建设工程设计合同、建设工程施工劳务分包合同、建设工程施工专业分包合同
2024年建设工程施工劳务分包合同标准版本(三篇)

2024年建设工程施工劳务分包合同标准版本提供的施工图纸及技术交底,不得作为乙方永久性工程实施的永久依据。
4. 设计变更应以甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为唯一准则。
5. 乙方基于施工需求自行绘制的施工用图纸,须经甲方审核批准后,方可用于施工。
七、甲方职责1. 依据本合同约定的分工范围与要求,负责提供工程所需的主要材料与设备。
2. 负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方的工程质量、进度及安全文明施工实施监督。
3. 对乙方进行技术指导与质量监督,定期检查乙方的施工进度、工程质量、安全生产及文明施工情况,发现问题即时向乙方提出整改意见,必要时有权发出停工及返工指令,并有权对乙方开具罚款通知。
4. 根据施工现场实际情况,及时协同监理进行检查验收。
5. 按照本合同约定办理计量支付手续,拨付并结算工程款项。
八、乙方职责1. 编制施工方案并提交甲方,经甲方审定后组织实施。
2. 遵守甲方、甲方上级主管部门、本工程业主及监理的规章制度与管理规定。
3. 坚持文明施工原则,负责施工现场环境保护、劳动保护及安全生产。
4. 乙方各岗位操作人员必须持有相关有效证件方可上岗,严禁无证作业。
5. 对已完成的工程及安装的设备,在验收交接前负责保管,确保其处于完好状态。
6. 确保及时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠。
7. 在工程缺陷责任期内,负责修复工程缺陷。
九、劳务分包人资质1. 资质证书编号:____________________________________2. 资质专业及等级:________________________________十、工程质量1. 乙方必须严格遵循本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范进行施工,并随时接受甲方专业工程师及监理工程师的抽查与重点检查,提供必要的检查条件。
2. 乙方所承包的工程,需按本工程技术规范进行检查验收,确保工程质量合格率达到100%,优良率达到95%以上,并达到甲方项目质量计划的质量目标。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇

建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。
工程分包合同包括几类

工程分包合同包括几类一、总承包与专业分包合同这类合同通常出现在大型工程项目中,总承包商负责整个工程的建设任务,而专业分包商则承担其中的某一项或几项专业工程。
例如,总承包商可能将电气安装、管道铺设等专业性较强的工作分包给具有相应资质的专业公司。
此类合同的特点是责任明确,各参与方的职责和义务划分得较为清晰。
二、劳务分包合同劳务分包合同是指总承包商将工程中的部分或全部劳务作业分包给劳务公司。
劳务公司负责提供施工人员,并按照合同约定完成指定的劳务任务。
这种合同形式适用于劳动力密集型的工作,如土石方开挖、混凝土浇筑等。
劳务分包合同注重对工人的管理以及对工程质量的控制。
三、材料供应及安装分包合同在某些工程中,特定的材料供应和安装工作需要由专业的分包商来完成。
这类分包商不仅提供材料,还负责材料的运输、储存和安装。
例如,幕墙安装、电梯安装等。
此类合同的特点是对材料的质量、供应时间和安装工艺有较高的要求。
四、设计与施工一体化分包合同设计与施工一体化分包合同是指分包商既要负责工程设计,也要负责施工。
这种模式要求分包商具有较强的综合能力,能够在设计阶段就考虑施工的可行性,从而在施工过程中减少变更和返工,提高工程效率。
此类合同适合那些对设计和施工要求高度统一的项目。
五、专项分包合同专项分包合同通常针对某一特定的工程内容,如消防系统、智能化系统等。
这类分包商通常拥有特定领域的专业技术和经验,能够提供从设计到施工再到后期维护的一站式服务。
专项分包合同的特点是专业性强,对分包商的技术能力和服务质量要求较高。
六、装修装饰分包合同装修装饰分包合同主要针对建筑内部的装饰装修工作。
这类合同要求分包商根据设计图纸和技术规范进行施工,同时也要满足美观和实用性的要求。
装修装饰分包合同注重细节处理和材料选择,以确保最终的装修效果符合业主的预期。
劳务分包合同与建设工程合同

劳务分包合同与建设工程合同让我们来了解劳务分包合同。
在大型建筑工程中,总承包商往往会将部分工程任务分包给具备相应资质的分包单位,此时就需要签订劳务分包合同。
该合同通常包含以下几个关键要素:1. 分包工作的范围和内容,明确指出分包单位需要完成的具体任务;2. 工程质量标准,规定了分包工程必须达到的质量要求;3. 工期要求,包括工程开始、进度和完成的时间点;4. 合同价款及支付方式,约定了分包工程的报酬以及支付的条件和时间;5. 违约责任,对违反合同约定的行为所承担的责任进行说明。
我们再来看建设工程合同。
这种合同是建设单位(业主)与施工单位(承包商)之间就某项建设工程的施工达成的协议。
它通常涵盖以下要点:1. 工程基本信息,包括工程名称、地点、规模等;2. 施工图及相关技术资料,作为施工的依据;3. 施工期限,从开工到竣工验收的具体日期;4. 工程造价及付款计划,确定工程款项的总额和分期支付安排;5. 质量保证期,规定了工程完工后的保修期限和维护责任;6. 变更和索赔条款,处理工程变更和额外费用的相关规则。
无论是劳务分包合同还是建设工程合同,都强调了合同双方的权责明确、风险共担的原则。
在签订合同时,双方应仔细审阅合同条款,确保所有细节都已经明确无误,避免未来可能出现的纠纷。
合同的执行过程中,双方都应严格按照合同规定的条款行事。
任何一方的违约行为都可能带来经济损失和法律责任。
因此,建议在签订合同前,双方应充分沟通,明确各自的期望和底线,以促进合作的顺利进行。
值得一提的是,随着法律法规的不断更新和完善,合同范本也会相应调整。
因此,建议在准备合同时,参考最新的法律法规和行业标准,必要时可咨询专业律师,以确保合同的合法性和实用性。
建设工程施工专业分包合同模板

建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系,确保各方的权益,保证工程的质量和进度,达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)2. 工程名称和位置工程名称:(填写具体工程名称)工程位置:(填写具体工程位置)3. 工程内容和范围(详细描述工程的内容和范围,包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等)4. 分包工程的范围和责任(详细描述分包工程的范围和责任,包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等)5. 合同价款和支付方式(详细描述合同价款和支付方式,包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等)6. 工期和进度管理(详细描述工期和进度管理,包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等)7. 质量保证和验收标准(详细描述质量保证和验收标准,包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等)8. 合同变更和解除(详细描述合同变更和解除的条件和程序,包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等)9. 违约责任和争议解决(详细描述违约责任和争议解决的方式和程序,包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等)10. 合同附件(列举合同附件的清单,包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等)三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表:(签字、日期)乙方代表:(签字、日期)2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项(根据实际情况,列举可能涉及到的其他事项,如保密条款、知识产权等)以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容,具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款,确保合同的有效执行。
如有任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可以依法解决。
建设工程劳务分包合同范本6篇

建设工程劳务分包合同范本6篇篇1甲方(总承包方):____________________乙方(劳务分包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方总承包的本工程中的劳务分包事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________承包范围:____________________(具体范围详见附件)二、工期要求开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:____________________元整)。
该合同总价已包含完成本合同所有劳务作业内容所需的全部费用。
除本合同另有约定外,甲方无需再向乙方支付任何其他费用。
2. 支付方式:甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。
具体支付时间和金额按照工程进度节点进行结算。
四、劳务内容及质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范,完成以下劳务内容:(具体劳务内容列举)。
乙方应确保施工质量符合国家和地方相关施工验收规范的要求。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工现场各类安全设施完善、有效。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作,保持施工现场整洁有序,防止环境污染。
六、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工规范,并对乙方进行技术交底。
2. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
如乙方未能按照合同约定履行义务,甲方有权要求乙方整改或解除合同。
七、乙方责任与权利1. 乙方应组织具有相应资质的劳务人员参与施工,确保施工进度和质量。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定,接受甲方的监督与检查。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇

住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方:(主体施工单位名称)法定代表人(或委托代理人):(主体法定代表人名称)地址:(主体地址)联系方式:(主体联系方式)乙方:(分包单位名称)法定代表人(或委托代理人):(分包单位法定代表人名称)地址:(分包单位地址)联系方式:(分包单位联系方式)为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规,双方经友好协商,就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在(工程项目名称及具体地址)承揽以下工程施工劳务分包事项:(具体工程内容)1.2 乙方应按照甲方的要求,按照合同规定的工程施工标准和进度,为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用,合同价款为(具体金额)元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间,向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范,确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题,乙方应承担相应的责任,并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定,确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故,双方应及时进行处理,并向有关部门报告,并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格,乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格,甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建设工程施工劳务合同模板(4篇)

建设工程施工劳务合同模板工程承包人(施工总承包人):(甲方)劳务分包人:(乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等公平和诚实信用的原则,经双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:建筑面积:2、分包工作限期:年月年日3、工程质量,本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求,建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。
4、承包方式:承包范围及承包单价a)承包方式:清包人工费b)承包范围:所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。
c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。
5、标准范围除工程合同外另有约定:a)如本工程图纸设计变更,甲乙双方另行商议。
b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。
C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担6、文明施工及安全责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。
7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具,其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供,现场使用材料由甲方提供,乙方不得浪费材料,应作到工完场清,如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。
8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕,甲方应付给以完成工作量的70%工程款,苯板粘完及屋面瓦施工完毕,在付以完工程量的80%,其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%,余款等工程竣工验收后一次性付清。
9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延。
10、本合同一式三份。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工劳务合同模板(二)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议:一、工程概况工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
建设工程施工分包合同范本6篇

建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总承包方):__________乙方(分包方):__________鉴于甲方有关项目(以下简称“工程”)的总包工程合同,与乙方就分包的小样施工项目达成一致,为明确双方权利与义务,特订立本合同,供履行。
第一条分包工程:1. 乙方承担本合同规定范围内的分包工程的施工任务,工程的招标、设计、发包、验收由甲方负责。
乙方应按照本合同规定的施工周期和质量标准,完成相应的施工任务。
2. 乙方应遵守所在地的施工管理规定,确保施工安全和工程质量,如发生质量问题或者安全事故,乙方须承担相应的责任和经济赔偿。
第二条价格与支付:1. 乙方将按照合同规定的价款,以及其他可能另行签订的费用支付标准,定期或阶段性向甲方申请付款。
2. 甲方收到乙方的支付申请后,应在_________天内审核并支付,一旦甲方未能按时付款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第三条安全与环保:1. 乙方必须严格遵守施工安全和环保法规,确保工程施工过程中的安全,保障环境的纯净。
2. 如乙方在施工中违反相关法规,导致事故或者环境污染,乙方应承担相应的法律责任并赔偿相应的经济损失。
第四条完工验收:1. 乙方完成分包工程后,甲方负责组织验收,验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 若乙方未按期完成施工任务,甲方有权利终止合同,并要求乙方偿还已支付的合同价款。
第五条违约责任:1. 乙方如对工程质量造成严重影响,或延误工程进度,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的标准完成施工任务,甲方有权要求乙方重新施工,直至工程达到合同约定的质量标准为止。
第六条其他事项:1. 本合同的有效期限为______年,自双方盖章生效。
2. 对于未尽事宜,双方可另行商议,并签署补充协议。
甲方(总承包方):_________乙方(分包方):_________日期:_________建设工程施工分包合同结束。
建设工程设计劳务分包合同范本5篇

建设工程设计劳务分包合同范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程设计劳务分包事宜,达成如下协议:一、合同背景及目的1.1 为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,特订立本合同。
二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________三、劳务分包内容及范围3.1 乙方按照甲方需求,提供建设工程设计劳务,包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等方面。
四、合同工期及进度安排4.1 乙方应在约定时间内完成设计任务,确保工程进度。
具体进度安排详见附件《工程进度表》。
五、劳务费用及支付方式5.1 劳务费用计算方式:按照实际工作量计算,具体单价详见附件《劳务费用清单》。
5.2 支付方式:甲方应按照合同约定及时支付劳务费用,具体支付时间节点详见附件《支付计划表》。
六、质量标准及验收方式6.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计,确保设计质量。
6.2 验收标准:按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
验收时,乙方需提供完整的设计文件和图纸。
验收合格后,甲方应出具验收合格证明。
验收不合格的设计成果,乙方应负责修改直至验收合格。
具体验收程序详见附件《验收流程》。
七、双方权利义务及违约责任7.1 甲方应按时支付劳务费用,提供必要的工作条件。
甲方有权监督乙方的设计过程,确保设计成果符合约定要求。
乙方应按照合同约定履行设计任务,确保设计质量和进度。
乙方有权获得约定的劳务费用。
如因乙方原因导致设计成果不符合约定要求,乙方应承担违约责任。
如因甲方原因导致支付延迟或其他违约行为,甲方应承担相应违约责任。
具体违约责任详见附件《违约责任条款》。
八、保密协议及知识产权归属篇2甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(分包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方将部分建设工程设计劳务分包给乙方完成事宜,经友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
建设工程施工专业分包合同范文(9篇)

建设工程施工专业分包合同范文承包单位(甲方):法定代表人(负责人):分包单位(乙方):法定代表人(负责人):风险提示:分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将____工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况1、总体工程名称:2、分包工程名称:3、工程地点:风险提示:允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。
各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。
同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。
另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
4、分包工程范围:5、承包形式:6、工程期限:计划开工日期:____年____月____日,计划竣工日期:____年____月____日,合同总工期为____日。
7、质量标准:(1)工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定等级。
(2)标准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的责任、权利与义务1、甲方的责任、权利与义务(1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;(2)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;(3)督促乙方确保主合同责任的全面履行;(4)制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;(5)制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;(6)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;(7)负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;(8)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;(9)按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;(10)根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。
劳务分包是建设工程合同吗

劳务分包是建设工程合同吗劳务分包是否属于建设工程合同,需要根据具体情况进行分析。
从法律意义上讲,劳务分包是建设工程施工合同的一种补充形式,它涉及到完成建设工程施工任务的分包和劳务作业,其合同标的是建设工程施工任务。
而建设工程合同则是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
它涵盖了工程建设的各个阶段,包括勘察、设计、施工等。
在建设工程合同中,发包人与承包人之间会就工程建设的各项内容进行约定,并明确双方的权利和义务。
因此劳务分包并不等同于建设工程合同,劳务分包主要是针对建设工程施工任务中的劳务部分进行的分包,而建设工程合同则涵盖了更广泛的工程建设的各个方面。
当然在某些情况下,劳务分包可能会与建设工程合同有一定的关联,但它们在法律性质和合同内容上是有区别的。
劳务分包是建设工程合同吗(1)劳务分包是否属于建设工程合同,需要根据具体情况进行分析。
劳务分包是指总承包人(或专业承包人)根据合同约定或经过发包人同意,将其承包工程中的某些专业工程分包给具有相应资质的专业承包人完成的活动。
从法律角度看,劳务分包合同属于建设工程合同的一种。
然而需要注意的是,劳务分包和工程分包之间有一些区别。
工程分包主要是指施工总承包人(或专业承包人)根据合同约定或经过建设单位同意,将其承包工程中的某些专业工程分包给具有相应资质的其他专业承包人完成的活动。
劳务分包是建设工程合同吗(2)劳务分包合同属于建设工程合同。
根据《民法典》第七百八十八条的规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
其中施工合同是指施工人(承包人)按照发包人的要求,采用特定的工艺、材料、设备等,完成项工程,并提供劳动力资源的行为。
因此劳务分包合同是建设工程合同的一种,它涉及到工程建设的施工阶段,并且由劳务分包人提供劳动力资源,与建设工程合同中的施工合同有所区别。
劳务分包是建设工程合同吗(3)劳务分包是否属于建设工程合同,需要根据具体情况进行分析。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇

精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方(总承包方):_________________________乙方(劳务分包方):_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程,现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就本次建设工程施工劳务分包事宜,经友好协商一致,签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 分包范围:包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为:自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划,乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划,应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督,对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况,按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式:甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费,具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后,支付至合同总价的______%,余款作为质保金,待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备,并确保按时供应。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文(三篇)

2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括:_____,具体由14工程监理单位(全称):_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求,向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期:____年____月____日。
2. 完工日期:____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为:_____元人民币(大写:____元)。
4.2 合同价款的确定原则(请在适用方式前划“√”):(____)4.2.1 本合同价款为固定价格,于约定风险范围内不予调整。
(____)4.2.2 依据(____)年施工预算或(____)年施工概算定额确定:①定额工资单价细分如下:瓦工:____元/工日;结构木工:____元/工日;装修木工:____元/工日;钢筋工:____元/工日;砼工:____元/工日;油工:____元/工日;抹灰工:____元/工日;架子工:____元/工日;水暖工:____元/工日;电工:____元/工日;壮工:____元/工日;等。
②按建筑面积确定承包价,具体为:地上结构:____元/M²;地下结构:____元/M²;初装修:____元/M²;水电:____元/M²;等。
③分项工程承包价格明确如下:外墙面砖:_____元/M²;屋面防水:____元/M²;水磨石地面:_____元/M²;水泥砂浆:____元/M²;内墙普通抹灰:____元/M²;等。
(____)4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日(以实际发生情况,结合书面签证资料为准)。
(____)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工,累计超过八小时者,将按_____标准予以补偿。
工程合同八大分类是哪些

工程合同八大分类是哪些1. 施工总承包合同这是最常见的工程合同类型,由一方(承包商)负责整个建设项目的设计、施工和管理。
业主通常只与一个主体打交道,便于管理和协调。
2. 设计-施工一体化合同这种合同模式下,设计和施工由同一个承包商提供,可以缩短工期,降低成本,并提高设计的可施工性。
3. 管理承包合同在这种合同中,管理承包商会负责整个项目的规划、设计、施工和验收等全过程的管理,但不直接参与实际的施工活动。
4. 专业分包合同当总承包商无法完成某些特定的工程任务时,会将这部分工作分包给具有相应资质的专业分包商。
这种合同形式有助于利用分包商的专业技能。
5. 劳务分包合同这种合同涉及的是具体的劳务工作,如混凝土浇筑、钢筋绑扎等。
劳务分包商通常只提供劳动力和部分小型机具。
6. 材料供应合同这类合同规定了建筑材料的供应方和采购方之间的权利义务关系,包括材料的质量、价格、交货时间等条款。
7. 设备租赁合同在某些工程项目中,可能需要租赁大量的建筑设备。
设备租赁合同明确了租赁期限、费用、维护责任等关键信息。
8. 咨询服务合同咨询服务合同是指业主与提供专业咨询服务的顾问之间的协议,涵盖项目管理、成本咨询、质量监控等领域。
在实际操作中,这些合同类型可能会根据具体项目的特点和需求进行适当的调整和组合。
例如,一个大型项目可能会同时包含施工总承包合同和多个专业分包合同。
值得注意的是,无论选择哪种类型的合同,都应确保合同内容符合相关法律法规的要求,明确各方的责任和权利,以及违约时的处罚措施。
合同的制定应充分考虑到项目的实际情况,如工程的规模、复杂性、风险等因素。
建设工程分包合同分类有哪些

建设工程分包合同分类有哪些1. 劳务分包合同劳务分包合同是指总承包商与劳务提供方之间就特定工程任务达成的协议。
这类合同通常详细规定了劳务提供方的责任、工作范围、质量要求以及支付条件等。
范本中会包含工人的资质要求、安全生产责任、劳动保护措施以及违约责任等内容。
2. 材料供应分包合同当工程需要特定的材料或设备时,总承包商可能会与材料供应商签订材料供应分包合同。
这类合同明确了材料的规格、数量、交付时间、价格及付款方式等。
范本中还会涉及质量保证、验收标准以及不合格材料的处理办法。
3. 专业工程分包合同对于一些需要特殊技术或资质的专业工程,如电气安装、钢结构施工等,总承包商会与具备相应资质的专业分包商签订合同。
这类合同的特点是对专业技术要求较高,合同内容会包括工程的技术规范、工期要求、质量标准以及双方的责任和义务。
4. 设计-施工一体化分包合同这种类型的分包合同是将设计和施工任务一并委托给同一个分包商。
它适用于那些需要高度协调的设计和施工项目。
合同范本会详细描述设计要求、施工计划、成本预算、变更管理流程以及风险分配机制。
5. 综合服务分包合同在一些大型工程项目中,总承包商可能需要一个能够提供多种服务的分包商,如同时负责土石方工程、园林绿化和室内装修等。
综合服务分包合同就是为了满足这种需求而设立的,合同范本将涵盖服务范围、服务标准、费用结算以及合作双方的权利和义务。
在选择和使用这些分包合同范本时,重要的是要确保它们符合当地的法律法规,并且能够满足项目的具体需求。
合同条款应当清晰明确,以避免未来可能出现的误解和争议。
常见的工程合同种类有

常见的工程合同种类有常见的工程合同种类有:1.建设工程总承包合同双方基本信息:合同的承包人和业主各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任:承包人承包整个工程,负责整个工程的策划、设计、建造、维修等各个方面。
业主负责支付工程造价,提供相关资料和协调各方面事宜。
承包人必须按照合同要求履行合同义务,并承担可能的违约责任,业主也应当履行合同约定的义务,否则应承担违约责任。
需遵守中国的相关法律法规:合同必须符合中国相关法律法规的要求,如《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。
明确各方的权力和义务:承包人有权进行施工,拥有工程期间的管理权,做好施工监督、质量检查和改正合同范围内的隐蔽工程质量缺陷的义务。
业主有权审查承包人的施工计划和质量保证文件,并支付合同约定的工程款项。
明确法律效力和可执行性:合同必须符合法律效力和可执行性的要求,具有约束力、执行力和可强制执行性。
2.建设工程分包合同双方基本信息:主承包商和分包商各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任:主承包商承包工程,将工程的一部分交给分包商承包。
分包商必须按照合同要求履行合同义务,承担可能的违约责任。
主承包商有责任对分包商的施工进行管理、监督和质量控制,并支付分包工程款项。
需遵守中国的相关法律法规:合同必须符合中国相关法律法规的要求,如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等。
明确各方的权力和义务:主承包商有权对分包商进行监督和管理,负责工程的总体施工管理。
分包商需按照合同要求进行施工并承担相应的责任,如施工不合格等。
主承包商需支付分包工程款项。
明确法律效力和可执行性:合同必须符合法律效力和可执行性的要求,具有约束力、执行力和可强制执行性。
3.土地使用权出让合同双方基本信息:国家出让土地使用权的行政机关和出让方各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任:该合同规定了土地使用权的相关条款,包括土地面积、用途、出让价格、使用年限等。
建设工程专门分包施工合同样板

建设工程专门分包施工合同样板一、合同背景该合同是由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“分包商”)就特定的建设工程项目达成的协议。
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范分包施工过程,保障项目的顺利进行。
二、合同内容1. 项目概况:在此部分,详细描述建设工程项目的基本信息,包括项目名称、位置、规模、工期等。
2. 工程范围:明确分包商需要承担的具体工程范围和任务,包括工程的各个阶段、具体施工内容、质量要求等。
3. 合同价款:规定本合同的价款及支付方式,确保分包商按照约定时间和方式收到合理的报酬。
4. 工期管理:约定工程的开始和结束日期,并规定分包商需要按时完成各个阶段的工作,并承担延期造成的责任。
5. 质量管理:明确工程的质量标准和验收要求,并约定分包商需要按照相关标准进行施工,并承担质量问题的修复责任。
6. 安全和环境保护:规定分包商需要遵守相关法律法规,采取必要的安全措施,确保工程施工过程中的安全和环境保护。
7. 保证金和违约责任:约定分包商需要缴纳一定金额的保证金,并规定违约情况下的责任和补偿方式。
8. 合同变更和解除:规定双方可以协商变更合同内容的情况,并约定解除合同的条件和程序。
9. 争议解决:约定双方在发生争议时可以通过协商、调解或仲裁等方式解决,并明确仲裁机构和程序。
10. 其他事项:包括附件、合同生效、通知方式等其他需要约定的事项。
三、合同执行双方应严格按照合同内容履行各自的义务,保持良好的沟通和合作关系。
如出现问题或争议,应及时协商解决,避免对工程进展和质量造成不良影响。
四、合同变更和解除如需变更合同内容,双方应书面协商一致,并按照约定的程序进行变更。
如发生解除合同的情况,双方应依据合同约定执行解除程序,并承担相应的责任和补偿。
五、争议解决双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可通过调解或仲裁等方式解决。
仲裁裁决是终局裁决,对双方有约束力。
六、合同生效本合同经双方签字盖章后生效,并成为双方共同遵守的法律文件。
建设工程合同分为哪五类

建设工程合同分为哪五类
1. 施工总承包合同
这类合同是指建设单位(业主)与施工总承包商之间就整个建设项目的施工任务达成的协议。
在这种模式下,施工总承包商负责从工程开工到竣工验收的全部施工任务,包括材料采购、施工组织、质量安全管理等。
这种合同模式适用于规模较大、技术要求较高的工程项目。
2. 设计-施工一体化合同
也称为交钥匙合同,指的是由同一承包商负责项目的设计和施工工作。
这种合同模式可以简化管理流程,提高工程效率,因为设计与施工紧密配合,能够有效避免设计与施工脱节的问题。
这也要求承包商具备较强的综合能力,能够同时处理设计和施工中的复杂问题。
3. 专业分包合同
在大型建设工程中,总承包商往往会将某些专业的工程任务分包给具有相应资质的专业公司。
例如,电气安装、暖通空调、电梯安装等。
专业分包合同就是总承包商与这些专业分包商之间签订的合同。
通过这种模式,可以充分利用各专业分包商的技术优势,保证工程质量。
4. 劳务分包合同
劳务分包合同是指总承包商或专业分包商与提供劳务的公司或个人签订的合同。
在这种合同中,劳务提供方通常只负责提供劳动力,不涉及材料供应和施工管理。
这种模式适合于那些劳动密集型的工程项目,如土石方开挖、混凝土浇筑等。
5. 设备租赁和材料供应合同
这类合同涉及到工程项目所需的设备租赁和材料供应。
在建设工程中,特别是当项目需要特殊设备或者大量材料时,通常会与设备供应商或材料供应商签订此类合同。
通过这种方式,施工单位可以根据工程进度和实际需要,灵活地调整设备和材料的使用,从而降低成本并提高效率。
建设工程合同类型及计价方法

建设工程合同类型及计价方法一、引言建设工程合同是指由甲方和乙方签订的,约定乙方按照甲方的要求和规定进行建设工程的合同。
建设工程合同通常包括合同类型和计价方法两个方面。
本文将就建设工程合同的类型以及计价方法进行详细探讨。
二、建设工程合同类型1.总包合同总包合同是指甲方将整个工程的设计、施工、设备采购、材料供应等全部委托给乙方进行承包的合同类型。
在总包合同中,乙方必须承担完成工程工作的全部责任,并向甲方提供完整的建设工程,包括设计、施工、设备采购和材料供应等。
2.分包合同分包合同是指总包合同的一部分或全部工作由甲方委托给其他乙方进行承包的合同类型。
在分包合同中,总包商担任监理和协调角色,负责组织、管理和协调分包商的工作。
3.劳务合同劳务合同是指甲方雇佣乙方提供某种具体的劳务的合同类型。
在劳务合同中,乙方通常以工时或数量为基础收取费用,按照甲方的要求提供对应的劳动力和服务。
4.设计合同设计合同是指甲方委托乙方进行建筑、结构、给排水、电气等专业的设计工作的合同类型。
在设计合同中,乙方需按照甲方的要求提供详细的设计方案和施工图纸。
5.咨询合同咨询合同是指甲方委托乙方进行工程技术、经济、环境等方面的咨询服务的合同类型。
在咨询合同中,乙方需按照甲方的需求提供专业意见和建议,帮助甲方解决问题。
三、建设工程合同计价方法1.固定总价固定总价是指合同金额在签订合同时已确定,不受工程进展和变更的影响。
合同中规定的总价不会因为施工过程中的任何因素而改变,甲方按照合同金额向乙方支付工程报酬。
2.按工程量计价按工程量计价是指根据实际施工工程的数量来确定合同价款的计价方法。
合同中会明确规定不同工程项的单位工程量价格,根据实际完成工程量来计算支付金额。
3.成本加利润成本加利润是指在工程完成后,根据乙方发生的实际成本和利润率来决定最终的合同价款。
乙方需要向甲方提供详细的成本明细表,包括人工、材料、设备等各项费用,并按照约定的利润率计算最终的合同金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:签订地点:签订时间:建设工程设计合同(适用于工程设计)甲方(发包人):乙方(设计人):甲方委托乙方承担编制设计,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等国家相关法律法规和国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章以及招投标文件,经双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称:。
1.2 项目性质:。
1.3 建设单位:。
1.4 工程地点:。
1.5 委托内容:。
1.6 项目规模:。
第二条合同文件2.1 本合同书;2.2 中标通知书;2.3 招标文件及答疑等附件;2.4 投标文件及其附件;2.5 图纸、地勘资料及其他原始资料、报告;2.6 标准、规范及有关技术文件;2.7 双方认可的往来传真、电报、会议纪要等;以上各文件均为合同的组成部分,与本合同书具有同等法律效力。
第三条甲、乙双方提交的相关资料及文件3.1甲方应向乙方提交的有关资料及文件:3.2 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:以上所要求乙方提供的图纸应包括电子文档各一份。
第四条合同价款4.1 本合同总价款(含税):大写(人民币)整(¥元),其中包括:。
4.2 支付方式(现金结算或者银行结算):。
4.3 支付进度:。
4.4 说明:4.4.1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
4.4.2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
在收到全款后乙方一个月内向甲方开具正规税务发票。
4.4.3实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.4.4 本合同履行后,预付款抵作设计费。
4.5乙方按照本合同第三条约定向甲方提供施工图纸后,甲方如果另需加晒图纸乙方则另行收费,收费标准按照乙方加晒图纸工本费收取。
第五条双方责任5.1 甲方责任5.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,以便乙方顺利完成本设计项目。
甲方对所提交的文件的完整性、正确性负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
5.1.2甲方依照本合同约定向乙方支付费用。
5.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方根据乙方额外投入的工作量,向乙方支付赶工费。
5.1.4在未签合同前甲方已同意乙方为甲方所做的各项设计工作,按收费标准支付相应设计费。
5.1.5甲方在设计过程中提出的修改意见,如不是重大修改,乙方应当无偿按照甲方要求进行修改或调整;如做重大修改且该修改不是由于乙方错误或遗漏所引起的,设计费用由双方另行商议,并顺延相应设计工期。
5.1.6甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活及交通等方便条件,费用由乙方自理。
5.1.7甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任。
5.2乙方责任5.2.1乙方依据等国家现行有效的有关规范和标准、招投标文件以及甲方提出的设计要求、设计过程中提出的回复或修改意见,进行工程设计,按合同规定的内容、时间、份数要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
5.2.2设计采用的主要技术标准是:。
5.2.3乙方应自行完成设计工作,不得转包、分包。
未经甲方的同意,不得擅自变更本项目在谈判中认定的或谈判响应文件中已经明确的范围、设计编制组织方案和项目负责人。
在完成设计工作过程中,发生变增(减)均以谈判文件报价基价和时间进行计算,不考虑今后定额调整、政策性及市场性价格上涨因素。
5.2.4对于经甲方确认的设计,乙方不得擅自修改,如因技术或者安全理由必须修改时,乙方应当事先书面告知甲方,并取得甲方书面同意。
5.2.5乙方积极配合甲方组织的各项评审工作,无偿提供评审、论证阶段所需的资料文本。
对于评审、论证会提出的意见和建议,应及时修改完善。
5.2.6在甲方提出要求的情况下,乙方应当协助甲方向行政主管部门解释或者传达设计意图。
在行政主管部门提出审批意见时,乙方应及时进行修改和完善,以便审批获得通过。
如因乙方原因审批未通过,乙方应当无偿进行修改,直至通过审批。
5.2.7乙方按照合同要求交付设计资料和文件后,项目开始施工时,应向甲方及施工单位进行设计交底。
施工过程中乙方应协助处理有关设计问题并参加竣工验收。
5.2.8乙方对设计文件出现的遗漏或者错误负责修改或补充。
由于乙方设计错误造成工程无法施工或者工程质量事故,除负责采取补救措施外,还应当承担损失赔偿责任。
5.2.9乙方应当对甲方提供文件资料所涉及的知识产权和商业秘密负有不得侵害和保守秘密的义务,如因乙方原因致使甲方知识产权受到侵害,或者商业秘密被泄露,由此给甲方产生的损失应当由乙方负相应赔偿责任。
第六条违约责任6.1甲方超过合同规定日期支付相应费用时,应偿付逾期的违约金,违约金按照未支付的相应费用的同期贷款利率计算;6.2在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还发包人已付的预付款;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.3 甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担当期应支付金额2 ‰的逾期违约金。
逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
6.4 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
造成损失的,根据实际损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。
6.5 由于乙方原因,延误了按本合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的2 ‰。
延误30天以上的,甲方有权解除合同,由此产生的损失乙方应当承担相应赔偿责任。
6.6 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已付款项。
第七条争议的解决方式甲乙双方如因本合同产生纠纷,可由双方协商解决,协商未果,按以下第种方式解决:A. 提交人民法院管辖;B. 提交仲裁。
第八条合同的变更及解除8.1 双方确认,在履行合同过程中对于具体内容和进度需要变更时,提出方应提前日告知另一方,由双方协商并书面约定,作为本合同相关条款变更文本。
8.2 合同变更或解除后,对于已经履行部分所造成的实际损失,应由违约方承担。
第九条不可抗力由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同相对方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同相对方提供相关证明文件。
由合同各方按照时间对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。
遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任。
第十条合同生效与终止10.1合同附件及补充协议是合同组成部分,具有与本合同同等的法律效力。
如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。
10.2 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同一式份,甲乙双方各执份。
第十一条其它约定事项:。
(以下无正文)(本页为签字页)建设工程施工劳务分包合同工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合甲方(法人公章) 乙方(法人公章) 住所地:法人代表: 授权代表: 电话: 开户行: 账号: 税号: 日期: 年 月 日 住所地:法人代表:授权代表:电话:开户行:账号:税号:日期: 年 月 日同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:3、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)(2)7、总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
10、工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:;(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):;(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:,其交验要求与保护责任为:;10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。