建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方(施工单位)和乙方(建设单位)双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务,达成一致,以明确双方权利义务,保证工程质量,维护双方合法权益,共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于,工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后,按照合同约定的范围和要求履行各自的责任,确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中,若有需要对合同内容进行修改或补充的,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行,不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求,保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查,甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排,保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的,甲方应当及时通知乙方,并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后,甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收,若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况,甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失,违约方应当赔偿受损害方的损失,并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议,双方应当通过友好协商解决;协商不成的,应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜,双方可以另行协商解决,并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效,至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),______________。
建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。
六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。
七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。
八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。
十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书,以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行,保障各方的合法权益,维护工程质量和工程进度的基础上制定的。
本文本适用于各类建设工程施工合同。
第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工,根据双方协商一致的意见,通过书面形式订立的合同。
第三条合同的性质合同的性质属于民用合同,受到相关法律法规的保护。
第四条合同的基本原则1. 自由原则:合同双方在平等自愿的基础上订立合同,不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 诚实信用原则:合同双方应当保持诚实守信的态度,遵守合同约定。
3. 公平原则:合同双方应当在合同中明确权益和义务,并且权益和义务应当相对平衡。
第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式,由甲方和乙方共同签署。
双方应当将签署的合同副本交予对方保管。
第六条合同的内容1. 合同的基本信息,包括合同双方的名称、地址和联系方式等;2. 工程的基本信息,包括工程名称、地点和规模等;3. 工程的设计和施工要求,包括图纸、技术规范和合同要求等;4. 工程的工期和进度安排,包括基期、竣工期和交工期等;5. 工程的质量标准和验收标准,包括合格标准和验收方法等;6. 工程的价款和付款方式,包括合同价款、阶段付款和最终付款等;7. 工程的保修期和维修责任,包括保修期限和维修责任等;8. 合同的履行方式和违约责任,包括履行方式和违约责任等;9. 合同的解除和变更,包括解除和变更的条件和程序等;10. 合同的争议处理,包括争议解决方式和争议解决地等。
第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备,乙方应当按照合同的要求进行工程施工。
第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制,并按照合同约定进行工程验收。
乙方应当按照合同要求保证工程的质量,并承担相应的质量责任。
第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工,并提供相应的协助和配合。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订,双方一致同意以下条款:
一、工程概况
(一)本合同工程为______项目,具体位置为______。
(二)工程内容包括______,工程量为______,工程预算金额为______元。
二、工程进度
(一)工程竣工日期为______,工期根据实际情况经双方协商确定。
(二)如遇不可抗力导致工期延长,双方应协商解决,并按约定支付延期费用。
三、工程质量
(一)甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
(二)甲方应对工程质量承担相应的责任,如出现质量问题,应立即整改。
(三)工程验收合格后,乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
(一)合同总金额分批支付,具体支付比例为______。
(二)工程款支付方式为______,如遇支付纠纷,双方应协商解决。
五、安全管理
(一)甲方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
(二)如因甲方违规导致安全事故,应承担相应责任。
六、合同变更
(一)如需变更本合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。
七、争议解决
(一)双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
(一)本合同自双方签字生效,有效期至工程验收合格之日。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容,甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作!。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)

建设工程施工合同示范文本通用条款(DOC 39页)《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.5项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.2.6项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.2.7 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.2.8 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.10总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的,本合同旨在约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同主体,甲方为建设工程的委托方,乙方为建设工程的承包方。
3. 工程范围,本合同所指工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等。
4. 合同价款,双方约定的工程价款为(具体金额),支付方式为(分期付款、一次性付款等)。
5. 工程质量,乙方承诺按照相关标准和规定,确保工程质量符合国家标准,并承担因工程质量问题所产生的责任。
6. 工期安排,双方约定工程的开工日期、竣工日期和交付日期,并在合同中明确延期、提前竣工等情况的处理办法。
7. 变更和索赔,双方同意在工程施工过程中,如有必要变更合
同内容或发生索赔情况,应当按照相关程序和规定进行,确保合同
的变更和索赔合法有效。
8. 安全和保险,双方同意在工程施工过程中,严格遵守相关安
全规定,并购买施工过程保险,确保工程施工过程中的安全和风险
的合理分担。
9. 合同解除,双方同意在合同解除的情况下,应当按照相关法
律法规和约定进行,确保合同解除的合法性和有效性。
以上仅为建设工程施工合同通用条款的部分内容,具体条款和
内容应当根据实际情况和法律法规进行详细约定。
希望以上内容能
够满足您的需求,如有任何疑问或需要进一步的指导,请随时与我
联系。
《建设工程施工合同示范文本》GF20170201通用条款

第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1合同1.1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。
1. 合同目的,本合同旨在规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保
工程按时、按质、按量完成。
2. 合同签订,双方应当在合同签订之日起X天内完成合同备案手续,并且在备案完成之日起X天内办理施工许可手续。
3. 施工内容,承包方应当按照合同约定的内容、标准和质量要求,按时、按质、按量完成工程施工任务。
4. 工程变更,如需变更工程内容或者技术规格,应当经双方协商一致,并签订
书面变更协议。
5. 施工期限,双方应当严格按照合同约定的工期进行施工,如有延期情况应提
前书面通知对方并经过对方同意。
6. 施工质量,承包方应当按照国家有关标准和规定进行施工,确保工程质量符
合合同约定的要求。
7. 施工安全,承包方应当严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的
安全生产,防止事故发生。
8. 付款方式,支付工程款的方式、时间及比例应当按照合同约定执行,不得擅
自拖欠或延迟支付。
9. 违约责任,一方违约给对方造成损失的,应当承担相应的违约责任,并赔偿
对方因此所遭受的损失。
10. 合同解除,在合同履行过程中,如有需要解除合同的,应当经过双方协商
一致,并签订书面解除协议。
11. 争议解决,合同履行过程中如发生争议,双方应当通过友好协商解决,协
商不成的,应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
工程施工合同示范文本(八篇)

工程施工合同示范文本发包方(以下称甲方):_____承包方(以下称乙方):_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称:_____.2、工程地点:_____.3、承包方式:_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:_____乙方:_________年____月____日工程施工合同示范文本(二)发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。
建设工程施工合同通用条款(通用)

建设工程施工合同通用条款(通用)(二)第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为,维护合同各方的合法权益,促进建设工程施工管理工作的有序进行,特制定本合同通用条款。
1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______,工程规模包括但不限于___。
第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等,并及时提供工程所需的合理资源。
3.1.2按约定支付工程合同价款,并及时支付临时工程款项、进度款项等。
3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备,并选择具备资质的施工人员参与工程建设。
3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工,并按时完成合同约定的工程进度。
3.2.3配合甲方进行工程验收,提供相关技术资料和文件。
第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___(大写)人民币,甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。
第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。
具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。
第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中,由于施工需要或技术要求,若需要建设临时工程,须事先与甲方协商并取得一致意见。
第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更,应向乙方提出变更工程的具体要求,并按照约定支付额外费用。
第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。
第九条保修责任9.1完工之日起,乙方有义务对工程质量进行保修。
保修期限为合同约定的__个月。
第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设,甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。
10.2若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。
建设工程施工合同示范文本通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
建设工程施工合同通用条款(通用)

建设工程施工合同通用条款名称:____________________地质:____________________法定代表人:______________联系方式:______________名称:____________________地质:____________________法定代表人:______________联系方式:______________鉴于:2.业主愿意将工程的设计、施工等工作委托给承包商完成;3.承包商具备完成工程所需的资质、能力和经验,愿意承担工程的设计、施工等工作。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。
1.4工程规模:____________________1.5工程质量标准:____________________1.6工期:自合同签订之日起计算,总工期为______天。
第二条合同价格及支付方式2.1合同总价:本工程合同总价为人民币(大写):______元整(小写):______元。
2.2支付方式:(1)预付款:合同签订后______天内,业主支付给承包商合同总价______%的预付款;(2)进度款:按工程实际进度,每完成______%的工程量,业主支付给承包商相应比例的进度款;(3)结算款:工程竣工验收合格后______天内,业主支付给承包商剩余的合同总价款。
第三条工程质量及验收3.1承包商应按照国家有关施工质量验收规范和标准进行施工,确保工程质量符合合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后,承包商应向业主提交完整的竣工资料,并按照国家有关规定和合同约定进行工程验收。
3.3验收合格后,业主应签署工程验收合格证书,并按照合同约定支付结算款。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同示范文本6篇

建设工程施工合同示范文本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,经双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:____________________。
4. 工程规模:____________________。
二、工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币______元整(¥______元)。
2. 付款方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付细节如下:(1)工程开工前,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方再支付乙方工程总造价的______%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工后,乙方应及时向甲方提交竣工资料和验收申请。
甲方在收到申请后______天内组织验收。
如甲方未按时组织验收,则视为工程验收合格。
3. 工程质量不符合设计要求或国家规范、标准的部分,乙方应按要求修改或返工,并由乙方承担费用。
如因甲方原因造成的修改或返工费用由甲方承担。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程,确保施工现场安全设施完善、设备齐全。
如发生安全事故,乙方应承担相应责任及发生的费用。
如因甲方原因导致的事故责任及费用由甲方承担。
2. 乙方应按照文明施工要求进行施工,确保施工现场整洁有序。
施工期间产生的废弃物应及时清理,防止环境污染。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本通用条款<建设工程施工合同示范文本>通用条款
-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】
第二部分通用条款
1 —般约定
1.1词语定义
合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其它合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事
人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为”投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为”投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求: 指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸: 指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸, 以及承包人按照第 1.5 款[图纸和承包人文件] 提供的图纸, 包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单: 指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其它错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标
报价说明、计日工说明、其它说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人: 指发包人和(或)承包人。
1.1.
2.2 发包人: 指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.3 发包人代表: 指在专用合同条款中指明的, 由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.
2.4 承包人: 指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.125项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.126项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.127 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.128 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.
2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其它组织。
1.1.
2.10总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其它人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.
2.11 造价咨询人:指受发包人委托负责本工程造价控制
和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织,以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.
2.12 争议评审小组:指合同当事人为解决工程争议,按照第19.3款[提请争议评审小组决定]任命的组织。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1 工程: 指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程: 指按合同约定建造并移交给发包人的工程包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程: 指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程, 不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程: 指有独立的设计图纸, 能单独组织施工, 竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备: 指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备: 指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其它物品, 不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场: 指用于合同工程施工的场所, 以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其它场所, 包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知: 指监理人按照第6.1 款[ 开工通知] 通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期: 指监理人按照第6.1 款[ 开工通知] 发出的开工通知中写明的开工日期。