承包商履约保函模板标准版
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中，为保证工程质量和进度，甲方（发包方）通常会要求乙方（承包商）提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。
这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。
以下是一个典型的工程合同履约保函模板：【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致：[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号]，我们[金融机构名称]（以下简称“担保人”）特此向[甲方]（以下简称“受益人”）开立不可撤销的履约保函，保证事项如下：一、保函数量：本保函的担保金额为[具体金额]元人民币，用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。
二、责任范围：若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务，包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形，[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下，直接向我们提出索赔，并无需提供其他证明文件。
三、有效期：本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。
在有效期内，如发生上述担保范围内的索赔事件，受益人可随时向我们提出索赔。
四、索赔处理：我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数，例如：7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。
五、其他条款：本保函适用[国家或地区]的法律，并受[国家或地区]法院的管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。
六、附加信息：本保函可通过支付相应的担保费用进行延期，具体事宜须双方另行协商确定。
本保函一经签署，即表明[乙方]同意上述所有条款，并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。
担保人：[金融机构全称]法定代表人（签字）：地址：[金融机构地址]联系电话：[金融机构电话]传真：[金融机构传真]日期：[保函出具日期]以上模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。
保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响，因此在撰写保函时应咨询法律专业人士，确保符合当地法律规定。
2024版承包商履约保函合同范本
2024版承包商履约保函合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方之间存在合同关系，为确保乙方按照约定履行合同义务，甲方要求乙方提供履约保函。
经双方协商一致，特订立本保函合同，共同遵守。
第一条定义1.2 本合同中下列术语的含义如下：（1）甲方：指承担保证责任的合同一方。
（2）乙方：指接受保证的合同一方。
（3）合同：指甲方与乙方之间签订的编号为__________的合同。
（4）赔偿金：指乙方未按照合同约定履行义务时，甲方应向甲方支付的金额。
第二条保函金额及有效期2.1 本保函的金额为人民币__________元整。
2.2 本保函的有效期为自保函开具之日起至合同到期之日止。
第三条保函的履行3.1 乙方应按照合同约定履行义务。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方要求赔偿金。
3.2 在本保函有效期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方在收到甲方要求赔偿的书面通知后__________个工作日内，向甲方支付赔偿金。
3.3 甲方在支付赔偿金后，有权依法追偿乙方应支付的赔偿金。
第四条保函的变更和解除4.1 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以变更本保函的金额、有效期等条款。
变更事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
4.2 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以解除本保函。
解除事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
第五条保密条款5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同及双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息，双方应当予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.3 本合同的终止、解除或者履行完毕，并不意味着双方保密义务的终止。
双方仍应继续履行保密义务，直至双方书面同意解除保密义务。
第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
建设工程承包合同履约保函模板
【编号】：[保函编号]【开立日期】：[年月日]【受益人】：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]【申请人】：[承包商名称]地址：[承包商地址]【开立人】：[银行/保险公司名称]地址：[银行/保险公司地址]鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于[年月日]就[工程名称]（以下简称“本工程”）签订的《建设工程承包合同》（以下简称“基础合同”）已生效，并经双方协商一致，现根据基础合同约定，申请人同意向受益人提供如下履约保函：一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元（小写：￥[金额]元），用于担保申请人在履行基础合同过程中，如因违约行为给受益人造成的经济损失。
2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。
二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止，但最迟不超过[年月日]。
2. 如基础合同因任何原因提前终止，本保函自终止之日起[天数]日内失效。
三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知：（1）申请人未能按照基础合同约定完成工程；（2）申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程；（3）申请人未能按照基础合同约定履行其他义务；（4）因申请人违约行为导致的受益人损失。
2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内，无条件支付受益人要求支付的款项。
四、保函变更与解除1. 本保函一经签订，对双方具有法律约束力。
如需变更或解除本保函，应经受益人与申请人协商一致，并以书面形式通知开立人。
2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。
五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]：根据 [承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同（以下简称“合同”），我们 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）兹开立本履约保函，以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日期] 止，期间如合同工期发生变更，本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额]（大写：[金额大写]），该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出，逾期未提的，视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求，完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务，担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内，无条件支付不超过保函金额的款项，以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格，且无其他争议时，业主应向担保人出具解除保函的通知，担保人在确认上述情况后，本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止，业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，方为有效。
担保人：[担保机构全称]法定代表人或授权代表：___________ 签字日期：____年__月__日公章：[加盖公章]。
履约保函格式（精选3篇）
履约保函格式（精选3篇）履约保函格式篇1致: ：鉴于 (承包方名称，法定地址，以下简称承包方)和你方于 (签约日期)签订编号为的《》 (名称)，承担实施 (工程名称)。
鉴于你方在上述合同中要求承包方向你方提交下述金额的银行出具的保函，作为承包方履行本合同的保证金。
本银行 (担保人名称，法定地址)，同意为承包方出具此项保函。
本银行在此作为担保人，无条件地、不可撤销地并放弃追索权地，代表承包方向你方承担支付人民币(大写) 万元人民币的责任。
当承包方在履行合同中违约，未能忠实地履行合同文件规定或你方与承包方同意的对合同的有效修改、补充或变动文件规定的，无论承包方有无不同意见，你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行在收到你方的书面通知当日即无条件向你方全部支付。
本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函自开立之日起生效，其中元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#1机组临时验收证书后30天内有效，但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。
元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#2机组临时验收证书后30天内有效，但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。
本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》(URDG458)。
凡因本保函引起的或与本保函有关的一切争议，均应由本保函受益人住所地有相应管辖权的法院管辖。
银行名称：(盖章)银行法定代表人：(签字、盖章)地址：邮政编码：日期：年月日履约保函格式篇2(发包人名称):因被保证人(承包人名称)(以下简称被保证人)与你方签定(合同名称)合同(合同编号: )，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证:1、本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写) 元。
2、本保函的有效期自上述合同生效日起至年月日止。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________为确保丙方履行与乙方签订的合同（以下简称“主合同”），保障乙方的合法权益，甲方作为担保机构，根据乙方的申请和丙方的请求，愿意就丙方在主合同项下的义务提供履约担保。
经甲、乙、丙三方友好协商，现订立如下担保合同承包商履约保函：一、担保范围与条件1. 本保函为不可撤销的担保，甲方对丙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
担保金额为人民币__________元整。
担保期限为主合同生效日起至主合同履行完毕为止。
担保范围为包括但不限于工程进度款支付、竣工验收、质保期维护等义务。
如丙方未按照主合同约定履行义务，乙方有权向甲方主张担保权利。
甲方应当在接到乙方索赔请求后的XX日内进行代偿，以保障乙方合法权益不受损失。
本担保不因任何理由解除或撤销。
2. 丙方必须按照主合同的约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
承包商履约保函（精选3篇）
承包商履约保函（精选3篇）承包商履约保函篇1承包商履约保函编号：(工字)第号(业主)：鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就项目于______年______月______日签订编号为的《建设工程》(以下简称主合同)，应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写： )。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
工程合同履约金保函范本
工程合同履约金保函范本
【工程合同履约金保函】
保函编号：____________
致：（发包方名称）
根据贵方与（承包商名称）（以下简称“承包商”）就（工程项目名称及内容描述）签署的工程合同（合同编号：____________），我们（担保机构名称）（以下简称“担保人”）特此开立本保函，以保证承包商将严格依照上述合同的规定履行其责任和义务。
一、保函金额
本保函的金额为人民币（大写）____________元整（￥__________），相当于合同总金额的
_____％。
二、有效期限
本保函自开立之日起至工程竣工验收合格并完成所有相关结算工作之日止有效，具体有效期至____年____月____日。
三、保证责任
1. 我们保证在保函有效期内，若承包商未能按照合同约定履行义务，包括但不限于工程质量、进度、安全等任何违约行为，且经贵方提出索赔，我们将无条件地向贵方支付不超过保函金额的赔偿金。
2. 贵方对本保函项下的索赔须在保函有效期内书面通知我方，并提供相应证明文件。
四、其他条款
1. 本保函一经开立，除非贵方书面同意解除或终止，否则不可撤销。
2. 本保函适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法院管辖。
3. 本保函的任何修改、补充均需以书面形式经各方协商一致，并由我方确认后方可生效。
4. 本保函未尽事宜，按《中华人民共和国担保法》及相关法律规定执行。
五、签字盖章
本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。
担保人：（担保机构全称）
法定代表人：（签字）
公章：
日期：____年____月____日。
担保合同承包商履约保函
担保合同承包商履约保函编号：[合同编号]甲方（担保方）：[公司名称]（以下简称甲方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证明文件编号：[相关资质证明文件编号]乙方（委托方）：[公司名称]（以下简称乙方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]鉴于乙方作为承包商与业主方签署工程承包合同，为确保乙方全面履行合同约定，甲方应乙方请求，同意为乙方的履约行为提供担保，并出具本履约保函。
甲乙双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、担保事项甲方为乙方按照与业主签订的合同条款及承诺全面履行工程承包合同提供履约担保。
担保金额为本工程承包合同总金额的百分之XX （XX%）。
担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项为止。
担保方式为连带责任保证。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程完成质量保障等合同约定事项。
二、甲方义务和责任1. 甲方应按照本保函约定承担担保责任，确保乙方履行合同义务。
2. 甲方应监督乙方的履约行为，发现问题及时向乙方提出并敦促其整改。
3. 在本保函有效期内，如出现业主因乙方违约而向甲方索赔情况，甲方应依据业主的合理请求及时赔付，保障业主权益。
4. 本保函在签署后即具有法律效力，甲方无权要求撤销或更改担保内容。
如乙方不履行合同约定义务或存在违约行为时，甲方须承担相应的法律责任和违约责任。
同时乙方对甲方所受损失承担全部赔偿责任。
三、乙方义务和责任1. 乙方应严格遵守与业主签订的合同条款及承诺，全面履行工程承包责任和义务。
2. 乙方应按照合同约定按时向业主支付工程进度款并按时完成工程建设任务。
如出现延误情况应及时向业主报告情况并采取有效措施进行补救。
如因乙方原因导致工程无法按期完成或存在质量问题时，应承担违约责任并赔偿业主相应损失。
履约保函-标准模板
履约保函-标准模板供货方：注册地址：担保人：注册地址：总承包方：XXX地址：XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定，由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料，并约定由双方共同签订正式合同（以后简称为“合同”）鉴于总承包方对供应单位的委托，供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证：1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。
2、如果供应单位违约时（由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据）及总承包方索取赔偿时，担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任，担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失，并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。
直至赔偿额达到合约总价的10％，即人民币元（大写：），此履约保证书的责任才可解除。
3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决，便可执行于此履约保证书之权利。
4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改，或工作的范围或性质的更改，和总承包方按合同所宽限的时间，或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。
5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿（如有）获得解决时，此履约保证书的责任才告终止。
6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。
供应单位及担保人自愿作出上述承诺，并清楚了解法律上的意思。
供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方：法定代表签署：姓名：职位：担保人：法定代表签署：姓名：职位：(本保函失效后，请将原件退回我方注销)第1页。
承包商履约保函标准版202范本(一)
编号：JZ-202125500承包商履约保函标准版202范本(一)Lawfully established contracts shall be protected by law.甲方：_______________________乙方：_______________________签约地点：____________________签约时间：_____年____月_____日承包商履约保函承包商履约保函_________（业主）：鉴于贵方与_________（以下简称承包商）就_________项目于_________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_________％，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的`金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1编号：[合同编号]甲方（担保人）：___________（担保人信息填写完整，包括但不限于姓名/名称、注册地等）乙方（被担保人）：___________（被担保人信息填写完整）根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方就甲方为乙方提供担保事宜达成如下协议：一、担保事项及范围甲方愿意为乙方履行某项合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约保函服务。
担保的范围包括但不限于乙方在主合同项下的各项义务和责任，包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障、工程进度的保障等。
担保的总金额为人民币________元整（大写金额）。
二、担保期限本担保自签订之日起生效，至主合同履行完毕后的__________（天数）止。
如主合同履行期限延长，乙方需提前向甲方申请并经双方协商一致后，另行签订补充协议。
三、担保方式本担保采用无限连带责任保证方式，即甲方在保证范围内承担连带责任，无条件履行乙方未履行的合同义务。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的所有文件和资料，以便进行风险评估和决策。
2. 乙方未履行主合同义务时，甲方应在接到乙方书面通知后______日内履行担保责任。
3. 甲方有权对乙方的经营和财务状况进行监督，并定期检查乙方履行合同的情况。
4. 乙方履行完主合同义务后，甲方应解除担保责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、全面履行主合同的各项义务和责任。
2. 乙方应妥善保管主合同及相关资料，确保甲方能够充分了解主合同的履行情况。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约情况，应及时通知甲方并积极配合甲方采取补救措施。
六、违约责任1. 乙方未按时、全面履行主合同义务的，甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
2. 乙方违反本合同约定，未向甲方支付担保费用的，应按日向甲方支付违约金______元。
3. 甲方在接到乙方书面通知后未在约定时间内履行担保责任的，应按未履行金额的一定比例向乙方支付违约金。
履约担保函(适用于施工承包合同)
履约担保函(适用于施工承包合同)
致：[业主名称]
地址：[业主地址]
兹有[承包商名称]（以下简称“承包商”），根据与贵方签订的施工
承包合同（以下简称“合同”），承包商将承担[具体工程名称]的施
工任务。
为确保合同的顺利履行，承包商特此向贵方提供履约担保函。
一、担保内容
本担保函作为承包商履行合同义务的保证，包括但不限于：
1. 按照合同约定的时间、质量、规格完成工程。
2. 遵守合同中规定的安全、环保、劳动保护等相关标准和要求。
3. 妥善处理合同履行过程中可能出现的任何争议和问题。
二、担保金额
本担保函的金额为[具体金额]，该金额为承包商履行合同义务的保证金。
三、担保期限
本担保函自合同签订之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收
合格并完成所有合同义务后[具体时间]。
四、担保方式
本担保函采用[具体担保方式，如银行保函、保险公司保函等]形式。
五、担保函的生效与解除
1. 本担保函在承包商违约时生效，贵方有权根据合同规定和实际情况，
要求承包商履行违约责任。
2. 合同履行完毕且无违约行为发生，本担保函自动解除。
六、其他
本担保函的解释、适用及争议解决均适用[适用法律]。
承包商承诺，将严格遵守本担保函及合同的各项条款，确保工程的顺利进行。
此致
敬礼！
[承包商名称]
[承包商授权代表签名]
[日期]
注：本履约担保函为示例文本，具体内容应根据实际情况和合同要求进行调整。
担保合同承包商履约保函8篇
担保合同承包商履约保函8篇篇1甲方（担保机构）：_________________________乙方（委托人）：_________________________根据甲、乙双方之间的合作协商原则及我国有关法律法规，为保证双方签订的担保合同的履行，乙方提供履约担保服务。
经甲、乙双方协商一致，就乙方提供的履约保函事宜达成如下协议：一、履约保函目的本履约保函是为确保乙方履行与项目业主签订的建设工程施工合同及其他相关协议的履约担保，确保乙方承担的责任得到妥善履行。
二、担保事项及范围甲方担保事项为乙方履行工程项目的建设进度、工程质量保证义务及资金保障义务等合同条款约定的所有内容。
担保范围包括但不限于因乙方违约产生的违约金、赔偿金及其他费用。
三、担保期限及金额本履约保函的担保期限为自签署之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务止。
担保金额为人民币_________元整（大写_________元整）。
担保金额随工程进度的推进逐步降低，具体降低比例按照合同条款执行。
四、担保方式及条件本履约保函采用连带责任保证方式。
甲方在收到项目业主提出的索赔请求后，按照本保函的约定承担保证责任。
乙方应按照合同约定履行其义务，如因乙方违约导致甲方承担保证责任的，甲方有权向乙方追偿。
同时，乙方应提供必要的反担保措施。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供必要的资质证明及项目进展情况等资料；2. 甲方有权对乙方履行合同情况进行监督；3. 乙方违约时，甲方应按照本保函的约定承担保证责任；4. 甲方承担保证责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应提供真实、完整的资料，确保甲方了解项目情况；2. 乙方应按照合同约定履行其义务；3. 乙方应按照甲方的要求提供反担保措施；4. 乙方承担违约责任时，应承担甲方因此产生的全部损失。
七、违约责任及赔偿1. 若乙方未按照合同约定履行其义务，导致甲方承担保证责任的，乙方应按照本保函的约定向甲方支付违约金及赔偿金；2. 若甲方未能按照本保函的约定承担保证责任的，应按照违约情况向乙方支付违约金；3. 若因违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
建设工程承包合同履约保函模板
建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致：[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同（以下简称“合同”），我方作为承包商的担保人，特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。
1. 保函金额：本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整（¥[金额大写]），该金额相当于合同总价的[百分比]%。
2. 保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
3. 保函条件：若承包商未能按照合同约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求，或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方，造成工程无法正常进行或产生其他违约情形，贵单位有权在通知我方后，直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。
4. 保函的解除：当工程竣工验收合格，且承包商已完全履行合同约定的所有义务，包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方，无任何争议和索赔时，本保函自动解除。
5. 保函的转让：未经我方书面同意，贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。
6. 法律适用：本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。
7. 争议解决：因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。
8. 其他条款：本保函的任何修改、补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。
本保函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日---。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
工程施工总承包履约保函范本
工程施工总承包履约保函范本工程施工总承包履约保函一、保函编号：GB2022-001二、保函签发日期：2022年1月1日三、保函义务人：甲方（发包人）四、保函受益人：乙方（承包商）五、保证金额：人民币500,000元整六、保函有效期：从签发之日起至乙方完工并交付甲方验收合格之日止，最长不超过一年。
七、保函责任范围：1. 乙方承包了甲方的工程项目，保函用于履行乙方在合同中规定的总承包履约义务和保证金义务。
2. 如果乙方未能根据合同约定按时履行其工程施工总承包责任，导致甲方遭受任何损失，甲方有权向保函受益人乙方提出索赔要求。
3. 乙方在承包期间未能按照约定完成工程，并经甲方认可的进度延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
4. 乙方在工程施工中出现质量问题或安全事故，导致甲方赔偿第三方或遭受行政处罚的，甲方有权从保函中扣除相应金额。
八、保函的索赔和支付：1. 甲方提出索赔后，乙方应在收到甲方索赔通知书后10个工作日内支付赔偿金或提供相应担保。
2. 乙方未能按时支付赔偿金或提供相应担保的，甲方有权直接向保函签发银行提出支付请求。
3. 保函签发银行收到支付请求后，应在10个工作日内，根据甲方的请求支付相应金额给甲方。
九、保函的解除与变更：1. 若乙方完成工程并经甲方验收合格，且无任何争议纠纷产生时，保函自动解除。
2. 若合同变更导致保证金额发生变动，双方应重新协商、调整本保函的保证金额，并办理相关变更手续。
3. 本保函在有效期内不得变更、撤销或解除，除非经双方书面协议同意。
十、保函法律适用和争议解决：1. 本保函的解释与适用应按照中国法律进行。
2. 如发生争议，双方应先友好协商解决。
协商不成的，应提交至保函签发银行所在地的人民法院进行解决。
十一、其他事项：1. 本保函的任何修改、补充或附件须经双方书面协议，并于修改、补充或附件签署之日起生效。
2. 本保函仅适用于乙方在本次工程施工总承包合同中的履约义务，不得用于其他用途。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包商履约保函模板标准版
Standard version of contractor performance bond template
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
承包商履约保函模板标准版
前言：担保合同是指为促使债务人履行其债务，保障债权人的债权得以实现，而在
债权人（同时也是担保权人）和债务人之间，或在债权人、债务人和第三人（即担
保人）之间协商形成的，当债务人不履行或无法履行债务时，以一定方式保证债权
人债权得以实现的协议。
本文档根据担保合同内容要求和特点展开说明，具有实践
指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
_________（业主）：鉴于贵方与_________（以下简称
承包商）就_________项目于_________年_________月
_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_________%，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在
_________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
（1）在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
（2）承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
（3）我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
（4）按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的.保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_________个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
（1）因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
（2）依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，
免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
（3）贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责
任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
（4）因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承
担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加
盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：_________。
保证人（盖章）：
_________
法定代表人（或授权代理人）（签字）：_________
_________年____月____日
-------- Designed By JinTai College ---------。