建设工程施工合同担保保证协议书精装版
工程担保合同范本6篇
工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保方全称）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（委托方全称）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方具备相关工程担保业务的资质和能力，乙方因工程项目需要向甲方申请工程担保服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程担保事项及范围甲方同意为乙方就_____________工程（以下简称“工程项目”）提供如下担保服务：__________（请在此描述具体的担保事项和范围）。
甲方所承担的担保事项和范围在法律允许的范围内明确并符合合同约定。
第二条担保金额及期限本次担保的金额为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
担保期限自本合同签订之日起计算，至工程项目竣工验收合格并完成结算后终止。
担保期间，乙方应按时支付担保费用。
第三条担保费用及支付方式本次工程担保的费用为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
乙方应按照以下方式支付担保费用：（请在此描述具体的支付方式及时限）。
乙方逾期支付担保费用的，应按日向甲方支付逾期付款违约金。
第四条双方声明与保证一、甲方声明与保证：具备从事工程担保业务的资质和能力；所提交的工程担保文件真实、完整、合法、有效；按照本合同约定履行担保义务。
二、乙方声明与保证：所提供的资料真实、完整；按照合同约定支付担保费用；及时向甲方提供工程进展情况及相关资料。
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项：乙方保证按照合同约定履行施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项：甲方保证按照合同约定支付工程款项，提供必要的工作条件，并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%，计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内，甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后，担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
同时，乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
建设工程担保合同范本5篇
1. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金；若乙方仍未履行支付义务，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行还款义务，导致甲方承担了担保责任，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
3. 若甲方未按照本合同约定履行担保责任，应承担相应的违约责任。
因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
十、签署
甲方（担保人）：_________________________ （盖章）
4. 甲方在本合同履行过程中，应对乙方的商业秘密及其他机密信息予以保密。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方应按时向金融机构偿还贷款，并履行与本次担保有关的其他义务。
2. 乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
3. 乙方应确保本次担保仅限于本合同约定的用途，不得擅自挪用。
4. 乙方在建设工程过程中，应遵守相关法律法规，确保工程质量安全。
三、担保方式
本次担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在建设工程中的债务承担连带责任。当乙方未履行或无法履行相关义务时，贷款方有权直接要求甲方承担担保责任。
2. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金。
四、甲方权利和义务
1. 甲方有权监督乙方建设工程的实施情况，确保乙方履行合同约定的还款义务。
2. 甲方承担因自身过失导致的担保责任。
3. 若乙方未履行还款义务，甲方应在接到贷款银行或其他金融机构的通知后，按照合同约定承担连带责任。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方：___________________（委托人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________乙方：___________________（承包人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________丙方：_____________（担保人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________为明确各方在建设工程施工合同（以下简称“施工合同”）履行过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程，并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果，乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为：保证担保。
三、担保期限：自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容：1、在乙方签收完工验收书的前提下，如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程，经甲方通知后，丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的，丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议，应当本着友好协商原则进行，如无法协商解决的，应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容，如有疑问请与相关法律机构联系，以便获得更详尽的解释。
工程担保合同范本4篇
工程担保合同范本4篇篇1工程担保合同范本甲方（担保人）：_________ 公司乙方（受益人）：_________ 公司为了保证乙方在工程项目中的权益和利益，甲方愿意为乙方提供担保，经双方协商一致，达成以下担保合同：一、担保范围：1. 本合同担保的主要内容为：在工程项目进行过程中，乙方如有无法按照合同要求履行义务导致损失的情况发生，甲方愿意承担相应的赔偿责任。
2. 担保金额为_________ 元整。
二、担保期限：1. 本担保合同自签署之日起生效，至乙方向甲方交付担保金额之日止。
2. 如约定担保期内，乙方未发生涉及担保责任的违约情况，甲方将无条件撤销担保。
三、担保方式：1. 甲方提供的担保方式为_________（例如：保证、保函等）。
2. 乙方在发生违约情况后，应第一时间通知甲方，并提供相关证据。
四、责任承担：1. 如乙方出现违约行为导致损失，甲方将承担相应的经济责任，但本责任不得超过担保金额。
2. 甲方有权在担保金额范围内进行支付或处理，支付后乙方应及时偿还担保金额及发生的相关费用。
五、其他条款：1. 乙方应履行合同约定，如有纠纷应及时协商解决；2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
六、附则：1. 本合同中未尽事宜，双方可另行协商约定；2. 本合同非涉及转让、抵押等行为，不得转让给第三方。
七、生效及解除：1. 本合同经双方签字、盖章后生效；2. 本合同任何一方出现违约、破产等情况，均视为自动解除。
甲方（担保人）：乙方（受益人）：签字：签字：日期：日期：以上为工程担保合同范本，双方应根据实际情况进行具体约定，保障双方的合法权益，维护工程项目的顺利进行。
愿双方合作愉快，共同创造美好的合作成果。
篇2工程担保合同范本甲方（委托方）：_________身份证号码/注册号：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方（担保方）：_________身份证号码/注册号：_________联系地址：_________联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定和双方自愿的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方为其提供工程担保服务事宜，达成如下协议：一、担保内容1. 乙方同意接受甲方的委托，为其提供工程担保服务，即在甲方承接工程项目过程中，对工程进度、质量、安全等方面做出担保。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方（担保方）：____________________乙方（被担保方）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障各方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方为乙方提供工程连带担保事宜，达成以下协议：一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保，确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行，维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任；2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务；3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效，至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额；2. 因乙方违约导致的赔偿金额；3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项；4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息；2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督；3. 甲方承担连带担保责任，对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保；4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息；2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务；3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项；4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务，应承担违约责任，并赔偿甲方及其他相关方的损失；2. 甲方在承担连带担保责任后，乙方未按时履行追偿义务的，甲方有权采取法律手段进行追偿。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程担保合同范本8篇
工程担保合同范本8篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定，具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件，并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息，并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定，确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件，确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估，及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未按时支付担保费用或其他应付款项，乙方有权要求甲方立即支付欠款，并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行，乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保合同协议书范本
工程担保合同协议书范本甲方（承包方）：（此处填写甲方全称）乙方（担保方）：（此处填写乙方全称）鉴于甲方与第三方（业主方）签订了工程承包合同，为确保合同的顺利履行，甲方请求乙方提供工程担保，乙方同意为甲方提供担保。
经双方协商一致，特订立本协议书。
1. 担保范围乙方同意为甲方在工程承包合同中的履约行为提供担保。
担保范围包括但不限于工程质量、工期、安全文明施工等。
2. 担保期限担保期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格后六个月止。
3. 担保金额乙方为甲方提供的担保金额为人民币（大写）：（此处填写金额），（小写）：￥（此处填写金额）。
4. 担保费用甲方应向乙方支付担保费用，费用标准为担保金额的百分之（此处填写百分比），即人民币（大写）：（此处填写金额），（小写）：￥（此处填写金额）。
5. 担保责任若甲方未能履行工程承包合同中的义务，导致第三方（业主方）提出索赔，乙方应在担保范围内承担相应的赔偿责任。
6. 担保解除甲方在工程竣工验收合格后，若无违约行为发生，乙方应解除对甲方的担保责任。
7. 违约责任若甲方未能按期支付担保费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付担保费用的百分之（此处填写百分比）。
8. 争议解决本协议书在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
9. 其他条款本协议书未尽事宜，双方可另行协商补充。
10. 生效条件本协议书自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：年月日（注：本协议书范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整。
）。
工程担保书(3篇)
工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写）元（￥）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________丙方（担保方）：_________________________鉴于甲方与乙方签订的建设工程施工合同，为确保工程建设的顺利进行以及甲乙双方的合法权益，丙方愿意为乙方的合同履行提供连带担保责任。
经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项及范围1. 乙方在工程建设期间按照合同条款履行其应尽义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等。
2. 丙方对乙方在本建设工程施工合同项下的全部义务承担连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、违约责任、工程修复费用等。
二、担保期限本担保协议的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
若工程延期，乙丙双方应另行协商延长担保期限。
三、担保方式及金额1. 丙方提供的担保方式为连带责任担保。
2. 担保金额为建设工程施工合同约定的工程总价款的一定比例，具体比例根据工程实际情况和甲乙双方的约定确定。
四、担保条件及义务1. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行其义务，确保工程质量、进度和安全。
2. 丙方应确保具备相应的担保资格和实力，在工程需要时承担担保责任。
3. 若乙方未能履行其在建设工程施工合同中的义务，甲方有权要求丙方承担连带责任，丙方应在接到甲方通知后的合理期限内履行担保责任。
4. 乙方应按照合同约定及时向丙方支付担保费用。
五、违约责任及赔偿损失1. 若乙方违反建设工程施工合同的约定，造成甲方损失，丙方应承担连带责任，赔偿甲方因此产生的损失。
2. 若丙方未能按照本协议的约定履行担保责任，甲方有权向丙方追索相应的赔偿。
3. 乙方和丙方的违约行为应按照建设工程施工合同的约定承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
工程担保合同范本7篇
工程担保合同范本7篇篇1甲方（担保方全称）：___________________________乙方（委托方全称）：___________________________根据中华人民共和国有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，甲方接受乙方的委托，同意为乙方进行工程担保。
经友好协商，双方达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间，如乙方未履行相关义务导致业主方损失，甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时，需对乙方造成的损害进行赔偿，包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时，乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法，如有虚假，乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务，对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中，应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
施工质量担保协议书范本
施工质量担保协议书范本甲方（担保方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方为确保施工项目的质量，乙方为保证其施工质量符合甲方的要求，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就施工质量担保事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 施工期限：_____________________第二条质量担保范围2.1 乙方应保证其施工的工程质量符合国家及行业相关标准和规范。
2.2 乙方应保证工程的安全性、耐久性、功能性，并满足甲方的使用需求。
第三条质量担保期限3.1 本协议的质量担保期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。
3.2 在质量担保期限内，若工程出现质量问题，乙方应负责无偿维修或更换。
第四条质量担保责任4.1 乙方应确保施工过程中使用的材料、设备和施工技术符合合同约定和相关标准。
4.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，并接受甲方的监督和检查。
第五条质量验收5.1 工程竣工后，甲方应组织相关单位进行质量验收。
5.2 乙方应配合甲方完成质量验收，并提供必要的技术支持和资料。
第六条违约责任6.1 如乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
6.2 如甲方未按合同约定支付工程款项，甲方应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条协议的变更和解除8.1 本协议的任何变更或解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（担保方）：____________________鉴于甲方与乙方签订了一项建筑工程合同，为保证工程顺利进行，甲方和乙方要求丙方提供支付担保。
经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保建筑工程合同项下的工程款按时足额支付，保障工程质量和工程进度，丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供支付担保。
二、担保事项1. 担保金额：本次担保金额为甲方依据建筑工程合同应当向乙方支付的工程款总额。
具体金额以甲方和乙方签订的建筑工程合同为准。
2. 担保期限：自本协议生效之日起至建筑工程合同约定的所有工程款支付完毕之日止。
三、担保方式丙方对甲方在本协议项下的支付义务承担连带责任保证。
当甲方未能按时足额支付乙方工程款时，乙方有权直接向丙方追索。
丙方在接到乙方的书面索款通知后，应在约定时间内支付相应款项。
四、甲方的支付义务甲方应按照建筑工程合同的约定，按时足额支付乙方工程款。
甲方未按时足额支付的，应按规定向乙方支付逾期付款违约金。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按照建筑工程合同的约定完成工程建设任务，确保工程质量。
2. 乙方有权按照约定向甲方收取工程款。
3. 甲方未按时足额支付工程款的，乙方有权要求丙方承担担保责任。
六、丙方的权利与义务1. 丙方有权对甲方的支付情况进行监督。
2. 甲方未按时足额支付乙方工程款的，丙方应在接到乙方的书面索款通知后，按照本协议约定承担担保责任，支付相应款项。
3. 丙方在承担担保责任后，有权向甲方进行追偿。
七、违约责任1. 甲方未按时足额支付工程款的，应承担违约责任，并向乙方支付逾期付款违约金。
2. 丙方未按照本协议约定承担担保责任的，应承担相应的违约责任。
八、协议的变更和解除本协议一经签订，除非经甲、乙、丙三方协商一致并书面变更或解除，否则任何一方不得擅自变更或解除。
建筑工程联保协议书模板
建筑工程联保协议书模板甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________丙方（担保单位）：_____________________鉴于甲方与乙方就位于_____________________的建筑工程项目（以下简称“项目”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保施工合同的履行，甲乙丙三方经友好协商，就丙方为乙方履行施工合同提供担保事宜，达成如下协议：第一条担保范围丙方同意为乙方履行施工合同项下的全部义务提供连带责任担保，担保范围包括但不限于：1. 工程款的支付；2. 工程质量的保证；3. 工程进度的保证；4. 施工安全的责任；5. 施工合同中约定的其他义务。
第二条担保期限丙方的担保期限自本协议生效之日起至施工合同项下所有义务履行完毕之日止。
第三条担保方式丙方提供的担保为连带责任担保，即在乙方未能履行施工合同项下的任何义务时，甲方有权直接要求丙方履行相应的义务或承担相应的责任。
第四条担保责任的履行1. 一旦乙方未能履行施工合同项下的任何义务，丙方应在接到甲方书面通知后的____天内履行相应的担保责任。
2. 丙方履行担保责任后，有权向乙方追偿。
第五条担保的解除1. 乙方完全履行施工合同项下的所有义务后，本协议自动解除。
2. 丙方履行了担保责任后，本协议自动解除。
第六条违约责任1. 如乙方未能履行施工合同项下的义务，导致丙方需履行担保责任的，乙方应向丙方支付违约金，违约金的金额为丙方履行担保责任金额的____%。
2. 如丙方未能履行本协议项下的担保责任，应向甲方支付违约金，违约金的金额为应履行担保责任金额的____%。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本协议一经三方签字盖章后生效。
2. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方和乙方已经共同签订关于_____________项目的建筑工程合同，为确保工程顺利进行，保障双方权益，甲方需提供支付担保。
经友好协商，甲、乙双方就工程支付担保事宜达成如下协议：一、担保事项甲方为确保乙方在建筑工程合同中的合法权益，同意提供支付担保，保证按照合同约定的支付条件、金额和时间，准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
二、担保金额与期限1. 担保金额：本次支付担保涉及的金额为人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额按照合同约定执行。
2. 担保期限：自本协议生效之日起至建筑工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
三、担保方式甲方以资信担保方式提供支付担保，同时可提供第三方担保或者其它担保财产作为补充担保措施。
补充担保措施的具体情况双方另议并签署相关协议。
四、甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
2. 甲方在提供担保期间，不得转移资产或进行其他可能影响担保能力的行为。
3. 若甲方未履行合同约定支付义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并承担因此造成的损失。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款及其他相关款项的申请。
3. 若甲方未履行支付义务，乙方有权依法追索欠款及违约责任。
六、违约责任与救济措施1. 若甲方未按照合同约定履行支付义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 违约救济措施包括：要求甲方支付违约金、滞纳金；暂停工程；解除合同等。
具体违约救济措施由双方根据违约情况协商确定。
七、解决争议的方式及法律适用1. 若因本协议产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程施工保证金协议范文(七篇)
工程施工保证金协议范文甲方：乙方：本履约保证金由合同双方于____年____月____日在订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币_____元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 法定代表人或授权代理人（签字）：__________法定代表人或授权代理人（签字）：__________时间：工程施工保证金协议范文（二）工程名称：甲方：乙方（施工）：甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：1、就_____项目，乙方作为施工单位，____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
施工协议担保合同
施工协议担保合同
施工协议担保合同
甲方：_________________
乙方：_________________
为确保甲、乙双方签订的_____________年_____________字第_____________号合同(以下称主合同)的履行，双方经协商一致，就定金担保事宜达成如下协议：
第一条依据主合同，甲、乙双方应履行如下义务：
第二条甲方应在本合同签订之日起_____________日内向乙方交付定金_____________元整。
第三条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除，除非使双方协商一致并达成书面协议。
第四条甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。
第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金；乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。
定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。
第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月
__________日
签订地点：_________________签订地点：______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同担保保证协
议书精装版
Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of
the parties to the contract
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-020170
建设工程施工合同担保保证协议书精装版
具保证人：
根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由
由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容
1、税、费：
a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等；
b、按国家规定施工企业应缴纳的规费；
c、按>规定向分公司上缴的管理费；
d、民工工资支付、材料费支付；
e、债务偿还。
2、质量、安全、文明施工、工期、违约：
a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等；
b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
3、债务：
拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。
以项目部工程（项目专用章、项目工程技术专用章）或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任
1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付；
2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿；
3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和
资产清偿或拆抵赔偿；
4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式(可选一种或二种)
1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：
第五条、抵押担保保证权的实现
凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿；
2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿；
第六条、抵押物返还
1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是：
(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.
(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。
(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。
保证人(单位)：
代表：
代表人身份证号码：
年月日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。