建设工程材料设备采购合同
建筑工程设备采购书
建筑工程设备采购书甲方（采购方）：XXXXX公司乙方（供应商）：XXXXX公司一、背景与目的为了完成XXXXX公司新工厂的建设项目，甲方决定采购相关的建筑工程设备。
为此，双方达成以下协议，就具体的采购事宜进行协商和合作。
二、采购范围1. 甲方需采购的建筑工程设备包括但不限于以下内容：- 混凝土搅拌机- 塔式起重机- 施工升降机- 钢筋加工设备- 塔吊- 压路机- 其他相关设备2. 乙方承诺提供符合相关法规和标准的建筑工程设备，并确保质量、性能和安全性达到甲方要求。
三、采购流程与交付时间1. 采购流程：- 甲方将向乙方提供详细的设备需求和规格要求。
- 乙方在收到相关信息后，将提供报价单、产品说明书和技术参数等合同所需的文件。
- 双方将进行价格和合同条款的商讨，并最终确定采购合同。
- 在合同签署后，甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。
乙方收到预付款后，开始生产和准备相关设备。
- 乙方将按照合同规定的交付时间将设备运送至指定地点。
2. 交付时间：- 双方商定的交付时间为合同签署后30日内。
- 如双方商定的交付时间无法履行，乙方需提前至少15日书面通知甲方，并重新商定交付时间。
四、价格与支付方式1. 价格：- 采购订单总金额为XXXXX元人民币。
- 以上价格包括乙方负责将设备交付至指定地点的所有费用。
2. 支付方式：- 甲方将按照以下方式支付采购订单总金额：- 预付款：合同签署后，甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。
- 进度款：乙方在设备制造过程中完成一定阶段后，甲方将支付合同总金额的40%作为进度款。
- 尾款：设备交付完毕、验收合格后，甲方将支付合同总金额的40%作为尾款。
五、质量与验收标准1. 设备质量：乙方保证所供应的建筑工程设备符合国家规定的质量标准，并具有相应的质量证明文件。
2. 验收标准：- 甲方有权对乙方供应的设备进行验收，并在验收前提前15个工作日书面通知乙方。
- 甲方将按照国家标准和行业规范对设备进行验收，并向乙方提供书面验收报告。
工程采购合同的定义
工程采购合同的定义我们来明确什么是工程采购合同。
简而言之，工程采购合同是指建设单位（甲方）与供应商（乙方）之间，就工程项目中所需材料、设备等的采购事宜所签订的法律文书。
该合同涉及的内容通常包括物资的种类、规格、数量、价格条款、交货时间、质量要求、验收标准、支付方式、违约责任等关键条款。
让我们通过一个范本来具体理解工程采购合同的构成。
【工程采购合同范本】甲方（建设单位）：________乙方（供应商）：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“项目”）的材料/设备采购达成一致，特订立本合同，以资遵守。
一、产品信息1. 材料/设备名称：________2. 规格型号：________3. 数量：________4. 单价：________5. 总价：________二、交货1. 交货时间：________2. 交货地点：________3. 运输方式及费用承担：________三、质量要求所提供的材料/设备必须满足以下标准：1. 国家及行业标准：________2. 特殊质量要求：________四、验收1. 验收程序：材料/设备到达后，甲方应在________工作日内完成验收。
2. 验收标准：依据第三条规定的质量要求进行。
五、支付方式1. 预付款：甲方须在合同签订后________工作日内支付总价款的________%作为预付款。
2. 尾款支付：材料/设备验收合格后，甲方须在________工作日内支付余款。
六、违约责任1. 若乙方延迟交货，应按每日未交货物总价款的________%向甲方支付违约金。
2. 若甲方延迟支付款项，应按每日未付款金额的________%向乙方支付违约金。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交________仲裁委员会仲裁。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程采购合同合同范本
工程采购合同合同范本甲方（买方）：地址：联系电话：法定代表人：乙方（卖方）：地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方因工程建设需要，拟向乙方采购相关工程材料及设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方采购的工程材料及设备详见附件一《工程采购清单》。
1.2 乙方应保证所提供的材料及设备符合国家及行业相关质量标准。
第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币（大写）：[金额]元整（￥[金额]）。
2.2 价格包含材料费、运输费、税费等所有费用。
第三条支付方式3.1 甲方在合同签订后[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%作为预付款。
3.2 材料及设备交付并经验收合格后，甲方在[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%。
3.3 余款在工程竣工验收合格后[时间]个工作日内支付。
第四条交货期限4.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内，将合同标的物送达甲方指定地点。
4.2 如遇不可抗力因素导致交货延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应证明。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料及设备为全新、未使用过的，并符合合同约定的质量标准。
5.2 乙方应对所供材料及设备提供至少[保证期限]年的质量保证。
第六条验收标准6.1 甲方应在材料及设备到货后[时间]日内进行验收。
6.2 如发现质量问题，甲方有权要求乙方在[时间]日内更换或修复。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货或质量不符合约定，应按合同总价的[比例]%向甲方支付违约金。
7.2 如甲方未能按时支付货款，应按未付款项的[比例]%向乙方支付违约金。
第八条不可抗力8.1 因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
8.2 双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同履行问题。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建筑业材料采购合同大全(通用8篇)
建筑业材料采购合同大全（通用8篇）建筑业材料采购合同篇一甲方（供方）。
乙方（需方）。
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：乙方向甲方购买常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税，3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）。
1.质量标准：按国家有关规定标准验收。
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地。
2.交货时间：自收到定金之日起壹五天内货到达。
3.交货地点：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。
检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。
）。
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
建设工程采购合同4篇
建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）签约地点：为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。
第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：（1）材料（设备）招标文件（2）乙方提供的投标文件；（3）售后服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件：第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计（大写）：第三条、合同总价款合同总价款（大写）：人民币元，分项价款见上表本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条、质量保证1、材料（设备）技术标准应符合标准。
2、乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。
乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
2、乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。
3、乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。
合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4、乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。
5、甲方提取合同标的物时，应检查合同标的物包装情况。
建设工程材料设备合同
建设工程材料设备合同在建设行业中，确保工程的顺利进行不仅需要高效的施工团队和精确的项目管理，还需要高质量的建筑材料与先进的设备。
为此，签订一份详尽、规范的建设工程材料设备合同显得尤为重要。
以下是一份建设工程材料设备合同范本，旨在为工程项目的顺利实施提供法律保障和物质基础。
合同编号：__________甲方（需方）：__________乙方（供方）：__________鉴于甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方向乙方购买建设工程材料及设备事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、产品名称、规格及质量要求1. 产品名称：__________2. 规格型号：__________3. 数量：__________4. 质量标准：产品须满足国家相关标准及行业标准，不得有缺陷，并应通过相关质量检测。
二、交货时间与地点1. 交货时间：自合同签订之日起__________天内交付。
2. 交货地点：__________三、价格及支付方式1. 总价款为：人民币（大写）__________元整（￥__________）。
2. 付款方式：预付款为总价款的____%，余款在货物验收合格后______日内付清。
四、质量保证与验收1. 乙方向甲方提供的所有材料和设备必须是全新的，未使用过的，并且符合合同规定的质量、规格和性能要求。
2. 材料和设备到达现场后，甲方应在规定时间内完成验收，如发现质量问题，应及时通知乙方处理。
五、违约责任1. 如乙方延迟交货，应按每日未交货物总价值的千分之____向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟付款，应按逾期金额每日千分之____向乙方支付滞纳金。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程物资采购合同概述
建设工程物资采购合同概述1. 引言建设工程物资采购合同是指在建设工程项目中，购买建筑材料、设备和其他相关物资的合同。
本文档概述了建设工程物资采购合同的主要内容和要求。
2. 合同主体及背景建设工程物资采购合同的主体包括采购方（通常为建设工程的发起方或承包方）和供应方（供应建筑材料、设备和其他相关物资的供应商）。
合同的背景是为了实现建设工程的顺利进行，保证物资的供应和验收。
3. 合同内容建设工程物资采购合同的主要内容包括但不限于以下几个方面：3.1 采购物资描述合同应明确描述所采购的建筑材料、设备和其他相关物资的种类、规格、数量、质量要求等，确保双方对采购物资有清晰的认识。
3.2 交付时间和方式合同应明确规定物资的交付时间和交付方式，双方应协商确定具体的交付细节和时间节点。
3.3 价格及支付条件合同应明确规定物资的价格及支付条件，包括付款方式、付款时间、款项支付比例等。
双方应协商确定合理的价格和支付方式。
3.4 物资验收标准合同应明确规定物资的验收标准，包括质量要求、外观检查、功能测试等。
通过验收程序，确保物资的质量符合合同约定。
3.5 保证和维修合同应明确供应方在物资交付后的保证和维修责任，确保在出现质量问题时能得到及时解决。
3.6 违约责任合同应明确规定双方在违约情况下应承担的责任和违约金的数额，保障合同的履行和双方的权益。
4. 合同执行和变更建设工程物资采购合同的执行和变更应按照合同的约定进行，双方应遵守约定的执行程序和规定。
5. 合同解除和纠纷解决在合同履行过程中，如出现争议或合同无法继续履行的情况，双方应协商解决，如协商不成，可通过合同约定的仲裁或诉讼程序解决。
6. 附则本文档不涉及对具体法律条文的解释，仅作为建设工程物资采购合同概述的参考，更具体的合同内容应根据实际情况进行具体制定。
结论建设工程物资采购合同是建设项目中必不可少的一部分，通过明确合同内容和要求，可以确保双方的权益得到保障，并实现项目顺利进行。
建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)
建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)建设工程设备采购合同1公路工程材料采购合同合同编号：买方：卖方：根据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
工程设备材料购买合同
工程设备材料购买合同合同编号：[填写合同编号]甲方（买方）：[填写甲方全称]乙方（卖方）：[填写乙方全称]签订地点：[填写签订地点]签订日期：[填写签订日期]一、合同标的物1. 设备名称：[详细列出所购买的设备名称]2. 规格型号：[详细列出各设备的规格型号]3. 数量：[详细列出各设备的数量]4. 单价：[详细列出各设备的单价]5. 总价：[计算出总价]6. 材料名称：[详细列出所购买的材料名称]7. 规格型号：[详细列出各材料的规格型号]8. 数量：[详细列出各材料的数量]9. 单价：[详细列出各材料的单价]10. 总价：[计算出总价]二、质量要求乙方应保证提供的设备材料符合国家相关标准及行业规范，无任何质量缺陷，且为全新未使用过的产品。
三、交付时间与地点1. 交付时间：[具体约定交付时间]2. 交付地点：[具体约定交付地点]四、验收标准与方法1. 甲方应在收到设备材料后[约定时间内]进行验收。
2. 验收合格后，甲方应出具验收合格证明。
3. 如发现设备材料存在质量问题，甲方有权要求乙方无偿更换或修复。
五、付款方式与期限1. 预付款：甲方需在合同签订后[约定时间内]支付总货款的[约定比例]作为预付款。
2. 尾款：剩余款项应在设备材料交付并验收合格后的[约定时间内]支付完毕。
六、违约责任1. 如乙方未能按约定时间交付合格的设备材料，应按未交货物总价值的[约定比例]支付违约金给甲方。
2. 如甲方未能按约定时间支付货款，应按逾期支付金额的[约定比例]支付违约金给乙方。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定仲裁机构]进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他约定[根据实际情况添加其他需要约定的内容]九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年__月__日。
建筑材料采购合同范文5篇
建筑材料采购合同范文5篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________电话：_____________________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________电话：_____________________________鉴于甲方需要采购建筑材料，乙方有能力供应相关材料，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下采购合同：一、合同双方1. 甲方为建筑工程需要购买乙方提供的建筑材料。
2. 乙方具备供应甲方所需建筑材料的资质和能力，承诺按照合同约定提供合格产品。
二、采购物品及规格1. 采购物品：具体采购物品及规格见附件一。
2. 质量要求：乙方提供的建筑材料应符合国家相关质量标准，提供质量合格证明文件。
三、价格及支付方式1. 物品价格：具体价格按照附件二《价格表》执行。
2. 支付方式：甲方在收到货物并验收合格后，按照约定支付货款。
具体支付方式为：_____。
四、交货及验收1. 交货时间：乙方应在合同签署后___日内完成交货。
2. 交货地点：___________。
3. 验收标准：按照合同约定的质量标准和国家标准进行验收。
4. 验收方式：甲方在收到货物后进行验收，如有质量问题，应当在___日内书面通知乙方。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间交货，应支付逾期交货违约金。
2. 若乙方提供的物品存在质量问题，应当承担违约责任，负责更换或退货，并承担因此产生的损失。
3. 若甲方未按照约定时间支付货款，应支付逾期付款违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关商业信息保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料和文件。
七、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并共同协商解决方案。
建设工程材料采购合同范本
建设工程材料采购合同范本合同编号：【2023】建材采购合同甲方（采购方）：_______________________________（单位名称）。
乙方（供应方）：_______________________________（单位名称）。
经双方友好协商，就甲方在建设工程中所需的材料进行采购事宜，达成如下合同：一、材料名称及规格1. 甲方需购买的材料包括但不限于：水泥、钢筋、砂石等，具体品名和规格详见附表一。
2. 甲方应按照合同约定的规格和数量，向乙方采购所需材料，乙方则依据实际生产能力提供相应的材料。
二、交货时间及地点1. 乙方应在收到甲方采购需求后，尽快安排生产并按照约定时间交付至甲方指定地点。
2. 甲方应提前与乙方协商确认交货时间及地点，以便双方能够做好准备工作。
三、价格及支付方式1. 甲方采购的材料价格为_______元/吨（或其他计价单位），价格以实际交付时为准。
2. 支付方式：甲方应在收到货物后的______日内，将货款支付至乙方指定的账户。
逾期支付的，需按照欠款金额的每日_____%支付滞纳金。
四、验收标准1. 甲方应在收到货物后，立即进行验收。
若产品质量不符合合同要求，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供符合要求的产品。
2. 乙方应确保所提供的产品符合国家标准及合同约定的质量要求，若出现质量问题，乙方承担相应的责任，并按协商重新提供符合规格的产品。
五、违约责任1. 若一方未能履行合同义务，构成违约的，应承担相应的民事责任。
2. 若因不可抗力事件导致合同无法履行，应及时通知另一方，并协商解决方案。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。
3. 发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方采购完毕并支付清尾款时终止。
2. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
3. 双方确认，已经阅读并理解合同的所有内容，愿意履行合同所约定的各项义务。
建设工程材料采购合同
建设工程材料采购合同甲方（购货方）：xxx公司乙方（供货方）：xxx供应商一、合同签订及生效本合同由甲方与乙方共同订立，并在双方签署之日起生效。
双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的履行。
二、采购物资及规格要求甲方委托乙方供应以下工程材料（以下简称“物资”）：1. 品名：2. 规格：3. 数量：4. 质量标准：5. 交货地点：6. 交货时间：三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（以下简称“RMB”）xxxx元（大写：xxxx 元整）。
2. 甲方应按以下方式支付合同价款：（1）首次支付：合同签订后x天内支付合同价款的xx%（RMB xxxx元）；（2）最后支付：物资验收合格后x天内支付合同价款剩余的xx%（RMB xxxx元）。
四、交货时间及验收标准1. 乙方应按照合同约定的交货时间和地点，按时供应物资。
2. 甲方对所供应的物资进行验收检查，包括但不限于以下标准：（1）物资的数量、规格和质量应与合同要求相符；（2）物资的包装应完好无损；（3）物资的包装标志、生产日期、保质期等信息应清晰可辨。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付合同价款，除支付延迟费用外，甲方还应向乙方支付每日千分之x的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的交货时间和数量供应物资，乙方应向甲方支付每日千分之x的违约金。
六、争议解决双方如对本合同的履行发生争议，应本着友好合作原则，通过协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同终止1. 合同期满后，双方无其他约定的情况下，本合同终止。
2. 如一方违约严重影响了合同的履行，对方有权提前解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
八、附则1. 本合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签署之日起生效，有效期至合同履行完毕。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。
建筑工程设备购销合同范文
建筑工程设备购销合同范文甲方(出卖方)：乙方(买受方)签订地点：第一条标的物的名称、型号、数量及价款第二条标的物的质量标准和保修1、质量标准和保修按工程机械生产厂家的有关标准执行;2、保修期内产品出现故障和质量问题，甲方按维修标准承担维修责任和维修费用，因乙方故障、过失或操作保修不当导致故障的维修费用、零部件更换费用及有关损失由乙方承担;3、乙方擅自增加配置、更换零部件或者因安装破碎器等进行其他任何形式的改造而出现机械故障的，甲方不承担保修责任;4、本合同履行发生争议与银行贷款无关，即乙方不得因所购产品质量有缺陷或其他任何理由而拖延拒绝履行偿还贷款本金、利息、违约金及相关费用的义务。
乙方确保履行与贷款银行签订的中的各项约定。
第三条标的物交付及验收1、交付：本设备采取由乙方自提的方式交付，地点为甲方仓库，交付时间以乙方实际提货的时间为准;2、验收：乙方提货时当面对标的物验收提货(含随机附件)，若有异议，当面提出，否则视为甲方符合交货规定。
第四条货款支付方式乙方于____年____月____日向甲方支付首期货款(人民币大写)：伍拾万园整(￥500000.00元)，剩余货款(人民币大写)：陆拾捌万园整(￥680000.00元)设备交付后1个月内一次性付清。
第五条标的物的所有权及风险转移1、乙方未付清标的物的全部款项(含银行借款)前，标的物属于甲方所有;2、标的物的毁损、灭失以及至第三人人身、财产损害赔偿责任等的风险标的物交付时转移。
第六条违约责任1、乙方逾期付款，每逾一日，应按逾期付款额日1.5‰比例向甲方支付逾期违约金，并赔偿甲方为催锁债权产生的其他损失(包括但不限于鉴定费、评估费、拖机运费、保管费、诉讼费、律师代理费等费用);2、合同履行过程中，如因乙方未按时偿还银行贷款，出现甲方已为乙方垫付银行本息、罚息时，视为乙方违约，乙方除在甲方垫付后一月内必须将代垫款项还给甲方并按本条1所规定支付违约金及赔偿损失外，还必须向甲方按月加付代垫款2%的违约金;3、因乙方不按时履行还款义务而为乙方代为垫付引起拖机，导致乙方或与乙方有关第三人因此遭受误工及其他损失的，全部由乙方负责。
材料设备采购不属于建设工程合同
材料设备采购不属于建设工程合同建设工程合同通常指的是发包方（业主）与承包方（施工企业）之间，就工程项目的建设、维修、改造等达成的协议。
这类合同的核心在于工程的实施过程，包括工程质量、工期、造价及安全生产等方面的内容。
相比之下，材料设备采购合同则主要关注于物资的购买、供应以及相关的服务条款。
材料设备采购合同的主体通常是建设单位或者施工单位与材料设备供应商之间。
这种合同的目的在于确保所需材料和设备能够按时按质按量供应到施工现场，以保障工程进度和质量。
因此，这类合同会详细规定产品的规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准、售后服务等内容。
材料设备采购合同并不直接涉及工程施工的具体操作。
它更侧重于物资的流转和管理，而不是工程的实际施工过程。
这意味着，尽管材料设备的供应对工程至关重要，但采购合同本身并不包含施工方法、施工组织设计等技术细节。
从法律责任的角度来看，材料设备采购合同与建设工程合同也有所不同。
例如，如果供应商提供的材料设备存在质量问题，导致工程受损或延期，其责任主要限于更换不合格产品或承担相应的违约责任，而不会像建设工程合同中那样涉及到施工企业的连带责任。
材料设备采购合同在风险管理方面也有其特殊性。
由于这类合同涉及的是物资供应，因此合同双方需要特别关注供应链的稳定性、市场价格波动等因素。
为此，合同中可能会包含价格调整机制、供货保障措施等条款，以应对潜在的市场风险。
值得注意的是，虽然材料设备采购合同不属于典型的建设工程合同，但在实际操作中，为了简化管理和提高效率，建设单位有时会将材料设备的采购任务一并纳入到总承包合同中。
在这种情况下，总承包商不仅负责施工，还负责相关材料设备的采购工作。
即便如此，采购活动本身的性质并未改变，仍然需要遵循相应法律法规和合同约定进行管理。
2024年材料设备购销合同(建设工程)
2024年材料设备购销合同(建设工程)材料设备购销合同（建设工程）本合同由以下双方共同签署：甲方（购买方）：_______________（详细的公司名称、地址等信息）乙方（销售方）：_______________（详细的公司名称、地址等信息）鉴于：1. 甲方计划进行建设工程，并需要采购相关的材料和设备；2. 乙方具有销售相关材料和设备的资质和能力；3. 双方愿意通过签订本合同明确双方的权益和义务。
基于上述背景，双方本着平等、互利的原则，经协商一致，达成以下协议：第一条：合同目的本合同的目的是明确甲方向乙方购买材料和设备的细则和条件，以及乙方向甲方销售材料和设备的细则和条件。
第二条：合同范围1. 甲方向乙方购买的材料和设备包括但不限于：_______________（具体列出购买的材料和设备）；2. 材料和设备的规格、数量、质量标准、单价等详细信息详见《采购清单》（附件一），《采购清单》作为本合同的组成部分；3. 乙方应按照甲方的要求提供材料和设备的技术参数、质量标准、出厂合格证书等相关资料。
第三条：合同价格和支付方式1. 材料和设备的购买总价为_______________（具体金额），包括合同价和相关税费；2. 甲方应按照《采购清单》中规定的单价和数量进行支付；3. 付款方式为按照合同项下的交货期进行分期付款，具体细则详见《付款计划》（附件二），《付款计划》作为本合同的组成部分。
第四条：交货和验收1. 乙方应按照合同约定的交货期进行交货；2. 甲方有权对交货的材料和设备进行验收，如果发现任何质量问题或不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方进行更换或修复，并由乙方承担相关费用；3. 如乙方未按时交货，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式详见《违约金规定》（附件三），《违约金规定》作为本合同的组成部分。
第五条：保修和售后服务乙方应提供合格的材料和设备，并且对其销售的材料和设备提供合理的保修和售后服务，具体要求详见《保修和售后服务协议》（附件四），《保修和售后服务协议》作为本合同的组成部分。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程材料采购书
建筑工程材料采购书协议书范本：建筑工程材料采购合同本合同由乙方（以下简称“采购方”）与甲方（以下简称“供应方”）根据自愿、平等、互利的原则，就建筑工程材料采购达成如下协议：一、合同目的与范围1.1 目的：供应方将按照本合同的规定，向采购方提供建筑工程所需的材料，并保证其质量符合相关国家和行业标准。
1.2 采购范围：采购方根据建筑工程的需要，通过书面通知或其他方式通知供应方所需的具体材料和数量。
二、货物描述和数量2.1 货物描述：具体货物的名称、型号、规格和技术参数等应符合采购方提供的项目要求，并在合同签订日前向供应方书面确认。
2.2 货物数量：根据建筑工程的实际需求，采购方将向供应方提供具体的货物数量。
三、质量要求3.1 质量标准：供应方承诺所提供的货物符合相关国家和行业标准，且符合采购方提供的质量要求。
3.2 验收标准：采购方在货物到达现场后进行验收，按照相关标准进行检测，如发现不合格货物，供应方负责无偿更换或退货。
四、交货时间和地点4.1 交货时间：供应方应在采购方通知发出后的约定时间内交货。
4.2 交货地点：采购方将在合同签订后提供货物交付的具体地址，供应方应按时送达货物。
五、价格和支付条件5.1 价格：双方约定货物的单价，价格应包含一切税费、运输费等相关费用。
5.2 税费：供应方负责向相关税务部门进行合法税务申报，并按时缴纳相关税费。
5.3 付款方式：采购方将按照合同约定的时间和方式向供应方支付货款。
六、违约责任6.1 供应方违约：如果供应方未按合同规定时间交货或提供不合格货物，采购方有权要求供应方支付违约金或提起法律诉讼。
6.2 采购方违约：如果采购方未按合同规定付款，供应方有权要求采购方支付逾期付款的利息，并保留采取其他法律行动的权利。
七、知识产权和保密条款7.1 知识产权：供应方应确保所提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权，如发生任何知识产权纠纷，供应方承担一切法律责任。
7.2 保密条款：双方同意对本合同涉及的商业秘密、技术资料和商业信息保密，且不得向任何第三方透露或使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程材料设备采购合同
为双方能达成和谐友谊,需要签署合同.那么大家知道建设工程材料设备采购合同吗？以下是小编为您整理的”建设工程材料设备采购合同”,供您参考.
建设工程材料设备采购合同
购货单位:（以下简称甲方）
供货单位:（以下简称乙方）
签约地点:为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,根据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一致,达成以下条款,双方共同遵守.
第一条,组成本合同的有关文件
下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括:
（1）材料（设备）招标文件
（2）乙方提供的投标文件；
（3）售后服务承诺；
（4）甲乙双方商定的其他文件:
第二条,合同标的
序号,名称,规格,型号,单位,数量,单价,总价
总计（大写）:
第三条,合同总价款
合同总价款（大写）:人民币元,分项价款见上表
本合同总价款是材料（设备）设计,制造,包装,仓储,运输,安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用.
第四条,质量保证
1,材料（设备）技术标准应符合标准.
2,乙方应保证材料（设备）是全新,未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量,规格和性能的要求,符合国家有关标准.乙方应保证其提供的设备在正确安装,正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能.
第五条,交货时间,地点,方式
1,乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间,送货方式,送货地点交付货物.
2,乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）,数量和规格要求.
3,乙方将合同材料（设备）运至安装调试,投入使用并经过甲方验收合格后,方为材料（设备）交货日期.合同材料（设备）的毁损,灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方.
4,乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间,件数等）通知甲方,甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕.
5,甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装情况.合同标的物包装无损,方可提货.如合同标的物外箱包装受损或发现合同标的物包装箱件数不符,应在个工作日内通知乙方,以便乙方办理合同材料（设备）遇险索赔手续.
6,甲方对乙方交付的合同标的物,均应妥善接收并保管.对误发或多发的材料（设备）,甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担.
7,如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期日前通知乙方.由于变更发货地址增加的费用由甲方承担.
第六条,验收时间,地点,标准,计量方式
1,验收时间:
2,验收地点:
3,验收标准:
4,计量方式:
5,甲方验收合格后出具验收合格书.
甲方（章）
委托代理人: 联系电话: 签订时间: 乙方（章）委托代理人: 联系电话: 签订地点:。