建设工程施工合同(电力)实用版
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，达成如下建设工程施工合同：一、工程概况（一）工程名称：___________________________________________。
（二）工程地点：___________________________________________。
（三）工程规模：具体内容及范围详见施工图纸及工程量清单。
（四）工程期限：自合同签订之日起计算，总工期为______天。
二、承包方式及内容（一）承包方式：由乙方采取包工包料的方式承包本工程。
（二）承包内容：包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等。
具体内容详见施工图纸及工程量清单。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
该合同总价已包括乙方为完成本合同工程所需的所有费用。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：1. 基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；2. 主体结构完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；3. 装饰装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；4. 工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的______%；5. 剩余______%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。
国家电网施工合同范本
国家电网施工合同范本篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：。
工程地点：工程内容：。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：XX 年月日合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日篇二：国家电合同模板ECP合同编号：采购订单编号：东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆采购合同（招标）合同编号（买方）：合同编号（卖方）：工程名称：签订日期：签订地点：买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司XX-11-25 广饶县招标计划编号：合同编号（买方）：合同协议书买方：国山东广饶县供电公司卖方：****公司鉴于买方为实施_东营广饶永和**输变电工程_，已接受卖方对该项目货物_钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆,耐张杆等_（简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议。
电力总承包施工合同范本(精选8篇)
电力总承包施工合同范本(精选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电力总承包施工合同范本(精选8篇)电力总承包施工合同范本第一篇发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称甲方)甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中国合同·法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规·定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
实用版建筑工地施工合同范本
实用版建筑工地施工合同范本1. 背景和目的本合同的目的是确保建筑工地的施工过程中，双方按照合同约定的履行各自的义务，以保证工程的顺利进行，并达到安全、高效、质量合格的目标。
本合同适用于在建筑工地进行施工作业的供应商和承包商之间的合作。
2. 合同双方2.1 供应商（甲方）•企业名称：•注册地址：•联系人：•联系电话：2.2 承包商（乙方）•企业名称：•注册地址：•联系人：•联系电话：3. 工程内容本合同约定的工程范围、施工内容、工程进度等事项如下： - 工程名称： - 工程地址：- 工程范围： - 工程进度： - 施工标准： - 验收标准：4. 合同条款4.1 合同期限本合同自双方签署之日起生效，并持续至工程竣工验收合格之日。
4.2 施工过程•甲方应提供工程图纸、设计方案等施工所需文件；•乙方应按照合同约定的工期和工程进度进行施工；•乙方应负责安全施工，确保施工现场的安全及工人的人身安全；•乙方应负责设备、材料的采购、调配和运输；•甲方有权对乙方的施工进行监督，并要求乙方按照合同约定的施工标准进行施工；•乙方应按照甲方要求的质量标准完成工程，并确保工程的质量达到验收标准；•乙方应按照合同约定的付款方式进行报酬结算。
4.3 变更和索赔•任何一方如需对工程内容或合同条款进行变更，应事先经过双方书面协商，并经双方签字同意后方可生效；•双方如因不可抗力等特殊情况无法履行合同义务时，应及时通知对方，并重新协商解决办法；•如任一方认为自己因合同履行而产生的索赔，均应向对方提出书面申请，并提供相应证据；•对于因合同履行而产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可申请相关仲裁机构进行仲裁。
4.4 违约责任•如乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金；•如乙方未按照合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并支付相应的违约金；•如一方未履行合同约定的其他义务，均应承担违约责任，包括支付相应的违约金。
建设工程施工合同示范样本6篇
建设工程施工合同示范样本6篇第1篇示例：建设工程施工合同示范样本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公开公平的原则，根据相关法律法规和国家建设工程施工标准，就甲方委托乙方承担的建设工程施工事项达成一致，特订立本合同，共同遵守并履行。
第一条工程名称甲方委托乙方承担的工程为：______________（填写工程名称）第三条工程范围1. 甲方委托乙方承担的工程范围包括但不限于：______________（填写具体工程范围）。
2. 工程的具体内容、标准、数量及要求详见《工程量清单》及《工程技术规范》。
第四条工程报价1. 乙方应根据工程范围、内容、要求及工程量清单，按照相关标准和规定，制定合理的工程报价，并提供给甲方审查。
2. 工程报价一经甲方确认后，即视为双方对工程价格达成共识。
第五条工程工期1. 工程的合同工期为______________（填写具体的工期要求），自合同生效之日起计算。
2. 若由于不可抗力或其他特殊原因，导致工程延期，乙方应及时报告甲方，并在延期事宜达成一致后，按合同约定进行调整。
第六条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定，保证工程质量符合合同约定及国家法律法规的要求。
2. 在工程施工过程中，如发现存在不符合合同约定或有可能影响工程质量的问题，乙方应立即通知甲方，并及时采取补救措施。
第七条工程款支付1. 工程款支付方式：______________（填写具体的支付方式，如一次性付清、分期支付等）。
2. 工程款支付时间：______________（填写具体的支付时间和方式）。
第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应主动向甲方提出竣工验收申请，并应邀请甲方进行现场验收。
2. 验收合格后，甲方应及时支付剩余工程款，双方办理相关手续，确认工程验收完成，工程竣工。
3. 如工程存在质量问题或验收不合格，乙方应负责整改，并在整改后及时向甲方提出重新验收申请。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
电力总承包施工合同范本
电力工程施工总承包合同（以下简称“本合同”）甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容：1.3 工程规模：1.4 工程投资估算：二、工程承包范围2.1 承包范围：本工程的施工、设备供应、安装、调试、验收、培训、质保服务等。
2.2 承包方式：包工包料。
三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：天。
四、工程质量标准4.1 工程质量标准：合格。
4.2 质量保证期：自工程验收合格之日起算，为期年。
五、合同价款5.1 合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：￥元。
5.2 合同价款的支付方式：六、合同履行6.1 承包方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成本工程。
6.2 发包方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
6.3 双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，发包方应支付剩余合同价款。
七、合同变更和解除7.1 合同变更：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程内容、规模、工期等发生变化的，双方可协商变更合同内容，并签订补充协议。
7.2 合同解除：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法继续进行的，双方可协商解除合同，并签订解除协议。
八、违约责任8.1 承包方未按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成本工程的，应承担违约责任。
8.2 发包方未按照合同约定的付款方式及时支付合同价款的，应承担违约责任。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上合同仅供参考，具体内容还需根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同(电力1)
建设工程施工合同（电力1）
当涉及到电力工程的施工合同，需要特别注意以下事项：
1. 合同明确双方的身份和联系方式，确保双方能够互相联系和沟通；
2. 确定工程的具体内容、范围、工期和质量要求，确保双方对工程的实施有清晰的了解；
3. 确定工程的报价、支付方式和进度款等费用相关事项；
4. 确定工程实施中的安全措施和责任分配，以保障施工过程和施工人员的安全；
5. 确定变更、索赔和解决纠纷的方式和程序，以应对可能出现的工程变更或纠纷情况；
6. 确定施工过程中双方的监督、验收和交付程序，以确保工程按照合同约定的要求完成；
7. 确定合同的生效、终止和违约责任等相关事项，以防止合同纠纷的发生。
在签署施工合同之前，建议咨询专业律师或相关领域的专业人士，以确保合同内容合
法有效且能够保障双方的权益。
电力安全施工合同实用版
YF-ED-J2383可按资料类型定义编号电力安全施工合同实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日电力安全施工合同实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
甲方：_________乙方：_________甲方____________施工工程交由乙方工程队具体施工。
为了进一步贯彻落实“安全第一”预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保操作人员的安全，促进施工顺利进行，甲、乙双方特签订本合约。
一、管理目标1．杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。
2．保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求1．贯彻谁施工谁负责的原则，乙方应按有关规定，所有施工人员必须持证上岗，并采取严格的安全防护措施。
否则由于自身安全措施不力，而造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方承担。
2．乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。
积极采取安全措施，确保施工人员的安全。
三、现场文明施工及人员行为的管理1．在施工过程中，乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。
2．采取一切安全措施，防止施工人员发生违规行为，同时确保周围人员的生命财产安全，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
电力建设工程施工合同(范本)
电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方：_________（以下简称甲方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方：_________（以下简称乙方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________经甲乙双方协商一致，签订以下工程施工合同。
第一条工程名称本工程名称为_________，位于_________，共包含____号标段。
第二条工程内容1.工程范围：_________2.工程工期：自交工期____年月日起，至完工交付甲方____年月日止。
3.工程费用及付款方式：工程总造价为人民币______元整。
甲方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。
乙方应于施工进度需要时，向甲方提出工程款的支付申请，甲方应在10个工作日内支付应付工程款项。
4.工程标准：本工程建设应符合国家有关标准及规定。
第三条工程施工安排1.甲方应按照工程计划书要求，提供必要的资料和文件，满足乙方施工所需。
2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表，并报甲方审批同意。
3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准，确保工程安全。
4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定，并应按合同约定期间交付使用。
第四条工程质量和验收1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定，并接受甲方及其委托的质量监督部门的检查。
2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定，并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。
3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准，乙方应及时进行整改。
第五条违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题或未达预定工期，乙方应全额承担甲方因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因造成工程质量问题或未达预定工期，甲方应全额承担因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。
第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律、法规及规定。
建设工程施工合同关于电费
一、电费承担1.1 发包人负责为施工现场提供必要的电力设施，确保施工过程中电力供应的稳定。
承包人需按照实际用电量支付电费。
1.2 承包人应按照施工现场实际用电需求，合理使用电力，避免浪费。
如因承包人原因造成电力设施损坏，承包人应承担修复费用。
1.3 施工现场用电设施安装、维修、更换等费用由承包人承担。
二、电费结算2.1 电费结算周期为每月一次，承包人应在每月结束后5个工作日内向发包人提交电费结算报告，包括用电量、电费金额、支付方式等。
2.2 发包人应在收到电费结算报告后5个工作日内，向承包人支付电费。
2.3 如因特殊情况导致电费结算延迟，双方应协商解决。
三、电费违约责任3.1 承包人未按时支付电费，每逾期一日，应向发包人支付电费总额的1%作为违约金。
3.2 发包人未按时支付电费，每逾期一日，应向承包人支付电费总额的1%作为违约金。
3.3 如因一方违约导致合同解除，违约方应赔偿另一方因违约造成的损失。
四、其他约定4.1 本合同中关于电费的约定，如与国家有关电力政策、法规相抵触，以国家政策、法规为准。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
4.3 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
4.4 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、合同解除5.1 发包人因故需要暂停或终止施工，应提前30日通知承包人，并按照合同约定支付电费。
5.2 承包人因故需要暂停或终止施工，应提前30日通知发包人，并按照合同约定支付电费。
5.3 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应承担各自因不可抗力造成的损失。
5.4 本合同解除后，双方应按照合同约定结算电费。
本合同关于电费条款的约定，旨在明确双方在施工过程中的电费承担、结算及违约责任，确保施工顺利进行。
请双方认真阅读，并在签订合同时予以遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J8399
可按资料类型定义编号
建设工程施工合同（电
力）实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
建设工程施工合同（电力）实用
版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
电力建设工程施工合同
工程名称
建设单位
施工单位
签订时间
签订地点
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本，由《电
力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：
乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》
设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价
款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞
行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序
一、合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：１．《协议条款》；
２．《合同条件》；
３．洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；
４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
５．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；
６．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
７．构成合同一部分的其它文件。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致
时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所
在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸
一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙
方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费
用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约
定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。