焦化厂捣固焦炉建设工程委托监理合同.doc
通用范文(正式版)委托监理合同范本
委托监理合同范本一、合同目的本合同旨在约定甲方委托乙方对工程项目进行监理服务的相关事宜,以保证工程的质量和安全。
二、合同背景1.甲方为工程项目的业主,拥有工程项目的所有权;2.乙方为专业的工程监理服务机构;3.甲方需要委托乙方对工程项目进行监理,以确保工程质量和安全。
三、合同内容3.1 监理职责1.乙方负责对工程项目的施工过程进行监管,确保施工符合相关法律法规和技术标准;2.乙方负责对施工单位的工作进行验收,确保按照合同要求完成工程;3.乙方负责对工程项目的质量进行监督,并提出改进建议;4.乙方负责对施工过程中的安全问题进行监控和处理。
3.2 监理报告1.乙方每周向甲方提交一次监理报告,内容包括工程进度、质量情况、安全措施等;2.监理报告应提供详细的工程数据和照片,以便甲方了解工程进展情况;3.如有工程质量问题或安全隐患,乙方应在监理报告中及时进行汇报,并提出相应的解决方案。
3.3 违约责任1.任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2.如因乙方监理不力导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任;3.如因甲方未按合同约定向乙方支付监理费用,甲方应承担违约责任。
3.4 合同期限本合同有效期为工程项目竣工验收后三个月,如有需要,双方可以协商续签。
1.甲方按照合同约定向乙方支付监理费用,具体金额为每月人民币元;2.监理费用应在每月10日前支付给乙方,逾期支付的,甲方需支付逾期付款的万分之X的违约金。
五、其他条款1.本合同一式两份,双方各持一份,并在合同签订后生效;2.对于本合同未尽事宜,双方可以协商解决,并以书面形式作出补充协议;3.本合同的任何修改、终止或解释权均需经双方协商一致,并以书面形式确认。
六、争议解决本合同的履行和解释适用的法律。
双方因履行本合同发生争议的,应友好协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章之日起生效,并与附件一同构成不可分割的合同文本。
有关工程建设监理委托合同范本5篇
有关工程建设监理委托合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理委托合同范本甲方:(监理单位名称)乙方:(建设单位名称)鉴于甲方具备从事工程监理的资质和能力,有意愿承担乙方工程项目的监理任务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,达成以下监理委托合同:一、监理范围及服务内容1. 甲方应当根据乙方的委托,对乙方的工程项目进行全面、深入的监理,包括但不限于工程进度、质量、安全、环境等方面的监督和管理。
2. 甲方应提供专业的监理人员,保证其具有相关资质和经验,并严格履行监理职责,维护乙方的合法权益。
3. 乙方应提供所需的监理文件、资料等信息,并协助甲方开展监理工作。
二、监理费用及支付方式1. 甲方的监理费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付),具体支付时间及方式由双方协商确定。
2. 如因工程变更等原因导致监理工作量增加,甲方有权要求乙方支付额外费用。
3. 乙方应按照约定时间及金额支付监理费用,逾期支付的,应支付逾期罚金。
三、监理期限及工作进度1. 监理期限为(具体时间),自监理合同生效之日起计算。
3. 如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求延长监理期限,并另行签订补充协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免而导致无法履行合同的,双方可以免除责任,但应立即通知对方,并努力减少损失。
五、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构裁决。
2. 仲裁裁决是终局裁决,对双方当事人有约束力。
六、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效,合同正本双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同内容如有变更,应经双方协商一致后书面确认。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是有关工程建设监理委托合同范本的内容,希望能够对相关领域的人士有所帮助。
在签订合甲乙双方应当仔细阅读并理解各项条款,确保双方的权益得到充分保障,合同能够顺利履行。
委托监理合同范本_合同范本
委托监理合同范本_合同范本监理合同
甲方(委托方):
地址:
联系电话:
乙方(监理方):
地址:
联系电话:
鉴于:
1. 甲方拟进行工程项目的建设,并希望委托乙方进行监理工作。
2. 乙方具备相关的监理资质和经验。
3. 双方经友好协商,达成如下监理合同:
第一条 监理范围
1. 监理的工程项目为:
a) 项目名称:
b) 项目地点:
2. 监理的范围包括:
a) 技术监理
b) 施工进度监理
c) 质量监理
d) 安全监理
第二条 监理义务
1. 乙方应按照相关法律法规和规范要求,履行监理职责,对工程项目进行全过程的监理。
2. 乙方应对工程项目的设计、施工、质量、安全等方面提出专业意见和监督。
3. 乙方应及时向甲方汇报监理情况,提供监理报告和意见。
第三条 监理费用
1. 监理费用为人民币(大写)____ 元整(¥ )。
2. 甲方应在工程款项支付期限内支付监理费用。
第四条 违约责任
1. 甲方未按照约定支付监理费用的,应按照约定支付违约金。
2. 乙方未按照约定履行监理义务的,应按照约定支付违约金。
第五条 争议解决
本合同争议应友好协商解决,协商不成的,提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
第六条 法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。
甲方(委托方)签字:
日期:
乙方(监理方)签字:
日期:。
建设工程委托监理合同参考模板(4篇)
建设工程委托监理合同参考模板委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:_____ 住所:__________ 法定代表人:_____(签章)法定代表人:(签章)开户银行:_____开户银行:_____ 账号:_____ 账号:_____邮编:_____ 邮编:_____ 电话:____________________电话:_______________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)"工程"是指委托人委托实施监理的工程。
(2)"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)"总监理工程师"是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
建设工程委托监理合同范本(精选)(2023范文免修改)
建设工程委托监理合同范本(精选)1. 合同背景本委托监理合同是由建设工程委托方(简称“甲方”)与监理机构(简称“乙方”)共同签订的,旨在规定甲方委托乙方对建设工程进行监理的相关内容和规定。
2. 合同条款2.1 委托事项甲方根据法律法规的规定,委托乙方对建设工程进行监理,监理的范围包括但不限于事项:监督施工合同履行;监督施工质量;监督工程进度;监督工程安全;监督工程造价管理;监督工程设计变更。
2.2 委托期限本委托监理合同的委托期限自合同签署之日起,持续到建设工程竣工验收合格为止。
2.3 委托费用甲方应按照双方约定的费用支付方式,及时支付监理服务费用给乙方。
2.4 乙方权利和义务2.4.1 权利乙方有权利对建设工程进行监理,并向甲方提供监理服务。
2.4.2 义务乙方应履行义务:根据法律法规和合同约定,对建设工程进行监理;及时向甲方报告工程进展情况;发现施工过程中的问题及时提出处理意见;按时提交监理报告和相关文件。
2.5 甲方权利和义务2.5.1 权利甲方有权利监督乙方履行合同约定的相关义务。
2.5.2 义务甲方应履行义务:按时支付监理服务费用;提供必要的建设文件和资料;配合乙方进行监理工作;及时处理乙方提出的问题和意见。
2.6 合同变更和解除双方协商一致可以对合同进行变更,变更需以书面形式提出并经双方签字确认。
若双方无法履行合同约定的义务或发生重大违约行为,任何一方有权利解除合同,并承担相应的违约责任。
2.7 争议解决双方因履行本合同发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
3. 合同生效与结束3.1 合同生效本合同经双方签字并盖章后生效。
3.2 合同结束本合同在情况下终止:双方一致变更或解除合同;建设工程竣工验收合格。
4. 其他条款本合同未尽事宜,依法律法规和双方共同协商决定。
5. 合同附件附件一:建设工程监理服务项目书附件二:监理费用支付方式约定书附件三:工程变更管理规定6. 合同解释与争议本合同的解释权归双方共同所有。
委托工程建设监理合同书
委托工程建设监理合同书一、背景本合同由甲方(建设项目的委托人)与乙方(工程建设监理机构)共同签订,旨在明确双方的权利和义务,确保工程建设过程的合规性和质量,保障项目的顺利实施。
二、合同条款1. 委托事项甲方委托乙方作为工程建设监理机构,负责对建设项目的各个阶段进行监理,包括但不限于设计、施工、验收等环节。
2. 监理范围乙方应对建设项目从规划、设计到开工、施工、竣工等全过程进行监理,确保工程符合法律法规和相关技术标准的要求。
3. 乙方的义务和责任•乙方应按照合同约定的监理范围和目标,制定相应的监理计划,并向甲方提交并报批。
•乙方应对工程建设过程中出现的问题、风险及时提供技术咨询,并协助甲方解决。
•乙方应定期进行工程现场检查,记录并报告工程进度、质量等情况。
•乙方应参与工程的质量验收工作,确保工程达到甲方的要求。
•若工程发生安全事故,乙方应及时通知甲方,并配合有关部门进行事故调查和处理。
•乙方不得泄露与工程建设相关的商业秘密和保密信息。
4. 甲方的义务和责任•甲方应提供建设项目的相关资料和技术要求,并配合乙方做好监理工作。
•甲方应按照合同约定向乙方支付相应的费用,并按时支付。
•甲方应及时解决工程建设过程中的问题和风险,并提供必要的人力、物力支持。
•甲方应及时向乙方提供工程施工进度、变更等信息。
5. 物资设备的验收•对于进入工程建设现场的物资和设备,乙方应进行验收,并报告给甲方。
•验收标准按照国家相关规定和技术标准执行。
•若发现存在质量问题的物资和设备,乙方应立即通知甲方并协商解决方案。
6. 合同变更•本合同未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容或解除合同。
•若因工程建设中出现意外情况或法律法规变化,需要变更合同内容的,应及时协商解决。
7. 提前终止合同•若一方严重违反合同约定,另一方有权提前终止合同,并要求赔偿相应损失。
•提前终止合同应提前90日书面通知对方。
三、争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用相关法律法规。
焦化厂捣固焦炉建设工程委托监理合同 (2).doc
XXXXX(集团)有限责任公司XXXXX焦化厂5#、6#捣固焦炉建设工程委托监理合同合同号:签订地点:签订时间:第一部分建设工程委托监理合同委托人:XXXXX(集团)有限责任公司监理人:XXX工程咨询有限公司经委托人与监理人协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:(一)工程名称:XX焦化厂5#、6#捣固焦炉建设工程(二)工程地点:XX焦化厂区(三)工程规模及建设内容:●捣固焦炉二座(110万吨/年),配套运焦系统、备煤系统、筛焦系统。
●化产主要配套内容:⑴冷凝鼓风系统;⑵脱硫系统;⑶硫铵系统;⑷洗苯及脱苯系统;⑸废水系统;●焦炉及化产公辅系统;●还建内容:⑴还建一、二炼焦、热工和配煤工作间;⑵还建理化中心焦化化验室;⑶还建焦化检修工作间;⑷还建焦化卸车台及洗车线一条;⑸还建备煤厕所一个;⑹还建沥青坑;⑺还建设施外网电气及给排水;⑻拆除还建区域地坪;⑼焦化下水管道改造。
(四)项目投资:万元(五)项目工期:20xx年9月1日~20xx年9月1日二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1、本合同标准条件;2、本合同专用条件和附加协议条款;3、在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、在合同执行过程中专用条件优先于标准条件。
五、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
六、委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理酬金。
七、本合同的监理业务包括施工、调试、试生产、保修等全过程的监理。
八、本合同生效后,监理人派相关专业的监理人员进驻现场开展工作。
在正式开工至施工结束期间,监理人必须根据工程需要适时进驻现场。
九、本合同双方签字盖章后生效。
本合同一式 8 份,具有同等法律效力,双方各执 4 份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:第二部分标准条件见《建设工程委托监理合同》(示范文本)(GF-20xx-0202)中标准条件部分。
工程建设委托监理合同范本(2024精)
工程建设委托监理合同范本一、合同目的与背景二、合同基本条款1. 合同名称及约定本合同的正式名称为《工程建设委托监理合同》,合同编号为。
2. 委托和服务范围甲方委托乙方为其工程项目提供监理服务,具体内容包括但不限于:监督工程项目的设计、施工和验收过程;审查项目工程设计、施工图纸及相关文件的合规性;评估和控制项目进度、质量和成本;提供工程咨询和技术支持等服务。
3. 委托期限本合同有效期为起始日期至工程项目竣工验收合格之日。
4. 甲方权利与义务甲方有权:在工程建设过程中指定与乙方保持沟通的项目负责人;提供工程建设所需的设计文件、施工图纸和其他相关资料;对乙方提供的监理服务质量进行评估。
甲方义务:向乙方提供真实、准确和完整的工程建设信息;配合乙方开展监理工作,提供必要的协助和支持;对乙方提供的监理服务支付相应的费用。
5. 乙方权利与义务乙方有权:对工程项目的设计和施工过程进行监督和评估;要求甲方提供工程建设所需的设计文件、施工图纸和其他相关资料;要求甲方及其施工单位整改不合格的设计、施工等问题。
乙方义务:按照合同约定提供监理服务,确保工程建设的合规性和质量;配合甲方的工程管理要求,提供工程咨询和技术支持;对项目的风险和问题及时报告甲方。
6. 费用支付方式及标准乙方的监理服务费用由甲方支付,具体支付方式和标准如下:标准:元/工程项目;支付方式:全额预付;支付时间:甲方收到乙方开具的发票后的10个工作日内支付。
7. 违约责任如果一方未能履行合同中规定的任何义务,给对方造成损失的,应承担违约责任。
违约方应在接到守约方书面通知后的合理期限内补正,如仍未能履行,则守约方有权解除本合同,并要求违约方赔偿损失。
8. 合同变更和解除除非经双方书面协商一致,本合同不得以任何方式部分或全部转让、变更或解除。
三、附则1. 争议解决双方因本合同引起的争议,应友好协商解决。
如协商不成,任何一方可提起诉讼,提交有管辖权的人民法院解决。
建筑工程委托监理合同
建筑工程委托监理合同第一篇范文:合同编号:[请填写合同编号]甲方(委托方):[请填写甲方全称]地址:[请填写甲方地址]法定代表人:[请填写甲方法定代表人]乙方(监理方):[请填写乙方全称]地址:[请填写乙方地址]法定代表人:[请填写乙方法定代表人]鉴于甲方为实施[工程名称]工程(以下简称“本项目”),需要对工程质量、安全、进度等方面进行严格控制,确保项目顺利完成;乙方具备相应的工程监理资质和经验,愿意承担本项目的监理工作。
双方经友好协商,达成如下协议:第一条监理范围与内容1.1 本项目的监理范围包括:工程质量、安全、进度、投资控制等方面。
1.2 乙方应根据国家相关法律法规、规范标准及甲方要求,对本项目进行全面监理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
第二条监理机构与人员2.1 乙方应设立本项目监理机构,负责组织、协调、实施监理工作。
2.2 乙方指派[姓名]为项目总监理工程师,负责本项目监理工作的全面领导与协调。
第三条监理权利与义务3.1 乙方有权对施工现场进行巡查、检验、测试,要求施工方提供相关资料,并对施工过程进行监督。
3.2 乙方应定期向甲方报告监理情况,对存在的问题提出整改意见,并跟踪整改结果。
3.3 乙方应遵守国家法律法规,公正、客观、真实地开展监理工作,维护甲方的合法权益。
第四条合同价款与支付4.1 本合同的监理费为[金额]元(大写:[金额]元整)。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式,按时支付监理费。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[期限]年。
5.2 合同期满后,如双方无异议,本合同自动续约[期限]年。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并向守约方支付违约金。
6.2 违约金计算方式为:[违约金计算公式]。
第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.1 本合同附件包括:[附件名称1]、[附件名称2]、[附件名称3]等。
工程委托监理合同书
工程委托监理合同书甲方,(委托方名称)。
乙方,(监理方名称)。
鉴于甲方拟开展(工程项目名称),现委托乙方进行监理工作,双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目概况。
甲方委托乙方对(工程项目名称)、(具体位置)、(工程规模)进行全程监理工作,确保工程质量、进度和安全。
第二条监理范围。
乙方应对工程施工过程进行全程监理,包括但不限于:1. 监督施工单位按照设计图纸和施工规范进行施工;2. 定期检查工程质量,提出改进建议;3. 监督施工过程中的安全措施,确保施工现场安全;4. 对工程进度进行跟踪监督,及时发现并解决施工延误问题。
第三条监理报告。
乙方应定期向甲方提交监理报告,报告内容应包括但不限于:1. 工程质量检查情况;2. 工程进度情况;3. 安全检查情况;4. 其他甲方委托的特殊监理内容。
第四条费用及支付。
甲方应按照双方协商的监理费用标准,按季度/月度向乙方支付监理费用。
具体费用标准为(具体金额)。
第五条违约责任。
任何一方违反本合同规定,应承担相应的违约责任。
违约方应在收到书面通知后的(具体天数)内进行整改,若逾期未能整改的,应承担相应的违约金。
第六条合同变更。
本合同任何内容的变更,需经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
第七条争议解决。
因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为工程委托监理合同书范本,若有需要,可根据具体情况进行修改和补充。
工程委托监理合同书模板
工程委托监理合同书模板甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(监理方)地址:联系人:联系电话:为了保障工程的质量和进度,甲方委托乙方对工程进行监理,双方本着诚信、公平、公正的原则,经协商一致,达成如下合同:一、合同项目甲方委托乙方对以下工程进行监理:工程名称:项目地址:监理范围:二、监理服务内容1.合同签订后,乙方须参与工程的规划设计、施工准备、施工过程以及竣工验收等各个阶段,保障工程进度和质量;2.乙方负责对工程合同、施工图纸、变更设计及其他施工文件的审查和确认;3.乙方对工程施工中的技术、工序、材料和质量进行监督检查,并及时提出整改意见;4.乙方负责对施工单位进行监督,确保其按照合同要求进行施工,并对施工单位提出质量和安全要求;5.乙方应及时向甲方报告工程进度和质量,及时提出具体改进建议;6.在工程验收阶段,乙方应参与工程的竣工验收工作,并出具监理意见。
三、监理报酬1.本合同签订后,甲方应向乙方支付监理费用,总金额为人民币(大写);2.监理费用应根据工程进度,按月支付,具体时间为每月(具体日期);3.甲方应按时足额支付监理费用,逾期支付的,应按日计算违约金;4.如因工程变更、暂停或其他原因导致监理费用发生变化,双方应重新协商确定监理费用。
四、保密责任1.双方在合作过程中得知对方的商业机密、技术秘密等信息,应予以保密,并不得擅自泄露给第三方;2.双方在合作结束后应将涉及对方的保密信息进行销毁或归还;3.因一方违反保密责任所引发的纠纷,应由违约方承担法律责任。
五、合同变更和解除1.若双方在履行合同过程中发现问题,应协商解决并签订书面变更协议;2.若因不可抗力等客观原因导致无法履行合同,双方均可提出解除合同的请求。
六、争议解决1.因合同履行过程中发生纠纷,应先通过友好协商解决;2.如协商不成,则应提交中国仲裁协会进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
七、其他事项1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2.本合同自双方签字盖章之日起生效,至监理服务结束后终止。
炼焦厂建设项目工程监理合同
日期:____________________
乙方(监理方):
单位名称:________________________
单位地址:________________________
法定代表人:_____________________
委托代理人:_____________________
2.免责:
a)因不可抗力因素导致一方无法履行合同义务的,该方不承担违约责任;
b)双方在履行合同过程中,因第三方原因导致违约的,可根据实际情况部分或全部免除违约责任。
3.违约通知和补救措施:
a)一方发现对方违约时,应立即书面通知对方,并要求对方在合理期限内采取补救措施;
b)若对方在收到违约通知后30日内仍未采取补救措施,违约方有权解除合同。
b)通知自发出之日起生效,除非另有约定,书面通知的送达时间为3个工作日。
八、不同履行期间,发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政府行为等)。
2.发生时的通知义务:
一方遇到不可抗力事件,应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件,说明不可抗力事件对合同履行的影响。
b)若因不可抗力等因素导致项目延期,双方应协商确定新的履行期限。
2.履行地点:
炼焦厂建设项目工程所在地,具体地址为:____________________。
3.履行方式:
乙方按照本合同约定的服务内容,对甲方炼焦厂建设项目工程进行全面监理,确保项目质量、进度及安全。
4.标的物的数量和质量:
a)乙方应确保炼焦厂建设项目工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求;
焦化厂捣固焦炉建设工程委托监理合同
以我给的标题写文档,最低1200字,要求以Markdown 文本格式输出,标题为:焦化厂捣固焦炉建设工程委托监理合同# 焦化厂捣固焦炉建设工程委托监理合同## 前言为了确保焦化厂捣固焦炉建设工程质量,监督施工过程合乎规范,根据《中华人民共和国建筑法》和相关规定,委托监理机构对工程进行监理。
## 项目名称焦化厂捣固焦炉建设工程## 委托方甲方:焦化厂地址:XXX法定代表人:XXX联系人:XXX联系电话:XXX## 监理方乙方:XXX监理有限公司地址:XXX法定代表人:XXX联系人:XXX联系电话:XXX## 工程概况1. 工程名称:焦化厂捣固焦炉建设工程2. 项目地址:XXX3. 总投资额:XXX元4. 建设规模:XXX## 监理范围1. 技术监督:监督工程设计、施工图纸及其他必要资料的审查、审核,并负责监督工程施工过程中的技术、安全、质量等工作;2. 实地施工检查:实时检查现场施工的质量、安全和进度,并及时发现和解决施工过程中存在的问题和难点;3. 项目到货验收:对工程所需的材料、设备及构件的质量、数量、规格等进行验收,确保所有施工材料和设备的品质符合施工要求;4. 竣工验收:对已竣工的各项工程进行质量及工程量的检查,对工程质量达到合同和相关规范要求的,在验收合格后出具工程竣工验收报告。
## 合同内容1. 项目监理类别及监理任务分工:乙方负责该项目的技术监督、现场检查、项目到货验收及竣工验收等任务。
2. 监理期限:本合同规定的监理期限为X年X月X日至X年X月X日,在该期限内完成所有监理任务。
3. 支付方式:乙方提供服务的费用由甲方支付,乙方有权向甲方收取相应的监理费用,其收费标准为法律规定的30%。
4. 违约责任:双方一方违反合同规定,应承担相应的法律后果,对于因另一方的违约行为,造成自己利益的损害的一方,另一方应承担相应的赔偿责任。
5. 合同变更:合同一旦签订,双方应严格按照约定履行,如需变更合同内容,应经过双方协商一致,并在书面合同中表明变更内容及效力。
正规完整版建设工程委托监理合同(模板)范本标准版.doc
正规完整版建设工程委托监理合同范本标准版1. 合同背景本建设工程委托监理合同(下称“本合同”)由甲方(委托人)与乙方(监理人)依法签订,旨在规范和明确双方在建设工程监理方面的权利、义务和责任,确保建设工程按照合同约定的质量、进度和费用进行开展。
2. 合同内容2.1 建设工程基本信息1.工程名称:2.工程地点:3.工程主要内容和范围:4.工期要求:2.2 委托监理服务内容甲方委托乙方从工程开工至竣工验收结束的全过程,依法、独立、公正、负责的履行监理职责,并向甲方提供监理服务:1.工程质量监理:–进行工程质量计划的编制和审查;–监督施工单位贯彻落实工程质量管理要求;–对施工单位的质量管理制度、工程质量控制措施进行审核和确认。
2.工程进度监理:–编制和监督施工计划的执行;–监督施工单位按计划进行施工,及时发现和协调解决施工中出现的问题。
3.工程造价监理:–对工程造价进行评估和审核;–监督施工单位按照合同约定进行费用支付。
2.3 委托监理资源甲方向乙方提供资源:1.建设工程相关的设计文件、规划计划和施工图纸;2.工程实施的相关资料和费用支付凭证;3.监理活动所需的施工单位的相关文件和资料。
2.4 委托监理费用甲方向乙方支付的委托监理费用为人民币(简称“RMB”)¥x 元(大写:x圆整),由乙方提供监理服务的工作量、工程规模、综合风险等因素确定,双方另有约定的除外。
甲方应在按月结算方式下,于每月日前支付上个月监理费用的%作为预付款,剩余款项按每月日进行结算支付,结算期内未支付的款项,乙方有权暂停或中止履行监理职责,直到甲方支付相应费用。
甲方应根据国家有关税收法律法规的规定,按时足额支付或扣缴应付的监理服务费用,并向乙方提供相应的税务证明和报告。
2.5 合同条款的变更和解除双方协商一致,可变更本合同的内容和条款。
变更内容应以书面形式确认并双方盖章。
在下列情况下,任意一方有权解除合同:1.经合同另行规定的其他情形;2.协商一致达成解除合同的意见;3.双方严重违反合同约定,经催告后达到解除合同的条件。
建设工程委托监理合同示范文本【通用】(2024精)
建设工程委托监理合同示范文本【通用】1. 合同主体甲方:(委托人)联系号码:联系地质:乙方:(监理人)统一社会信用代码:联系地质:2. 合同背景甲方为拟开展建设工程项目,为了确保工程质量、进度和安全,委托乙方进行监理工作。
乙方具备相应的专业背景和能力,愿意接受委托,并承担相应责任和义务。
甲方和乙方根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程监理规定》等相关法律法规,就本工程的监理工作达成如下协议。
3. 合同内容3.1 项目背景本合同所指建设工程项目为:项目名称:项目位置:工程内容:工程规模:工程投资额:乙方作为本工程的监理人,应按照相关法律法规、标准和规范,负责对本工程的监理工作。
具体监理任务包括但不限于:•监督施工单位是否按照工程设计方案进行施工;•监督工程质量,包括施工材料、工艺和施工质量等;•监督工程进度,确保施工按时完成;•监督工程安全,及时发现并处理施工中的安全隐患;•提供监理报告,记录工程施工和监理情况;•协助解决工程建设过程中的争议和纠纷等。
3.3 合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续至工程竣工验收合格并移交使用之日止。
3.4 合同价款及支付方式乙方为本工程的监理人,根据监理工作的实际情况,有权向甲方收取相应的监理费用。
具体监理费用为:监理费用总额:支付方式:支付时间:支付地点:支付账户:乙方应按照约定的周期,向甲方提供监理报告,内容包括但不限于:•施工进度情况;•施工质量情况,包括材料验收情况、工程验收情况等;•安全生产情况,包括安全隐患排查、事故发生情况等;•工程变更和争议处理情况等。
甲方应认真审阅监理报告,并及时采取相应措施解决报告中提到的问题和纠纷。
3.6 变更和终止合同•工程被政府部门责令停工;•工程被政府部门判定为无法修复的严重质量问题;•双方协商一致决定终止监理合同。
4. 合同生效和争议解决本合同经双方签字盖章后生效。
双方应友好合作,遵守合同的各项条款和约定。
2023建设工程委托监理标准合同示范文本【通用】
建设工程委托监理合同示范文本【通用】第一条委托监理的工程项目基本信息1.1 建设单位信息建设单位:[建设单位的名称]地质:[建设单位的地质]1.2 监理单位信息监理单位:[监理单位的名称]地质:[监理单位的地质]1.3 工程项目信息工程名称:[工程项目的名称]工程地点:[工程项目的地点]第二条建设工程范围2.1 工程概述本工程的主要内容为:[工程项目的主要内容和规模]2.2 工程进度及要求工程进度及要求详见附件。
第三条监理单位的职责和权利3.1 监理单位的职责监理单位应对工程项目进行全程监理,确保工程质量达到国家相关法律法规和标准的要求。
3.2 监理单位的权利监理单位有权要求建设单位按照合同约定提供必要的工程资料和信息,并要求建设单位提供合理的配合和协助。
第四条建设单位的职责和权利4.1 建设单位的职责建设单位应按照国家相关法律法规和标准的要求,按时、按质完成工程项目,并提供必要的工程资料和信息给监理单位。
4.2 建设单位的权利建设单位有权要求监理单位按合同约定进行全程监理,并有权要求监理单位提供监理报告、工程进度报告等相关工程文件。
第五条合同价款及支付方式5.1 合同价款监理单位的监理费为:[具体金额]。
5.2 支付方式监理费的支付方式及时间详见附件。
第六条合同的生效和履行6.1 合同的生效本合同经双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
6.2 合同的履行双方应按照合同约定及时履行各自的义务,并在履行过程中保持必要的沟通和协调。
第七条合同的变更和解除7.1 合同的变更对于合同的变更,双方应通过书面形式进行协商,并经双方签字盖章后方可生效。
7.2 合同的解除合同的解除应符合相关法律法规的规定,并经双方书面协商一致后方可解除。
第八条其他约定事项8.1 争议解决合同履行过程中发生的争议应通过友好协商解决,协商不成的,应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
8.2 附则本合同附件为不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
委托监理合同范本(标准版)(2024精)
委托监理合同范本(标准版)1. 引言本合同由甲方(委托人)和乙方(监理人)共同签署,旨在明确委托监理服务的范围、权责和条件。
双方应遵守本合同的约定,并在工程监理期间保持积极合作和互信。
2. 委托内容2.1 工程概况2.1.1 工程名称[填写工程的名称]2.1.2 工程地点[填写工程的地点]2.1.3 工程规模[填写工程的规模]2.2 监理服务范围2.2.1乙方应根据委托人的要求,对工程的实施过程进行全面监理,确保工程质量、进度和安全。
2.2.2 监理服务的具体内容包括但不限于:•对工程施工过程进行日常指导、检查和记录;•对工程施工质量进行抽查和评估;•对工程施工进度进行监控和调整;•对工程施工合同的履行进行监督;•解答委托人和施工单位在工程实施过程中的问题。
2.3 监理期限本次监理服务的期限为[填写监理期限],自双方签署合同日起计算。
3. 权责和义务3.1 甲方的权责和义务甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理服务,并提供与工程有关的资料和信息。
甲方应支付乙方约定的监理服务费用,并按时支付工程款项。
3.2 乙方的权责和义务乙方应按照合同约定提供监理服务,并保证监理人员的专业素质和技术水平。
乙方应及时向甲方报告工程实施中的具体情况,包括工程质量、进度和安全等方面的信息。
3.3 不可抗力如果因不可抗力因素导致本合同不能履行,双方应尽量协商解决。
如无法协商一致,双方不承担违约责任。
4. 服务费用及支付方式4.1 服务费用由于监理服务的具体内容和工程规模不同,服务费用将根据实际情况进行协商和确定,并在合同附件中明确注明。
4.2 支付方式甲方应在每个月的 [填写约定日期]前支付上个月的监理服务费用。
支付方式可以为银行转账或现金支付,由双方协商确定。
5. 保密协议双方承诺对履行本合同过程中获得的机密信息进行保密,并不得擅自向外界披露。
保密期限为合同履行完毕后的5年。
6. 合同变更和解除6.1 合同变更任何合同变更均需双方协商一致,并以书面形式作为补充协议。
2023委托工程建设监理标准合同书
委托工程建设监理合同书一、合同双方委托方(甲方)名称:[委托方名称]监理方(乙方)名称:[监理方名称]二、合同背景鉴于委托方拟进行工程建设项目,为确保工程质量和合规性,委托方决定聘请乙方作为监理方对该工程进行监理。
三、合同目的本合同的目的在于明确双方的权利和义务,确保委托方工程建设过程中的质量、安全及效果,并维护双方的合法权益。
四、合同条款1.委托内容:委托方授权乙方负责对指定的工程建设项目进行监理,包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的监督和评估。
2.工作职责:2.1乙方应按照国家有关法律法规和规范标准,对委托方的工程建设项目进行全程监理。
2.2乙方应对工程建设项目进行定期巡视和检查,及时发现并纠正违反规划及相关要求的行为。
2.3乙方应及时提出合理的工程建设改进建议,确保工程达到预期效果。
2.4委托方可以根据需要要求乙方提供工程建设监理报告,乙方应按时提供。
3.工作报酬:3.1委托方应按照双方协商一致的方式和标准支付乙方工作报酬。
3.2 工作报酬支付方式为[支付方式],支付时间为[支付时间]。
4.合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[合同期限]。
5.变更和解除:如需对本合同进行任何变更或解除,应经双方书面协商一致,并签订补充协议或解除合同书。
6.不可抗力:如因不可抗力因素导致本合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。
7.争议解决:双方发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同生效本合同以甲方和乙方签字盖章后生效,并取代双方之前所有口头或书面约定,具有合同的法律效力。
甲方(盖章):__________ 日期:__________乙方(盖章):__________ 日期:__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XXXXX(集团)有限责任公司XXXXX焦化厂5#、6#捣固焦炉建设工程委托监理合同合同号:签订地点:签订时间:第一部分建设工程委托监理合同委托人:XXXXX(集团)有限责任公司监理人:XXX工程咨询有限公司经委托人与监理人协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:(一)工程名称:XX焦化厂5#、6#捣固焦炉建设工程(二)工程地点:XX焦化厂区(三)工程规模及建设内容:●捣固焦炉二座(110万吨/年),配套运焦系统、备煤系统、筛焦系统。
●化产主要配套内容:⑴冷凝鼓风系统;⑵脱硫系统;⑶硫铵系统;⑷洗苯及脱苯系统;⑸废水系统;●焦炉及化产公辅系统;●还建内容:⑴还建一、二炼焦、热工和配煤工作间;⑵还建理化中心焦化化验室;⑶还建焦化检修工作间;⑷还建焦化卸车台及洗车线一条;⑸还建备煤厕所一个;⑹还建沥青坑;⑺还建设施外网电气及给排水;⑻拆除还建区域地坪;⑼焦化下水管道改造。
(四)项目投资:万元(五)项目工期:2009年9月1日~2011年9月1日二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
第1 页共11页三、下列文件均为本合同的组成部分:1、本合同标准条件;2、本合同专用条件和附加协议条款;3、在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、在合同执行过程中专用条件优先于标准条件。
五、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
六、委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理酬金。
七、本合同的监理业务包括施工、调试、试生产、保修等全过程的监理。
八、本合同生效后,监理人派相关专业的监理人员进驻现场开展工作。
在正式开工至施工结束期间,监理人必须根据工程需要适时进驻现场。
九、本合同双方签字盖章后生效。
本合同一式 8 份,具有同等法律效力,双方各执 4 份。
第2 页共11页委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:第3 页共11页第二部分标准条件见《建设工程委托监理合同》(示范文本)(GF-2000-0202)中标准条件部分第三部分专用条件第二条本合同适用的法规及监理依据:1、国家、地方政府及本企业有关工程建设的法律、法规及规定等;2、《建设工程监理规范》GB50319-2000;3、国家及地方政府有关工程建设的技术标准、规范和规程等;4、国家及行业现行相关技术标准、规范、要求等;5、经合法批准的本工程设计文件;6、本监理合同及委托人签订的其他设计、施工等承包合同及其附件。
第四条监理范围和监理工作内容:监理人要对工程的进度、投资、质量进行控制,主要监理范围如下:1、施工监理(1)协助编制招标文件和评标文件;(2)参加施工图会审和交底;(3)组织分项、分部工程,关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收;(4)参与主要设备的招标与评标、合同谈判工作并提出监理意见;(5)参与对承包商的招标、评标、合同谈判工作;第4 页共11页(6)审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并认可;(7)审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施;(8)编制项目实施网络计划,核查承包商网络计划,并组织协调实施;(9)审查承包商开工申请报告;(10)审查承包商施工管理制度以及质保体系、质保手册并监督实施;(11)检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况;(12)负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分”并督促实施;(13)检查施工现场原材料、半成品、成品、构件的采购、质量、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。
并进行必要的测试和监控;(14)参加主要设备的现场开箱检查,对设备保管提出监理意见;(15)遇到影响工程质量和威胁安全的重大问题时,有权提出“暂停施工”的通知,并通报项目法人,协助项目法人制定施工现场安全文明施工管理目标并监督实施;(16)审查承包商工程进度款,工程付款必须由总监理工程师签字;(17)监督施工合同的履行,维护项目法人和承包商的正当权益;(18)组织工程阶段验收及竣工初验,并对工程施工质量提出评估意见。
(19)按照监理规范要求,对工程建设过程进行全程监控,确保工程达到相关规范和合同要求。
2、调试监理(1)参与审查调试计划、调试方案、调试措施及调试报告;第5 页共11页(2)协调工程的分部试运行工作;(3)参与工程整套试运行。
3、试生产期监理对在试生产期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见。
4、保修监理(1)负责组织对保修期发现的工程质量问题进行调查研究,鉴定工程质量问题的责任,并监督责任单位维修;(2)审核施工单位的《工程保修证书》;(3)保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料。
5、监理资料整理编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等,并在合同完成或终止时交付招标人。
6、组织工程例会定期组织工程例会,参加委托人组织的有关施工的专题会议。
7、监理月报每月25日前提交当月的监理月报及监理业务范围内的专项报告。
第九条外部条件包括:1、项目所有批准文件、手续等;2、工程建设所必备的煤气、水、电、资金等条件。
第十条委托人应在相应工作开展七天前,提供如下有关监理工作所需要的工程资料:1、本工程的审批文件和设计基础资料;第6 页共11页2、外商及设备制造厂商提供给设计单位的设计资料和文件;3、项目施工设计文件、图纸等相关资料;4、委托人同各承包商签订的承包合同或协议等文件。
第十一条委托人应在七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜的书面答复。
第十二条委托人的常驻代表为XXXXX焦化厂5#、6#捣固焦炉建设工程项目经理部。
第十五条委托人向监理机构提供如下设施:1、施工现场办公室,办公桌、椅子,网络接口1处;并对监理人自备的设施不予经济补偿。
第十六条在监理期间,委托人指派有关工作人员协助监理机构的工作。
第二十六条在责任期内,由于监理人失职,影响建设目标的实现,监理人同意按以下办法承担责任:1、因监理人失职,导致工程阶段工期或总体进度拖后,每拖后一周,扣减监理人监理酬金0.2万元。
2、因监理人过错,导致出现工程质量问题,使工程合格率达不到100%,监理人有责任责成施工单位整改,并使工程合格率达到100%。
如造成不可修复的缺陷,监理人应进行赔偿,赔偿金额=工程永久缺陷价值*监理费率(扣除税金)。
3、因监理人失职,导致工程投资增加,赔偿金额=工程投资增加额*监理费率(扣除税金);第7 页共11页4、因监理人指令错误,导致施工过程中发生工亡或重大设备事故、火灾的,监理人承担连带责任。
第三十九条委托人同意按以下支付时间和金额比例支付监理酬金:监理总酬金(含税)为:万元 (大写:人民币)。
监理人应按照本合同明确的监理范围,对工程质量、工程进度、工程投资和安全施工进行监督并完成本工程的全部工作内容。
酬金付款方式为:1、协助业主完成前期准备,工程开始施工,委托人支付10%监理酬金;2、焦炉本体主要基础完工,委托人支付10%监理酬金;3、大棚安装完成,委托人支付10%监理酬金;4、焦炉本体砌筑完成,委托人支付20%监理酬金;5、本体设备安装完成,具备烘炉条件,委托人支付20%监理酬金;6、热负荷试车成功,委托人支付20%监理酬金;7、工程保修1年后,委托人支付10%监理酬金;委托人采用银行汇兑或银行承兑汇票向监理人支付酬金,承兑汇票的比例不低于50%。
第四十条委托人应在规定的支付期限内支付监理酬金,支付期限不应超过一个月。
第四十一条双方同意用人民币支付酬金。
第四十三条本工程监理所必须的监理人员的出外考察费用自理。
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到第8 页共11页了显著的经济效益,委托人应给予适当的奖励。
第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由嘉峪关市人民法院管辖。
附加协议条款1、未经委托人同意,监理人不得将本合同的监理义务转让给他人,监理人应及时调换不胜任现场工作的监理人员,否则,委托人有权终止本合同;2、监理人员凭身份证、职称证、监理工程师证上岗,未经委托人同意,监理人不得更换监理人员,如有特殊情况,新换人员的职称、资格不得低于原来人员,并上报集团公司投资管理办公室和建设管理办公室同时批准后方能更换。
本工程的监理人员见附表:3、监理单位必须按投标文件附表所列的名单派驻监理人员(总监代表按照工程实际需要选派,总监以外的其它监理人员如有调整必须在开工前一周申请并经委托人同意方可更换),凡未经上款批示或擅自更换以及没有全数派驻,每发生一人次扣款2000元,大写贰千元整。
4、监理人应与项目经理部互相配合开展监理业务,在项目投资、进度、质量等方面必须对委托人的项目经理负责,监理业务的总体控制目标必须达到委托人与项目经理签订的责任书所要求的总体控制目标,遇有争议,充分尊重委托人的意见;5、如有特殊情况,委托人有权暂停本工程,并于工程暂停前5日将暂停工程令通知给监理人,工程暂停后委托人和监理人的权利、义务和责任暂停,工程复工后,双方的权利、义务和责任继续生效;第9 页共11页6、因不可抗力造成总工期延误的,建设工期顺延,双方权利、义务和责任顺延,但委托人不支付附加工作酬金;7、监理单位的所有监理人员必须由总部直接派出,不得在本地及周边地区聘用监理人员进行本工程的监理工作;8、如工程的建设工期适当延长,监理人不进行额外工作和附加工作的索赔;10、项目总监除非在意外伤害及离职、辞职等监理公司不可控条件下不得更换,否则委托人有权进行考核(10万元/人次)。
11、监理人收到合同尾款后,应继续履行工程保修阶段的监理义务,否则,应向委托人支付合同总额10%的违约金;12、本合同生效后,若任何一方无故解除合同,应向对方支付合同总额20%的违约金。
13、监理人须遵守当地法律、法规及委托人有关各种规章制度;14、工程结束时,若监理工作得到业主各方的充分肯定,成效满意,以上处罚款可予以部分或全部免除,在工程监理费用结算时予以返还。
第10 页共11页附表:马鞍山迈世纪工程咨询有限公司工程监理人员名单(注:该表完全吻合投标文件的人员配备)第11 页共11页。