工程建设法规经典案例分析 ppt课件

合集下载

建设工程法规16,案例分析

• 法院最终采信了甲的意见，驳回业主的索赔请求。 • 业主上诉，二审法院维持原判。
• 案例2 • 2006年9月，甲单位修建一栋宿舍楼，通过招标方式
将工程施工发包给乙建筑公司。为保证建筑施工质量，甲又与丙建设工程监理公司签订委托监理合同，委托丙对建筑工程施工进行监督。双方在委托合同中约定，丙应当选派具有相应资质的监理工程师进驻施工现场对施工情况进行监督。并约定，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备，未经监理工程师检验签字，不得使用。但施工一个月后，丙将原选派到施工现场的监理工程师指派到其他施工现场监督，而另行委派该监理单位一位不具有监理工程师任职资格的职工实施监理，由于该名职工不具有相应资质，又缺乏监理经验，致使甲乘机将部分不符合质量要求的水泥使用到工程上。 • 2007年7月，该工程全部竣工。验收时发现部分房屋的地板及顶层地板有开裂和脱落的现象，经查，原因为乙使用的部分水泥标号不符合要求，施工质量差。甲认为乙和丙对施工质量不合格都负有责任，诉至该工程所属人民法院，要求二单位进行修复并赔偿损失。
• 问：商业公司的要求是否合理？
• 国务院于2000年1月10日颁布的《建筑工程质量管理条例》第三十二条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。”根据此规定，某商业公司有权要求某建筑公司返修。某建筑公司应承担由于工程施工质量不符合合同约定的返修义务。另外，某建筑公司还应承担相应的违约责任。
• 因为，食品厂与XX房地产公司达成的协议，合资建设2万平方米商品房属于房地产开发经营活动。《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十九条规定：“房地产开发企业是以盈利为目的，从事房地产开发和经营的企业。”《城市房地产开发经营管理条例》第二条规定：“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为。“《最高人民法院关于审理房地产管理设施前房地产开发经营案件若干问题的解答》第二条第一款规定：从事房地产的开发经营者应当是具备企业法人条件，经工商行政管理部门登记并发给营业执照的房地产开发企业”；第二款规定：“不具备房地产开发经营资格的企业与他人签订的房地产开发经营为内容的合同一般应认定无效”》按照上述法律、法规逇规定，从事房地产开发活动的主题必须是房地产开发企业。食品厂和XX建设集团都不是房地产开发企业，无从事房地产开发的资格。因此，食品厂与XX房地产公司达成的协议和与XX建设集团达成的继续完成商品房后续建设的协议都是无效。

法规案例汇总PPT课件

第17页/共35页
案例分析8
基本案情
某建设工程项目，建设单位委托飞达监理公司负责施工阶段，目前正在施工。监理工程师在施工准备阶段组织了施工图纸的会审，施工过程中发现由于施工图的错误，造成承包商停工2天，业主代表认为监理工程师对图纸会审监理不力，提出要扣监理费1000元。 [问题]监理工程师有责任吗?
《招标投标法》还规定评标委员技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术经济方面专家比例为4/7，低于规定的比例要求。
• 5、违法。根据《招标投标法》（第四十条）规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
招标文件规定的第评6页标/共3标5页准是：能够最大限度
第15页/共35页
6.5 工程勘察设计法律制度案例
案例分析7
某厂新建一车间，分别与市设计院和市建某公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生裂缝，为此该厂向法院起诉市建某公司。经勘察，裂缝是由于地基不均匀沉降引起的，结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准，于是该厂又起诉市设计院。市设计院答辩，设计院是根据该厂提供的地质资料设计的，不应承担事故责任。经法院查证：该厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，事故前设计院也不知道该情况。
第9页/共35页
案例5
•
某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，编制了投标文
件并进行了封装，在封口处加盖本单位公章，在投标截止时间前1天上午将投
标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小
Hale Waihona Puke 时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招

工程法规ppt课件---

内容
包括水路运输管理体制、水路运输方式、水路运输合同、水路运输保险等。
水运工程质量安全管理法规
定义
水运工程质量安全管理法规是指国家颁布的有关水运工程建设质量安全管理的法律、行政法规和部门规章。
目的
内容
包括水运工程建设质量监督、水运工程建设安全生产管理、水运工程验收等。
确保水运工程建设质量，保障人民群众生命财产安全。
违反法律规定。
公正性原则
工程法规必须公正地保护各方面的利益，避免
利益冲突。
科学性原则
工程法规必须科学合理，符合实际情况和工程
技术要求。
安全性原则
工程法规必须确保工程建设的安全和质量，防
止事故发生。
02
建筑工程法规
建筑法
建筑法概述
建筑许可
建筑法是调整建筑活动的法律规范的总称，包括建筑许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理等方面。
阐述安全设施的配置、使用和管理要求，以及安全防护措施的落实。
安全生产监督检查
对安全生产监督护法在公路工程中的应用
环境保护法概述
对环境保护法的立法目的、适用范围进行介绍。
环保措施的实施
介绍实施环保措施的程序和方法，包括水土保持、噪声控制、空气污染控制等方面的措施。
水运工程案例分析
案例一
某港口码头溃坝事故
事故原因
码头结构老化，维护不当。
涉及法规
《港口法》规定港口设施必须定期进行安全检测和评估，并采取必要的维修和加固措施。
案例二
某船舶沉没事故
事故原因
船舶设备故障，船员操作不当。
涉及法规
《海上交通安全法》规定船舶必须保持良好的技术状态，并配备合格的船员。

建设法规(全套)课件

规划实施
规定了一系列措施来保障城乡规划的实施，包括规划许可、规划监督等。
规划修改
明确了城乡规划的修改条件和程序，确保规划的严肃性和稳定性。
建筑法规范
01
02
03
建筑许可
规定建筑活动必须取得相应的建筑许可，包括施工许可和开工报告等。
建筑工程质量
要求建筑工程必须符合国家有关建筑工程质量的标准和规定。
绿色建筑法规
为了推动绿色建筑的发展，需要制定和完善绿色建筑法规。这包括对绿色建筑的设计、施工、运行等方面的规定，以及对绿色建筑材料和技术的要求等。
建设法规与信息化的结合
信息化技术的应用
随着信息化技术的发展，建设法规需要与信息化技术相结合，以提高管理效率和透明度。这包括利用信息技术进行建设项目的监管、信息公示以及公众参与等方面的工作。
研究在土地征收过程中因补偿标准、安置方式等产生的纠纷，讨论政府和被征收方各自的权利和义务。
建筑质量案例分析
建筑材料质量问题
分析因建筑材料不合格导致的工程质量问题，探讨如何加强建筑材料监管和责任追溯。
施工过程监管问题
研究因施工过程监管不力导致的建筑质量问题，提出加强施工过程监管的建议。
电子化审批和备案
为了简化审批和备案流程，需要推广电子化审批和备案方式。这包括利用互联网和移动终端等技术手段，实现建设项目的在线申报、审批和备案等功能。
感谢您的观看ຫໍສະໝຸດ THANKS03监督内容
检查建设活动是否符合建设法规要求，是否存在违法行为等。
04
监督结果处理
对监督过程中发现的问题进行处理，依法追究相关责任人的责任。
04
建设法规的案例分析

工程建设法规经典案例分析有答案 ppt课件 (2)

《工程建设法规》案例
案例一： 2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承
担方式，为什么？答：因为校方在未组织竣工验收的情况下就直接投入
了使用，违反了工程竣工验收方面的有关法律法规。
所以，一般质量问题，应由校方承担。但是，若涉及到结构等方面的质量问题，还是应按照造成质量缺陷的原因分解责任。
某通用机械厂基建科：我方按照贵厂招待所工程的施工合同要求准时进场
（1995年3月20日）并作了大量准备工作。鉴于贵方做出“缓期施工”的时间难以确定，我方必须考虑各种可能以减少双方更大的损失。现将自进场以来所发生的费用报告如下：
临时材料库及工棚搭设费；工人住宿、食堂、厕所搭建费；办公室、传达室、新改建大门费（接到图纸后时间内）；已购运进场材料费；已为施工办理各种手续费用；上交有关税费；共计10项合计40.5万元。
《工程建设法规》案例
案例三：
1、原、被告所订立的建筑工程承包合同无效； 2、被告返还原告多付的工程款14.4万元； 3、被告偿付因工程质量不合格所需的返工费5.6万元
案例评析：建筑企业在进行承建活动时，必须严格遵守核准
登记的建筑工程承建技术资质等级范围，禁止超资质等级承建工程。本案被告的经营范围仅能承建小型非生产性建筑工程和维修项目，其技术等级不能承建与原告所订合同规定的生产性厂房。因此被告对合同无效及工程质量问题应负全部责任，承担工程质量的返工费，并偿还给原告多收的工程款。
《工程建设法规》案例
案例四：
法院审理认为，被告人顾某在无建筑资质的情况下承建工业厂房，超越承建范围，且在施工过程中违章作业，造成一起1人死亡4人受伤的重大伤亡事故，其行为已构成重大责任事故罪。
《工程建设法规》案例

工程建设法规经典案例分析ppt课件

建筑公司的权利是获取学校的工程款，在享受该项权利后，就应当承担义务，即按时交付质量合格的教学楼给学校，并承担保修义务。
3
2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承担方式，为什么？
答：因为校方在未组织竣工验收的情况下就直接投入了使用，违反了工程竣工验收方面的有关法律法规。
4
建设项目分解图例：
Xx学院新校区
教学楼
办公楼
学生宿舍
给排水工程土建工程
电气照明
墙体工程
基础工程
柱梁工程
垫层
基础
防潮层
建设项目单项工程单位工程分部工程分项工程
5
案例二：工程不按程序办，还未动工被索赔40万
甲方：M通用机械厂
乙方：N集团第八分公司
甲方为使本厂的自筹招待所尽快发挥效益，1995年3月在施工图还没有完成的情况下，就和乙方签定了施工合同，并拨付了工程备料款。意在早作准备，加快速度，减少物价上涨的影响。乙方按照甲方的要求进场做准备，搭设临时设施、租赁了机械工具、并购进了大批建筑材料等待开工。当甲方拿到设计单位的施工图及设计概算时，出现了问题:
13
案例四：施工建房无资质，酿成事故被判刑
同时，本案也警示人们，在农村个人建房以及个体工商业主建厂房时，无资质、超越承建范围、违章施工建房的现象仍时有发生，但愿本案血的教训能够引起建房户的关注，杜绝和远离无资质建房，避免因一时贪图小利造成无可挽回的损失。同时，有关部门要重视安全生产，加大对这方面的管理力度，从源头上遏制这类事故的发生。
甲方认真核实了乙方费用证据及实物，同意乙方退场决定，并给予了实际发生的损失补偿。
7
案例三：超资质承建工程，合同无效，责任难逃

建筑法律法规案例分析ppt课件

可编辑课件PPT
4
2013年6月26日,小区物业通知黄先生第二次验房,黄先生发现原来新房的问题并没有从根本上修好,只是表面填补,于是第二次拒收新房；
2013年8月14日,物业再次通知验房,黄先生发现露台裂缝未修好, 再次拒收新房；
2013年10月13日,黄先生再次去验房,发现问题仍未修复,并得到了绿地公司施工经理“一个月内修好”的保证,但一个月过后,房屋未完全修复,第四次拒收新房。
16
2、房屋交付四步流程：《规定》中明确，第一步，需要房地产开发企业首先核实购房人身份。而买受人本人因故不能亲自到场的，可出具书面授权文件，授权他人或者其他组织办理。第二步，要查验房屋状况。房地产开发企业应当协助买受人现场查验房屋状况，并与买受人对房屋交接查验情况予以书面记录。第三步，要确认房屋建筑面积及相关费用结算。房地产开发企业应当与买受人确认房屋建筑面积，并结算实测面积差异产生的费用。已约定由房地产开发企业代为办理商品住房所有权登记手续的，房地产开发企业依约代收相关税费；买受人选择自行办理所有权登记手续的，房地产开发企业不得强行代收相关税费。第四步，则是办理房屋占有、使用的交接手续（交钥匙）。
可编辑课件PPT
11
四、法院判决
被告上海绿地宝岛置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告黄学忠支付逾期交付房屋的违约金应按约定自2013年5月 21日起至2014年7月7日止（计411天）向原告承担以201万为本金，按日万分之二计算的逾期交房违约金165，222元。依据为《中华人民共和国合同法》第一百一十一条、《商品房销售管理办法》第三十条。
《商品房销售管理办法》第三十五条商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。

建设法规与案例分析课件

未来建设法规将更加注重适应城市化和城乡一体化发展的需求，推动城乡建设的协调发展。
提高建设法规的执行力和公信力
加强宣传和教育
01
通过加强宣传和教育，提高全社会对建设法规的认识和理解，
增强遵守法规的自觉性。
严格执法和监督
02
加强建设法规的执法和监督力度，对违法行为进行严厉打击，
维护法规的严肃性和公信力。
借鉴国际先进经验
学习和借鉴国际上先进的法规制定和管理经验，不断完善和优化国内建设法规体系。
建设法规在可持续发展中的作用
促进绿色建筑发展
建设法规应鼓励绿色建筑的发展，推动建筑行业向低碳、环保、可持续的方向转型。
保障资源节约与环境友好
通过建设法规的制定和实施，促进资源的节约利用和环境的保护，实现经济社会的可持续发展。
PART 02
建设法规的核心内容
土地管理法规
01
02
03
土地使用权
规定了土地使用权的取得、转让、出租和抵押等规定。
土地征收与补偿
规定了国家在公共利益需要时，可以依法征收土地，并对被征收土地的农民进行补偿。
土地利用规划
要求土地利用必须符合土地利用总体规划和城市规划。
城乡规划法规
规划制定
未来建设法规的发展趋势
绿色建筑法规的推广
随着环保意识的提高，未来建设法规将更加注重绿色建筑和可持续发展的要求，推动建筑业向低碳、环保方向发展。
信息化和智能化技术的应用
随着信息化和智能化技术的快速发展，未来建设法规将更加注重这些技术在建设行业的应用，提高建设活动的效率和安全性。
适应城市化和城乡一体化发展的需求
详细描述
建设法规是调整建设活动中各种社会关系的法律规范的总称，包括城乡规划、建设用地、建筑工程、市政设施、房地产等方面的法律规范。它具有强制性，即必须遵守；规范性，即有明确的规定和标准；稳定性，即一旦制定和公布实施，就具有相对的稳定性，不能随意更改。

2024版《建设工程法规》PPT课件

10
建设工程合同违约责任与争议解决
建设工程合同违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
建设工程合同争议解决
当事人可以通过和解、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。在选择争议解决方式时，应当考虑争议的性质、金额大小、时间紧迫性等因素。
建设工程安全生产的监管与责任主体
勘察、设计单位的安全责任
施工单位的安全责任
2024/1/28
建设单位的安全责任
监理单位的安全责任
政府部门的监管职责
18
建设工程安全生产事故的预防与处理
危险源的识别与控制
安全事故的应急预案与演练
02
01
安全事故的报告与调查处理
03
安全事故责任的追究与赔偿
04
保障建筑工人的生命安全和身体健康。
规范建筑市场主体之间的权利义务关系。
建筑税收制度
调节建筑市场经济活动，促进建筑业发展。
建筑许可制度
确保建筑活动的合法性和安全性。
2024/1/28
建筑法律制度的核心原则
包括平等、自愿、公平、诚实信用等原则，以及保护劳动者权益、保障公共安全等社会公益原则。
6
2024/1/28
11
2023
PART 03
建设工程招投标法律制度
REPORTING
2024/1/28
12
建设工程招投标的范围与方式
建设工程招投标的范围
包括各类房屋建筑、市政基础设施、交通、水利等工程建设项目，以及与其相关的设备、材料等采购活动。
2024/1/28
建设工程招投标的方式

工程建设法规案例分析2

• 一人死亡,三人受伤,,一人残疾.受害者与该大学要求建筑公司赔偿损失,并修复倒塌工程.该公司以使用不当且过保修期为由拒绝赔偿.因此学校和受害者起诉法院,请求主持公道法院组织了专家坚定发现,一楼墙体没有设计基础梁,审查施工图时,审查机关曾提出参考建议,设计单位没采纳.回填土压实系数未达到设计要求,学校在未采取防水措施时在大楼周围6米内种植草坪并漫灌式浇水关于承重砖,减数公司称,供应单位是学校指定的,公司不该承担责任对上述案例分析,• 原告;某大学及受害学生被告:某建筑公司案情:2000年4月 ,某大学为建设学生公寓,与某建筑公司签定了一份建设工程合同.合同约定,合同采用固定总价合同形式 ,工程的全部费用用与验收合格后一次付清,学校不支付预付款.交付只用后如发生质量问题由承包人负责修复,一年后,某大学和建筑公司一起竣工验收后发现工程底层的内承重墙体列缝较多,要求建筑公司修复后再验收,,该建筑公司认为不影响使用拒绝修复.因学生多要入主,学校暂时接受了公寓安排学生入住.使用7月后公寓底层内承重墙倒塌,
案例分析：
• 1、对合同中学生公寓楼“交付使用，如果在6个月内分生严重质量问题，由承包人负责修复”的约定，此约定不合理。按国家规定，主体结构工程保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2.双方约定工程采用固定总价合同形式，由于内承重墙体裂缝较多，大学在支付学生公寓楼的工程款时，可以选择的合理做法有：拒绝支付全部工程款；扣除修复费用后支付其余工程款。3.下列关于学生公寓内承重墙体裂缝的修复和费用支出的说法：由大学另行委托其它建筑公司修复，修复费用由大学从原建筑公司的保修全中扣除；由建筑公司负责修复，修复费用由建筑公司承担4.关于建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿问题的处理：拒绝赔偿理由不充分；可以要求关主管部门调解；向仲裁委员会申请仲裁5.事故受害者向大学提出赔偿要还应。由于内承重墙属于主体结构组成部分，该大学应与建筑公司共同承担事故责任

工程建设安全生产管理法规ppt课件

探讨了技术进步对工程建设安全生产管理法规的影响，如信息化、智能化技术在安全生产管理中的应用，将进一步提高工程建设安全生产的效率和水平。
行业自律与社会监督
强调了行业自律和社会监督在工程建设安全生产管理中的重要性，呼吁工程建设企业自觉遵守安全生产管理法规，接受社会监督，共同维护工程建设安全生产秩序。
某监理单位未履行安全生产管理职责案例
案例概述
未履行的职责
某监理单位在监督某工地施工过程中，未履行安全生产管理职责，导致发生安全事故。
该监理单位未按规定对施工单位的安全生产管理情况进行监督检查，未及时发现和纠正施工过程中的安全隐患。
处理结果
案例分析
相关部门对该监理单位进行了处罚，并要求其加强监督检查工作。
事故的发生。
02
安全教育培训内容和形式
包括新员工入职安全教育培训、特种作业人员培训、转岗和复工安全教
育培训等，采用多种形式进行培训，如讲座、案例分析、模拟演练等。
03
安全教育培训管理和考核
建立安全教育培训档案，对培训效果进行评估和考核，确保培训质量。
安全检查制度
安全检查制度概述
建立安全检查制度，对工程建设现场和设施进行定期检查，及时发现和消除安全隐患。
事故报告要求和程序
明确事故报告的要求和程序，确保事故信息及时、准确地上报给相关管理部门。
事故调查和处理
对发生的事故进行调查和分析，找出事故原因和责任人，采取有效措施进行整改和处理，并跟踪整改情况。同时，应建立事故档案，对事故处理结果进行记录和归档。
03 违反工程建设安全生产管理法规的法律责任
行政责任
实施
工程建设安全生产管理法规的实施需要依靠政府、企业和社会的共同努力。政府需要加强监督检查，严格执法，对违法行为进行严厉打击。企业需要加强自身管理，建立健全安全生产管理制度，提高安全生产意识和水平。社会需要加强监督和舆论监督，促进工程建设安全生产管理的规范化和法制化。

2024版建筑法规建筑法ppt课件

02 建筑法的主要内容
CHAPTER
建筑许可制度
01
02
03
建筑工程施工许可
包括申请条件、审批程序、许可证的有效期等。
从业资格制度
对从事建筑活动的单位和个人进行资格审查，确保其具备相应的专业技能和条件。
建筑工程规划许可
确保建筑工程符合城乡规划要求，保障社会公共利益。
建筑工程发包与承包制度
审查决定
对调查结果进行审查，依据法律法规作出是否追究法律责任的决定。
执行处理
对决定追究法律责任的案件，依法执行处理措施，如罚款、吊销执照等。
救济途径
当事人对处理结果不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼等救济途径。
04 建筑法实施中的问题与对策
CHAPTER
建筑法实施中的主要问题
法律体系尚不完善
案例讨论与启示
讨论违法建筑案例的启示。通过讨论可以认识到，加强城乡规划管理、严格执法是防止和减少违法建筑的关键。同时，也需要提高公众的法律意识和规划意识，共同维护城乡规划的严肃性和权威性。
讨论工程安全事故案例的启示。此案例告诉我们，建筑施工安全是关系到人民生命财产安全的大事，必须高度重视。施工企业应加强安全管理，落实安全责任制，确保施工过程中的各项安全措施得到有效执行。
加快立法进程
制定和完善与建筑法相配套的法规、规章和标准，构建完善的建筑法规体系。
提高立法质量
加强立法调研和论证，确保建筑法规的科学性、合理性和可操作性。
推进地方立法
鼓励和支持地方根据本地实际情况制定地方性建筑法规，促进区域协调发展。
加强建筑法实施与监管的对策
加强执法力度
加大对建筑法违法违规行为的查处力度，严格追究相关责任人的法律责任。

建设工程法规16,案例分析ppt

建设工程法规16,案例分析ppt建设工程法规16,案例分析建设工程法规-建设工程案例分析• ••案例1 甲公司承接乙厂房项目，工程完工后，业主未经验收即使用了厂房，但承包方未能及时确定使用事实。

甲向乙多次催要工程款无果后，甲决定起诉乙。

资料收集中甲在工商资料中调阅到一份乙申请迁址的资料，资料显示，在该争议工程完工后不久，业主即向工程所在地工商局申请将工厂由原址迁至工程所在地。

在甲起诉后，乙也向甲提起了工期逾期和质量损失索赔的反诉。

问题:该纠纷应如何解决,• 1.甲向法院提供乙迁址申请文件。

• 2.强调乙申请迁址的行为表明，(新址自申请之日即已经具备使用条件，乙对工程质量已经予以认可，不存在工程逾期)。

• 3.乙未经竣工验收即使用了工程，责任自负。

• 甲的诉讼会得法律的支持。

• 根据规定，甲对于乙提出的一般性质量问题不承担责任。

• 法院最终采信了甲的意见，驳回业主的索赔请求。

• 业主上诉，二审法院维持原判。

• 案例2 • 2006年9月，甲单位修建一栋宿舍楼，通过招标方式将工程施工发包给乙建筑公司。

为保证建筑施工质量，甲又与丙建设工程监理公司签订委托监理合同，委托丙对建筑工程施工进行监督。

双方在委托合同中约定，丙应当选派具有相应资质的监理工程师进驻施工现场对施工情况进行监督。

并约定，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备，未经监理工程师检验签字，不得使用。

但施工一个月后，丙将原选派到施工现场的监理工程师指派到其他施工现场监督，而另行委派该监理单位一位不具有监理工程师任职资格的职工实施监理，由于该名职工不具有相应资质，又缺乏监理经验，致使甲乘机将部分不符合质量要求的水泥使用到工程上。

• 2007年7月，该工程全部竣工。

验收时发现部分房屋的地板及顶层地板有开裂和脱落的现象，经查，原因为乙使用的部分水泥标号不符合要求，施工质量差。

甲认为乙和丙对施工质量不合格都负有责任，诉至该工程所属人民法院，要求二单位进行修复并赔偿损失。

建设工程法律法规体系PPT课件

建设工程法律法规体系PPT课件
目录
• 建设工程法律法规概述 • 建设工程基本法律制度 • 建设工程承发包与施工许可制度 • 建设工程质量管理法律制度 • 建设工程安全生产法律制度 • 建设工程环境保护与节能减排法律制度 • 建设工程纠纷解决途径与法律责任
01
建设工程法律法规概述
法律法规体系构成
验收程序
工程完工后，应按照规定的程序进行验收。首先由施工单位进行自检，自检合格后向监理单位提交验收申请。监理单位组织预验收，预验收合格后向建设单位提交验收报告。建设单位组织竣工验收，验收合格后方可交付使用。
质量事故处理与责任追究
质量事故处理
发生质量事故后，应立即采取措施防止事故扩大，并按照规定的程序进行报告和处理。对于一般质量事故，由施工单位负责处理；对于重大质量事故，由政府主管部门组织调查处理。
。
法律法规层级关系
01
02

03
上位法与下位法
上位法效力高于下位法，下位法不得与上位法相抵触。
特别法与一般法
特别法优于一般法，特别法没有规定的，适用一般法。
新法与旧法
新法优于旧法，同一事项新旧法规定不一致时，适用新法。
建设工程法律法规重要性
规范建设市场行为
通过法律法规的制定和实施，明确建设市场各方的权利和义务，规范市场行为，维护市场秩序。
违法行为处罚措施
行政处罚
对违反安全生产规定的单位和个人，政府监管部门可依法给予警告、罚款、责令停产停业等行政处罚。
刑事责任
对造成严重后果的生产安全事故，相关责任人可能面临刑事指控，依法承担刑事责任。
06
建设工程环境保护与节能减排法律制度

建设工程典型法律案例培训PPT

《招标投标法》第43条在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
《招标投标法》第55条依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
问点题击一添：加虚假标招题标导致中标结果无效的认定问题
问点题击二添：加因发标包题人原因导致承包人停工窝工的损失承担问题
争议焦点 1.理工学院、B公司是否应该对C公司承担停工损失的责任？ 2.这两个公司应当如何承担C公司诉请的停工损失？（1）停工时间为多长？（2）停工损失的承担比例。
问点题击二添：加因发标包题人原因导致承包人停工窝工的损失承担问题
问点题击一添：加虚假标招题标导致中标结果无效的认定问题
法院判决
综上，本院认为，A公司与B公司由于在2007年10月29日招标确定中标人前，就投标价格、投标方案等实质性内容进行了谈判，签订《施工合同补充协议》并以此作为《建设工程施工合同》的组成部分，客观上影响了中标结果，属于虚假招投标，该中标应属无效。但建设工程经竣工验收合格，中标合同无效，应将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行的合同，即《施工合同补充协议》作为工程价款的结算依据。
建设工程典型案例分析
主讲人：xxx 单位：xx律师事务所 2017年xx月xx日
点击添加标题建设工程施工合同纠纷的复杂性
建设施工合同纠纷是最为复杂的案件类型之一，其复杂性主要体现为以下几点：
涉及权利主体众多权利类型多样化专业性很强
标的额巨大案件事实很难查清还原审理周期较长
目 Contents 录
2008年1月10日B公司进场施工，2010年4月18日工程竣工，2010年6月3日工程经验收合格。因双方对工程总造价意见不一，遂成诉。B公司起诉称，本案基础合同应为《建设工程施工合同》，并应按本案工程总造价1289万（B公司经结算认为的造价）进行工程款结算。A公司提起反诉，请求法院以《施工合同补充协议》作为实际履行依据。