建筑安装工程施工合同示范文本
建筑安装工程承包施工合同5篇
建筑安装工程承包施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于__________的建筑安装工程项目施工事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况工程名称：__________建筑安装工程项目。
工程地点：__________。
承包范围：包括但不限于土建、给排水、电气安装等施工图纸所示全部内容。
具体以甲方提供的施工图纸、设计变更及交底记录为准。
二、合同工期开工日期：本合同签订后______天内开工。
具体开工日期由甲方发出开工通知为准。
竣工日期：本合同工程定于______年______月______日竣工并交付使用。
由于乙方原因造成的延误工期，每延误一天罚款______元作为违约金支付给甲方。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成工程，双方可协商顺延工期。
三、质量与检验标准本工程质量标准按照现行国家验收规范及省市工程质量验收评定优良标准，工程质量达到合格等级。
乙方必须精心组织施工，严格执行现行施工规范及设计要求，确保工程质量达到优良标准。
若因乙方原因造成工程质量问题或返工损失，由乙方承担全部责任及经济损失。
四、合同价款及支付方式篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建筑安装工程的承包施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：本工程的设计、施工、验收等全过程。
包括但不限于土建、给排水、电气、暖通、消防等全部工程内容。
建设施工合同示范文本
建筑施工合同示范文本发包方：__________________（以下简称甲方）承包方：__________________（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把__________________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：（一）工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：__________________元（大写：__________________）（二）工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期__________________天。
（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为______年____月____日至______年____月____日，总工期__________________天。
（三）本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
（四）工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
（五）其它约定1、甲方承担的安全责任、权利（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
建筑施工安装工程承包合同(3篇)
建筑施工安装工程承包合同____年____月____日，_____（简称甲方），与_____（简称乙方），签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：____________________________________。
2.工程地点：________________________________________。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方在_____建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。
5.安装工程总价格：____美元整。
6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即____美元整;第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即____美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即____美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即____美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即____美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即____美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即____美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。
若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。
若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。
乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
建筑安装工程施工合同书样本
建筑安装工程施工合同书样本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：__________建筑安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围内包括所有建筑安装工程施工图设计范围内的全部内容。
2.2合同内容：包括但不限于施工图纸所示的所有建筑安装工程，包括给排水、供电、通风、空调、消防、智能化等系统的设计、施工、验收、保修等。
第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
第四条工程质量与标准4.1工程质量：本工程质量应达到国家标准和行业标准的要求，并符合设计文件和施工图纸的要求。
4.2工程标准：本工程应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其它相关标准的要求。
第五条合同工期5.1合同工期：本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。
5.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第六条合同的履行6.1甲方应按合同约定的时间和金额支付合同价款。
6.2乙方应按合同约定的时间和质量要求完成工程。
6.3乙方应按合同约定的内容提供施工图纸和技术文件，并对施工过程中的设计变更负责。
6.4乙方应按照合同约定的标准进行施工，并保证工程质量。
第七条违约责任7.1甲方违约：甲方未按合同约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇
建筑施工合同示范文本范文（范本）6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建筑施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________二、工期1. 开工日期：_______年____月____日。
2. 竣工日期：_______年____月____日。
三、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价格包含但不限于材料费、人工费、措施费等所有相关费用。
2. 付款方式：根据工程进度进行支付。
具体支付节点为：开工前支付工程总价的____%；完成基础施工后支付____%；主体结构封顶后支付____%；竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方的相关施工规范及标准进行。
3. 甲方在工程竣工后进行验收，如发现质量不符合约定的，应提出整改意见，乙方应当按照要求进行整改并承担相应费用。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，防止因施工造成安全事故。
如因乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
3. 乙方应遵守文明施工相关规定，保持施工现场整洁，做到工完场清。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定提供设计图纸及相关技术资料。
2. 甲方应负责协调施工现场的各方关系，为乙方施工创造条件。
3. 甲方应按约定支付工程进度款。
建设工程施工合同书(示范文本)6篇
建设工程施工合同书（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（承包方）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方需要建设_____________工程，经过合法程序，同意由乙方承担该工程的施工任务。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：_____________________________4. 工程规模及结构形式：_____________________________二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：_____________________________2. 工程竣工日期：_____________________________3. 工程进度计划及关键节点：_____________细节条款约定____________三、工程承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料方式承包本工程。
2. 承包范围：包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
3. 排除范围：____________细节条款约定____________。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____________元（大写：____________元整）。
建设工程施工合同示范文本2023精选7篇
建立工程施工合同示范文本2023精选7篇建立工程施工合同示范文本2023精选7篇(篇一)发包人〔全称〕：_________承包人〔全称〕：_________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，发、承包人就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模及构造特征：_________工程承包范围：_________工程立项批准文号：_________资金_________二、合同工期开工日期：_________开工日期：_________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准：_________四、合同价款币种：_________合同总价〔大写〕：_________元〔小写〕￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书〔招标工程〕；□详见经确认的工程报价单或预算书〔非招标工程〕五、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书〔适用招投标工程〕；3、投标文件〔适用招投标工程〕；4、经确认的工程报价单或预算书〔适用非招投标工程〕；5、本合同专用条款和补充条款；6、本合同通用条款；7、标准、标准及有关技术文件；8、图纸；9、工程量清单；10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12、工程进展过程中的有关信件、数据电文〔电报、电传、、电子数据交换和____〕。
六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予他们的定义一样。
七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进展施工、开工，在缺陷责任期内承当工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
建筑安装工程承包合同参考范本(3篇)
建筑安装工程承包合同参考范本合同编号：_____发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称____________________________________________;2、工程地点____________________________________________;3、工程计划批准单位及文号______________________________;4、工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。
（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限1、本工程合同总工期为____天（日历天从开工之日算起）。
2、本工程开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前____天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
（3）不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
（4）在施工中因停水、停电连续影响____小时以上者。
（5）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
（7）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1、本工程合同总价为人民币____元。
安装工程施工合同简单版(6篇)
安装工程施工合同简单版订立合同双方：建设单位：_____（以下简称发包方）施工单位：_____（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称：_____第二条：工程地点：_____第三条：建筑面积：_____第四条：工程价款及付款方法：_____第五条：工程期限（开工、竣工时间）_____第六条：工程质量标准第七条：承包形式及材料设备供应第八条：发包方义务：1.开工前____天，甲方给乙方施工图一式____份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。
（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）2.按协议分工，开工前____天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务乙方负责：1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。
开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，____天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
6.……第十条：违约责任及奖励条款第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本____份，承包方、发包方各一份，报送_____、_____各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：_____（盖章）承包方：_____（盖章）法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 地址：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____签约日期：____年____月____日安装工程施工合同简单版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量（大写）_____台，安装电梯，数量（大写）_____台。
安装工程施工合同书(4篇)
安装工程施工合同书发包方(甲方)：_____合同编号：_____承包方(乙方)：_____签订地点：_____按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：_____。
1.3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
1.4承包方式：_____。
1.5工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工。
1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
1.7合同价款：人民币￥_____元。
第二条甲方工作2.1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行施工现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作3.1指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇
建设工程施工合同书（示范文本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程延误，经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准：本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限：工程竣工验收后，乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题，乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：大写____________元整，小写￥______元（具体造价根据工程实际结算）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容，严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准，确保工程质量。
标准版建筑安装工程合同范本(4篇)
标准版建筑安装工程合同范本合同编号:甲方（发包单位）：江苏_____公司乙方（承包单位）：无锡_____公司根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：1.工程名称：住宅小区一期工程（17楼）2.工程地点：安徽_____市红十字会医院南边3.工程结构：框剪结构4.承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求：1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求：钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式：按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.七、结算方式：1、950元2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的 50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，_____年后无质量问题全额无息返还。
八、工程期限： 131、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：（1）施工现场未能达到开工条件；（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、质量标准符合以下有关钢结构规范：（1）甲方提供的工程施工图纸；（2）《钢结构施工与验收规范》GB50205-20（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。
建筑工程施工合同示范文本(8篇)
建筑工程施工合同示范文本发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守则的原则，经双方协商一致同。
意签定以下施工合同条款，保证信守执行。
一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面（防水工程除外）、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。
二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方奖励乙方人民币壹万元。
2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%，余款作为本工程维修保证金，待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。
4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。
三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。
乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工，服从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发现乙方有违背质量要求的施工情况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方承担，情节严重的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。
2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500_____1000元人民币，属甲方原因，工期顺延。
3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。
建筑安装工程合同范本6篇
建筑安装工程合同范本6篇第1篇示例：建筑安装工程合同范本甲方（发包方）：单位名称：_________法定代表人：_________地址：_________电话：_________鉴于甲方拟承建建筑安装工程，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目基本情况甲方委托乙方承担_________________（建筑安装工程名称），工程具体地点为_________________，工程总造价为______________元，工程开始日期为_______________，完工日期为_______________。
第二条工程内容乙方应按照国家相关法律法规和建筑安装工程技术标准，完成以下工程内容：1.承担_________________（具体工程内容）的设计、施工、监理等工作；2.按照甲方要求提供施工材料，并根据实际情况进行合理使用；3.遵守工程进度安排，保证按时交付工程。
第三条价款及支付方式1.乙方应按照工程的分期进度，甲方根据实际工作完成情况及验收结果，支付相应的工程款项；2.工程款项总额为_____________元，分____期支付，每期支付比例为_____________。
第四条质量保证1.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求，对工程实施过程中出现的问题及时进行处理；2.工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期为_____________，并对工程质量进行保障。
第五条安全保障1.乙方应设置安全生产管理人员，负责落实安全生产措施，保障施工过程中的人员和设备安全；2.甲方应向乙方提供必要的安全防护设施和安全作业指导，共同保障工程施工安全。
第六条违约责任1.任何一方在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任；2.乙方如未按照合同约定进行工程施工，甲方有权单方面终止合同，并要求承担违约金和相应的损失赔偿。
第七条合同变更1.未经双方协商一致，合同内容不得私自更改；2.如确需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，并按变更后的内容执行。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
建筑施工合同范本（通用10篇）
建筑施工合同范本（通用10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的法律效力与日俱增，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的建筑施工合同，欢迎阅读与收藏。
建筑施工合同篇1甲方：_______乙方：_______甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条：工程总价本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。
_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。
甲方：_______乙方：______________年________月_________日建筑施工合同篇2甲方：xxx乙方：xxx根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本（一）: 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么？第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书建设工程施工合同范本（二）: 《建设工程施工合同（示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任（1）由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延；设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本（三）: 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,不属于设计变更范围的是A．更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B．改变工程质量等级要求C．增减合同中约定的工作量D．改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本（四）: 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程，建筑面积18000平方米。
建筑安装工程施工合同范本
建筑安装工程施工合同范本1. 引言本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方自愿缔结，遵循平等互利、公开透明的原则，为确保双方合作达到预期目标，特订立本合同。
2. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间在建筑安装工程方面的权利和义务，规定工程的施工内容、进度、质量要求、支付方式等相关事宜，以确保工程的顺利实施和按时完工。
3. 合同内容3.1 工程概况甲方委托乙方进行以下建筑安装工程：•工程名称：（填写具体工程名称）•工程地址：（填写具体工程地址）•工程规模：（填写工程规模）•工程竣工日期：（填写工程竣工日期）3.2 工程内容•详细列出建筑安装工程的具体内容和范围，明确乙方需要完成的任务和提供的设备、材料等。
3.3 工程进度•双方约定工程的施工期限，明确各阶段的工作时间表和完成要求。
3.4 工程质量要求•在此详细描述工程的质量要求，包括但不限于材料质量、施工工艺等。
3.5 工程报酬和支付方式•双方协商确定工程的总报酬，并约定支付方式和付款时间。
4. 合同履行4.1 甲方的责任•甲方应提供必要的工程设计文件、施工图纸等相关资料。
•甲方应按时支付乙方约定的工程款项。
4.2 乙方的责任•乙方应按合同规定的工程内容和质量要求进行施工。
•乙方应保证施工过程的安全和质量，并按时完成工程。
5. 变更和解除5.1 变更•任何一方在施工过程中，发现合同内容需要变更的，应及时书面通知对方，并经双方协商确认后进行变更。
5.2 解除•若双方协商一致，可以解除本合同。
解除后，双方应根据实际工作情况协商处理未完工程及相关费用。
6. 违约责任6.1 违约认定•若一方未履行合同的任何条款，构成违约行为，则应承担违约责任。
6.2 违约赔偿•违约方应支付守约方违约金作为赔偿，违约金金额按照双方协商确定。
7. 争议解决•对于因合同履行产生的争议，双方应友好协商解决，无法解决的，提交相关国家法律法规规定的仲裁机构裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑安装工程施工合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月建筑安装工程施工合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：_________乙方：_________为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范1．1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1．2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。
2、合同文件组成及解释顺序2．1 合同条款及合同附件2．2 补充合同（协议）书2．3 中标通知书、投标书及其附件2．4 标准、规范及有关技术文件2．5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2．6 施工图纸及设计要求2．7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2．8 有关会议纪要2．9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3、资质验证：乙方资质情况（详细填写）3．1 资质证书号码：_________3．2 资质许可范围：_________3．3 发证机关：_________3．4 复审有效期：_________3．5 甲方查验原件的人员及时间：_________3．6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。
委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。
委托人必须是其单位的法定代表人。
每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。
3．7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。
4、工程概况：4．1 工程名称：_________4．2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。
（不需要）4．3 工程地址：_________4．4 工程规模：建筑面积：_________平方米；层数：_________层4．5 设计生产能力：_________5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_________6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_________7．1 合同开工日期：_________年_________月_________日7．2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_________个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_________年_________月_________日。
本合同工程设立以下阶段控制点：7．2．1 于_________年_________月_________日之前，完成_________7．2．2 于_________年_________月_________日之前，完成_________7．2．3 于_________年_________月_________日之前，完成_________7．2．4 于_________年_________月_________日之前，完成_________7．3 实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。
7．4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。
8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。
9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：9．1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。
9．2 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。
9．3 甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。
9．4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。
9．5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。
9．6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。
因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。
非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。
10、质量等级：乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。
（质量标准应明确）11、合同价款11．1 合同造价暂定为人民币_________元（大写_________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。
（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）11．2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。
12、图纸和技术资料：12．1 图纸：甲方在_________年_________月_________日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_________年_________月_________日之前提供图纸；12．2 资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。
13、甲方驻工地代表：姓名_________；身份证号码_________14、乙方驻工地代表：姓名_________；身份证号码_________15、甲方工作：15．1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。
统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。
15．2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。
15．3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。
应根据项目特点而定。
15．4 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。
15．5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。
15．6 统一向业主办理以下事宜：15．6．1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；15．6．2 书面及现场交验水准点和坐标控制点；15．6．3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；15．6．4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。
16、乙方工作：16．1 服从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。
按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。
16．2 在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________签订地点：___________ 签订地点：____________________年____月____日_________年____月____日请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。