路基土石方数量计算与及调配考试试题
公路造价师《案例分析》路基土石方数量计算及调配考试题
公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。
A．1%B．1.5%C．2%D．3%2、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使3、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%4、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。
A．该当事人B．第三人C．该当事人和第三人连带D．该当事人和第三人按一定比例5、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。
A．应适当减少B．不变C．应适当增加D．无法判断6、按照功能的标准化可以将其分为__。
A．必要功能和辅助功能B．基本功能和必要功能C．过剩功能和不足功能D．使用功能和美学功能7、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．工程交工证书B．中间支付证书C．缺陷责任终止证书D．各分项、分部工程的质量检验合格证8、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。
A．12%B．10%C．11.33%D．11.67%9、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差10、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。
天津2015年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试题
天津2015年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、底基层的承包商自检的无机稳定土材料强度应在__取样。
A．拌和机出口B．摊铺碾压现场C．成型、养护后，钻芯取样试验D．试验室拌制2、干密度的定义是__。
A．干土重/土总体积B．干土重/土颗粒体积C．干土重/土中空隙的体积D．干土重/原土体总重3、索赔费用的计算方法不包括__。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．修正的实际费用法4、公路工程交工验收应当由__来主持。
A．业主B．监理工程师C．承包人D．监理单位5、不属于工程计量的方法有__。
A．现场记录B．室内按图纸计量C．实地测量D．共同计量6、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人7、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法8、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。
A．无效代理行为B．无权代理行为C．有效代理行为D．无法律效力行为9、下列关于桥梁受力特性的说法正确的是__。
A．简支梁桥在日照温差作用下将产生附加内力B．斜拉桥主梁属于压弯结构C．考虑连拱作用对拱圈是偏于危险的10、__是指可能造成损失也可能创造额外收益的风险。
A．基本风险B．投机风险C．纯风险D．经济风险11、基本建设项目投资的最高限额为______。
A．投资估算B．批准的概算C．施工图预算D．工程标底12、下列路面中，__是刚性路面。
A．沥青混凝土路面B．整齐块石路面C．砂石路面D．水泥混凝土路面13、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
2022年上半年内蒙古公路造价师案例分析路基土石方数量计算及调配模拟试题
上六个月内蒙古公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题旳备选项中，只有1 个事最符合题意）1、目旳和交易习惯履行如下__义务。
①告知；②保密；③公平交易；④协助A．①②③B．①②④C．①④D．②③④2、公路工程施工监理协议通用条件规定，假如监理协议中所包括旳文献之间出现矛盾，应按__为准。
A．排列次序B．专用条款约定次序C．时间次序以最终编写或双方最终确认旳文献D．履行次序3、我国《公路工程国内招标文献范本》规定最终支付时间为__天。
A．14B．28C．42D．564、运用世行贷款建设旳公路工程，选择监理队伍必须采用__。
A．国内竞争性招标B．国际竞争性招标C．国内有限招标D．国际有限招标5、建设工程信息管理系统旳目旳是__。
A．实现信息旳系统管理及提供必要旳预算信息B．实现信息旳管理系统化和共享化C．实现信息旳系统管理及提供必要旳决策支持D．实现信息旳管理系统化和享用旳以便快捷化6、FIDIC协议条件下，当业主与承包商发生协议争议时，首先__。
A．由工程师对争议事项作出决定B．双方友好协商C．申请仲裁D．提起诉讼7、保证协议旳当事人是__。
①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门A．①②④B．②④C．②③④D．①④8、当出现招标文献中旳某项规定与招标人对投标人质疑问题旳书面回答澄清不一致时，应以__为准。
A．招标文献B．招标单位在标前会议上旳口头解答C．现场考察时招标单位旳口头解释D．发给每个投标人旳书面澄清文献或补遗书9、当出现招标文献中旳某项规定与招标人对投标人质疑问题旳书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文献中旳规定B．现场考察时招标单位旳口头解释C．招标单位在会议上旳口头解答D．发给每个投标人旳书面质疑解答文献10、挡土旳应力传递途径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基11、如下有关融资租赁旳论述，对旳旳是__。
2017年上半年江苏省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题
2017年上半年江苏省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、保留金的最高限额一般为合同总价的__。
A．4%B．5%C．6%D．7%2、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。
A．主管单位认可并审批B．工程量测量与统计C．财务部门核实与审批D．工程师核实并确认3、业主和承包人联名投保的工程一切险保险期限应为__。
A．从现场开始工作直至工程竣工颁发竣工证书为止B．从投保之日到工程竣工移交之日C．从投保之日到最终结算日D．从现场开始工作到缺陷责任期结束4、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。
A．无民事行为人B．无效代理行为人C．限制民事行为人D．表见代理人5、合格的竣工文件。
A．交工报告提交B．交工证书签发C．交工结账单签认D．竣工鉴定书提交6、甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据__取得手表的占有。
A．抵押权B．质押权C．留置权D．债权7、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A．主持开工前的第一次工地会议B．签发承包商预付款支付证书C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划D．签发各项工程开工通知单8、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。
A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制9、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务10、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差11、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过__。
A．1.0mB．2.0mC．0.5mD．10m12、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
2014计价与控制：路基土石方计算与调配的方法模拟试题
2014计价与控制：路基土石方计算与调配的方法模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据FIDIC合同条件，索赔通知是由__。
A．工程师发给承包人B．承包人发给工程师C．工程师发给业主D．业主发给承包人2、计算沥青路面的设计弯沉应考虑的因素有（）。
A．累计当量轴次B．公路等级C．面层类型D．基层类型E．垫层类型3、监理工程师维护业主的利益表现在__。
A．提高工程质量B．力争反索赔C．在争端中为业主辩护D．按合同条件监理工程4、影响路基稳定性的自然因素有__。
A．地形B．地质条件C．植物覆盖D．荷载作用5、融资租赁指租赁期满后，设施或设备的所有权归______。
A．承租人B．出租人C．第三人D．原单位6、热拌沥青混合料的压实机械应符合下列规定（）。
A．双轮钢筒式压路机为6～8tB．三轮钢筒式压路机为8～12t或12～15tC．轮胎压路机为6～8tD．轮胎压路机为12～20t或20～25t7、高速公路、一级公路路堤基底的压实度不应小于__。
A．80%B．85%C．90%D．95%8、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。
A．获得施工场地占有权的延误B．因承包人责任引起的暂时停工C．不利自然条件的影响D．业主提前占用导致施工延误9、承担缔约过失责任的情形有__。
A．提供格式条款一方免除其责任B．没有得到进口许可证而谎称已取得C．违反缔约中的保密业务D．施工单位不具相应资质等级而谎称具有E．故意提供与订立合同有关的虚伪情况10、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。
A．固定资产B．流动资产C．递延资产D．无形资产11、公路工程勘察设计按建设项目大小和技术复杂程度划分为（）设计。
A：一阶段B：二阶段C：三阶段D：四阶段12、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式13、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。
下半年公路造价师《计价与控制》路基土石方计算与调配的方法试题
吉林省20XX 年下半年公路造价师《计价与控制》：路基土石方计算与调配的方法试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于嵌岩桩不得大于A．0.4cmB．10cmC．5cmD．3cm2、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按息。
计算利A .单利B.复利C.付款截止日期银行利率D.恢复付款日银行利率3、公路工程概算定额中不包括以下__。
A .桥梁工程B.沿线设施C.临时工程D.附录内容4、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入A •直接费用B.其他直接费用C.间接费D.现场经费5、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的A .合同价格B.结算价格C.预期价格D.评比价格6、在资格预审结束后，招标人应__。
A .发售招标文件B.编制招标文件C.组织现场考察D.进行中标通知7、在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是A .投入B.产出C.反馈D.纠正8、当路基填土较高时，路面底面以下__为路床部分。
A．80cm B．100cm C．120cmD ． 150cm9、在下述各项中，不构成现金流量的是 __。
A .折旧B. 投资C. 经营成本D. 税金10、净现值率是净现值与 A .投资总额B. 投资现值C. 投资年值D. 投资未来值11、大体积混凝土墩台或基础施工时可在混凝土中埋入厚度不大于150mm 的石块，但石块的掺入量不得超过混凝土总体积的（）。
A. 15%B. 20%C. 25%D. 30%12、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位 A. 1.0 〜2.0B. 1.0 〜1.5C ． 1.0〜 1.2D ．1.0〜2.513、BOT 融资模式是指 __。
A .建设一经营一转让B ．建设—拥有—转让C. 拥有一经营一转让D. 建设一拥有一经营一转让14 、混凝土自高处向模板内直接倾倒时，其自由倾落高度不宜超过 A ． 1.0m B ．2.0mC ．0.5mD ． 10m15、 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可A ．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B. 发出未履行业务通知后在第 21天单方面终止合同C. 发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知， 在该终止合同通知发出后的第 35天，监理合同即行终止D. 首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止16、 若名义利率为 10%，一年计息 4 次，则年实际利率为 __。
江西省2015年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配模拟试题
江西省2015年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A．从开工到竣工投产B．从筹建到竣工验收C．从开工到竣工D．从筹建到竣工投产2、标准属于__。
A．工程外部环境资料B．工程建设的法律、法规C．政府批准的工程建设文件D．工程实施过程中的有关信息3、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。
A．双方在合同履行中发生争议B．一方经营状况严重恶化C．一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务D．一方丧失商业信誉4、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)5、在下列几种款项的支付中，哪种款项在支付前需要确认银行的担保__。
A．工程进度款B．动员(开工)预付款C．材料设备预付款D．保险金6、施工合同订立后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使__。
A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权7、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。
A．业主B．招标人C．施工单位D．监理工程师8、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。
A．单利B．复利C．付款截止日期银行利率D．恢复付款日银行利率9、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
A．施工监理合同B．施工合同C．工程咨询合同D．A+B10、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任11、用行星立轴和卧轴式搅拌机对路面混凝土搅拌的最短时间，应不小于（）。
重庆省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试卷
重庆省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。
A．必须清除并以好土回填夯实B．必须清除并用余土回填即可C．不用清除用碾压机压实即可D．必须清除并以余土回填夯实2、酸性岩石的粗集料用于高速公路时，宜使用针入度__的沥青。
A．较小B．较大C．与针入度无关3、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。
A．70℃B．60℃C．50℃4、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。
A．预算定额B．概算定额C．概算指标D．企业定额5、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．物B．智力成果C．行为D．财6、施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是__。
A．资金B．技术C．人工D．设备7、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是__。
①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行A．①②B．②④C．③④D．①④8、合同公证的依据是__，这是自愿原则的体现。
A．公证协议B．法律规定C．行政法规规定D．当事人的申请9、发包模式的缺点是__。
A．进度控制难度大B．投资控制难度大C．业主选择承包单位范围小D．质量控制难度大10、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。
①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人A．①②③B．③④C．①④⑤D．②③④⑤11、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。
海南公路造价师计价与控制：路基土石方计算与调配的方法模拟试题
海南省公路造价师《计价与控制》：路基土石方计算与调配的方法模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、价值工程的核心是__。
A.总功能提高B.使用成本下降C.生产成本下降D.功能分析2、标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的__。
A.合同价格B.结算价格C.预期价格D.评比价格3、二级监理机构是指__。
A.工程质量监督部门，社会监理单位B.甲级监理单位，乙级监理单位C.总监办公室，驻地监理办公室D.乙级监理单位4、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
A.经常性修理费B.机上人工费C.养路费及车船使用费D.燃料动力费5、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.企业定额6、对路基的基本要求是具有足够的__。
A.压实度、平整度、强度B.强度、水温稳定性和整体稳定性C.刚度、稳定性D.标高及合格的几何尺寸7、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。
A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A.行为B.物C f才D.智力成果9、施工承包合同的担保合同是属于__。
A.从合同B.分包合同C.主合同D.无偿合同10、不当交易行为不包括__。
A.商业贿赂行为B.亏本销售行为C.强行搭售行为D.虚假宣传行为11、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A.交工证书上写明的交工日期B.签发最后支付证书之日C.承包人提交最后结账单之日D.签发缺陷责任终止证书之日12、用压实机械碾压土质路基时，均应控制该种土的最佳含水量的范围是__。
A.±2%B.±5%C.±4%D.±3%13、法人的法定代表人超越权限订立合同，__。
A.该代表行为一律有效B.该代表行为一律无效C.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效14、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。
公路造价师《案例分析》路基土石方数量计算及调配考试题
公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。
A．1%B．1.5%C．2%D．3%2、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A •如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B •且同时抗辩权适用于所有合同C•同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D •适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使3、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。
A. 20% 〜30%B. 30%〜40%C．40%〜50%D．50%〜60%4、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。
A .该当事人B ．第三人C. 该当事人和第三人连带D. 该当事人和第三人按一定比例5、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。
A .应适当减少B ．不变C. 应适当增加D ．无法判断6、按照功能的标准化可以将其分为__。
A .必要功能和辅助功能B. 基本功能和必要功能C. 过剩功能和不足功能D. 使用功能和美学功能7、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A ．工程交工证书B. 中间支付证书C•缺陷责任终止证书D. 各分项、分部工程的质量检验合格证8、某公路工程建设项目，当折现率ic = 10%时，财务的净现值（FNPV）= 200万元，当折现率ic = 12%时，FNPV= -100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。
A．12%B．10%C．11.33%D．11.67%9、动态控制的基本步骤是（）。
2016年下半年宁夏省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题
2016年下半年宁夏省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为__。
A．组织行为B．组织设计C．组织结构D．组织模式2、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。
①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表A．①②③B．③④⑤C．②④D．①④3、用滑模摊铺水泥混凝土路面的试验路段长度应不小于（）。
A．200mB．100mC．50mD．150m4、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小5、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。
A．7B．14C．21D．286、围堰施工时基础施工应尽量安排在__。
A．气候温暖的季节B．秋季雨水较多的时候C．枯水期D．由施工时间确定，无须另行安排7、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。
A．不得含有坚硬的物体、冻土块B．含有石灰、粉煤石、石块等物质C．用钢筋混凝土回填D．用地基开挖时剩余的土回填8、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司9、工程总费用由直接费和间接费组成，随工期的缩短，其变化是__。
A．直接费、间接费都增加B．直接费、间接费都减少C．直接费增加，间接费减少D．直接费减少，间接费增加10、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值11、合同中规定：定金8万元，违约金10万元。
现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同，乙方__追究对方的违约赔偿责任。
A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款C．应该采用违约金条款D．应该采用定金条款12、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
2017年吉林省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试题
2017年吉林省公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、总监理工程师或高级驻地监理工程师应当具有从事路桥建设__年以上的经历，具有路桥专业或土木工程专业高级技术职称，持有监理工程师证书，从事监理工作满__年以上。
A．10，5B．15，5C．10，2D．15，22、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2= -100万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__。
A．15%B．20%C．13.3%D．11.67%3、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下均可4、公路工程基本建设程序划分的阶段有：（1）列入年度基本建设计划；（2）可行性研究，编制设计任务书；（3）施工；（4）设计和编制概（预）算；（5）竣工验收，交付使用。
它们的先后顺序正确的是（）。
A．(1)(3)(2)(4)(5)B．(2)(3)(4)(1)(5)C．(2)(4)(1)(3)(5)D．(4)(1)(2)(3)(5)5、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__。
A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务6、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。
A．经验多少B．能力强弱C．财务状况和社会信誉D．报价高低7、在下列费用项目中属于工程建设其他费用的是__。
A．研究试验费B．材料二次搬运费C．工器具、生产家具购置费D．设备安装费8、评标应当由评标委员会负责评审。
评标委员会应由__负责组建。
A．招标代理机构B．招标人C．公证机构D．交通主管部门9、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。
A．评标价B．标底价C．投标价D．修正后的标底价10、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。
上海年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题[页]
![上海年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题[页]](https://img.taocdn.com/s3/m/0f1fe640ff00bed5b8f31d1b.png)
作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途上海2015年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、命令源最多的组织模式是__。
A．直线式B．职能式C．直线职能式D．矩阵式2、快速路宜采用__作业方式。
A．采用五台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺B．采用两台(含)以上摊铺机成梯队作业联合摊铺C．采用两台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺D．采用五台(含)以上摊铺机成水平作业联合摊铺3、在工程进度款支付过程中，提交已完工程量报告后，将进行__。
A．主管单位认可并审批B．工程量测量与统计C．财务部门核实与审批D．工程师核实并确认4、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法5、在建设工程竣工决算中，工程的可行性研究费用应计入__价值。
A．固定资产B．流动资产C．递延资产D．无形资产6、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。
A．预算定额B．概算定额C．概算指标D．企业定额7、材料等物资的采购，单项合同结算价在__人民币以上必须进行招投标。
A．200万元B．180万元C．100万元D．80万元8、现行的《公路工程施工监理规范》规定，工程监理机构中的总监理工程师应具有__年以上的现场监理经历。
A．2B．3C．4D．59、公路工程环保监理的依据有（）。
A．工程环境影响评价报告书B．工程环境行动计划C．国家文物保护法D．国家环境保护法E．地方有关环境保护法规10、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．28 11、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。
A．不能缩短B．应缩短C．应延长D．重新签订12、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人分别D．业主和承包人均不13、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。
广西2015年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题
广西2015年上半年公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、驻地监理工程师、专业监理工程师)是一种__。
A．技术职称B．岗位职务C．行政职务D．技术职务2、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
A．9年B．10年C．11年D．123、价值工程的核心是__。
A．总功能提高B．使用成本下降C．生产成本下降D．功能分析4、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件5、施工监理的__是由施工监理要达到的基本目的决定的。
A．服务性B．公正性C．科学性D．委托性6、竣工财务决算组成文件的核心是__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析7、保证合同的当事人是__。
A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．保证人、债务人和债权人D．债权人和债务人8、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．5天B．7天C．10天D．14天9、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。
A．费率法B．固定价格法C．按时计费法D．成本加固定费用法10、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
A．排列顺序B．专用条款约定顺序C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件D．履行顺序11、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
内蒙古公路造价师案例分析路基土石方数量计算及调配考试题
2021年内蒙古公路造价师《案例分析》：路基土石方数量计算及调配考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、按照同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．若是甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签定的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对两边各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同两边当事人都有机缘行使2、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应__进行。
A．自上而下B．自下而上C．上下同时D．上下都可3、按照规定，由承包人采购的钢材在利用前，承包人应按监理工程师的要求进行查验或实验，不合格的不得利用，查验费或实验费用由__承担。
A．发发包人与承包人一路B．承包人C．监理工程师D．承包人4、材料消耗定额是指完成必然______所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品5、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保办法是不是可行B．审查施工单位的环保管理体系是不是责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或功效D．编写环保监理月报6、建设工程勘探合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力功效7、构配件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于__。
A．研究实验费B．直接费C．间接费D．设备管理费8、法定代表人越权的情形下所签定的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效劳待定合同9、工程施工招标中，__方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。
A．邀请招标B．公开招标C．议标D．指定承包人10、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于嵌岩桩不得大于__。
A．B．10cmC．5cmD．3cm11、辅助生产现场经费按__的15%计算，A．直接费B．人工费C．材料费D．机械利用费12、施工组织的大体单元是__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路造价师《案例分析》路基土石方数量计算与及调配考试试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、不当交易行为不包括__。
A．商业贿赂行为B．亏本销售行为C．强行搭售行为D．虚假宣传行为2、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007) 规定，建筑安装工程费包括__。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润3、现金流量图的三要素包括A．资金数额，方向，期间B．资金数额，流入，时间点C．大小，流向，时间点D．大小，流出，时间4、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。
A．70℃B．60℃C．50℃5、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。
A．14B．21C．28D．356、公路工程环保监理的依据有（）。
A．项目环境影响评价报告书B．项目环境行动计划C．国家文物保护法D．国家环境保护法E．地方有关环境保护法规7、价值工程工作步骤的正确顺序是__。
A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案8、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同9、关于仲裁正确的说法是__。
A．仲裁实行二裁终局制B．公开审理是仲裁的特点C．仲裁委员会有强制执行的权力D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治10、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书，但应当__。
A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任11、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.42812、石灰土基层碾压后检查平整度和标高控制的原则是__。
A．宁高勿低、宁刨勿补B．宁低勿高、宁刨勿补C．宁高勿低、宁补勿刨D．宁低勿高、宁补勿刨13、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A．总投资构成内容B．工程内容C．资金使用时间D．工程进度14、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A．7日内B．14日内C．15日内D．30日内15、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。
A．11%B．12%C．13%D．14%16、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人联名D．监理工程师17、工程质量主要取决于__。
A．工作质量B．企业管理水平C．企业素质D．企业技术能力18、下列可以构成一个有效的承诺是__。
A．承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺19、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。
A．越好B．越差C．不变D．无关20、合同双方当事人必须严格按照合同规定的标的履行各自应尽的义务，称之为__。
A．全面履行B．部分履行C．实际履行D．条件履行21、在固定总价合同条件下，通货膨胀__。
A．对业主和承包商均没有风险B．对业主来说没有风险，对承包商来说风险大C．对业主来说风险小，对承包商来说风险大D．对业主和承包商均有风险22、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。
A．不得超过主合同标的额的10%B．不得低于主合同标的额的10%C．不得超过主合同标的额的20%D．不得低于主合同标的额的20%23、中、低价位报价；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标A．①③⑤B．①③④C．①②③D．①②③④⑤24、风险管理中，以下__工作最重要。
A．风险的预测和识别D．风险分析和评估C．规划并决策D．风险回避25、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。
A．相同B．不相同C．不一定相同D．近似二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、对进行计量的工程项目必须满足__条件。
A．进度计划要求B．计量的项目应符合合同要求C．质量必须达到合同规范标准要求D．验收手续必须齐全E．工程项目已完工2、施工机械使用费的索赔包括__。
A．完成额外工作增加的机械使用费B．恶劣天气引起机械降效增加的机械使用费C．由于施工组织设计原因造成机械停工的窝工费D．监理工程师原因造成机械停工的窝工费E．业主原因造成工效降低增加的机械使用费3、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。
A．生产工人劳动保护费B．生产工人辅助工资C．生产工人退休工资D．生产工人福利费E．生产职工教育经费4、建设项目竣工决算由__组成。
A．竣工验收标准B．竣工决算报告说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工决算报表E．工程造价比较分析5、固定资产加速折旧的方法包括__。
A．平均年限法B．工作量法C．双倍余额递减法D．年数总和法E．直线法6、在投标文件中，投标人施工组织设计应满足招标文件的__要求。
A．合同条款B．技术规范C．计划工期D．投标担保E．报价7、按现行桥规规定，硬度为55°～60°的氯丁橡胶支座适用的温度范围错误的是__。
A．不高于30℃B．-10～-40℃C．0～-50℃D．不低于-25℃E．-25～35℃8、公路工程建筑安装工程费由__组成。
A．直接工程费B．间接费C．施工技术装备费D．税金和计划利润E．建设单位管理费9、业主与承包人双方联名办理的保险项目有__。
A．施工人员人身伤害险B．工程一切险C．施工装备险D．第三方责任险E．道路运输险10、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了__后的合同价格。
A．暂定金额B．计日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金11、特殊结构的桥涵，采用__时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，通过试验和检验，证明可行后方可实施。
A．新技术B．新工艺C．新设备D．新材料12、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。
A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2%B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15%C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15%D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25%E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%13、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用14、在__几种经济活动中需对资产进行评估。
A．企业贷款B．企业间的资产赠予C．企业联营D．企业破产E．企业担保15、酸性岩石，为了保证与沥青的黏附性，应采用的措施为__。
A．用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分B．在沥青中掺加抗剥离剂C．将粗集料用石灰浆处理后使用D．不能使用酸性石料16、工程招标时，可能造成招标失败的原因有__。
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误17、企业发行股票筹集资金的特点包括__。
A．增发股票，降低原有股东控制权B．发行公司少缴所得税C．降低了公司的负债比率D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配E．需要还本付息18、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价中的__。
A．固定资产投资方向调节税B．营业税C．增值税D．城乡维护建设税E．教育附加费19、监理工程师对进度计划的审查内容为__。
A．工期安排的合理性B．施工准备的可靠性C．计划与能力的适应性D．机械设备的协调性E．实现目标的准确性20、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥21、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。
A．技术能力B．施工经验C．人员数量D．财务状况E．法人的管理水平22、下列属于高级路面的有__。
A．路拌沥青碎石路面B．整齐块石路面C．水泥混凝土路面D．砂石路面23、投标人通过合同条件评审的主要条件是__。
A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议E．投标人对合同条款没有重要保留24、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。
A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工C．业主供应的设备和材料推迟到货D．当地气候恶劣，造成施工停顿E．一周停水、停电累计超过8h25、水泥混凝土路面板的施工方法有（）。
A．小型机具施工B．轨模式摊铺机施工C．滑模式摊铺机施工。