商品房团购合作协议书
2024年-团购商品房合作协议书
团购商品房合作协议书甲方（卖方）：________房地产开发有限公司乙方（团购方）：________团购组织/单位鉴于甲方为房地产开发企业，具备房地产开发资质，拥有合法的商品房销售资格；乙方作为团购组织/单位，具备组织团购活动的合法资格。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就团购商品房事宜达成如下协议：一、团购商品房的基本情况1.2项目地质：________1.3商品房类型：住宅/商业/综合1.4商品房面积：______平方米1.5商品房套数：______套1.6商品房单价：______元/平方米1.7商品房总价：______元1.8交付时间：______年______月______日二、团购方式及团购优惠2.1乙方组织团购活动，向甲方推荐购房意向客户；2.2甲方给予乙方团购优惠，具体优惠措施如下：（1）团购套数达到______套时，给予______元/平方米的优惠；（2）团购套数达到______套时，给予______元/平方米的优惠；（3）团购套数达到______套时，给予______元/平方米的优惠；2.3甲方承诺，在团购活动中给予乙方的优惠措施不低于其他渠道的优惠力度；2.4乙方承诺，在团购活动中积极组织购房意向客户，确保团购目标的实现。
三、团购商品房的购买流程3.1乙方组织购房意向客户，向甲方提供客户名单；3.2甲方根据客户名单，向乙方提供商品房购买合同范本；3.3乙方组织客户签订商品房购买合同，并将合同原件提交给甲方；3.4甲方在收到合同原件后，对合同进行审核，并在______个工作日内通知乙方审核结果；3.5审核通过后，甲方与乙方签订正式的商品房买卖合同；3.6乙方按照合同约定支付购房款，甲方按照合同约定交付商品房。
四、团购商品房的质量及售后服务4.1甲方保证团购商品房的质量符合国家相关标准和规定；4.2甲方按照国家法律法规和合同约定，承担商品房的质量保修责任；4.3甲方提供完善的售后服务，包括但不限于房屋交付、物业入住、设施设备维护等；4.4乙方对团购商品房的质量及售后服务有疑义时，有权向甲方提出书面异议，甲方应在收到异议后______个工作日内给予答复。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书范本团购商品房合作协议书范本甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方就团购商品房的合作事宜达成以下协议:一、合作内容甲方作为项目的开发商，拥有房屋开发、销售的合法经营权。
乙方作为团购商业运营公司，具有一定的市场影响力和资源，愿意与甲方合作共同开展团购商品房的销售活动。
二、团购商品房1. 甲方将团购楼盘的相关信息、价格、优惠政策等提供给乙方，供乙方进行团购商品房的推广和销售。
2. 乙方将按照甲方提供的相关信息和政策进行有效的宣传和销售，提高团购商品房的知名度和销售率。
三、合作期限本次合作的团购商品房销售活动开始于____年___月___日，结束于____年___月___日。
甲乙双方可协商续签合作期限。
四、销售方式1. 乙方将通过多种销售渠道（例如线上平台、线下展示中心等）的方式进行商品房的销售。
2. 乙方将组织并参与相关的推广活动，包括但不限于线下参观、线上直播等方式，提高商品房的知名度和销售量。
五、合作费用及结算方式1. 乙方作为团购商业运营公司，根据合作协议完成团购商品房的销售后，将获得与销售额相应的佣金或提成。
2. 佣金或提成的结算方式为（具体方式根据双方协商确定）。
六、责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）提供团购楼盘的相关信息、价格、优惠政策等给乙方。
（2）配合乙方进行商品房的宣传和销售活动。
（3）保证所提供的团购商品房信息的真实性、准确性和完整性。
（4）如有发生价格、政策等变动，及时通知乙方并进行调整。
（5）保证所提供的商品房符合国家相关法律法规的规定。
2. 乙方责任和义务：（1）认真了解甲方提供的团购商品房信息，并准确宣传和销售。
（2）按照甲方的要求和政策进行商品房的展示和销售活动。
（3）及时将销售情况向甲方上报，并依法保护甲方的商业秘密。
（4）确保售后服务的质量和效果，解决购房者在售后过程中的问题。
团购商品房合作协议书房地产与团购房合作协议范本(四篇)
团购商品房合作协议书房地产与团购房合作协议范本(四篇)推举团购商品房合作协议书(精)一乙方：_________经甲、乙双方友好协商，现就_________网网友团体团购_________事项达成如下协议：一、乙方义务与责任价格购置量变动及售后效劳。
1.团购产品全部售后效劳均视同零售;2.甲方购置后如发觉质量问题或非人为损坏乙方应赐予退货或换货;3.甲方安装后如有局部多余，在不损坏包装和产品前提下，乙方应赐予退货;4.乙方出具的单据或售后效劳保修单中所注明的条款如与本合同不全都，由甲方各购置人选择确定适用条款;参与团购网友须照实登记网名、姓名、电话、居住小区等相关信息，经登记前方可参与团购，享有合同权利，担当相应义务;二、甲方义务与责任甲方全部参与团体选购的成员均负有保守团购价格隐秘的义务，不得直接或间接向参与团购成员以外的人员透露团购价格和相关信息，如有违反，乙方有权取消其本次团购资格。
性质恶劣者，甲方组织者将公布并封闭该网友的网名，谢绝其参与任何_________网组织的团购活动;无事实依据，甲方不得随便在网上散布损害产品或经销商形象的言论。
本合同期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
三、合同期限和适用对象适用对象仅限于乙方和_________网参与团购的全部网友。
合同未尽事宜依法处理。
网友如对本协议内容有不同理解可单独与乙方协商，也可通过本合同网友代表与乙方协商;产品在使用中如有质量问题或其它纠纷，由各购置者与乙方直接联系解决，必要时可请网友代表介入协调。
四、例外处理五、网友代表承诺1.我作为广阔参与团购同学的代表，坚决以同学利益为重，努力争取好的折扣和优待，并供应良好的团购组织效劳.2.我决不收受经销商任何形式的回扣，如需参与团购，坚决以团购价格购置。
3.我情愿对同学和经销商负责，参加各种团购纠纷的协调，尽一切努力让双方达成协议。
房屋团购合同5篇
房屋团购合同5篇篇1甲方（团购组织方）：__________乙方（购房者）：__________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成以下合同协议：一、团购房屋基本信息1. 房屋位置：具体地址。
2. 房屋数量：本次团购活动共计团购房屋套。
3. 房屋面积：具体面积根据所选房源而定。
4. 房屋价格：团购价格以合同中的价格表为准。
二、团购条件1. 乙方需为符合购房条件的自然人或法人。
2. 乙方应按照甲方的规定时间内完成购房款项的支付。
3. 乙方需遵守甲方制定的团购规则，如有违反，甲方有权取消其团购资格。
三、购房流程1. 乙方选定房源，并与甲方签订《房屋认购书》。
2. 乙方支付定金，定金比例及支付方式按照甲方规定执行。
3. 乙方在规定时间内完成房款支付，并与甲方签订《商品房买卖合同》。
4. 甲方协助乙方办理房屋产权证书等相关手续。
四、权利义务1. 甲方有义务提供真实的房源信息，保证房源质量。
2. 甲方有义务为乙方提供优质的购房服务，包括但不限于咨询、合同签订、产权办理等。
3. 乙方应按照约定时间支付购房款项，如有违约，应承担相应违约责任。
4. 乙方在购房过程中应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、违约责任1. 若甲方提供的房源信息不真实或存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。
3. 若因乙方原因解除本合同，已支付的定金不予退还。
4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书范本甲方（团购组织者）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方作为团购商品房的组织者，乙方作为购房者，双方本着平等、自愿、互利的原则，就团购商品房事宜达成如下协议：第一条团购商品房项目1.1 甲方组织团购的商品房项目位于_____________________（地址）。
1.2 该项目由_____________________（开发商名称）开发建设。
第二条团购条件2.1 甲方负责与开发商协商，确保乙方享受团购价格优惠。
2.2 乙方同意按照甲方提供的团购价格购买指定的商品房。
第三条团购价格3.1 团购商品房的价格为人民币__________元/平方米。
3.2 乙方需在本协议签订之日起_______日内支付定金人民币__________元。
第四条付款方式4.1 乙方选择以下付款方式之一：a) 一次性付款；b) 分期付款；c) 银行按揭贷款。
4.2 具体付款方式及时间安排由乙方与开发商协商确定。
第五条交房时间5.1 开发商承诺在_______年_______月_______日前交付房屋。
第六条违约责任6.1 如甲方未能履行团购协议，导致乙方无法享受团购价格，甲方需退还乙方已支付的定金，并按银行同期存款利率支付利息。
6.2 如乙方未能按时支付房款，视为违约，甲方有权解除合同，并没收定金。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日请注意，以上内容仅为团购商品房合作协议书的范本，具体条款需要根据实际情况调整。
团购商品房合作协议书模板
---团购商品房合作协议书甲方（出卖方）：公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（买受方）：公司名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有位于____________________的商品房开发项目，并拟通过团购方式出售部分商品房，乙方有意向参与团购，双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 甲方同意向乙方提供位于____________________的商品房，具体包括：- 房屋位置：____________________- 房屋户型：____________________- 房屋建筑面积：____________________平方米- 房屋单价：____________________元/平方米1.2 本协议中所述房屋的具体情况以房地产管理部门的测绘结果为准。
第二条付款方式2.1 乙方应按照以下方式支付购房款：- 首付款：____________________元，于签订本协议后____个工作日内支付；- 尾款：____________________元，于房屋交付前____个工作日内支付；- 或其他双方约定的付款方式。
2.2 甲方应提供符合国家规定的贷款服务，乙方有权选择是否使用贷款购房。
第三条交付使用3.1 甲方应按照以下时间向乙方交付房屋：- 房屋竣工时间：____________________- 房屋交付时间：____________________3.2 房屋交付时，甲方应确保房屋符合合同约定及国家有关标准。
第四条甲方承诺4.1 甲方保证所提供的商品房符合国家有关法律法规的要求，且不存在任何权属纠纷。
商品房团购活动协议书范本
商品房团购活动协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（团购组织者）：____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于___________________的商品房开发项目，并愿意通过团购活动向乙方提供优惠购房条件；乙方作为团购活动的组织者，负责组织有购房需求的消费者参与团购活动，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方开发的商品房团购活动达成如下协议：第一条团购活动内容1.1 甲方同意在本协议有效期内，向乙方组织的团购参与者提供特定优惠条件，具体优惠条件详见附件一。
1.2 团购活动涉及的商品房范围为甲方开发的位于___________________的商品房项目。
1.3 乙方负责组织并确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。
第二条团购参与者资格2.1 团购参与者必须是乙方推荐的自然人或法人，且必须符合甲方规定的购房条件。
2.2 乙方应向甲方提供团购参与者的完整信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式等。
第三条团购优惠条件3.1 甲方同意在团购活动期间，向乙方组织的团购参与者提供以下优惠条件：3.1.1 房价优惠：团购参与者可享受甲方提供的特定折扣。
3.1.2 付款方式优惠：团购参与者可选择甲方提供的多种付款方式。
3.1.3 其他优惠：甲方可根据实际情况提供其他优惠条件。
3.2 具体优惠条件及操作流程详见附件一。
第四条团购活动期限4.1 本团购活动自___年___月___日起至___年___月___日止。
4.2 团购活动期限届满后，甲方有权决定是否延长活动期限。
第五条团购参与者权利与义务5.1 团购参与者有权享受甲方提供的团购优惠条件。
5.2 团购参与者应按照甲方规定的流程和要求完成购房手续。
5.3 团购参与者应遵守甲方的购房政策和规定。
第六条团购组织者权利与义务6.1 乙方有权根据本协议组织团购活动。
6.2 乙方应确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书范本甲方（团购组织方）：____________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________联系电话：_________________________________乙方（购房者）：__________________________身份证号码/统一社会信用代码：______________地址：_______________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方作为团购商品房的组织方，乙方作为有意向参与团购商品房的购房者，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就团购商品房事宜达成如下协议：第一条合作目的本协议旨在明确甲乙双方在团购商品房过程中的权利、义务和责任，确保团购活动的顺利进行。
第二条团购商品房信息1. 甲方负责组织团购的商品房位于：_______________________;2. 商品房的开发商为：______________________________;3. 商品房的建筑面积、户型、楼层、朝向等信息由甲方提供给乙方。
第三条团购流程1. 乙方在了解甲方提供的商品房信息后，决定参与团购；2. 乙方应向甲方支付团购意向金，金额为：______________;3. 甲方在收到乙方意向金后，组织乙方与开发商签订正式的商品房买卖合同；4. 乙方在签订正式合同后，意向金转为购房款的一部分。
第四条团购优惠1. 甲方承诺，乙方通过甲方参与团购可享受开发商提供的团购优惠；2. 团购优惠的具体内容由甲方在团购前向乙方明确告知。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权收取乙方的团购意向金；2. 甲方有义务向乙方提供准确的商品房信息；3. 甲方有义务协助乙方与开发商签订正式的商品房买卖合同。
商品团购商家合作协议6篇
商品团购商家合作协议6篇篇1甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着诚实信用的原则，通过友好协商，就甲方与乙方共同开展商品团购业务达成如下协议：一、合作内容1. 甲方与乙方共同开展商品团购业务，包括商品的选择、采购、销售等环节。
2. 甲方提供团购平台，乙方负责提供商品信息和相关服务。
3. 甲方负责团购活动的宣传、推广和客户维护，乙方协助甲方进行商品推介和客户沟通。
4. 甲方与乙方共同制定团购价格、促销策略等，确保团购活动的顺利进行。
二、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。
2. 协议期满后，双方如需继续合作，可协商签订新的合作协议。
三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供商品信息和相关服务，确保团购活动的顺利进行。
2. 甲方有权对团购活动进行宣传、推广和客户维护，确保团购活动的知名度和影响力。
3. 甲方应按时向乙方支付团购商品的款项，确保团购活动的顺利进行。
4. 甲方应保护乙方的合法权益，不得对乙方进行恶意竞争或损害乙方利益的行为。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方支付团购商品的款项，确保团购活动的顺利进行。
2. 乙方有权对团购活动进行商品推介和客户沟通，确保团购活动的知名度和影响力。
3. 乙方应按时向甲方提供商品信息和相关服务，确保团购活动的顺利进行。
4. 乙方应保护甲方的合法权益，不得对甲方进行恶意竞争或损害甲方利益的行为。
四、违约责任1. 甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本协议，不得有任何欺诈行为。
如一方违约，应承担相应的法律责任。
2. 甲方和乙方应按时履行本协议中的各项义务，如一方未按时履行义务，应承担相应的违约责任。
3. 甲方和乙方应共同维护本协议中的合作关系，不得擅自变更或解除本协议。
如一方擅自变更或解除本协议，应承担相应的法律责任。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书范本【协议名称】团购商品房合作协议书【协议编号】__________【甲方】（团购组织方）名称：____________________地址：____________________联系方式：_______________【乙方】（房地产开发商）名称：____________________地址：____________________联系方式：_______________鉴于甲乙双方就团购商品房事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合作协议：一、团购对象本次团购的商品房位于____________________（项目名称），共计__套，具体房号、面积、户型等信息详见附件一。
二、团购价格甲方组织的团购价格为人民币________元/平方米，总价为人民币________元（大写：________________________元整）。
三、付款方式1. 定金支付：乙方应在本协议签订之日起___日内支付定金人民币_______元。
2. 尾款支付：乙方应在________年__月__日前支付全部尾款。
四、优惠政策甲方根据团购规模给予乙方以下优惠：1. 价格折扣：享受___%的团购折扣。
2. 其他优惠：_________________________________。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间支付款项，应按照未付款项的___%支付违约金。
2. 如甲方未能按约定时间交付房屋，应按照总价款的___%支付违约金。
六、交房标准及时间商品房交付标准为毛坯/精装修，具体交付时间为________年__月__日。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先通过协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
团购商品房合作协议书范本
团购商品房合作协议书甲方（房地产开发企业）：____________乙方（团购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方团购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、房源及价格甲方保证所提供的商品房房源符合国家法律法规及相关政策规定，具备商品房预售许可证等必要的批准文件。
乙方团购的商品房房源为甲方开发的位于________的项目，房屋预售许可证号为________。
团购商品房的价格为每平方米人民币____元，总计人民币____元。
乙方有权根据实际情况选择一次性付款或按揭付款方式。
二、数量及户型乙方团购的商品房数量为____套，户型为____（具体户型见附件）。
三、团购优惠甲方承诺给予乙方团购价格优惠，具体优惠措施为：____。
四、付款及交付1. 乙方应按照双方约定的付款方式，向甲方支付购房款。
2. 甲方应按照合同约定的时间节点，向乙方交付团购商品房。
五、质量及保修1. 甲方应保证团购商品房的质量符合国家及行业标准，并按照合同约定提供相应的售后服务。
2. 甲方应对团购商品房进行质量保修，保修期限自商品房交付之日起计算。
六、合作协调1. 甲方应与乙方保持良好的沟通和协作，共同处理团购过程中出现的问题。
2. 甲方应按照约定时间向乙方提供商品房的相关资料，包括但不限于施工进度、产权证办理情况等。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按照约定时间交付团购商品房的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，支付购房款的万分之五作为违约金。
八、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
团购商品房合作协议书范本
合作协议书甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、信用的原则基础上，就团购商品房事宜达成以下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目类型：住宅1.4 项目规模：___________二、甲方权益及义务2.1 甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵。
2.2 甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质。
2.3 甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
2.4 甲方承诺团购商品房的销售均价为人民币___________元/平方米（其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用），甲方不得以任何理由提高此售价。
2.5 甲方应按合同约定时间交付团购商品房。
2.6 甲方应保证团购商品房的质量、安全、环保等符合国家相关法律法规的要求。
三、乙方权益及义务3.1 乙方保证已接受本单位所有购房团体人员的委托，作为团购商品房的代表，有权协调处理所购商品房过程中所有与之相关的事项。
3.2 乙方应按照合同约定支付团购商品房的房款。
3.3 乙方应按照合同约定时间接收团购商品房。
3.4 乙方应合理使用团购商品房，并按照合同约定支付相关的物业费用。
四、合作方式4.1 团购商品房的购买价格为人民币___________元/平方米。
4.2 团购商品房的付款方式分为一次性付款和按揭付款两种，具体方式由乙方根据实际情况选择。
4.3 乙方在签订合同后_______日内一次性支付团购商品房的全额房款，或按照银行贷款政策办理按揭付款手续。
五、交付及验收5.1 甲方应按照合同约定时间将团购商品房交付给乙方。
5.2 乙方应按照合同约定时间接收团购商品房，并对商品房进行验收。
商品房团购合作协议书
商品房团购合作协议书【合作协议书】甲方：XXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXX乙方：XXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXX鉴于甲方为开发商，乙方为销售商，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1.1 甲方将其开发的商品房项目（以下简称“项目”）委托乙方进行销售，并由双方共同制定销售策略和计划。
1.2 乙方负责项目的推广和销售工作，包括但不限于宣传推广、客户咨询、签约等环节。
1.3 双方共同努力，确保项目的销售目标得以实现。
二、合作期限2.1 本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为X年。
2.2 若合作期限届满，双方如无异议，可续签合作协议。
三、权益分配3.1 甲方与乙方共同分享项目销售利润。
具体分配比例为：甲方占X%，乙方占X%。
3.2 甲方向乙方支付项目销售利润的方式为：XXXXX。
3.3 双方同意按照合作协议约定的方式，进行利润结算和支付。
四、销售义务4.1 乙方应按照甲方的要求，积极推广项目，提高项目的知名度和销售量。
4.2 乙方应保证所提供的销售信息真实、准确，并确保所签订的销售合同合法有效。
4.3 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供项目销售数据和相关报表。
五、保密条款5.1 双方应对合作期间所获得的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
5.2 合作期限届满或终止后，双方仍应对保密信息承担保密义务。
六、违约责任6.1 若一方违反本合作协议的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 若一方严重违反本合作协议的约定，使得合作无法继续进行的，对方有权解除本合作协议，并要求违约方承担相应的违约损失。
七、争议解决7.1 双方在履行本合作协议过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
八、其他约定8.1 本合作协议的任何修改、补充应经双方书面协商一致，并签署补充协议。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购合作协议书甲方：信阳师范学院教职工住房建设工作领导小组，组长：卢克平乙方：信阳万国置业有限公司法定代表人：李学锋公司地址：信阳市路号，联系电话：第一条合同原则为充分保护甲、乙双方的合法权益，明确双方的义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律的有关规定，甲、乙双方在原有《商品房团购合作意向书》的基础上，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就信阳师范学院教职工委托甲方进行团体购买乙方商品房事宜，达成本协议。
第二条甲方承诺甲方保证经信阳师范学院授权，同时已接受该校购房教职工个人的全权委托（特别授权），作为所有购房户的代理人，全权处理此次团购房过程中的相关事项，代理结果也完全由全体委托购房户享有或承担。
第三条乙方承诺1、乙方具有商品房开发资质，已经竞得信阳市编号为2014-1001地块的国有建设用地使用权，并就该地块与信阳市国土部门签订了土地出让合同（国土出让合同编号：豫（信）出让（2014）第592号），缴纳了购地押金。
2、乙方保证所售商品房符合国家对商品房质量和消防规定的标准，且没有任何产权纠纷和债权、债务纠纷；如果因乙方原因，造成该商品房不能办理产权证或发生债权债务纠纷的，由乙方承担全部责任；3、乙方保证所售商品房的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
第四条：“万国·师苑”住宅小区整体概况乙方开发建设的“万国·师苑”（暂名）住宅小区位于信阳市羊山新区新二十二街西侧、新九路南侧、编号为2014—1001的地块，总体规划占地约28624.21平方米。
甲方此次团购乙方的商品房位于该小区之中。
第五条：购买人所购商品房状况1. 甲方所购“万国·师苑”住宅小区的商品楼属于框剪结构，每层高为3米，楼房的建筑层数以最终批准的信阳市建设项目设计条件为准。
2. 甲方所购商品房分为以下三种户型：A：两室两厅一卫，建筑面积：90平方米左右；B：三室两厅一卫，建筑面积：110平方米左右。
C：三室两厅两卫，建筑面积：130平方米左右。
最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以信阳市房产管理中心产权测绘处核定的面积为准。
3. 甲方购买乙方房屋的具体情况为：A户型，共计_ _套住房；B户型，共计_ _套住房；C户型，共计_ _套住房。
以上共计__ _套住房，总面积约__ _ _平方米。
4、乙方向甲方出售的商品房，采用优质的门窗、电线和开关插座；电梯为符合国家质量标准的名优品牌电梯。
其他相关的建筑设备材料、构配件符合国家相关质量验收标准。
第六条：“万国·师苑”住宅小区环境及设施1、乙方“万国·师苑”住宅小区建筑密度不大于40%，绿地率不小于30%，容积率为2.8以下。
其它满足《信阳市建设项目设计条件通知书》的内容。
2、小区设地下停车场，每个停车位使用面积符合国家设计规范标准。
车位出售价格乙方按市场价格给予甲方购房户优惠 10%，由每户购房户自行向乙方购买。
小区地上设有自行车、电动车停放点和小汽车临时停车点。
第七条：房屋价款及支付方式1、甲、乙双方共同约定本合同下甲方团购乙方商品房的平均定价为每平方米3450元人民币(大写：叁仟肆佰伍拾圆整)。
总房款为万元（大写万元）。
本协议生效后，任何一方不得擅自变更该平均价，否则视为违约。
违约应参照本协议第十四条执行。
2、甲乙双方同意甲方今后分以下批次向乙方付款：1、自本合同签订之日起20日内，甲方向乙方支付所购商品房总款项的25%（包含甲方根据《商品房团购合作意向书》已付的定金200万元在内）；2、商品房主体建筑基础部分建设完工(形象进度达到正负零)时，在双方书面确认之日起20日内，甲方再支付所购商品房总额的15%；3、商品房主体建筑进展到第五层时，甲方再向乙方支付所购商品房总额的10%；4、乙方取得《商品房预售许可证》后10日内，应书面通知甲方。
甲方应在收到通知之日起30日内组织每位购房户同乙方签定《商品房买卖合同书》，以该《合同书》确认每户购房户与乙方就所购商品房具体的权利与义务。
该《合同书》的具体内容如与本合同的约定不一致，以本合同的约定为准。
乙方与甲方全部购房户签订完《商品房买卖合同》之日起10日内，甲方付清总房款的余款；乙方对甲方的按揭贷款购房户，按相关规定办理；5、具体支付方式为：甲方购房户向乙方交纳的房款由甲方在上述约定时间内统一收取后，交于本合同约定的乙方账户上。
甲方除交纳以上购房款外，不再向乙方交纳其他费用。
乙方收取房款专用账户为：信阳万国置业有限公司，账号为 258511062061 ，开户行为中国银行信阳申城支行。
6、甲、乙双方在交房时根据房管部门测绘面积结算，多退少补。
第八条：工期及配套要求乙方应当在本合同签订之日起2个月内，向甲方提交所售房屋户型的具体设计图纸；乙方自收到甲方书面签署的《户型确定书》之日起 3 个月内必须开工建设；乙方自开工建设之日起应在 24个月内完工，并向甲方进行房屋交付。
乙方在交付房屋时确保甲方所购房屋区域的道路、路灯等配套设施完工；乙方应当自交付房屋起一年内实现小区内绿化、美化要求，小区整体环境符合规划设计。
第九条：选房办法甲方团购的商品住房，在乙方与甲方每位购房户签定《商品房买卖合同书》之前，由甲方自行确定教职工购房户的选房办法与各楼层的差价，并具体负责房屋的分配。
第十条：交房约定1、交付乙方应当在本协议约定的交付期内，依照国家和地方人民政府的有关规定，符合下列条件时，向甲方购房户交付商品房：该商品房建设工程经六方（勘察、设计、建设、承建、监理、质监）在主体验收合格，报质监部门同意竣工验收后；每套商品房通水，通电；配套的基础设施及公共设施按照本合同第八条约定内容已经完成；前期物业管理已经落实；乙方同时向甲方提供一套上述六方验收合格的书面材料和一套完整的竣工图纸。
甲方所购每种户型的数量达到整栋楼的户数时，乙方按整栋楼房交付。
2、交接手续商品房达到交付使用条件后，乙方应当书面通知甲方办理交付手续，甲方应在收到乙方书面通知起30日内通知购房教师去查验房屋。
在甲方购房户确认房屋没有问题，乙方向每户购房户发放《房屋质量保证书》和《房屋使用说明书》后，甲、乙双方签署房屋交接单视为交房。
甲方对交付条件有异议的可向信阳市房屋监督管理部门提出复核申请。
3、逾期交房的责任乙方如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于甲方，乙方应按本协议第十四条的约定承担违约责任。
如因不可抗力原因造成逾期，乙方免责，交房日期顺延。
但乙方应在不可抗力发生之日起30日内书面告知甲方。
第十一条：商品房产权证的办理乙方应当自房屋交付之日起18个月内，在信阳市房管部门完成所购房屋的商品房初始登记，并通知甲方的全体购房户办理房屋所有权证书。
甲方的购房户依法律规定承担办证的税、费。
若因乙方原因逾期办理，乙方应按每逾期一日向甲方支付已交房款0.005%的违约金。
第十二条：甲方享有的知情权和参与监督权：1、甲方有权对相关重要设备的采购，行使知情、参与监督的权利；2、甲方有权取得与所购商品房相关的规划、设计文件、房屋质量验收合格证书等与本商品房所有权相关的文件复印件，并有权获得与房屋相关的诉讼信息；3、甲方有权获知该项目施工进度，并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质；4、甲方有权要求乙方在开工前提供一套完整的施工图。
第十三条：协议的变更与解除本协议签订后，甲、乙任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。
本协议的变更须经双方协商一致后，以书面形式另行签订补充协议。
当有符合本协议第十四条的事项发生后，甲、乙任何一方可依约定解除本协议。
第十四条：关于违约的约定1、按照本协议约定开始计算工期后，如果因乙方原因，造成下述情况发生时，分别处理：(1)乙方拖延开工日期未达90日的，乙方向甲方支付甲方已付房款每月千分之十的违约金，协议继续履行；(2)乙方拖延开工日期达90日，或乙方已根本不能交付商品房，或乙方没有按约定提供合乎国家规定质量的商品房时，甲方可以解除本合同。
合同解除后，乙方应在收到解除协议通知之日起20日内退还甲方已付的全部房款，乙方还应向甲方按甲方已付房款每月千分之十支付违约金。
乙方拖延开工日期达到或超过90日，乙方愿意继续履行合同，经甲方同意，协议继续履行，乙方应向甲方支付甲方已付房款每月千分之十支付违约金。
2、如果甲方未按本协议约定的时间交纳购房款，按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在90日内，自本协议规定的应付期限第二天起，至实际支付应付款之日止，甲方向乙方按所欠房款金额每月千分之十支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，乙方有权解除协议。
乙方解除合同的，应在发出解除合同通知之日起20日内返还甲方已经支付的全部款项，但乙方不再向甲方支付任何利息，甲方还要按逾期内所欠房款向乙方支付每月千分之十支付违约金。
甲方愿意继续履行合同，经乙方同意，协议继续履行，甲方应自本协议规定的应付款期限第二天起，至实际支付应付款之日止，甲方向乙方按所欠房款每月千分之十支付违约金。
3、如果乙方逾期交房，按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在90日内，自本协议规定的应交房期限第二天起，至实际交房之日止，乙方向甲方按甲方已支付房款每月千分之十支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，甲方有权解除协议。
甲方解除协议的，乙方应在收到解除协议通知之日起20日内退还甲方已付的全部房款，乙方还应向甲方按甲方已支付房款每月千分之十支付违约金。
乙方愿意继续履行合同，经甲方同意，协议继续履行；乙方应自本协议规定的交房期限第二天起，至实际交房之日止，向甲方按已交房款额每月千分之十支付违约金。
双方违约期限不足一月的，违约金按照上述标准换算为按日计算。
第十五条：争议的解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以依法向人民法院起诉。
第十六条：本协议未尽事项，可由双方在本协议签定后订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十七条：本协议壹式陆份，甲、乙双方各叁份，自双方签订之日起生效。
甲方：乙方(盖章)：组长(签字)：法定代表人(签字)：__年__ _月_ _日 __年___ 月_ _日。