临时用电施工合同范本
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
2024年施工安全临时用电合同
2024年施工安全临时用电合同
尊敬的甲方：
根据甲方与乙方商定的临时用电服务合同，为保障施工现场的安全、高效运作，特签订如下合同条款：
第一条合同目的
本合同是为了明确双方在临时用电服务过程中的权利义务，保障施工安全，维护双方合法权益。
第二条合同范围
乙方接受甲方委托，为甲方提供施工现场所需的临时用电服务，包括供电设备的搭建、维护和管理等服务。
第三条服务内容
乙方应按照甲方的实际需要，提供临时用电系统的设计、搭建、检测和维护等相关服务，确保施工现场的用电安全。
第四条合同期限
本合同自双方签署之日起生效，至施工完工并经甲方验收合格之日止。
第五条服务费用
甲方应按照双方协商的费用标准，按时足额支付临时用电服务费用给乙方。
第六条保密义务
双方在合作过程中涉及的商业秘密和技术资料，均应负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露。
第七条违约责任
若一方违反本合同约定，需对对方造成损失的，应承担相应的法律责任。
第八条争议解决
双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，若协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效力。
特此合同书立，以资保存。
临电施工合同6篇
临电施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就临时电力施工工程（以下简称“临电工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________临电工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于电力线路设计、设备安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际量测及设计确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项。
具体支付时间和金额如下：合同签订后支付30%预付款；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保护施工现场环境，避免对周围环境和设施造成影响。
六、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量和进度。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。
4. 乙方应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
5. 未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包给他人。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
施工临时用水用电合同4篇
施工临时用水用电合同4篇篇1施工临时用水用电合同甲方（供水、供电单位）：法定代表人（或单位负责人）：地址：电话：乙方（施工单位）：法定代表人（或单位负责人）：地址：电话：为了明确双方在施工临时用水用电方面的责任和义务，促进合作顺利进行，根据有关法律法规，甲乙双方就施工临时用水用电事宜达成如下协议：一、供水、供电条件1、甲方保证向乙方提供符合相关标准的用水、用电服务，保障施工期间的正常施工需要。
2、乙方应按照法律法规规定合理使用用水、用电，保证供水、供电设备的正常运作，避免浪费和造成安全隐患。
二、用水、用电费用1、甲方根据实际用水、用电量向乙方收取费用，费用标准为____元/吨（度），具体按照实际测量数据计算。
2、乙方应按时足额缴纳使用费用，未按时付费的，甲方有权暂停提供用水、用电服务。
三、供水、供电设备维护1、甲方应对供水、供电设备进行定期维护和检修，确保设备的正常运转。
2、乙方在使用过程中如有发现供水、供电设备出现故障或异常情况，应及时通知甲方处理，避免造成损失。
四、安全责任1、乙方在使用过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全，避免发生事故。
2、甲方对供水、供电设备的安全运行负有监督责任，如发现设备存在安全隐患，应及时整改。
五、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至施工结束之日止。
六、解决争议本合同如有争议，均应协商解决，协商不成的，向有关部门申请仲裁。
七、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为《施工临时用水用电合同》，甲乙双方应遵守合同约定，共同维护施工秩序，确保施工顺利进行。
希望双方能够真诚合作，共同达成施工目标。
篇2施工临时用水用电合同甲方（供水/供电单位）：___________________联系地址：_____________________________电话：_____________________________乙方（施工单位）：___________________联系地址：_____________________________电话：_____________________________鉴于甲方为乙方在施工过程中提供临时用水/用电服务，双方在友好协商基础上达成以下合同：一、供水/供电服务内容：1. 甲方同意为乙方在施工现场提供所需的临时用水/用电服务，包括供水/供电管道的连接和维护等。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
临时用电协议书范本(通用5篇)
临时用电协议书范本(通用5篇)【篇1】临时用电协议书范本甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
电力施工临时用工合同范本5篇
电力施工临时用工合同范本5篇篇1甲方（聘用方）：___________________公司乙方（受聘方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就乙方在电力施工过程中的临时用工事宜达成如下协议：一、合同期限1. 合同签订时间：___________________年_____月_____日。
2. 合同生效日期：___________________年_____月_____日。
3. 合同结束日期：___________________年_____月_____日。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，在电力施工项目中担任________工种。
2. 工作地点：_____________。
三、工作时间及待遇1. 乙方的工作时间为：每日工作______小时，每周工作______天，具体作息时间按照甲方的规定执行。
2. 乙方的基本工资为：______元/小时或______元/天。
具体薪资标准按照甲方的薪酬制度执行。
3. 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险。
四、安全与健康1. 甲方应提供安全的工作环境，确保乙方在工作过程中的安全。
2. 乙方应遵守甲方的安全规定，严格按照操作规程进行工作。
五、质量及技术要求1. 乙方应按照甲方的技术要求进行工作，确保施工质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 如因乙方的工作质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定向乙方支付工资或提供必要的工作条件，应承担违约责任。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工作任务或违反工作规定，应承担违约责任。
七、合同解除与终止1. 合同期限届满，合同自然终止。
2. 双方协商一致，可以解除合同。
3. 一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
八、其他约定事项1. 双方应对本合同的内容进行保密，不得向第三方泄露。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工临时用电合同范本
施工临时用电合同范本1. 合同背景本合同由甲方（以下简称甲方）与乙方（以下简称乙方）订立，甲方是施工项目的业主，乙方是施工单位，双方通过此合同规定施工期间的临时用电事宜。
2. 合同条款2.1. 临时用电范围甲方同意向乙方提供临时用电，供施工期间使用。
临时用电范围包括但不限于：施工现场、施工设备、办公区域等。
2.2. 临时用电设备甲方将提供以下临时用电设备：•配电箱：甲方将在施工现场安装合适的配电箱，并与乙方协商确定位置。
•电缆：甲方将提供足够长度的电缆，并与乙方协商确定线路布置。
2.3. 用电方式与限制乙方应按照施工需要合理安排用电方式，并确保合理利用电力资源。
在甲方没有特殊要求的情况下，乙方使用的电表应与甲方的用电系统分开计算。
乙方不得私拉乱接电线，不得随意改动电缆线路。
如乙方需要对电线进行临时延长或分支，应事先向甲方报备，经甲方同意后方可进行。
2.4. 用电费用与结算方式乙方使用临时用电应承担相应的用电费用。
用电费用的结算方式如下：•甲方向乙方提供电力使用量的监测数据。
•乙方按照监测数据进行用电费用核算。
•乙方每月向甲方提交用电费用清单。
•甲方在收到用电费用清单后的7个工作日内支付费用给乙方。
2.5. 用电安全乙方应按照相关法律法规和安全规定使用临时用电设备，确保用电安全。
在使用过程中，如发现电器设备出现异常或故障，乙方应立即停止使用，并及时报告甲方。
乙方不得擅自进行维修或更换电器设备。
甲方有权随时对乙方使用的临时用电设备进行检查，并要求乙方进行相应的整改或维修。
2.6. 合同变更和解除如有需要修改合同条款的情况，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
任何一方均有权解除本合同，需提前30日书面通知对方，并在解除合同后的7个工作日内完成清理和迁移临时用电设备。
2.7. 违约责任如一方违约导致对方遭受损失，违约方应承担相应的责任并赔偿对方损失。
3. 合同生效和履行3.1. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，合同期限自生效之日起至施工项目完成并临时用电设备清理完成之日止。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
施工临时用水用电合同8篇
施工临时用水用电合同8篇篇1甲方（供水/供电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（需求方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有合法的水电资源供应权，乙方因施工需要临时用水用电，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下施工临时用水用电合同：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在施工期间临时用水用电过程中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为。
二、用水用电指标1. 甲方应按照乙方的实际需求，提供足够的临时用水用电指标。
2. 乙方需按照甲方规定的指标合理使用水电资源，不得超用、滥用。
三、费用及支付方式1. 乙方应按照实际使用量向甲方支付水、电费。
2. 甲方应向乙方提供详细的用量数据和费用清单。
3. 乙方应在收到费用清单后XX日内完成支付。
4. 支付方式：__________________（如：银行转账、现金等）。
四、合同期限1. 本合同自双方签字之日起生效。
2. 合同期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3. 若乙方施工延期，需提前与甲方协商续签合同。
五、安全及保障措施1. 甲方应确保供水供电设施的安全运行，定期进行检修维护。
2. 乙方应合理使用水电资源，遵守安全规范，不得擅自改动甲方设施。
3. 若因乙方原因导致水电设施损坏，乙方应承担修复费用。
4. 双方应共同制定应急预案，应对突发事件。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定提供足够的用水用电指标，应承担违约责任。
2. 若乙方超用、滥用水电资源，需支付违约金并承担相关费用。
3. 若乙方未按时支付水、电费，需支付滞纳金。
4. 其他违约情况，双方应按照合同约定及相关法律法规承担相应责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
临时用电工程施工合同范本
临时用电工程施工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_____项目（以下简称“本项目”）的临时用电工程达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利与义务，保证临时用电工程的顺利进行。
第一条工程概述1.1 本合同所涉及的临时用电工程是指为了本项目的建设、施工及运营期间提供电力支持而进行的所有必要工作。
1.2 本工程的施工地点位于_________________（具体地址）。
第二条工程内容2.1 乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成以下工作：- 设计临时用电方案；- 安装和维护临时供电线路；- 确保供电设施的安全运行；- 提供必要的技术支持和服务。
第三条工程质量3.1 乙方必须确保所有施工活动均符合国家有关电力安全的标准和规范。
3.2 乙方应保证工程质量满足甲方要求，并对其施工质量负责。
第四条工期要求4.1 本工程的施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的申请。
第五条合同价格5.1 本工程的总合同价为人民币____元整（¥____）。
5.2 合同价款的支付方式和时间由双方另行约定。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
6.2 如甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
2024年施工安全临时用电合同书
2024年施工安全临时用电合同书合同编号：____-XXXX甲方：（施工单位）地址：XXX联系人：XXX联系方式：XXX乙方：（供电方）地址：XXX联系人：XXX联系方式：XXX鉴于甲方承担某项目的施工任务，为了保障施工过程中的用电安全，甲乙两方按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的本合同旨在规范施工过程中所需的临时用电的供应、管理和费用支付，保障施工安全并维护双方的权益。
第二条施工用电需求1. 甲方对临时用电的需求包括但不限于：施工机械设备、照明设备、电动工具等。
2. 甲方需提前书面通知乙方所需用电的容量、电压等技术参数，并确保所需的临时用电符合国家相关安全标准。
第三条供电方责任1. 乙方负责向甲方提供符合要求的临时用电设备和服务，确保供电设备的安全、稳定运行。
2. 乙方应组织专业技术人员进行现场勘察，根据甲方用电需求量和现场情况，制定合理的用电方案并提供。
3. 乙方应制定用电设备的使用规程，向甲方提供必要的用电操作培训，确保甲方在使用过程中遵守相关安全规定。
4. 乙方应定期巡检用电设备，发现问题及时处理，并向甲方及时汇报。
第四条施工单位责任1. 甲方负责根据乙方提供的用电方案，合理安排用电需求，并保证用电设备符合相关安全规定。
2. 甲方应做好用电设备的保管和维护工作，确保设备的正常使用和安全。
3. 甲方应严格遵守乙方所提供的用电规程，使用用电设备时注意安全，防范用电事故的发生。
4. 甲方如需临时用电容量增加或减少，应提前书面通知乙方进行调整。
第五条用电费用1. 甲方应按照乙方所提供的用电方案和实际用电情况，及时支付用电费用。
2. 用电费用的计算方式为：甲方根据实际用电情况向乙方提供用电报告单，乙方按照双方约定的单价进行计费。
3. 用电费用应在每月底结算，甲方应在收到乙方的用电费用发票后7个工作日内支付。
第六条违约责任1. 若乙方未按约定时间提供符合要求的临时用电设备和服务，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
施工用电协议书8篇
施工用电协议书8篇第1篇示例：施工用电协议书为了规范施工过程中的用电行为，保障施工安全和电力供应的稳定性，特制定本《施工用电协议书》。
希望各方严格遵守协议内容，共同维护施工现场的秩序和安全。
一、合同双方甲方（施工方）：地址：联系方式：二、协议内容1. 供电方式：乙方将为甲方提供施工现场所需的电力供应。
供电方式包括但不限于临时引入电源、临时拉线及电箱搭建等。
2. 用电规定：甲方在施工过程中需严格按照乙方的用电规定进行操作，不得超负荷使用电力设备，不得私拉乱接电线电缆，不得擅自增加用电负荷。
3. 安全防范：甲方需加强现场安全管理，做好用电设备的防水、防火、防爆措施，确保用电过程中不发生安全事故。
4. 保养维护：甲方需定期对用电设备进行检查、保养和维护，及时排除各种隐患，确保设备的正常运行。
5. 电费结算：甲方需按照乙方规定的结算方式及时缴纳电费，不得拖欠。
对于严重拖欠电费的情况，乙方有权停止供电服务。
6. 施工期限：本协议适用于施工过程中的用电需求，一旦施工结束或撤场，甲方需及时通知乙方停止供电服务。
7. 违约责任：若甲方违反本协议内容导致用电事故或发生安全事故，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
8. 其他事项：双方在履行本协议过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，有效期至施工结束。
如需延期或修改，应经双方确认并签署书面协议。
甲方（施工方）签字：日期：第2篇示例：施工用电协议书甲方（施工单位）：_______________鉴于甲方需在乙方提供的场地进行施工作业，为确保施工用电安全稳定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工用电方式1.1 本协议约定的施工用电方式为_______（如临时引入电源、自备发电机等），具体的施工用电方案由双方共同商定。
1.2 甲方应根据实际施工需要确定用电功率和电压等参数，并提前向乙方提出用电需求，经双方确认后安排用电。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方：（施工单位名称）乙方：（安装单位名称）鉴于甲方拟在（施工工程项目名称）进行施工，现委托乙方进行临时施工用电安装工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作，包括但不限于：架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施，并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算，具体分期支付比例如下：（具体分期支付比例）2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款，逾期未付款的，应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如需延期施工应提前书面通知甲方，并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方应协商解决，并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供（具体质保期限），并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内，如设备有故障，乙方应及时进行维修或更换，维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险，确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失，由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的，应当赔偿对方相应的损失，同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1甲方（供水/供电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（施工用水用电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于乙方需要在甲方所管辖范围内进行临时用水用电作业，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在施工临时用水用电过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
二、合同期限及终止条件本合同自双方签署之日起生效，至乙方施工结束并结算完毕为止。
如遇特殊情况需提前终止，应经双方协商一致并书面确认。
三、用水用电事项约定1. 甲方应向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，并确保符合国家相关安全标准。
2. 乙方应遵守国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，确保安全施工。
3. 乙方应根据实际需要向甲方申请用水用电计划，并按计划合理使用资源。
如遇实际用量超过计划用量，应提前向甲方说明并征得同意。
4. 乙方应按规定时间缴纳水、电费及相关费用。
如遇欠费情况，应及时补缴并支付滞纳金。
四、用水用电计量及费用结算方式1. 用水用电计量方式：采用计量表计量方式，甲乙双方共同确认计量表的准确性和有效性。
2. 水电费计算方式：按照国家规定的电价、水价及实际用量计算。
如遇价格调整，按调整后的价格执行。
3. 结算周期及方式：双方约定每月结算一次，乙方应在结算周期结束后及时缴纳费用。
结算方式可采用现金、银行转账等方式。
五、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未能按照合同约定向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，导致乙方施工延误或损失，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方违反国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，造成安全事故或损失，乙方应承担全部责任并赔偿甲方及其他相关方的损失。
3. 若乙方未按约定时间缴纳水、电费及相关费用，应支付滞纳金并承担违约责任。
电力施工临时合同范本
电力施工临时合同范本1. 合同概述本合同由甲方（施工单位）和乙方（施工工程师/业主代表）双方自愿达成，用于规定双方在电力施工项目中的权利和责任。
本合同内容详细规定施工的具体要求、时间表、付款方式及其他相关条款。
2. 项目说明（1）项目名称：（2）项目地点：（3）项目规模：（4）项目工期：（5）施工方法：3. 施工范围及要求（1）电力设备供应：（2）电力设备安装：（3）电力设备调试：（4）工程验收标准：（5）其他要求：4. 项目时间表（1）开始日期：（2）完工日期：（3）付款时间节点：5. 质量控制（1）甲方应按照合同要求提供符合规定的电力设备，保证设备的质量和性能能够满足项目要求。
（2）乙方应按照合同规定进行电力设备的安装和调试，并提供相应的安装和调试报告。
（3）乙方应按照施工图纸和相关要求进行施工，保证施工质量符合国家标准和相关规定。
（4）甲乙双方应根据工程进度进行相互配合，确保工期的履约。
6. 付款方式（1）甲方应在合同签订后的5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。
（2）乙方应按照工程进度和质量要求完成项目，甲方根据实际完成进度支付相应款项。
（3）乙方完成项目后，甲方应在项目验收合格后的10个工作日内支付尾款。
7. 保密条款本合同双方应对涉及本合同内容的商业秘密、技术秘密等保密信息严格保守，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
8. 异常情况处理（1）如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商解决，甲方可以部分或全部暂停支付款项，乙方不承担相应责任。
（2）如乙方因故不能按照合同约定完成工程，乙方应提前通知甲方并提出合理的解决方案，协商解决。
9. 违约责任（1）如甲方未按照合同支付款项，乙方有权要求停工，同时可以向甲方索赔。
（2）如乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方返还已支付的款项，并可以向乙方索赔。
10. 合同解除（1）本合同在以下情况下解除：- 双方协商一致并签订解除协议；- 双方发生严重纠纷，无法通过协商解决，并经双方律师确认；- 双方一方丧失经营能力或宣布破产；- 双方一方未按合同约定支付或完成工程；- 其他不可抗力因素导致双方无法继续合作。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方（承包方）：_____________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）为了保证施工的顺利进行，双方经友好协商，达成如下临时水电施工合同：一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求，在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间，在___________（具体地址）进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求，制定施工方案，并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间，甲方必须保证施工现场的安全，避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间，甲方需保持施工现场的整洁，减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中，如有增加或变更工程内容，须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量，确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间，如有发现质量问题，甲乙双方应及时协商解决，保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起，至___________年__________月__________日为止，期间不少于__________个工作日（以实际施工情况为准）。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程，甲方需提前通知乙方并延长工期，延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整（大写），由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用，须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程，视为违约，乙方有权解除合同，并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行，视为违约，乙方需承担相关违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
. . . .
合同编号：临时用电施工合同
………………有限公司
二〇一六年印制
临时用电工程施工合同
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地址：
三、工程内容:
四、合同价款及支付方式
4.1合同包干总价为人民币。
合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。
4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款 %；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的 %。
工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。
甲乙双方
结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的 %。
剩余 %作为质量保修金在保修期满后支付。
4.3 价款调整本工程为总价包干合同。
乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。
除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价：
工程价款调整方法：
五、质量保修
5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的 %计元，保修期为年。
乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。
5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。
5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。
5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。
六、工程工期
6.1工程开工日期: 年月日，
6.2工程完工日期: 年月日；
6.3合同总历时天
6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：
6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关键路线上；
6.4.2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；
6.4.3、遇不可抗力而引起的延误。
6.5如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。
因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。
七、工程承包方式
本工程实行，（1.清包2.全包3.半包）
八、材料供应
本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。
九、甲乙双方权利义务
9.1、甲方义务:
9.1.1提供接电、接水点及现场临设地点；
9.1.2组织乙方、进行图纸会审,向乙方作技术交底；
9.2、乙方义务:
9.2.1提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价),费用由乙方自负；
9.2.2负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；
9.2.3做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作；
9.2.4乙方应严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；按照甲方要求搭建临时设施，要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。
交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款；
9.2.5乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；
9.2.6乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；
9.2.7乙方未经甲方同意不得将工程整体转包或者将部分分包
9.2.8乙方对甲方提供的技术资料及相关资料有保密义务，不得将甲方提交的资料及技术服务成果向第三方泄露或，并不得用于本合同之外的项目。
否则，乙方应赔偿甲方的损失。
十、违约责任
10.1、工期违约
10.1.1甲方违约，工期顺延。
10.1.2乙方违约，每延误一天，按工程价款的千分之支付违约金。
延误天，甲方有权解除合同，另外乙方还要向甲方支付合同总价 %违约金
10.2.质量违约
10.2.1乙方工程不符合国家及主管部门质量验收标准的，乙方应返工重做，直至符合质量要求。
两次返工，仍不能达到质量要求的，甲方有权扣除工程款 %或质量保证金。
10.2.2甲方原因导致质量不符合要求的，由甲方承担费用。
10.3.延期付款
甲方未按合同支付工程价款的，并且已超过付款日期7天的，每逾期一天，按该预期付款金额的 %支付违约金。
凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的,造成的工期滞后和经济损失由乙方承担,甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。
10.4、如因乙方施工原因给用户造成的损失，由乙方承担一切责任。
10.5、乙方如施工中出现质量安全事故，由乙方负责处理,费用由乙方承担，由此造成的其他损失的费用甲方从工程款中予以扣除。
十一、不可抗力
11.1、不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的，且导致本合同不能履行的自然灾害、战争等（政府行政命令、文件及其他政府因素，均视同不可抗力对待）。
11.2、如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同义务的，不视为违约，但应在条件允许下来取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。
11.3、遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他方，并在事件发生后十五日内，向其他方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。
十二、争议解决
因本合同发生的争议，双方协商不成时，任何一方将有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、其他
1、本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方另行协商签订补充合同。
2、本合同于年月日在签订。
甲方：乙方：
住所地：住所地：
法定代表人：法定代表人：
开户行：开户行：
银行账号：银行账号：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
委托代理人（亲笔签字）：委托代理人（亲笔签字）：。