建设工程施工合同(对外)_0
工程建设施工合同范文(3篇)
工程建设施工合同范文发包方(甲方):承包方(乙方):依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:志丹人事劳动局办公楼工程地点:志丹城内工程规模:框架结构层(_____),建筑面积约5227平米。
二:承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。
注明:地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程:内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量,采用每平方米造价承包方式承包,所有材料价格结算时,以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方承担。
(1)不具备开工条件,而要求乙方进场;(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;(3)未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,延误____日不实施处罚,超过____日每超一天罚5000元,每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力:自然灾害、战争、政府行为;(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元,合同签订____日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同(范本7篇)建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称:________________________________________二、工程地点:________________________________________三、承包工程范围和内容:________________________________________四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)¥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工合同范本8篇
建设工程施工合同范本8篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托人名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合实际情况,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜,达成如下合同:一、工程名称:(工程名称)四、工程工期:预计工期为(工期),具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款:本工程总价为(总价款),具体付款方式如下:1. 工程款的支付方式:总价款按照工程进度分阶段支付,具体分期及支付比例如下:(1)工程开工前,甲方预付合同总价的(预付金额比例),即预付款为(预付金额)元。
(2)工程竣工结算后,乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后,甲方支付尾款为(尾款金额)元。
2. 工程款付款方式:甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付,支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准:本工程应符合相关国家标准及法规要求,达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议,双方可按照相关规定进行技术鉴定,由双方共同确定处理结果。
七、违约责任:若任何一方未按照本合同约定履行义务,造成对方经济损失的,应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议:如因不可抗力等客观原因导致工程变更,应经双方协商一致后进行变更,变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项:任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务,保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:年月日第2篇示例:建设工程施工合同范本一、甲方(发包方):_________(单位名称)、地址:_____________、法定代表人:_________、电话:_____________、传真:_____________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同(住建部2017政府示范版)_0
建设工程施工合同(住建部2017政府示范版)建设工程施工合同说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
1.合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
2.通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
3.专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:(1)专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;(2)合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;(3)在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
对外的施工合同模板
施工合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程总投资:____________二、合同工期2.1 工期总日历天数:____________天2.2 开工日期:____________2.3 竣工日期:____________三、质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级:____________四、合同价格4.1 合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
4.2 合同价格包含:____________4.3 合同价格支付方式:____________五、合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务(1)按合同约定支付合同价款。
(2)提供施工场地,保证乙方施工所需的条件。
(3)对工程的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。
5.2 乙方的权利和义务(1)按合同约定完成施工任务,保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
(2)遵守国家法律法规和施工现场的规章制度。
(3)对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行自行管理和控制。
六、违约责任6.1 甲方违约(1)未按合同约定支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
(2)提供施工场地不满足乙方施工需要,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应责任。
6.2 乙方违约(1)未按合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方支付违约金。
(2)违反国家法律法规和施工现场的规章制度,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,乙方应承担相应责任。
海外建设工程施工合同范本
海外建设工程施工合同范本甲方:(甲方名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)注册地址:(注册地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真号码)乙方:(乙方名称)统一社会信用代码:(统一社会信用代码)注册地址:(注册地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真号码)鉴于甲方具备从事建筑工程方面的资质及实力,乙方愿意委托甲方进行海外建设工程施工,并经双方友好协商,达成如下合同:第一条项目名称乙方委托甲方负责执行的项目名称为(项目名称),地点位于(项目地点)。
第二条项目内容1. 建设内容:根据委托,甲方应按照约定,为乙方完成工程施工任务,包括但不限于设备安装,土方开挖,建筑结构等。
2. 建设工期:乙方要求工程的竣工日期为(日期),具体工期按实际施工情况确定。
第三条施工标准1. 甲方在进行工程施工过程中,应严格按照国家相关标准和规定进行,确保施工质量符合相关标准。
2. 施工过程中如有变更,应当及时通知乙方,并经双方协商确认。
第四条合同价款及支付方式1. 本次工程的总价款为(金额),支付方式为分期付款,具体比例及时间安排如下:- 第一批(百分比),于合同生效后(天/月)支付;- 第二批(百分比),于工程完成(百分比)后支付;- 第三批(百分比),工程完工验收合格后支付。
第五条违约责任1. 任何一方违反本合同规定,造成对方损失的,应承担相应违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法继续履行合同,一方应立即通知对方,并经双方协商解决。
第六条保密条款双方在合同履行过程中获取的与对方业务、财务及技术等方面的信息,需保密,未经对方书面许可,不得擅自泄露。
第七条合同变更1. 在合同履行过程中,如需对合同内容进行任何修改变更,双方应协商一致,并书面确认变更内容。
2. 变更后的协议具有与原合同同等的法律效力。
第八条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议均适用中国法律;2. 若在履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,并由仲裁裁决是终局。
建设工程施工合同范本(通用10篇)
建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。
一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。
七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。
工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________二、工程期限工程开工日期:____年__月__日工程竣工日期:____年__月__日工程质量标准:符合国家标准及合同约定三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
具体造价根据工程实际结算。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款,包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间按照工程进度和合同约定执行。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提交验收申请报告及相关资料。
甲方应在收到报告后组织验收,并在合理期限内完成验收工作。
3. 若工程质量不符合合同约定,乙方应负责无偿修复或返工。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
2. 因设计变更或其他原因需要调整工程量和造价的,双方应签订书面补充协议。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁、有序。
3. 若因乙方违反安全或文明施工规定导致的一切损失,由乙方承担。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求等,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程施工合同范本
建设工程施工合同标准模板甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________一、合同目的为了明确建设工程施工的权利与义务,保障工程质量与进度,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。
二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程规模:________________4. 工程内容:________________三、合同价款1. 本合同总价款为人民币(大写):________________2. 付款方式:________________四、工期1. 工程开工日期:________________2. 工程竣工日期:________________3. 工期计算方式:________________五、双方权利与义务1. 甲方权利义务:- 及时支付承包款项。
- 提供必要的施工图纸及资料。
- 监督施工过程,确保工程质量。
2. 乙方权利义务:- 按照合同约定的时间和质量标准完成施工。
- 自行承担施工中产生的任何费用。
- 定期向甲方汇报施工进度。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成施工,也应承担违约责任。
七、争议解决因合同引起的争议,双方应协商解决;如协商不成,可向合同签署地人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):________________ 日期:________________乙方(签字):________________ 日期:________________九、其他条款(根据需要补充其他条款,如安全生产、材料质量等)十、合同变更本合同的任何变更须经双方书面确认。
---以上为建设工程施工合同的标准模板,具体条款可根据实际情况进行调整。
对外施工合同范本
对外施工合同范本合同编号:_______甲方(发包方):(以下简称“甲方”)乙方(承包方):(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关经济法规,结合本工程的具体情况,为了确保工期及工程质量,经双方共同协商达成以下条款:一、工程名称:________二、工程地点:________三、工期:本工程计划开工日期为____年__月__日,计划竣工日期为____年__月__日。
四、承包方式:本工程采用____承包方式。
五、工程承包范围:具体包括但不限于以下范围:1. 土建工程:包括建筑工程的主体结构、建筑外墙、室内外装修等。
2. 安装工程:包括给排水系统、供电系统、暖通空调系统、消防系统等。
3. 园林绿化工程:包括景观设计、绿化种植、景观照明等。
4. 配套工程:包括道路、停车场、围墙等。
六、质量要求:乙方应严格按照国家质量验收标准进行施工,确保工程质量。
工程隐蔽部位施工前,应通知甲方进行验收,合格后方可进行下一道工序施工。
七、合同总造价(大写):人民币(小写):____元。
八、甲方责任:1. 甲方应向乙方提供施工所需的水、电、住宿及出入证办理。
2. 甲方应在乙方施工人员上岗前对其进行安全文明施工教育和现场正确使用资源设备的培训。
3. 甲方应保证施工面具备施工条件,并且符合国家、行业相关验收标准,对施工面应有相关的验收合格记录。
4. 甲方应对乙方工作给予充分的配合,提供满足施工需要的条件。
九、乙方责任:1. 乙方应严格按照合同约定的工程范围和质量要求进行施工。
2. 乙方应按时完成工程,如有延期,应按合同约定承担违约责任。
3. 乙方应负责现场安全文明施工,确保施工过程中的安全。
4. 乙方应遵守国家的法律法规,不得违法经营。
十、合同的变更和解除:1. 合同履行过程中,如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订书面变更或解除协议。
2. 合同变更或解除后,乙方应按照变更或解除协议约定的方式完成工程的交接。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
公司对外工程合同范本
合同编号:_______甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方承担对外工程(以下简称“工程”)的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程预算:_______二、乙方义务2.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成工程。
2.2 乙方应保证工程的质量和安全,确保工程达到甲方要求的标准。
2.3 乙方应按照约定的时间节点向甲方报告工程进度情况。
2.4 乙方应承担工程期间的一切税费、保险等费用。
2.5 乙方应按照甲方的要求,对工程的相关资料进行归档和保管。
三、甲方义务3.1 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款项。
3.2 甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、资料等。
3.3 甲方应对乙方施工过程中出现的问题给予及时的协助和解决。
3.4 甲方应对乙方的施工成果给予合理的评价和认可。
四、工程价款及支付方式4.1 乙方向甲方提供的工程报价为:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
4.2 甲方支付工程款项的方式为:_______。
4.3 甲方支付工程款项的时间为:_______。
五、工程期限5.1 乙方向甲方承诺,工程竣工交付的时间为:_______。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程,应提前向甲方书面说明,并征得甲方同意。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:_______。
6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:_______。
6.3 甲乙双方如违反合同其他约定,应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
建设工程施工合同(国际)8篇
建设工程施工合同(国际)8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]鉴于甲方需要实施一项建设工程,并愿意委托乙方进行该工程的施工,双方根据平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体工程内容简述]4. 工程规模:[具体规模描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同总工期:XX日历天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:[具体金额]。
除本合同约定的变更情形外,该价格固定不变。
2. 支付方式:分期支付。
包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付比例和时间节点依照合同附件的支付计划表执行。
3. 币种与汇率:以双方约定的国际通用货币结算,汇率按照工程实施期间银行公布的中间价计算。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关技术标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方需自行组织初步验收并提交验收报告给甲方。
甲方在收到报告后的XX个工作日内组织正式验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
3. 若工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。
若因质量问题造成工程延期,责任由乙方承担。
五、工程变更与调整1. 若因设计变更或甲方原因需调整工程内容或规模,双方应签订书面变更协议。
变更内容涉及工程价款调整的,应重新确定价格。
变更后总造价超过原合同总价XX%的,需双方另行签订补充协议。
篇2合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]鉴于甲方需要建设特定工程,并通过合法途径邀请乙方参与投标并最终确定乙方为中标单位,现根据中华人民共和国相关法律法规和国际工程惯例,甲乙双方就本建设工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 工程承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 工程开工日期:[开工日期]2. 工程竣工日期:[竣工日期](因不可抗力导致工期延误时,经甲方确认后相应顺延)三、工程质量和验收1. 乙方应确保工程质量符合中华人民共和国相关标准及规范,同时满足甲方提出的特殊要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建设工程施工合同(对外)_0
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
外建筑工程承包合同建筑工程承包合同是发包方(建筑单位)和承包方(施工单位、勘察设计单位)为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。
国际工程承包合同一般具有以下法律特点:1.具有国际性。
主要表现在两个方面:一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人;二是承包人须在外国履行其全部或大部分合同义务,即合同的履行地是在承包人所属国以外的其它国家或地区,故
涉及到复杂的法律适用问题。
2 .需要巨额资金,故合同标的常常很大,
交易中通常都需要各种各样的银行担保。
3 .履约期长。
4 .风险较大。
为
减少风险,合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外,通常还含有价
格调整条款、艰难情势条款等。
对外建筑工程承包合同可以分为总承包
合同、分包合同、固定总价合同和成本加酬金合同等。
以下列举的是一
个总承包合同:土木工程建筑承包合同第一章一般条款定义和释义1. 1
在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列词语应解释如下:“业
主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利合法继承人,但不
包括业主的受让人,经承包人同意者除外。
“承包人”指标书已被业主
接受的某个或某些人、商行或公司,包括其他人代表,继承人和业经认
可的受让人。
“工程师”指第二章中所指定的工程师,或由业主随时任
命且书面通知承包人以代替指定工程师履
行合同职责的其它工程师。
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、
监理工程师,或由业主或工程师随时任命的履行本合同第二条规定职责
的任何工程现场监督,其权限上工程师书面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和临建工程。
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、
标价的建筑工程清单、单价和价格表(如果有),还可指标书、接受证书以及承包协议(如已完成)。
“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按本合同以下条款规定增减。
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品,不论任何性质,但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临
时工程。
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范,或由工程师随时可能增
加或书面同意增加的部分。
“图纸”指技术规范中规定的图纸,经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改,以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地,包括地面、地下、在之上或通过部分,以及由业主所提供的用作临时储存或其它目的的其它土地或场所,只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
“业经认可”指已经经书面认可,包括过后对口头认可的书面确认,“认可”指书面认可,包括上述规定在内。
1. 2按合同上下文所需,单数含义的单词也可据有复数的含义,反过来也是一样。
1. 3合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分,不得用于考虑解释条款或合同。
1 . 4 “费用”
一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。
工程师及工程师代表
2. 1工程师必须按合同明文规定,履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。
如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可,其要件应在本合同第二部分予以规定。
2. 2工程师可随时书面
授权其代表代行其任何职权,但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。
在授权范围内,工程师代表给承包人的任何书面指令或认可(仅限于此)对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。
以下规定属于例外:工程师代表对任何工程或材料的不予否认,不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。
若承包人对工程师代表的任何决定不满意,其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。
转让和分包3 .未经业主事前书面同意,承包人不得将合同或其任何部分,或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让,向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。
4 .承包人不得转包整个工程。
除非合同另有规定,未经工程师事前书面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程师不得无故不同意分包,一旦同意分包,此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务,他必须对
任何分包人、其代表人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责
任,如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。
以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。
合同文件5 . 1
以下要件得在合同第二部分规定:用以起草合同文件的语言;合同适用
哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。
如果文件
用一种以上语言作成,用以解释合同的语言也必须在第二部分中规定,
且将被定为“主体语言” 。
5. 2除合同中另有规定外,合同第一、二部分的条款规定优于其它任何构成合同的文件的规定。
以上述
规定为准,构成合同的数个文件可视为能互相解释,如意思含糊或不。