2019-装修合同纠纷起诉状-范文word版 (4页)
装修合同纠纷起诉状范本3篇
![装修合同纠纷起诉状范本3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/aea5ff7f59fb770bf78a6529647d27284a733717.png)
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。
为此,原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。
证据清单:施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。
证据清单:施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。
证据清单:费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。
三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇
![装修合同起诉书5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/dd3b3a05302b3169a45177232f60ddccdb38e616.png)
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告:XXX公司被告:XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》,约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程,合同金额为人民币50万元。
然而,自装修工程开始后,被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题,导致原告无法按时入住办公室,严重影响了公司的正常运营。
在此,原告XXX公司提起诉讼,请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任:一、违约责任根据《合同法》相关规定,被告应当按照约定时间完成装修工程,并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而,被告明知装修工程进度已经严重延误,且施工质量存在严重缺陷,却未能采取有效措施进行修正,严重违反了合同约定。
因此,原告要求被告承担相应违约责任,赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权,造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任,赔偿原告因此遭受的经济损失,包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司,应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益,影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任,维护公司的合法权益。
综上所述,原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任,赔偿原告因此遭受的全部经济损失,并维护公司的合法权益。
同时,希望法院能够公正审理,依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告:XXX公司代理律师:XXX日期:2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书,由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告:李先生被告:装修公司A一、申请要求:1. 装修公司A违反了合同约定,未按时完成工程并存在质量问题,造成李先生的利益受损;2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程,并对造成的损失进行赔偿;3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
![装饰装修合同纠纷起诉状5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4bd6e540cdbff121dd36a32d7375a417866fc185.png)
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。
然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。
为此,原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。
在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。
装修合同纠纷起诉状范文
![装修合同纠纷起诉状范文](https://img.taocdn.com/s3/m/d95855733868011ca300a6c30c2259010202f3fb.png)
装修合同纠纷起诉状范文尊敬的法院:
我是XXX,一名原告,现向贵院提交装修合同纠纷的起诉状。
我方与XX公司于20XX年XX月签订了一份装修合同,合同金额为XX元。
然而,在履行合同过程中,我方发现XX公司存在违约行为,导致我方遭受了损失。
因此,我方决定向贵院提起诉讼,要求XX公司承担违约责任并赔偿损失。
在本案中,我方认为XX公司存在以下违约行为:
首先,XX公司在施工过程中未按照合同约定进行施工,导致我方不得不重新装修或返工。
这不仅浪费了我方的时间和金钱,还严重影响了我们的生活和工作。
其次,XX公司在工程验收过程中未按照合同约定进行验收,导致我方不得不重新验收或返工。
这不仅浪费了我方的时间和精力,还导致我方对工程质量产生了怀疑。
为了证明以上观点,我方提供了以下证据:
1.装修合同原件及复印件;
2.工程进度表;
3.现场照片;
4.证人证言等。
综上所述,我方认为XX公司存在违约行为,导致我方遭受了损失。
我方请求贵院判决XX公司承担违约责任并赔偿损失。
此致
特此起诉!
以上内容仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/da2d1054b42acfc789eb172ded630b1c58ee9b6e.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。
装修工程合同诉状
![装修工程合同诉状](https://img.taocdn.com/s3/m/32a38fac710abb68a98271fe910ef12d2af9a9a3.png)
装修工程合同诉状我们需要明确什么是装修工程合同。
装修工程合同是指业主与装修公司就房屋装修事宜达成的书面协议。
该协议通常包含工程的范围、质量要求、工期、费用支付方式等关键条款。
当其中一方未能履行合同约定的义务时,另一方有权提起法律诉讼。
以下是一个装修工程合同纠纷诉状的范本:【原告】:(姓名/公司名称、住所地、联系电话)【被告】:(姓名/公司名称、住所地、联系电话)【案由】:装修工程合同纠纷【事实与理由】:原告与被告于(签订合同的日期)签订了一份装修工程合同,约定由被告对原告位于(具体地址)的房屋进行装修。
根据合同条款,装修工程应于(约定的完工日期)完成,总价款为(合同金额)。
被告在施工过程中出现了以下违约行为:1. 工程质量不符合合同约定的标准,存在(具体问题)等问题;2. 工程延期,未能在约定时间内完成;3. 未按照约定的材料和工艺进行施工;4. 其他违反合同的行为(如有)。
原告已多次催促被告改正违约行为并完成剩余工程,但被告至今未能妥善处理。
因此,原告不得不向法院提起诉讼,请求判令:1. 被告立即改正违约行为,确保工程质量符合合同约定;2. 被告赔偿因违约给原告造成的损失,包括但不限于(列出具体损失);3. 被告承担本案的诉讼费用。
【证据】:为了证明上述事实,原告提交以下证据:1. 装修工程合同原件及复印件;2. 施工现场照片、视频等;3. 与被告的沟通记录;4. 专业机构出具的工程质量鉴定报告;5. 其他相关证据。
在此,原告恳请法院依法审理本案,并作出公正判决,以维护原告的合法权益。
【附】:相关证据材料清单。
装修合同纠纷起诉状范文大全
![装修合同纠纷起诉状范文大全](https://img.taocdn.com/s3/m/ab934f52001ca300a6c30c22590102020740f28d.png)
装修合同纠纷起诉状范文大全装修合同纠纷起诉状原告:XXX 地址:XXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXXXXX 法定代表人/负责人:XXX被告:XXX地址:XXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXX法定代表人/负责人:XXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,我作为原告向法院提起诉讼,请求判决如下:一、被告按照装修合同规定的期限履行各自的义务,即支付X万元装修费用,并修缮完毕。
二、被告赔偿原告由于被告拖延时间而产生的经济损失X 万元。
三、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:一、关于双方的基本信息1、原告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX;2、被告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX。
二、关于建筑装修合同的基本事项1、原告与被告于X年X月X日签订了建筑装修合同,并按照约定预付了X元定金。
2、装修合同约定,被告应在X年X月X日之前完成装修工程,并支付X万元的装修费用。
3、被告未按时履行装修合同,未在约定期限内完成装修工程,并未支付装修费用。
三、关于合同责任的承担1、原告与被告明确约定了装修工程的履行期限和费用,被告未能按照约定履行其在装修合同中所承诺的义务,属于违约行为。
2、被告主动或者被动违反了装修合同的约定,导致原告损失了X万元。
四、关于诉讼请求的支持原因据此,本案原告请求法院判决被告应按照装修合同约定履行其在装修合同中所承诺的义务,并赔偿原告因被告违约所造成的经济损失。
诉讼费用由被告承担。
特此诉状。
原告:XXX法定代表人/负责人:XXX地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXXXXXXX年月日。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文
![装修合同民事起诉状范文起诉状范文](https://img.taocdn.com/s3/m/591e404630b765ce0508763231126edb6f1a761f.png)
装修合同民事起诉状范文起诉状范文【案号】XXX民事诉讼状原告:XXX被告:XXX尊敬的法院:原告XXX,身份证号码为XXX,住址为XXX,现就与被告XXX之间的装修合同纠纷,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,向贵院提起民事诉讼,并请贵院依法审理、公正裁决。
一、案件基本情况1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同,合同金额为XXX元。
合同约定了装修工程的范围、工期、质量要求、支付方式等相关事项。
2. 原告按照合同约定,提前支付了XXX元作为首期款,并在合同约定的工期内将其余款项支付给被告。
3. 然而,被告在施工过程中存在以下违约行为:(1) 未按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,给原告造成了经济损失和不便;(2) 装修质量不符合合同约定的要求,存在明显的施工瑕疵,如墙面涂料不均匀、地板铺设不平整等问题;(3) 未按照合同约定提供正规的发票和相关资料。
4. 原告多次与被告协商解决问题,但被告未能积极配合,拒绝承担应尽的责任。
二、诉讼请求基于上述事实和法律依据,原告提出以下诉讼请求:1. 要求被告按照合同约定的工期完成装修工程,并确保装修质量符合合同约定的要求;2. 要求被告支付原告因装修工程延期所造成的经济损失,包括房屋租金、临时住宿费用等;3. 要求被告支付原告因装修工程质量问题所造成的修复费用;4. 要求被告支付原告的精神损害赔偿;5. 要求被告支付原告的诉讼费用。
三、证据及理由1. 原告将提供以下证据予以证明:(1) 装修合同及其支付凭证;(2) 装修工程进展照片和相关通讯记录;(3) 专业人员鉴定意见书,证明装修质量存在问题;(4) 经济损失的相关凭证,如房屋租赁合同、临时住宿费用发票等;(5) 相关法律法规和判例。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第62条的规定,被告未按照合同约定的工期完成装修工程,应承担违约责任。
民事起诉状(装饰装修合同纠纷)
![民事起诉状(装饰装修合同纠纷)](https://img.taocdn.com/s3/m/c49aad58793e0912a21614791711cc7931b778be.png)
民事起诉状(装饰装修合同纠纷)第一篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。
然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。
上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。
二、诉讼请求:1. 判决被告按照合同约定的时间开始装修工作,并按照约定的质量标准完成装修;2. 判决被告向原告支付由于违约行为造成的经济损失;3. 判决被告承担本案的诉讼费用。
三、证据:1. 装饰装修合同及相关附件;2. 相关支付凭证;3. 相关证人证言;4. 鉴定报告等。
附件:(附件名称)法律名词及注释:1. 合同法:指中华人民共和国《合同法》。
第二篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。
然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。
上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/90010b926037ee06eff9aef8941ea76e58fa4a33.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告(姓名):被告(姓名):审判机关:案号:原告起诉状原告(姓名)、(身份证号码)、住所(地址)、联系电话:被告(姓名)、住所(地址)、联系电话:原告起诉被告,依法请求判令如下:一、确认装修合同无效;二、被告赔偿原告损失;三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于(日期)签订了一份装修合同,约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项,但装修工程却未按照约定进行,存在多项质量问题。
二、经鉴定,被告未按照合同约定提供装修服务,装修质量低劣,影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改,但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定,本案装修合同系违反法律规定,应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣,存在多项质量问题,给原告造成了经济损失和精神困扰,应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务,但被告未履行。
因此,原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附:证据清单原告(签名):日期:被告(签名):日期:以上内容属实原告(签名):篇2民事起诉状原告:张三被告:李四尊敬的法院:原告张三起诉被告李四,因双方在装修合同上发生纠纷,请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同(合同编号:202019),约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任,而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定,被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程,但实际上被告李四一直没有按时完成工程,超过约定期限。
三、在施工过程中,被告李四使用了劣质材料,导致装修工程质量不符合合同要求,并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题,但被告仍然拒绝配合,导致双方关系变得紧张。
装修合同纠纷起诉状范本
![装修合同纠纷起诉状范本](https://img.taocdn.com/s3/m/4b97cb6e3868011ca300a6c30c2259010302f352.png)
(当事人均为自然人,起诉主张装修费)原告:姓名(据实填写,与身份证保持一致),性别,民族,出生年月,身份证号码,住所地,联系方式(据实填写,以实际能够联系的地址为准)。
被告:姓名(据实填写,与身份证保持一致),性别,民族,出生年月,身份证号码,住所地,联系方式(据实填写,以实际能够联系的地址为准)。
案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:1.请求法院依法判令被告向原告支付装修费(据实填写拖欠的装修费数额)元以及利息损失(自起诉之日起至实际清偿之日,以未付金额为基数按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);2.本案诉讼费、保全费由被告承担。
事实与理由:原、被告签订《装修合同》约定由原告为被告的房屋进行装修,合同约定了装修费数额、装修要求等。
合同签订后原告依约为被告进行装修,现已完工验收,但是被告未实际按照《装修合同》约定的内容及时、足额支付装修费,已经构成违约。
经原告多次催要未果,故原告诉至贵院,主张被告依约向原告支付的装修费及利息损失。
为维护原告合法权益,特诉至贵院,望判如所请。
此致某区人民法院(具体被告所在地的人民法院)具状人:年月日(当事人均为法人企业,起诉主张装修费)原告:企业全称,住所地(据实填写,与营业执照一致),统一社会信用代码(据实填写,保持与营业执照的记载一致),联系方式(据实填写,保持通讯畅通)。
法定代表人:XX(据实填写法定代表人姓名,与营业执照保持一致),该公司XX(写明法人在企业中的职务)。
被告:企业全称,住所地(据实填写,与营业执照一致),统一社会信用代码(据实填写,保持与营业执照的记载一致),联系方式(据实填写,保持通讯畅通)。
法定代表人:XX(据实填写法定代表人姓名,与营业执照保持一致),该公司XX(写明法人在企业中的职务)。
案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:1.请求法院依法判令被告向原告支付装修费(据实填写拖欠的装修费数额)元以及利息损失(自起诉之日起至实际清偿之日,以未付金额为基数按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);2.本案诉讼费、保全费由被告承担。
装饰装修合同纠纷起诉状
![装饰装修合同纠纷起诉状](https://img.taocdn.com/s3/m/4c4ce4aef71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a27b6.png)
装饰装修合同纠纷起诉状一、起诉背景与目的原告:(以下简称甲方)被告:(以下简称乙方)鉴于甲乙双方因装饰装修工程发生纠纷,甲方为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,特向贵法院提起诉讼。
本次诉讼旨在解决双方之间的纠纷,并寻求合理的解决方案。
二、纠纷事实与证据(一)事实概述乙方为甲方的装修工程承包商。
双方于XXXX年XX月XX日签订装修合同,约定乙方按照合同约定的质量、期限完成甲方委托的装修工程。
然而,在工程进行过程中,出现了以下纠纷问题:1. 工程延期:乙方未能按照合同约定的时间完成装修工程,导致甲方无法按时入住。
2. 工程质量问题:乙方完成的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平整等。
3. 费用问题:乙方在合同外要求增加费用,甲方认为不合理并拒绝支付。
(二)证据清单1. 双方签订的装修合同原件及复制品;2. 工程延期相关证据,如工程进度表、通讯记录等;3. 工程质量问题照片、视频等证据;4. 费用争议相关证据,如费用清单、支付凭证等。
三、诉讼请求1. 要求乙方按照合同约定完成剩余装修工程,并修复存在的质量问题;2. 要求乙方赔偿因工程延期导致的损失;3. 要求乙方返还超出合同约定部分的费用;4. 判令乙方承担本案的诉讼费用。
四、法律依据与理由分析(一)法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,当事人应当诚实守信、履行合同约定。
乙方违反合同约定,应承担相应的法律责任。
(二)理由分析1. 工程延期:乙方未能按照合同约定时间完成工程,已构成违约行为,应承担违约责任。
甲方有权要求乙方完成剩余工程并赔偿损失。
2. 工程质量问题:乙方完成的工程存在质量问题,不符合合同约定,甲方有权要求乙方修复并承担修复费用。
3. 费用问题:乙方要求增加合同外的费用,缺乏合同依据和法律依据,甲方有权拒绝支付并要求返还超出部分的费用。
五、案件背景与证据展示方式说明本案涉及装修合同纠纷,案件背景简单明了。
装修合同纠纷起诉状范本
![装修合同纠纷起诉状范本](https://img.taocdn.com/s3/m/7ff08a6cabea998fcc22bcd126fff705cc175c2b.png)
装修合同纠纷起诉状范本尊敬的法院:本案系一起涉及装修合同纠纷的民事纠纷案件,原告李先生与被告装修公司在装修合同的履行过程中发生了纠纷。
根据中华人民共和国《中华人民共和国合同法》和其他相关法律规定,原告特向贵院提起诉讼,请求贵院判决被告承担相应的违约责任,具体如下:一、被告应当按照合同约定的时间和质量完成装修工程。
本案中,原告与被告于2023年1月1日签订了一份装修合同,约定了装修工程的截止日期、质量要求等内容。
然而,被告未能按照合同约定的时间和质量完成装修工程,致使原告无法按照计划入住,造成了经济损失和精神痛苦。
基于上述事实,本案中被告存在明显的违约行为,应当承担相应责任。
二、被告应当赔偿原告因违约行为所遭受的经济损失。
由于被告未能按时完成工程,原告不得不延迟搬入新房,导致原告不得不支付额外的租金和住宿费用。
此外,因为装修工程的延期还使原告的业务发展受到了不小的影响,导致原告的经济损失进一步扩大。
基于上述事实,被告应当赔偿原告因违约行为所遭受的经济损失。
三、被告应当赔偿原告的精神痛苦抚慰金。
在装修工程的过程中,被告的施工人员粗心大意,擅自更换一些原本已经达到标准要求的材料,导致了工程质量的下降,以及原告对装修效果的不满意。
这种不规范的施工行为不仅对原告的利益造成了损害,也给原告带来了精神上的痛苦。
基于上述事实,被告应当赔偿原告的精神痛苦抚慰金。
综上所述,根据本案的事实和法律规定,请求贵院判决如下:1.被告应当按照合同约定的工程进度和质量要求完成装修工程;2.被告应当赔偿原告因违约行为所遭受的经济损失,包括但不限于支付原告的额外租金、住宿费用;3.被告应当赔偿原告的精神痛苦抚慰金。
我特此诉讼请求。
李先生日期:____年XX月XX日。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
![民事起诉状(装修合同纠纷)6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/520f43647275a417866fb84ae45c3b3567ecddd2.png)
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇第1篇示例:在我国,装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。
当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时,业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。
下面是一份关于民事起诉状(装修合同纠纷)的范文:民事起诉状原告:某某某身份证号码:XXXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXX被告:某某装修公司统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,本人某某某,系合法房屋业主,与被告某某装修公司签订了装修合同,但在装修过程中发生了纠纷,特向贵院起诉如下:一、原告系合法房屋业主,被告为某某装修公司,装修合同编号为XXXXXXXX,合同签订日期为XXXX年XX月XX日,装修费用为XXXX元,合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。
二、自签订装修合同之日起,被告某某装修公司未按时履行合同义务,导致装修工程进度缓慢,质量不合格,严重影响了原告的居住生活。
多次催促被告公司加速施工进度,但被告公司不仅无法保证工程质量,还拖延工期,给原告造成了不必要的精神损失。
三、原告在多次协商无果的情况下,决定向法院起诉,请求法院支持原告诉讼请求,判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度,保证施工工程质量,依法履行装修合同,赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失,并承担本案诉讼费用。
四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求:1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同,保证工程质量,加快施工进度,按时完成装修。
2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。
4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。
特此诉讼。
原告:某某某日期:XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求,均属事实,特此向贵院提出起诉。
愿法院根据法律规定,公正审理该案,判决有罪。
第2篇示例:法院民事起诉状原告:XXX一、原告XXX,男,XX岁,XXX,现住XXX,根据相关证据,有理由相信被告XXX ,男,XX岁,XXX,现住XXX,系与原告签订了装修合同,但未履行合同约定,故向贵院提起诉讼。
装修合同违约起诉状模版
![装修合同违约起诉状模版](https://img.taocdn.com/s3/m/059c1955fe00bed5b9f3f90f76c66137ee064fc7.png)
装修合同违约起诉状模版原告:【原告姓名】,性别【原告性别】,出生日期【原告出生日期】,联系地址【原告联系地址】,联系电话【原告联系电话】。
被告:【被告公司名称】,法定代表人【被告法定代表人姓名】,职务【被告法定代表人职务】,公司地址【被告公司地址】,联系电话【被告联系电话】。
诉讼请求:1. 要求被告继续履行双方签订的《装修合同》(合同编号:【合同编号】),并按照合同约定完成所有装修工程。
2. 要求被告支付违约金【违约金金额】元,该金额根据合同第【条款编号】条的约定计算得出。
3. 要求被告赔偿因违约给原告造成的直接经济损失【经济损失金额】元,包括但不限于材料费、人工费、租房费用等。
4. 要求被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由:1. 原告与被告于【签订合同日期】签订了《装修合同》,约定由被告负责原告位于【装修地址】的房屋装修工程。
合同约定的装修工程总价款为【合同总价】元,工程完成期限为自合同签订之日起至【约定完成日期】止。
2. 根据合同第【条款编号】条的约定,被告应保证工程质量,按期完成装修任务。
然而,截至【起诉日期】,被告仍未完成装修工程,且已完成部分存在质量问题,具体情况如下:- 【质量问题描述1】- 【质量问题描述2】- 【质量问题描述3】(如有更多,请逐一列出)3. 原告已按照合同约定支付了装修款项,具体支付情况如下:- 首期款项【首期款项金额】元,支付日期为【首期款项支付日期】;- 进度款项【进度款项金额】元,支付日期为【进度款项支付日期】;- 尾款【尾款金额】元,支付日期为【尾款支付日期】。
4. 由于被告的违约行为,原告不得不额外承担租房费用【租房费用金额】元,以及其他因装修延期产生的相关费用【其他费用金额】元。
5. 原告曾多次与被告协商解决上述问题,但被告拒不改正违约行为,也未提供合理的补救措施。
证据清单:1. 《装修合同》原件及复印件。
2. 装修款项支付凭证。
3. 装修工程进度及质量问题的照片或视频证据。
装饰装修合同纠纷起诉状8篇
![装饰装修合同纠纷起诉状8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fe32bf5f17fc700abb68a98271fe910ef12dae37.png)
装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],联系方式:[原告联系方式],居住地址:[原告居住地址]。
被告:[被告公司名称],统一社会信用代码:[被告公司信用代码],法定代表人:[被告公司法人姓名],联系方式:[被告公司联系方式],公司地址:[被告公司地址]。
就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷,特向贵法院提起诉讼。
现将有关情况阐述如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》(以下简称合同),约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。
但被告在实际施工过程中存在多处违约行为,具体如下:1. 工程质量问题:被告交付的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等,原告多次提出整改要求,但被告一直未能妥善解决。
2. 工期延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,严重影响了原告的正常生活。
3. 费用问题:被告在施工过程中,未经原告同意,擅自增加工程项目并产生额外费用,违反了合同约定。
基于以上事实和证据,原告认为被告的行为已构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
二、诉讼请求根据上述事实和证据,原告提出以下诉讼请求:1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改,直至符合合同约定标准。
2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。
3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。
4. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本;证明双方签订装修合同的事实。
2. 工程验收报告及照片;证明被告交付的工程质量存在问题。
3. 工程进度款支付凭证;证明原告已按照合同约定支付款项的事实。
4. 双方沟通记录(邮件、短信、电话录音等);证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。
5. 其他相关证据材料。
四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,由被告住所地人民法院管辖。
装修合同纠纷起诉状范文
![装修合同纠纷起诉状范文](https://img.taocdn.com/s3/m/8cb7bd167275a417866fb84ae45c3b3567ecdded.png)
装修合同纠纷起诉状范文1、装修合同纠纷起诉状范文:起诉状原告:_____________(以下简称原告)被告:_____________(以下简称被告)一、事件经过原告与被告于____年____月____日签订了一份装修合同(合同编号:________),约定由被告负责对原告位于________的房产进行装修工程。
合同约定原告支付____万元作为装修费用,并约定工期为____天。
然而,在装修过程中,被告未按照约定时间完成装修工程,并且质量亦有所瑕疵。
二、违约事实及证据1. 被告未按照约定时间完成装修工程,造成原告业主的正常居住受到严重影响。
相关证据包括合同约定的工期未达到、装修工程进度表等。
2. 被告的工作质量亦不符合合同约定的标准,造成原告经济损失及利益受损。
相关证据包括装修工程验收报告、装修工程造成的损失照片等。
三、法律依据根据《合同法》第____条第____款的规定,约定工期的当事人应按照约定时间履行义务,逾期未履行的,应当按照约定或者与交易习惯相符的方式支付违约金。
根据《合同法》第____条第____款的规定,被告在进行装修工程时,应按照合格、安全的标准进行施工,确保装修质量符合约定。
根据相关法律法规及司法解释,对于装修合同纠纷案件,双方应依法履行合同义务并承担相应的责任。
四、权利主张原告要求被告履行下列义务:1. 按约定时间完成装修工程;2. 确保装修工程质量符合约定标准;3. 赔偿原告因被告违约所造成的经济损失。
五、诉讼请求1. 判令被告按约定时间完成装修工程;2. 判令被告赔偿原告因装修工程违约引发的经济损失;3. 其他需要依法判决的请求。
六、附则1.本案的受理法院为__________(注明法院名称);2.本案所涉及的相关附件如下:(罗列所涉及的附件)。
附件:(请依次列出本所涉及附件)1. 装修合同(合同编号:________)2. 装修工程进度表3. 装修工程验收报告4. 装修工程造成的损失照片法律名词及注释:- 合同法:指中华人民共和国合同法。
装修合同纠纷起诉状范本8篇
![装修合同纠纷起诉状范本8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fe745a9db04e852458fb770bf78a6529647d35be.png)
装修合同纠纷起诉状范本8篇第1篇示例:装修合同是指施工方和业主之间为了规范装修施工过程中的权利、义务关系而签订的一种合同。
在实际装修过程中,有时候可能会出现双方未能遵守合同约定,从而引发合同纠纷。
如果协商无果,业主可以向法院提起诉讼,要求合同履行或者请求赔偿损失。
下面是一份关于装修合同纠纷起诉状范本:装修合同纠纷起诉状原告(个人/公司):法定代表人/委托代理人:住所地/注册地址:联系方式:现有以下事实和理由:一、原告与被告于(具体日期)签订了装修合同,约定具体装修内容和价格,并且双方均已付款。
被告在装修过程中未按合同约定提供相应服务,导致工程进度滞后。
二、被告在装修过程中使用了低质量材料,严重影响了装修效果。
原告多次要求被告改正,但被告未能积极配合,并未作出合理解释。
三、补充约定:(在此处补充需要补充约定的内容)根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)相关规定,原告在此提出以下诉讼请求:一、要求被告按照合同约定的内容和质量要求,完成剩余的装修工程,并保证装修效果符合合同约定。
二、要求被告赔偿由于装修质量问题导致的精神损害赔偿。
三、要求被告承担本案的诉讼费用。
举证事项:一、合同书等证据能证明双方已经签订装修合同。
二、工程进度和装修效果的照片等证据。
三、相关通讯记录和证人证言。
四、其他与本案有关的证据。
原告特此诉状。
原告:(签名)日期:年月日以上就是关于装修合同纠纷起诉状范本的内容。
在实际起诉过程中,原告应当根据具体情况选择合适的法律依据和证据,确保自己的合法权益得到有效维护。
希望对遇到装修合同纠纷的业主在起诉过程中提供一定帮助。
第2篇示例:装修合同纠纷起诉状原告:被告:中华人民共和国XXXX人民法院:原告起诉被告装修合同纠纷一案,现向贵院提出起诉状如下:一、案由及事实原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同,约定了装修房屋的具体内容、工期和费用。
然而在工程进行中,被告未按照合同约定的内容和标准进行施工,造成了装修质量严重问题,导致原告无法及时入住及使用房屋。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
装修合同纠纷起诉状
篇一:合同纠纷的民事起诉状
民事起诉状
原告:乙厂
住所地:广东省东莞市xx区xx路227号
法定代表人:汪直职务:乙厂副厂长
委托代理人:胡风江西省南昌市xx律师事务所律师被告:甲贸易公司
住所地:江西省南昌市青山湖区南京路xxx号
法定代表人:张宇职务:甲公司总经理案由:购销合同纠纷
诉讼请求:
1、请求被告履行合同规定的义务,支付拖欠货款50000万元。
2、请求被告支付欠款期间所产生的利息共计8000元。
3、本案相关诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
201X年1月20日,被告与原告签订了一份购买1000台电风扇的购销合同。
合同规定原告应于同年6月底以前交货,原告因故至8月底才电报通知被告准备发货。
被告接到原告的电报通知后未作答复就接收了货物并发往门市部销售。
后因销售旺季已过导致电风扇滞销,被告遂以原告逾期交货未经公司同意为由拒付货款并要求退货。
被告在收到原告发出的交货通知后没有及时明确回复原告,并对原告发来的货物进行了签收。
根据《民法通则》、《合同法》的相关规
定,被告的行为已经明确表示出对原告之前违反合同规定的延期交货行为的追认并放弃了解除合同的权利。
故被告拒付货款并要求退货的要求是不合法的。
依据《民法通则》第一百一十一条,《合同法》第一百零七条、第一百零九条规定,原告多次向被告催要货款和利息,但被告拒不支付。
原告在多次催要无果情况下,特向贵法院提起诉讼,请求法院依法判决并对原告的请求予以支持。
证据和证据来源,证人姓名和住址:
1、乙厂和甲贸易公司电风扇购销合同复印件一份
此致
青山湖区人民法院
诉讼人:乙厂201X年12月6日附:
1、本诉状副本二份。
2、证据二份。
篇二:常要锋与杜亚平装饰装修合同纠纷申请案
法律侠客在线lawbingo
常要锋与杜亚平装饰装修合同纠纷申请案
河南省郑州市中级人民法院
民事裁定书
(201X)郑民申字第322号
再审申请人(一审被告、二审上诉人):常要锋。
委托代理人:刘国杰,河南群达律师事务所律师。
被申请人(一审原告、二审上诉人):杜亚平。
再审申请人常要锋因与被申请人杜亚平装饰装修合同纠纷一案,不服本院(201X)郑民三终字第95号民事判决,向本院申请再审。
本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
常要锋申请再审称:一、二审证据不足,不能认定本案基本事实,适用法律错误,导致判决结果错误。
请求撤销一、二审判决,决定再审,驳回被申请人的原诉讼请求。
本院认为,一、二审判决认定事实清楚,适用法律正确,申请人的再审申请理由不能成立,不予支持。