三方建设工程农民工工资支付协议范本
三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇
三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇篇1协议编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同，丙方在乙方处从事建筑工作，为明确责任，保障权益，经三方协商，达成以下协议：一、协议背景1. 甲方与乙方签订了建设工程施工合同，合同编号为_________。
2. 丙方在乙方处从事建筑工作，具体工种为_________。
3. 乙方应按约定向丙方支付工资，但截至目前，乙方尚欠丙方工资款。
二、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方的权利义务关系，确保丙方能够及时、足额地获得工资，保障其合法权益。
三、协议内容1. 乙方承诺在协议签订后_________日内向丙方支付所欠工资款。
具体支付金额为_________元。
2. 甲方同意在乙方支付工资款后，将本协议约定的款项支付给乙方。
具体支付金额为_________元。
3. 如乙方未在规定期限内支付工资款，甲方有权拒绝向乙方支付本协议约定的款项。
4. 甲方、乙方和丙方应共同遵守本协议，确保协议的顺利实施。
5. 本协议自三方签字或盖章之日起生效。
协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
四、违约责任1. 乙方如未在规定期限内支付工资款，应承担违约责任，向丙方支付违约金。
违约金金额为未支付工资的______%。
2. 甲方如未在规定期限内支付本协议约定的款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
违约金金额为未支付金额的______%。
3. 丙方如未在规定期限内收到工资款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
违约金金额为未收到工资的______%。
五、争议解决1. 本协议的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如本协议履行过程中发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。
房屋建筑和市政工程工人工资支付专户三方监管协议示范文本
房屋建筑和市政工程工人工资支付专户三方监管协议示范文本甲方（建设单位）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____乙方（施工总承包单位）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____丙方（开户银行）：银行名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系电话：＿____为规范房屋建筑和市政工程建设领域工人工资支付行为，保障工人合法权益，根据《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规及政策规定，甲乙丙三方就房屋建筑和市政工程工人工资支付专户（以下简称“工资专户”）的管理事宜，经平等协商，达成如下协议：一、工资专户设立1、乙方在丙方处设立工资专户，用于存储甲方拨付的工人工资专项资金，专户账号为：＿____ 。
2、工资专户仅用于支付本项目工人工资，不得用于其他用途。
二、甲方权利与义务1、甲方应按照工程进度将工人工资款项足额拨付至工资专户，不得拖欠。
2、有权监督乙方和丙方对工资专户的使用和管理情况，如发现问题，有权要求整改。
三、乙方权利与义务1、乙方负责收集、核实工人身份信息和工资数据，并及时向甲方和丙方提供。
2、按照相关法律法规和本协议约定，使用工资专户资金按时足额支付工人工资。
3、对工资支付情况进行记录和备案，保存相关资料，以备甲方和有关部门检查。
四、丙方权利与义务1、丙方应按照本协议约定和相关法律法规，对工资专户资金进行管理和监督。
2、确保工资专户资金安全，按照乙方提供的工资表，及时将工资款项发放至工人个人银行账户。
3、定期向甲方和乙方提供工资专户资金收支情况报表。
五、工资支付流程1、乙方根据工人考勤和工作量等情况，编制工人工资表，并经工人本人签字确认。
2、乙方将签字确认后的工资表提交甲方审核。
3、甲方审核无误后，将相应的工资款项足额拨付至工资专户。
4、丙方收到甲方拨付的款项后，按照乙方提供的工资表，在_____个工作日内将工资发放至工人个人银行账户。
工资委托支付协议(总包、分包、银行)
建设项目农民工工资委托支付协议甲方：（总包单位）乙方：（劳务分包企业或专业分包企业）丙方：（银行）根据《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》规定和《人力资源社会保障部等十部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（人社部发〔2021〕53号）《关于印发〈兵团工程建设领域农民工实名制和工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（兵人社〔2017〕40号）相关要求，经三方友好协商，现就项目（项目名称）农民工工资委托支付事宜协议如下：一、甲方在工程项目开工前，应根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》在丙方开立农民工工资专用账户。
二、甲方承诺按分包合同约定按时支付分包工程农民工工资。
不得以工程款被拖欠或未经甲、乙双方确认的施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。
三、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单、农民工考勤等上报甲方，甲方应及时核对。
农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
四、农民工工资应按月足额支付，支付日期为当月的日或者次月的日，按月支付的农民工工资作为甲方每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。
五、农民工管理1.农民工进场施工前，乙方要对农民工进行登记造册（包括分包企业与农民工签订的劳动合同、身份证复印件、银行卡复印件等信息）并及时报甲方审核，甲方应留存备查。
2.甲方应按照乙方提供的农民工清单进行实名制登记，并将工人信息录入实名制考勤机，农民工未进行实名制登记且签订劳动合同的，不得进入施工现场施工。
3.甲方委派劳资专管员（劳资专管员姓名）每天进行农民工出勤统计，乙方授权（现场负责人姓名）为施工现场负责人，配合甲方对其劳动用工进行监督管理，代表乙方对农民工考勤进行确认签字。
出勤统计单未经甲、乙双方会签的，视为当日无农民工出勤。
4.甲方代发的工人工资，作为向乙方支付的款项，计入乙方的劳务费中，并向乙方提供代发工资的支付凭证（包含银行回单、工人本人签字确认的工资表等），甲方需确保其信息真实性。
建设领域农民工工资支付三方协议书
建设领域农民工工资支付三方协议书甲方（建设业主单位）:地址:法定代表（委托）人:施工项目名称:乙方(建筑施工企业):地址:法定代表人（委托）人:监督方(劳动保障部门)：为了切实保障农民工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，从源头上治理和预防拖欠、克扣农民工工资，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、(劳社部发［2004］22号)等法规文件精神，经与建设业主单位、建设施工企业三方协商，就保证按时足额支付农民工工资问题达成协议如下:一、建设施工项目开工前，具备用工主体资格的建筑施工企业在招用农民工后，应在30日内依法与农民工签订规范的书面劳动用工合同，并建立劳动用工备案管理台账，建筑施工企业在与农民工签订劳动合同时，不得收取抵押金、风险金。
劳动用工合同、劳动用工备案表1个月内报劳动保障监察机构备案，作为退还农民工工资保证金的必备资料。
二、施工企业要严格执行农民工考勤制度，应对每个农民工发放考勤卡，每天应记录民工的出勤、工作完成情况及日工资情况，并由负责考勤和工资结算负责人签字认可，每月清算出勤总量和月工资总额。
工资必须每月至少结算一次，每月应编制工资支付表，工资表应登记身份证号、总工天、工资总额、已付工资、应发工资等主要信息，工资表必须由负责考勤和核算工资的负责人签字认可。
三、建设业主单位必须按法律法规和合同约定督促施工单位及时足额支付农民工工资。
施工企业应以货币形式按月足额支付农民工工资，不得采用先发放生活费，工程结算后再付工资的违法支付方式，也不得以工程款未结算、工程质量纠纷为理由拖欠农民工工资。
双方约定支付工资期限低于1个月或按照完成一定量任务支付工资的，在约定条件出现后应及时支付。
四、建设业主单位未按合同约定与建筑施工企业结算工程款，致使建筑施工企业拖欠农民工工资的，由建设单位先行垫付被拖欠的农民工工资。
五、建筑施工企业不得将工程违反规定转包、分包给不具备用工主体的组织或个人，否则应承担支付拖欠农民工工资全部责任。
农民工工资支付保障金三方协议书
农民工工资支付保障金三方协议书甲方（建设单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（施工单位）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____丙方（监管银行）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____为规范建设领域农民工工资支付行为，保障农民工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规及相关政策的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就农民工工资支付保障金的缴存、管理和使用等事宜，订立本协议。
一、保障金缴存1、乙方应在本协议签订之日起_____个工作日内，将农民工工资支付保障金人民币（大写）＿____元（￥＿____元）缴存至丙方开设的专用账户。
2、缴存保障金的账户信息如下：账户名称：＿____账号：＿____开户银行：＿____3、乙方缴存的保障金为其在本工程项目中所使用的农民工工资的专项资金，不得挪作他用。
二、保障金管理1、丙方应按照相关法律法规和政策的规定，对保障金进行专户管理，确保资金安全。
2、丙方应建立保障金收支台账，对保障金的缴存、支取和使用等情况进行详细记录，并定期向甲乙双方提供保障金收支情况的报表。
3、保障金在存续期间产生的利息，归乙方所有。
三、保障金使用1、在本工程项目施工过程中，如乙方存在拖欠农民工工资的情况，经甲方核实并书面通知丙方后，丙方应从保障金中直接支付被拖欠的农民工工资。
2、丙方支付农民工工资时，应按照甲方提供的拖欠工资清单和相关证明材料，将工资支付至农民工本人的银行账户。
3、保障金不足以支付被拖欠的农民工工资时，乙方应在接到甲方书面通知后的_____个工作日内，补足差额部分。
四、各方权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权监督乙方按时足额支付农民工工资。
2、对乙方拖欠农民工工资的情况进行核实，并及时书面通知丙方。
农民工三方付款协议书
甲方（农民工）：________________乙方（雇主）：________________丙方（支付平台）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方支付甲方工资事宜，经协商一致，达成如下协议：一、付款方式1. 甲方按照乙方提供的施工方案、工程进度、质量标准等要求，完成乙方指定的工作任务。
2. 乙方应按照甲方完成的工作量及约定的付款比例，在规定的时间内向甲方支付工资。
3. 甲方同意通过丙方提供的支付平台进行工资支付，确保工资的及时、安全、便捷。
二、付款时间1. 甲方在完成乙方指定的工作任务后，应向乙方提交工作完成情况报告及工资结算单。
2. 乙方应在收到甲方提交的工作完成情况报告及工资结算单后的五个工作日内，通过支付平台向甲方支付当月工资。
3. 若乙方因特殊情况无法按时支付工资，应提前与甲方协商，并取得甲方书面同意。
三、付款金额1. 甲方工资按照乙方提供的施工方案、工程进度、质量标准等要求，结合甲方的工作量及约定的单价计算。
2. 甲方工资总额包括基本工资、加班费、奖金等。
3. 乙方应按照约定的付款比例，在规定的时间内向甲方支付工资。
四、违约责任1. 乙方未按约定时间支付工资的，应向甲方支付违约金，违约金为当月应支付工资的千分之五。
2. 甲方未按约定完成工作任务或提供虚假工作完成情况报告的，乙方有权扣除相应工资或解除协议。
3. 丙方在支付过程中出现技术故障或人为操作失误导致工资未按时到账的，应及时处理，并承担相应责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________________乙方（签字）：________________丙方（盖章）：________________签订日期：________________。
2024年农民工三方付款协议书模板范本
2024年农民工三方付款协议书模板范本甲方（付款方）：_______________________乙方（收款方）：_______________________丙方（担保方）：_______________________鉴于甲方因业务需要，拟向乙方支付农民工工资，丙方作为担保方，为确保农民工工资的及时支付，经三方协商一致，特订立本协议。
第一条协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在农民工工资支付过程中的权利、义务和责任，确保农民工的合法权益得到保障。
第二条付款金额及方式1. 甲方同意按照本协议约定向乙方支付农民工工资，总金额为人民币（大写）_____元整（￥_____）。
2. 付款方式：甲方应于每月_____日前，将农民工工资支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：- 账户名：_______- 开户行：_______- 账号：_______3. 乙方收到款项后，应于_____个工作日内将款项支付给农民工，并提供相应的支付凭证。
第三条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本协议约定收取农民工工资。
2. 乙方应确保农民工工资的及时、足额支付，并妥善保管支付凭证。
3. 乙方应向甲方提供农民工工资支付的详细清单，包括但不限于农民工姓名、身份证号、工作天数、工资金额等。
第四条丙方的权利与义务1. 丙方作为担保方，对乙方的支付义务承担连带保证责任。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付农民工工资，丙方应在接到甲方书面通知后_____个工作日内代为支付。
3. 丙方代为支付后，有权向乙方追偿。
第五条违约责任1. 如甲方未按本协议约定支付农民工工资，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的_____%。
2. 如乙方未按本协议约定支付农民工工资，应向甲方支付违约金，违约金为未支付金额的_____%。
3. 如丙方未能履行担保责任，应向甲方支付违约金，违约金为未支付金额的_____%。
第六条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
农民工三方协议书
甲方：某建筑工程有限公司乙方：某劳务派遣公司丙方：某农民工鉴于甲方拟在某某地区承建某某工程项目，乙方具备劳务派遣资质，丙方愿意加入乙方派遣至甲方从事相关建设工作，为明确三方权利义务，保障工程顺利进行，经三方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：某某工程项目2. 工程地点：某某地区3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等4. 工程工期：自2023年X月X日起至2024年X月X日止二、派遣人员1. 乙方派遣至甲方工作的农民工共计X名，具体人员名单详见附件。
2. 乙方负责对派遣人员进行岗前培训，确保其具备从事相关工作的基本技能和安全意识。
三、工资待遇1. 丙方工资标准按照国家规定及甲方所在地相关规定执行，具体工资数额由乙方与丙方协商确定，并签订劳动合同。
2. 甲方应按月支付丙方工资，不得拖欠。
3. 乙方负责代扣代缴丙方应缴纳的个人所得税、社会保险等费用。
四、工作内容与要求1. 丙方应按照甲方要求，在规定工期内完成工程任务，确保工程质量。
2. 丙方应遵守国家法律法规、甲方规章制度及工程现场各项规定，服从甲方及乙方管理。
3. 丙方在施工过程中应确保自身安全，如发生安全事故，应及时报告甲方及乙方，并按照相关规定处理。
五、工作条件与保障1. 甲方为丙方提供必要的工作场所、施工设备、安全防护用品等。
2. 甲方负责提供符合国家标准的劳动保护用品，并定期检查和维护。
3. 乙方负责为丙方提供必要的生活设施，如宿舍、食堂等。
六、违约责任1. 甲方如未按时支付丙方工资，应向丙方支付相应的违约金。
2. 乙方如未按照协议派遣合格人员，应向甲方支付相应的违约金。
3. 丙方如违反协议，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 本协议在履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、协议生效本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期为工程工期，本协议一式三份，三方各执一份。
三方农民工工资代发协议
三方农民工工资代发协议本协议由以下三方于____年____月____日签署：甲方（施工总承包单位）：名称：________________地址：________________联系方式：______________乙方（项目发包单位）：名称：________________地址：________________联系方式：______________丙方（农民工工资支付专用账户监管单位）：名称：________________地址：________________联系方式：______________鉴于甲方负责施工总承包，乙方负责项目发包，丙方负责对农民工工资支付进行专户监管，甲乙丙三方就农民工工资代发事宜达成如下协议：一、代发工资范围和标准1. 甲方承诺按照国家法律法规及地方政策的规定，按时足额支付农民工工资。
2. 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项，并协助甲方解决农民工工资支付问题。
3. 丙方负责对甲方和乙方进行农民工工资支付专用账户监管，确保工资按时足额支付到农民工本人。
二、代发时间和方式1. 甲方应按照国家和地方规定的时间节点，将农民工工资支付至丙方监管的专用账户。
2. 丙方应在收到工资款项后的24小时内，将工资发放到农民工本人银行卡或现金。
3. 若因节假日、突发事件等原因导致工资不能按时发放，甲方和乙方应提前告知丙方，并协助丙方解决问题。
三、违约责任和解决方式1. 若甲方未按时足额支付农民工工资，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若乙方未按照合同约定向甲方支付工程款项，导致甲方无法按时足额支付农民工工资，乙方应承担相应的违约责任。
3. 若丙方未履行监管职责，导致农民工工资不能按时足额支付到本人，应承担相应的违约责任。
4. 若发生违约行为，各方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他约定事项1. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
(合同范本)农民工工资三方协议5篇
（合同范本）农民工工资三方协议5篇篇1甲方（用人单位）：XXXXXX有限公司乙方（农民工）：XXXXXX，身份证号码：XXXXXX丙方（监管方）：XXXXXX人力资源和社会保障局鉴于甲方因生产经营需要，雇佣乙方从事相关工作，为保障乙方的合法权益，甲方、乙方和丙方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在确保农民工工资的及时、足额支付，保障农民工的合法权益，促进社会稳定和经济发展。
二、协议内容1. 甲方应按照国家和地方有关劳动法规的规定，与乙方签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
2. 甲方应按照劳动合同的约定，按时、足额支付乙方的工资。
工资支付周期不得超过一个月。
3. 甲方应建立农民工工资专用账户，专门用于支付农民工工资。
该账户应接受丙方的监管。
4. 乙方应按照甲方的要求，按时完成工作任务，并保证工作质量。
5. 丙方应负责对甲方农民工工资专用账户的监管，确保专款专用，防止挪用、占用等违法行为的发生。
6. 丙方应建立健全农民工工资支付监控机制，定期对甲方工资支付情况进行检查，并及时处理发现的违法行为。
三、违约责任1. 若甲方未按照约定支付乙方工资，乙方有权向丙方投诉，丙方应及时受理并处理。
2. 若甲方挪用、占用农民工工资专用账户的资金，丙方有权对甲方进行处罚，并追究其法律责任。
3. 若乙方未按照甲方要求完成工作任务，或工作质量不符合要求，甲方有权按照劳动合同的约定进行处理。
四、争议解决因本协议引起的争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决。
协商不成的，可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效，有效期为一年。
协议到期后，可协商续签。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX，身份证号码：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日丙方（签字/盖章）：XXXXXX人力资源和社会保障局日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（用人单位）：XXXXXX有限公司乙方（劳动者）：XXXXXX，身份证号码：XXXXXX丙方（监管方）：XXXXXX劳动保障行政部门鉴于甲方因生产经营需要，雇佣乙方从事相关工作，为保障农民工合法权益，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，甲方、乙方和丙方经友好协商，达成如下协议：一、甲方的权利和义务1. 甲方应按照法律法规的规定，与乙方签订书面劳动合同，明确约定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。
三方建设工程农民工工资支付协议范本
三方建设工程农民工工资支付协议范本甲方（建设单位）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（施工总承包单位）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____丙方（劳务分包单位）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方为建设工程的发包方，乙方为施工总承包单位，丙方为劳务分包单位，为保障农民工的合法权益，确保农民工工资按时足额支付，根据《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规的规定，三方经友好协商，就建设工程农民工工资支付事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程价款：＿____二、农民工工资支付方式及周期1、甲方按照工程进度将工程款支付给乙方，乙方应优先保障农民工工资的支付。
2、乙方应根据丙方提供的农民工工资表，将农民工工资足额支付至农民工本人的银行账户。
支付周期为_____（如月、季度等）。
3、丙方应如实编制农民工工资表，经农民工本人签字确认后提交给乙方。
三、农民工工资专用账户管理1、乙方应在银行开设农民工工资专用账户，并按照相关规定进行管理。
2、甲方应将工程款中的人工费用按时足额拨付至农民工工资专用账户。
3、乙方从农民工工资专用账户支付农民工工资时，应向银行提供相关支付凭证。
四、各方责任与义务（一）甲方责任与义务1、按照合同约定及时支付工程款项，确保工程款中包含足额的人工费用。
2、监督乙方和丙方履行农民工工资支付义务，对发现的问题及时提出整改要求。
3、协助处理因农民工工资支付引发的纠纷和问题。
（二）乙方责任与义务1、建立健全农民工工资支付管理制度，配备专职劳动用工管理人员。
2、与丙方签订劳务分包合同，明确农民工工资支付相关条款。
3、对丙方提交的农民工工资表进行审核，确保工资支付的真实性和准确性。
2024年农民工三方付款协议书范文范本
2024年农民工三方付款协议书范文范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________丙方（农民工代表）：_____________________鉴于甲方因业务需要，委托乙方进行特定工程项目的施工，乙方将雇佣丙方作为农民工参与该项目施工。
为明确三方权利义务，保障农民工合法权益，经三方协商一致，签订本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条付款方式2.1 甲方应按本协议约定向乙方支付工程款项。
2.2 乙方应按本协议约定向丙方支付工资。
2.3 丙方应确保农民工按时完成工作，并保证工作质量。
第三条工资支付3.1 乙方应按月向丙方支付工资，支付日期为每月的____日。
3.2 工资标准为：____元/人/日。
3.3 如遇节假日或特殊情况，乙方应提前通知丙方，并按实际情况调整支付日期。
第四条工资保障4.1 甲方应确保乙方有足够的资金支付农民工工资。
4.2 乙方应设立专项账户，用于农民工工资支付。
4.3 丙方有权监督乙方的工资支付情况。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
5.2 如乙方未按期支付工资，丙方有权要求乙方支付违约金。
5.3 如丙方未按期完成工作或工作质量不符合要求，乙方有权要求丙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议，三方应友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本协议自三方签字盖章之日起生效。
工程建设领域农民工…管理三方协议(参考文本)
工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议（参考文本）协议编号：甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（开户银行）：根据工程建设领域农民工工资专用账户管理的相关规定，结合实际，经三方同意，共同设置项目农民工工资专用账户（以下简称专用账户），共同对专用账户进行监管，具体协议如下：一、账户的设立。
乙方须在丙方处开立农民工工资专用账户，用于项目农民工工资发放，专用账户内资金不得开通现金支取和其他转账结算服务，不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户。
二、人工费用的拨付。
甲方必须按工程项目施工合同约定拨付工程款给乙方，每月20日前将不低于当期工程款% 的人工费用拨入乙方开设的专用账户，并加强对乙方按月足额支付农民工工资的监督。
三、账户的监管。
丙方必须协助乙方做好农民工工资支付专用账户的开设、使用、撤销以及农民工工资个人账户的绑定，加强对专用账户的资金监管，确保专用账户资金专门用于支付农民工工资。
四、账户的基本信息。
账户名称：农民工工资专用账户；简称：农民工工资专用账户（用于专用账户标识）；账号：；开户银行：；开户时间：；项目地址：。
项目所在地人力资源社会保障行政部门名称：联系人：联系方式：项目所在地行业工程建设主管部门名称：联系人：联系方式：五、农民工工资支付。
乙方必需按月向丙方提供加盖乙方单位公章和农民工签字确认的工资支付明细表，由丙方直接从乙方专用账户转账至绑定的农民工本人工资个人账户。
工资支付专用账户余额不足以支付当月工资时，丙方应及时通知乙方，由乙方应向甲方提出申请，及时追加拨付人工费用。
六、人工费用支付提醒。
丙方每月15日前向甲方发送拨付人工费用提醒。
每月20日后，甲方仍未按约定拨付人工费用的，丙方应当通知乙方，由乙方报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。
七、拖欠农民工工资预警。
乙方应确保项目及时足额支付农民工工资。
丙方如发现乙方将专用账户的资金用于其他用途的，应向甲方以及项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门通报。
建设领域农民工工资支付三方协议书6篇
建设领域农民工工资支付三方协议书6篇篇1甲方（建设单位）：_________，地址：_________，联系方式：_________。
乙方（施工单位）：_________，地址：_________，联系方式：_________。
丙方（农民工）：_________，地址：_________，联系方式：_________。
鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同，丙方在乙方处从事建筑工作，为了保障丙方的合法权益，明确各方的责任和义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲方与乙方签订了建设工程施工合同，合同编号为：_________。
2. 丙方在乙方处从事建筑工作，具体工种为：_________。
3. 乙方应按时向丙方支付工资，但截至目前，乙方尚欠丙方工资人民币_________元。
二、协议目的本协议的目的是为了保障丙方的合法权益，明确各方的责任和义务，确保乙方按时向丙方支付工资。
三、协议内容1. 乙方承诺在协议签订后_________个工作日内向丙方支付全部拖欠的工资人民币_________元。
2. 甲方作为建设单位，对乙方的支付行为进行监督，确保乙方按时向丙方支付工资。
3. 如果乙方未能按时支付工资，甲方有权从应付给乙方的工程款中扣除相应金额，并直接支付给丙方。
4. 丙方应确保在收到工资后，及时向乙方提供工资收据。
5. 在本协议履行过程中，如发生争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、违约责任1. 乙方如未能按时向丙方支付工资，应承担违约责任，并向丙方支付违约金人民币_________元。
2. 甲方如未能履行本协议约定的监督义务，应承担相应的违约责任。
3. 丙方如未能按时向乙方提供工资收据，应承担相应的违约责任。
五、其他事项1. 本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲、乙、丙三方另行协商补充。
建设领域农民工工资支付专户三方监管协议
c)及时向甲方和丙方反馈农民工工资支付情况。
3.丙方的权利与义务：
a)设立并管理农民工工资支付专户，确保资金安全。
b)核实农民工工作量，按时足额发放工资。
c)监督甲方按时足额支付农民工工资，维护农民工合法权益。
d)定期向甲方和乙方报告工资支付情况，接受双方监督。
1.履行期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程项目全部完成并经甲方验收合格后终止。
2.履行地点：工程项目所在地。
3.履行方式：
a)甲方应按照工程进度及时支付农民工工资至丙方设立的农民工工资支付专户。
b)丙方应在收到甲方支付的工资后，及时核实农民工工作量，并足额发放工资至乙方。
c)乙方应确。
4.终止程序：
a)终止协议的，应书面通知其他方。
b)终止协议的通知自收到之日起5个工作日内生效。
c)合同终止后，各方应按照本协议约定和法律规定处理终止后的相关事宜。
甲方（建设方）签字：____________________日期：____年____月____日
乙方（农民工代表）签字：____________________日期：____年____月____日
b)乙方未能妥善管理农民工工资分配，导致纠纷的，应承担相应的赔偿责任。
c)乙方违约情况下，甲方有权通知丙方暂停支付工资，直至问题解决。
3.丙方违约：
a)若丙方未履行监管职责，导致农民工工资发放出现错误或延误，应承担相应的赔偿责任。
b)丙方未能妥善管理农民工工资支付专户，造成资金损失或被盗用的，应全额赔偿。
3.支付方式：甲方通过银行转账方式将农民工工资支付至丙方设立的农民工工资支付专户，由丙方负责发放给乙方。
建设领域农民工工资支付保障金三方协议书
编号：001建设领域农民工工资支付保障金双方协议书甲方（房地产开发公司）：青海刚坚房地产公司（开户银行）：地址：法定代表人：（委托代理人）：施工项目名称：乙方：（施工单位）地址：法定代表人：（委托代理人）：根据《关于建立建筑行业农民工工资支付保障金制度的通知》规定，（以下简称“甲方”）：青海刚坚房地产公司（以下简称“乙方”）：双方在协商一致的基础上，就兴海县施工项目中农民工工资支付保障金事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条乙方应如实提供以下资料：（一）营业执照（正副本）、机构代码证（正副本）、资质证书、税务登记证等；（二）法定代表人的身份证，或委托代理人的身份证及委托书；（三）乙方与所招用的农民工签订的书面劳动合同及农民工身份证复印件。
第二条乙两方不得以任何形式串通，动用专用农民工工资用于其他开支。
第三条甲方将严格监督乙方按本协议履行各自义务。
第四条乙方有下列情形之一的，由甲方及时告知，并按《青海省工资支付监督管理办法》有关规定进行查处，同时会同当地建设行政主管部门依法处理：（一）不按要求发放农民工工资的；（二）工资发放时提供的相关材料不真实的；（三）不按月及时向农民工工资支付清单的；（四）其他违反本协议约定内容的。
第五条经查实乙方方有拖欠农民工工资行为的，甲方可会同建设行政主管部门及相关执法部门通知乙方从乙方专用存款帐户中先予划支，用于支付拖欠的农民工工资。
第六条乙方有下列情形之一的，由甲方及时告知，情节严重的，甲方可撤消乙方在甲方开立的工资保障金专用存款帐户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：（一）不及时为农民工办理个人工资存折或工资卡的；（二）不按协议约定履行相关通知、报告义务的；（三）监督不力，致使保障（证）金专用存款帐户挪为他用的；（五）其他违反本协议约定内容的。
第七条甲乙双方约定的其他内容：第八条乙方在建筑工程完工后，甲方应继续保留专用存款帐户及其帐户余额半年。
建筑工程完工半年后，乙方在出具无拖欠农民工工资的说明和承诺并经甲方确认后，甲方可凭此结清专用存款帐户余额，做好专用存款帐户销户处理，本协议关系终止。
工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书
工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书甲方（项目建设单位全称）：乙方（施工单位全称）：丙方（银行机构全称）：为了全面治理拖欠农民工工资问题，满足甲乙方多层次的银行服务需求，充分发挥丙方在个人金融领域全方位服务的优势，根据相关文件要求，紧紧围绕保护农民工劳动所得，规范农民工工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。
甲乙丙三方本着平等自愿的原则，签订本协议，并严格遵照执行。
第一章委托事项第一条乙方选择丙方作为农民工资专用账户开户行，并委托丙方代发项目农民工工资，甲方作为项目的建设单位按本协议约定配合做好该项目农民工工资的发放工作。
第二条乙方委托丙方承办项目农民工工资的以下款项的代发业务（以划“√”的为准）：工资□奖金□津贴□拆迁款□失地补偿款企业改制安置款□信托资金到期款赔偿或给付保险金□其他。
第三条乙方在征得该项目农民工同意的情况下为该项目农民工办理或个人结算账户用于以上代发业务，并委托丙方将代发款项转入该项目农民工个人代发账户。
第四条丙方按以下渠道为乙方提供代发服务（以划“√”的为准）：柜面代发□XXX代发。
第二章甲方权利义务第五条甲方应按照相关规定，会同乙方在丙方开设农民工工资专用账户，实行人工费用与其他工程款分账管理，将工程款中的人工费用单独拔付到乙方开设的农民工工资专用账户，账户资金专项用于支付人工费用。
第六条甲方在工程建设项目开工前，应根据相关规定的标准，每次划拔工程款时按照30%的比例，将资金划拔至该工程项目的农民工工资专用账户，也可采取在农民工工资专用账户储存保持有200万元用于每月发放农民工工资（每月发放后要及时补足）方式予以保障。
第七条规定，甲方在工资发放日前7天核定农民工工资专用账户余额，确保能足额支付工资。
如果余额低于应发工资金额，甲方会按照不低于应发工资金额的标准补足资金。
农民工三方付款协议书范本范本
农民工三方付款协议书范本范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（农民工代表）：____________________鉴于甲方因业务发展需要，将部分工程发包给乙方进行施工，乙方将雇佣农民工完成施工任务。
为保障农民工的合法权益，确保农民工工资按时足额支付，甲、乙、丙三方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规的规定，就农民工工资支付事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：___________________。
1.4 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条农民工工资支付2.1 乙方应按国家及地方有关规定，及时、足额支付农民工工资。
2.2 农民工工资支付标准为：___________________。
2.3 农民工工资支付周期为：___________________。
2.4 农民工工资支付方式为：___________________。
2.5 农民工工资支付时间：___________________。
第三条工资支付保障3.1 甲方应在合同签订后___个工作日内，向乙方支付预付款，金额为合同总价的___%，即人民币___元（￥___）。
3.2 乙方应在收到预付款后___个工作日内，向丙方支付农民工工资预付款，金额为预付款的___%，即人民币___元（￥___）。
3.3 甲方应在每个支付周期结束后___个工作日内，根据乙方提供的农民工工资支付清单，向乙方支付相应的工资款项。
3.4 乙方应在收到甲方支付的工资款项后___个工作日内，向丙方支付农民工工资。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定支付预付款或工资款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额___%的违约金。
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则，就建设工程中农民工工资支付事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方将建设工程发包给乙方，乙方在承包过程中雇佣了丙方等农民工。
为规范工资支付行为，保障丙方的合法权益，甲乙丙三方共同签订本协议。
二、工资支付原则1. 乙方作为承包人，应依法履行向丙方支付工资的义务。
工资支付应遵循诚实信用、及时足额的原则，不得拖欠或克扣。
2. 甲方作为发包人，应监督乙方的工资支付情况，确保乙方向丙方支付足额工资。
甲方在拨付工程进度款时，应优先保障乙方的工资支付需求。
三、工资支付标准与方式1. 乙方应根据丙方的工种、工作量及工程实际进度，制定具体的工资支付标准。
该标准应确保丙方的工资收入合理且不低于当地最低工资标准。
2. 乙方应采用银行转账或现金等方式向丙方支付工资。
具体支付方式应在协议中明确约定。
四、工资支付时间节点1. 乙方应在每月的特定日期向丙方支付工资。
具体日期应在协议中明确约定。
2. 甲方应在工程进度款拨付时，对乙方的工资支付情况进行监督。
如发现乙方存在拖欠工资的情况，甲方有权暂停拨付工程进度款，直至乙方改正为止。
五、违约责任与赔偿1. 乙方如未按时向丙方支付工资，应承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方赔偿因此给丙方造成的实际损失。
2. 甲方如未履行监督义务，导致乙方拖欠工资的情况发生，甲方也应承担相应的违约责任。
六、争议解决机制1. 如甲乙丙三方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
具体仲裁机构或管辖法院应在协议中明确约定。
2. 在争议解决过程中，甲乙丙三方应积极配合，提供必要的证据材料，以便仲裁机构或法院能够公正、高效地审理案件。
建设工程农民工工资支付协议书
建设工程农民工工资支付协议书发包人（全称）：承包人（全称）：劳务分包人（全称）：项目工程农民工工资。
根据《中华人民共和国劳动合同法》和《芜湖市建筑工人（农民工）工资支付管理办法实施细则》的相关规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜协议如下：一、发包人承诺按合同约定向承包人支付工程款。
二、承包人承诺按劳务分包合同按时付清全部农民工工资。
三、劳务分包人承诺在每月30号按出勤工日和工资标准如数发到农民工本人。
四、农民工工资发放和考勤办法：1、劳务工人进入施工现场，劳务公司要把进驻人员档案上报项目部（包括劳务公司与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件），没有上报工人档案的视为没有工人进入施工现场。
2、项目部要对进入施工现场的工人档案进行登记造册，注明工资标准、工种并进行安全教育。
3、项目部要有专人每天进行劳务人员出勤统计，并会同劳务负责人签字认可，本项目确定、为劳务施工现场负责人代表劳务公司签字。
如劳务公司施工现场负责人不能和项目部共同会签出勤统计单即视为当日没有劳务人员出勤。
五、违约责任：施工期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：1、发包人按合同约定支付工程款的：（1）、当承包人拖欠农民工工资时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数3向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；2、发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人无条件支付农民工工资。
3、承包人所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人和劳务分包人，并由其签收。
每月要上报农民工工资发放清单到发包人。
如承包人按合同约定支付劳务分包工资，劳务公司不能如数发到农民工本人而拖欠，承包人要垫付农民工工资，垫付费用由承包人按垫付总额乘以系数3向劳务分包人收回，从剩余劳务款中直接扣除；4、承包人未按合同约定支付劳务款的，由承包人无条件支付农民工工资。
六、任何一方未履行承诺，其他两方有权按每月对其进行一万元的罚款。
本合同自各方签字后生效发包人（公章）：承包人（公章）：劳务分包人（公章）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：年月日年月日年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________
三方建设工程农民工工资
支付协议
发包人：___________________________
承包人：___________________________
劳务分包人：______________________
签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）：
承包人（全称）：
劳务分包人（全称）：
项目工程农民工工资。
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜协议如下：
一、发包人承诺按合同约定向承包人支付工程款。
二、承包人承诺按劳务分包合同按时付清全部农民工工资。
三、劳务分包人承诺在每月30号按出勤工日和工资标准如数发到农民工本人。
四、农民工工资发放和考勤办法：
1、劳务工人进入施工现场，劳务公司要把进驻人员档案上报项目部（包括劳务公司与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件），没有上报工人档案的视为没有工人进入施工现场。
2、项目部要对进入施工现场的工人档案进行登记造册，注明工资标准、工种并进行安全教育。
3、项目部要有专人每天进行劳务人员出勤统计，并会同劳务负责人签字认可，本项目确定、为劳务施工现场负责人代表劳务公司签字。
如劳务公司施工现场负责人不能和项目部共同会签出勤统计单即视为当日没有劳务人员出勤。
五、违约责任：施工期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：
1、发包人按合同约定支付工程款的：
（1）、当承包人拖欠农民工工资时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数3向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；。