通常情况下（）为要约。
[2分]A.招标人发出的招标公告B.投标人提交的投标文件C.招标人发出的招标文件D.招标人发出的中标通知书参考答案：B7.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标文件表述中不正确的是（）。
[2分]A.招标文件应根据项目特点和实际需要进行编制B.招标人应当按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售招标文件。
SD省建设工程评标专家招投标法规知识水平考试题库(单选题带答案)
第一部分单选题（185 题）1.总则(10 题)1.招标投标法规体系，按层级依次是( )。
A. 法律、规章、制度B. 法律、规章、文件C. 法律、法规、规章、制度D. 法律、法规、规章2.下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是( )。
A. 适用于我国境内进行的招标投标活动B. 在香港、澳门地区也适用C. 只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动D. 使用国际组织贷款的项目也必须适用3.《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受( )实施的监督。
A. 招标人B. 公证机关C. 纪检、监察机关D. 有关行政监督部门4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》从( )开始实施。
A. 2013 年2 月1 日B. 2012 年2 月1 日C. 2013 年3 月1 日D. 2012 年3 月1 日5.《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从( )开始实施。
A. 2013 年2 月1 日B. 2012 年2 月1 日C. 2013 年3 月1 日D. 2012 年3 月1 日6. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》中所称工程，不包括( )。
A. 装修建筑物B. 修缮构筑物C. 拆除建筑物D. 土地整理7. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》中所称与工程建设有关的服务，不包括( )。
A. 勘察设计B. 设计监理C. 物业管理D. 施工监理8.依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括( )。
A. 住房城乡建设主管部门B. 水利主管部门C. 财政主管部门D. 交通主管部门9.《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》所称市政工程不包括( )。
Ａ. 污水处理工程Ｂ. 供水工程Ｃ. 排水工程Ｄ. 水库建设工程10. 任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。
体现了招标投标的( )原则。
A. 公开B. 公正C. 公平D. 诚实信用2.招标(10 题)1.根据《招标投标法》的规定，下列关于招标人的说法中，正确的是( )。
招标投标法考试试题及答案
招标投标法考试试题姓名一、单选题（本题４０小题．每小题2分，共８０分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案。
）1.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列关于投标人参与工程建设项目投标应当具备的条件的说法中，错误的是（ D ）。
A．具有独立订立合同的权利B．具有履行合同的能力C．投标资格没有被取消D．最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题2. 潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金，但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件，投标人将承担的后果是（ C ）。
A．投标保证金被没收B．被记入违约黑名单C．不承担法律责任D．造成本次招标失败的，应当赔偿招标人损失3.根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，负责受理投诉的行政监督部门应当自受理投诉之日起（ D ）个工作日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。
A.５B.10C.20D.３０4. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，可以担任评标委员会成员的是（ C ）。
A. 投标人的近亲属B. 项目主管部门的人员C.与招标人有经济利益关系的人D. 曾因招标受过行政处罚的5. 某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（ D ）。
A．由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘B．选择其中3家国有大型施工单位进程考察C．电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间D．统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会6.根据国家相关法律规定，下列关于投标保证金的说法正确的是（ B ）。
A．投标保证金只能以保函形式提交B．投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C．投标保证金在中标通知书到达中标人之日生效D．投标保证金即定金7. 根据《招标投标法》，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）。
A．抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了“公开原则”，有利于对评标专家的监督B．抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C．评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密D．在中标结果确定之前，必须对评标专家进行保密8.根据《招标投标法》规定，下列对于投标文件的送达表述中不正确的是（ C ）。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（A）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。
《建设工程招投标与合同管理》第四章习题集答案
《建设工程招投标与合同管理》第四章习题集答案（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------第4章建设工程施工投标具体业务一、单选题1.投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件A. 附和B. 否定C.响应 D 实质性响应2.投标文件正文（），副本份数件与投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。
当正本和副本不一致时，以正本为主。
A.1份 B .2份 C. 3份 D. 4份3.投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。
委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（）A.意见书Ｂ.法定委托书 C.指定委托书 D.授权委托书4.下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（）A.投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会B.投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议C.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议Ｄ.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议5.《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（）A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币C. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币6.下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（）A.开启时间B.投标人地址C.投标人名称D.投标人邮政编码826025 65A9 斩i32807 8027 耧26472 6768 杨C32723 7FD3 翓-7.工程投标文件一般的内容不包括（）A.技术性能参数的详细描述B.投标函及投标函附录C.施工组织设计D.已标价的工程量清单8.招标文件内容组成中，投标人最为关注的核心内容是（）A.投标人须知B.评价办法C.合同条件及格式D.工程量清单9.下列选项中，对投标保证金金额的相关内容描述不正确的是（）A.投标保证金金额通常有相对比例金额和固定金额俩种形式B.相对比例是以投标总价作为计算基数C.固定比例是招标文件规定投标人提交统一金额的投标保证金D.相对比例投标保证金金额与投标报价无关10.在投标文件格式中，（）即是投标人投标决策承诺的根据，有是投标中标后组织实施的必要准备。
东北财经大学16秋《工程招投标》在线作业
东北财经大学16秋《工程招投标》在线作业一、单选题（共10道试题，共30分。
）V1.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.5B.7C.14D.20满分：3分2.如果企业经济实力较弱，经不起失策的打击，最好投（）。
A.风险标B.保本标C.盈利标D.保险标满分：3分3.以实现最佳盈利为目标，对盈利较小的项目热情不高，对盈利大的项目充满自信的策略是（）。
A.竞争性策略B.盈利型策略C.深入竞争对手腹地策略D.生存性策略满分：3分4.以下属于招标人与投标人之间串通投标的有（）。
A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.招标人在开标前开启投标文件C.招标人向投标人泄露标底D.招标人预先内定投标人满分：3分5.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.5B.45C.7D.30满分：3分6.采购数额在300万元以上以及技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为（）人以上的单数。
A.7B.10C.3D.5满分：3分7.投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。
A.七B.五C.十D.三满分：3分8.以竞争为手段，以开拓市场、低盈利为目标，在精确计算成本的基础上充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的的策略是（）。
A.生存性策略B.深入竞争对手腹地策略C.盈利型策略D.竞争性策略满分：3分9.招标和投标起源于（）。
A.中国B.美国C.德国D.英国满分：3分10.价性比法的公式V=P/C中P指的是（）。
A.性能分B.商务得分C.价性比D.价格分满分：3分二、多选题（共10道试题，共40分。
）V1.下列属于投标人自身条件的可行性研究内容的有（）。
A.项目资金来源是否有保障B.投标人应根据招标文件的规定或工程规模，考虑企业施工资质是否满足规定和需要C.投标人能否对工程项目部实施有效的管理，管理的方案是否可行D.研究业主的管理水平满分：4分2.投标文件的组成部分有（）。
《建筑工程项目招投标与合同管理》在线考试-2
《建筑工程项目招投标与合同管理》形成性考核二总共30题共20分一. 判断题（共10题,共6分）3. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算4. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承5. 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。
（0.6分）7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获9. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到10. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。
（0.6二. 单选题（共15题,共9分）2. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。
在清单工程量5. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。
2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文6. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，7. 投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量11. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原14. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项三. 多选题（共5题,共5分）2. 根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30 日内，中标单位应与发包人依据( )等签订工程施工11。
二级建造师建筑工程管理与实务建筑工程项目施工管理建筑工程施工招标投标管理综合练习与答案
二级建造师建筑工程管理与实务2A320000 建筑工程项目施工管理2A320010 建筑工程施工招标投标管理综合练习与答案一、单选题1、采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。
A.1B.2C.3D.4【参考答案】：C【试题解析】：招标分为公开招标和邀请招标。
公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标至少要三家以上。
2、某大型基础设施建设中，必须依法进行招标的项目是（）。
A.勘察.设计.施工.劳务分包B.勘察.设计.施工.监理C.勘察.施工.重要设备.土方开挖D.勘察.设计.施工.周转材料租赁【参考答案】：B【试题解析】：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标。
故选项A.C.D错误。
3、依据《招投标法》规定，需要重新招标的情况有（）。
A.投标人少于5人的B.投标人少于3人的C.投标人少于4人的D.对投标人数无规定【参考答案】：B【试题解析】：投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
故A.C.D错误二、多选题1、关于招标人行为的说法，正确的有（）。
A.招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场C.招标人不得组织单个潜在投标人踏勘项目现场，可以组织部分潜在投标人探勘项目现场D.招标人可以组织全部投标人踏勘项目现场E.招标人不组织踏勘项目现场【参考答案】：A,D,E【试题解析】：招标投标活动应当遵循公开.公平.公正和诚实信用的原则。
招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场，招标人可以组织全部投标人踏勘项目现场。
故选项B.C错误。
2、在中华人民共和国境内，下列项目中必须招标的有（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单选题-建设工程招标与投标1．招标投标活动应当遵循的原则不包括( D )。
A．公开B．公平C．公正D．公信2．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，( B )。
A．必须进行招标B．必须进行公开招标C．可不进行招标D．根据资金提供方要求确定3．以下可不进行招标的项目是( D )。
A．施工单项合同估算价250万人民币B．重要生产设备采购价l20万人民币C．监理合同估算价80万元D．各单项合同估算价均低于必须招标项目的规定标准，但项目总投资额为2000万元4．依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，这是招投标活动( D )原则的反映。
A．信息透明B．公平C．合法D．公开5．国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以( B )。
A．直接发包B．进行邀请招标C．进行议标D．不用招标6．按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其( A )、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A．招标范围B．招标金额c．资金来源D．投资估算7．依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过( B )报刊、信息网络或者其他媒介发布。
A．公开的8．国家指定的C．专门的D．权威的8．招标公告应当载明的信息不包括( D )。
A．招标人的名称和地址8．招标项目的性质、数量C．招标项目的实施地点和时间D．招标项目的技术、质量要求9．编制招标文件，( C )。
A．可根据招标项目的特点和需要指定特定的生产供应者B．可任意划分标段C．应当包括拟签订合同的主要条款D．不能透露招标控制价10．按照施工项目投标工作程序，在参加招标人组织踏勘项目现场后，接下来的步骤是( D )。
A．投标人编制投标文件8．发售招标文件C．确定招标组织形式D．召开标前会议11．招标文件( C )特定的生产供应者。
A．可以要求B．视情况要求C．不得要求D．经主管部门批准后可要求12．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( C )前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．5日B．7日C．1 5日D．30日13．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。
A．30日B．20日C．1 5日D．7日14．招标代理机构( B )办理招标事宜，并遵守法律法规的规定。
A．有权自行B．应当在招标人委托的范围内C．应根据项目实际情况D．应根据有关行政主管部门的指示15．依据《招标投标法》规定，以下说法错误的是( C )。
A．招标人有权自行选择招标代理机构B．依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案C．招标人有可能是自然人D．招标人可以自行办理招标事宜的，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜16．招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经( A )同意，不得转让招标代理业务。
A．招标人8．建设行政主管部门C．人民政府D．发展计划部门17．以下主体不能成为建设工程招标项目的投标人的有( C )。
A．建筑公司B．材料供应商C．个人D．设计单位18．以下对投标人的说法错误的是( A )。
A．必须响应招标B．应当具备承担招标项目的能力C．公开招标的科研项目不允许个人参加投标，投标的个人仍适用《招标投标法》有关投标人的规定D．必须满足招标文件的资格条件19．以下哪种行为属于投标人串通投标行为( C )。
A．招标人预先内定中标人B．招标人向投标人泄露标底C．投标人之间相互约定抬高报价D．投标人向评标专家行贿20．投标人禁止行使的行为不包括( D )。
A．相互串通投标报价，损害招标人的合法权益B．与招标人串通投标，损害社会公共利益C．以他人名义投标D．以比其他投标人低很多的价格投标21．依据《招标投标法》的规定，以下说法错误的是( B )。
A．投标人不得相互串通投标报价B．可以联合他人以他人名义投标C．禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标D．不得以低于成本的报价竞标22．以下行为不属于以他人名义投标的是( C )。
A．投标人挂靠其他施工单位B．从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书C．自己在他人的投标文件上加盖印章或签字D．由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字23.《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，以下属于不合理条件的有( D )。
A．要求投标人必须有类似工程经验B．要求投标人必须有相应资质等级C．要求投标人必须递交适当数额的投标保证金D．要求投标人必须获得过省级以上优质工程奖24．投标保证金有效期应当超出投标有效期( C )天。
A．1 5 8．20 C．30 D．3525.依据《招标投标法》的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的( A )之前，投标人补充、修改、替代或者撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。
A．投标有效期终止8．签订合同C．确定中标通知书D．开标26.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以( D )已提交的投标文件。
A. 补充B．补充或修改C．撤回D．补充、修改或撤回27．投标人应当按照( C )的要求编制投标文件。
A．法律法规B强制性规范C．招标文件D．市场竞争28．投标保证金的作用是( A )。
A．仅保护招标人的利益B．仅保护投标人的利益C．防止双方违约D．维护招投标秩序，保证招投标活动顺利进行29．开标地点应为( C )。
A．工程所在地建设工程交易中心B．招标方临时指定的地点C．招标文件中预先确定的地点D．招标方的办公场地30．《招标投标法》规定，开标由( A )主持，邀请所有投标人参加。
A．招标人8．建设单位C．招标代理单位D．招投标行政主管单位31．评标委员会在评标时，对投标文件中错误修正的原则说法正确的是( D )。
A．大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B．总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准C．对不同文字文本的解释发生异议的，以投标方国家文字文本为准D．总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外32．评标委员会应当按照( C )评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A．《招标投标法》规定的B．科学合理的C．招标文件确定的D．经2／3以上评标专家同意的33．关于评标专家的确定，以下错误的是( C )。
A．一般招标项目可以采取从专家库中随机抽取方式B．特殊招标项目可以由招标人从专家库中直接确定C．与招标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会34．评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担( B )。
A．集体责任B．个人责任C．全部责任D．连带责任35．某大型公用事业项目，评标委员会总人数为11人，其中经济、技术方面的专家最少应为( B )人。
A．7 8．8 C．9 D．1036．经评审的最低投标价法在满足了招标文件实质性要求的情况下，评标委员会根据招标文件规定的评审指标和标准对投标单位的报价进行修正，得到( C )。
A．合理价8．最低价C．评审价D．满意价37．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为( B )人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总成员的2／3。
A．3 8．5 C．6 D．738．依法必须进行招标的项目，招标人( A )。
A．应选择排名第一的候选人为中标人B．可以任意选择候选人为中标人C．应选择其中报价最低的候选人为中标人D．和候选人谈判后再选择中标人39．招标人与中标人签订合同后( B )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A．3 8．5 C．7 D．1040．中标人的投标，应当符合的条件之一是，能够最大限度的满足招标文件中规定的各项( A )评价标准。
A．综合B．最低C．最高D．专项41．( B )，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A．公开招标项目B．依法必须进行招标的项目C．邀请招标项目D．政府投资项目42．对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由( A )规定。
A．国务院B．有关行政监督部门C．建设行政主管部门D．国务院发展改革部门43．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处( D )的罚款。
A．合同金额2％以上5％以下B．2万元以上l0万元以下C．合同金额2％0以上5‰以下D．1万元以上5万元以下44．中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其( A )参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
A．2年至5年内8．2年内C．3年内D．5年内多选题-建设工程招标与投标1．《招标投标法》规定，可以不进行招标的项目有( ABD )。
A．涉及国家安全、国家秘密的项目B．抢险救灾的项目C．工程技术复杂只有少数几家企业能够胜任的项目D．属于利用扶贫资金实行以工代赈的项目2．进行施工招标应当具备的条件有( ABC )。
A．招标人依法成立B．资金来源已经落实C．有招标所需的设计图纸及技术资料D．初步设计履行审批手续，还未批准3．《招标投标法》规定，招标文件应当包括的内容有( ABC )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
A．招标项目的技术要求B．对投标人资格审查的标准C．投标报价要求和评标标准D．招标项目的实施时间和地点4．招标代理机构应当具备的条件有( ABC )。
A．从事招标代理业务的营业场所和相应资金B．能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C．符合要求可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D．必备的相关业务经验5．下列选项中，属于投标人实施的不正当行为的是( ABC )。
A．投标人以低于成本的报价竞标B．投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标C．投标人以远高于成本的报价竞标D．招标人预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍6．下列行为均属于招标人与投标人串通投标有( ABC )。
A．招标人向投标人泄露标底B．招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价C．招标人预先内定中标人D．招标人在开标前找投标人谈话7．联合体投标的，( ABD )。