2011年监理工程师考试合同管理真题及答案
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案
2011年监理工程师建设工程合同管理真题答案(学员版)1-5.DBBCA 6-10.DCACD 11-15.BACDB DCA 21-25.BCCCB 26-30.BDABD 31- DAC36-40.DDBBC 41-45.DCCCC 46-50.DBCBC 51.CDE 52.AC 53.？ 54.AC 55.ACD 56.ABD 57.AB 58.AD 59.ADE 60.AB 61.BC 62.AC 63.AD 64.BD 65.DE 66.BCD 67.ACDE 68.ADE 69.ABDE 70.ABCD 71.ABC 72.CDE 73.ACE 74.CD 75.ABC 76.BD 77.BD 78.CD 79.ABDE 80.AC——来自鲁建学员第一题某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）工程计量原始凭证由监理员负责签署。
事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。
施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。
并负责编制工程质量评估报告。
工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表1-1表1-1风险因素及应对措施事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。
问题：1、逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。
2011全国监理工程师考试试题及答案
2011全国监理工程师考试试题及答案一、单项选择题(每题的备选项中，只有l个最符合题意)1-工程建设监理实施需要()。
BA．上级主管部门批准C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准2．《工程建设监理规定》明确了()。
DA．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作3．我国的监理工程师是指()的一类人。
CA．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B．取得监理工程师资格证书D．监理单位从事工程技术管理工作4．不同资质等级的监理单位在()方面的资质标准是相同的。
DA．监理业绩B．注册资金c．工程技术和管理人员l王勤堇五重丕亘盘叠童浊5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有()。
CA．审核、签认权B．复核、确认权D．批准权6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的()。
A任B．应承担一定的经济责任和民事责C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，()应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。
AB．对施工工艺过程进行控制C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作8．施工准备阶段监理工作应包括()。
DA．制定施工方案B．进行设计交底C．施工测量放线9．下列人员中，()通常以规划为基本职能。
BA．总监理工程师匠二爵醢理j湖市-助蛰C．总监理工程师代表D．专业监理工程师10．()监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
A-_■■8．职能制c．直线职能制D．矩阵制11．工程建设监理是指()。
CA．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级()。
2011监理工程师考试真题及答案合同管理
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（1）历年考题分析1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动［答案］C［解题要点］注意区分8选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。
2.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地［答案］A［解题要点］法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。
法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。
3.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业［答案］D［解题要点］本题考核的是“代理”的有关内容。
代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（2）6.保证合同的当事人是指（）。
A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人［答案］C［解题要点］保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为，所以当事人是保证人和债权人。
7.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票［答案］A［解题要点］《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。
支票作为动产，可作为质押物。
2011监理工程师《合同管理》历年考题分析（3）11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还［答案］C［解题要点］评标结束后，未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况：①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后，未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。
2011年监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案详解5
2011年监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案详解5某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。
之后双方又另行签订了一份监理酬金比委托监理合同中标价降低10％的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A 施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现：B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。
火灾结束后48小时内，G 施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元人民币；总价值100万元人民币的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。
另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。
损失情况经项目监理机构审核属实。
问题1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
答案：在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同不妥，依照《招标投标法》，应于30天内签订合同。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征，说法错误的是：A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案：C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案：A3. 下列关于合同履行的原则，说法正确的是：A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有：A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后，原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案：ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭，合同权利义务关系不复存在。
（）答案：√7. 在合同履行过程中，如果一方当事人违约，另一方当事人可以自行解除合同。
（）答案：×（合同解除必须符合法定条件，不能随意解除）8. 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，但不得对抗善意第三人。
（）答案：√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同，合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。
在监理过程中，监理公司发现建筑公司存在严重质量问题，但未及时告知建筑公司。
工程峻工验收时，因质量问题导致工程不合格。
请问：（1）监理公司是否应当承担法律责任？答案：监理公司未履行合同约定的监理义务，导致工程质量问题未能及时发现，应当承担相应的法律责任。
（2）建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失？答案：建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。
2011年监理工程师建设工程合同管理真题
2011年监理工程师建设工程合同管理真题一、单项选择题（共50题，每题1分，备选项中，只有一个符合题意。
）1某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。
A、顺延合同工期，给予费用补偿B、顺延合同工期，不给予费用补偿C、不顺延合同工期，给予费用补偿D、缩短合同工期，给予费用补偿参考答案：D系统解析：暂无2根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A、承包人应向业主提交索赔意向通知B、承包人应向工程师提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失参考答案：B系统解析：暂无3根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（）。
A、立即执行B、变更执行要U答题N网欢迎您C、请承包商代表确认后再执行D、请业主代表确认后再执行参考答案：C系统解析：暂无4根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（）。
A、指示承包商修复缺陷后再进行检验B、经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C、建议业主解除施工合同D、颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限参考答案：C系统解析：暂无5根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于（）。
A、合同实施期的暂列金额B、承包商部分工程的预付款C、业主的履约保证金D、作为承包商严格履行合同义务的措施参考答案：D系统解析：暂无6根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。
A、施工合同中关于进度控制条款B、施工合同中关于变更条款C、工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D、工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款参考答案：B系统解析：暂无7根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[单选题]全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格()的结清款。
A.15%B.10%C.3%D.5%【答案】D2、[多选题]代理的种类有()。
A.委托代理B.约定代理C.法定代理D.指定代理。
E,授权代理【答案】ACD3、[选择题]被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D【解析】如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权;如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。
4、[选择题]下列表述中，符合施工评标程序的是()。
A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求B.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，应至少直接确定3个中标候选人C.若评标委员没有获得招标人的定标授权，向招标人提交评标报告即可D.中标候选人应当不超过3个，但不得事先标明排序，应由招标人自行决定【答案】A【解析】本题考核的是施工评标程序。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人。
若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。
中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
5、[选择题]根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期【答案】B6、[选择题]()是投标人编制投标文件和报价的依据。
2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题
页共页 第D C B A 6 D C B A1同合的证签过经于高力效律法，同合的证公经． 内国于限能只力效的证公同合． 出作关机理管政行商工由证公同合． 性实真的同合认确能只证公同合． 。
） （是的确正，中法说的证公同合于关列下． 人包分． 人理监． 人包承． 人包发． 。
） （为应 人保投的险切一程工设建，目项程工的同合立订》 本文范示 同合工施程工设建《用采． 出发书知通标中． 止截标投． 交递件文标投． 售出件文标招． 。
算计起日之） （从限期效有的证保标投． 提前为产资定固方对有占法合以置留． 同合程工设建于用适可保担置留． 产动于限仅产财的置留以可． 提前为产财方对有占法合以不置留． 。
） （是的确正，中法说的保担置留于关列下． 有占屋房移转． 证权产移转． 记登物押抵． 字签人事当． 。
日之） （ 为期日效生的同合押抵该，同合押抵订签行银与，物押抵为作屋房的有所其以司公理监． 理代托委． 理代定法． 理代定指． 理代务职． 。
） （于属为行的 料材购采施实业企工施为理经目项，理管工施行进内围范权授在理经目项权授业企工施． 意题合符最个 有只，中项选备的题每。
分 题每，题 共 题择选项单、一A 2 D C B 1 D C B A B A 3 C A 4 D 5 D C B2011 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 年监理工程师考试《建设工程合同管理》(50(1)131)页共页 第2。
（是的确 ） 正，中法说的让转权债于关列下，定规的让转同合关有》法同合国和共民人华中《据根． 权辩抗安不． 权辩抗诉先． 权辩抗行履后． 权辩抗行履时同． 。
（是 ） 的使行方购采，款货付拒方购采，准标定约合符不量质料材的付交方货供由，中程过行履同 合，款货付支行再方购采，后料材的购订付支方货供，定约中同合应供料材目项程工某． ． ． ． ． 。
元 ） （ 每为应格价算结的材钢号型该 元 吨每市乙 元 吨每市甲 时同合行履 元 吨 。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案
•2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案试题一1.事件1中总监理工程师对监理工作安排是否妥当的判断以及正确安排。
(1)监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥。
正确安排：审批监理实施细则由总监理工程师负责。
(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收妥当。
(3)工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥。
正确安排：工程费用索赔由总监理工程师负责审批。
(4)工程计量原始凭证由监理员负责签署妥当。
2.事件2中总监理工程师对工程竣工预验收工作安排的不妥之处以及正确安排。
(1)不妥之处：专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料。
正确安排：总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位报送的竣工资料进行审查。
(2)不妥之处：专业监理工程师签署工程竣工报验单。
正确安排：由总监理工程师签署工程竣工报验单。
(3)不妥之处：专业监理工程师负责编制工程质量评估报告。
正确安排：由总监理工程师提出工程质量评估报告。
(4)不妥之处：工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
正确安排：工程质量评估报告经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报送建设单位。
3.风险对策的判断如下：A属于：损失控制;B属于风险转移;C属于风险回避;D属于控制损失;E属于风险转移;F属于风险自留。
4.事件4中施工单位的不妥之处以及正确做法：(1)不妥之处：施工单位质检员填写工程材料/构(配)件/设备报审表并签字。
正确做法：应由项目经理签字。
(2)不妥之处：仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构。
正确做法：所附材料还应包括数量清单和自检结果。
试题二1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由：(1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。
理由：应由招标人依法组建评标委员会。
(2)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。
2011年监理工程考试《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ D ）。
A．职务代理 B．指定代理 C．法定代理 D．委托代理2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ B ）之日。
A．当事人签字 B．抵押物登记 C．转移产权证 D．转移房屋占有3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（ B ）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为前提4．投标保证的有效期限从（ C ）之日起计算。
A．招标文件出售 B．投标文件递交C．投标截止 D．中标通知书发出5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（ A ）。
A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．分包人6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（ D ）。
A．合同公证只能确认合同的真实性B．合同公证由工商行政管理机关作出C．合同公证的效力只能限于国内D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。
在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（ C ）。
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（ A ）。
监理工程师合同管理考试题(附答案)
监理工程师合同管理考试题（附答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是（）。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法，错误的是（）。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是（）。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法，错误的是（）。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括（）。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0218-24
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0218-24一、单项选择题7、FIDIC《施工合同条件》是以( )来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【参考答案】D【解析】我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。
(选项A、B、C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
(选项D)8.根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是( )。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【参考答案】A【解析】施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。
合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。
工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。
9、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【参考答案】A【解析】项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
10、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用( )条款。
往年监理工程师考试合同管理真题及答案
1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。
A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。
A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。
2011监理工程师考试真题及答案《案例分析》
【背景材料】某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。
基础工程完成后，由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。
项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：编辑推荐：（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作。
（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施。
（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划。
（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。
在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。
项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。
总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。
甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。
问题1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，指出不妥之处，并写出正确做法。
参考答案及评分标准1.（1）妥当（0.5）（2）不妥当（0.5）。
正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构审核、签认（1分）。
（3）不妥当（0.5）。
正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。
（4）不妥当（0.5）。
正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。
（5）不妥当（0.5）。
正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。
问题2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》写出正确做法。
参考答案及评分标准2.不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）。
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-91
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。
【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。
在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。
B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。
履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。
D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。
2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。
【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。
B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。
3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。
【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。
A．职务代理B．指定代理C．法定代理D．委托代理2．监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A．当事人签字B．抵押物登记C．转移产权证D．转移房屋占有3．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提B．可以留置的财产仅限于动产C．留置担保可适用于建设工程合同D．留置以合法占有对方固定资产为前提4．投标保证的有效期限从（）之日起计算。
A．招标文件出售B．投标文件递交C．投标截止D．中标通知书发出5．采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A．发包人B．承包人C．监理人D．分包人6．下列关于合同公证的说法中，正确的是（）。
A．合同公证只能确认合同的真实性B．合同公证由工商行政管理机关作出C．合同公证的效力只能限于国内D．经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。
在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（）。
A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8．某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由（）。
A．发包人承担责任B．发包人代表承担责任C．承包人与发包人代表承担法律责任D．施工企业决定责任承担人9．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）。
A．各自承担自己的损失B．分别承担对方的损失C．供应方承担购买方1万元损失D．供应方承担购买方2万元损失10．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A．4300B．4250C．4200D．415011．某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．先诉抗辩权D．不安抗辩权12．根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。
A．债权人应当通知债务人B．债权人应当经债务人同意才可转让C．主权利转让后从权利并不随之转让D．无论何种情形合同债权都可以转让13．施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。
A．2B．5C．7D．1214．下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。
A．和解B．调解C．行政复议D．仲裁15．某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。
A．仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B．仲裁事项可以通过默示的方式体现C．建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D．当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16．建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。
A．审请仲裁机构重新仲裁B．申请仲裁机构撤销仲裁裁决C．申请人民法院撤销仲裁裁决D．申请政府主管部门撤销该裁决17．某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（）。
A．接受该优惠条件B．接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C．拒绝接受该优惠条件D．将该投标人的投标按废标处理18．下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（）。
A．以投标人的平均报价作为评标价B．以中标人的评标价作为中标价C．以报价最低的投标价为中标价D．以中标人的报价为中标价19．根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10B．20C．30D．4020．建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（）。
A．监理能力B．监理收费C．检测设备D．企业信誉21．按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（）。
A．监理委托函B．工程变更申请书C．监理合同专用条件D．实施过程中与委托人签署的补充文件22．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（）。
A．通知委托人，建议下达停工指令B．征得委托人同意后，下达停工指令C．立即下达停工指令并尽快通知委托人D．立即召开现场会议，讨论对策23．建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。
A．监理合同内注明的监理工作完成B．监理的工程竣工验收通过C．监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D．监理的工程保修期届满24．根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。
A．监理的工程施工质量完全满足规范的要求B．监理的工程施工中未发生安全事故C．委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D．监理人的有效协调避免了承包人的索赔25．根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）。
A．设计标准不得高于国家规范的强制性要求B．技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C．施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D．方案设计文件应满足编制工程预算的要求26．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、工程量清单28．下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（）。
A．工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B．业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C．采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D．设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B．工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C．工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D．经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30．某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为（）。
A．9月10日B．9月17日C．9月25日D．9月30日31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（）共同清点。
A．发包人与工程师B．工程师与承包人C．发包人与承包人D．工程师与供货人32．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担B．发包人负责试验，费用由承包人承担C．承包人负责试验，费用由发包人承担D．承包人负责试验，费用由承包人承担33．某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担34．某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。
重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（）。
A．工期和经济损失由承包人承担B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期C．顺延合同工期，不补偿经济损失D．补偿经济损失并顺延合同工期35．工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是（）。
A．停止施工等待工程师的指示B．向工程师再次发出请求复工的要求C．自行复工D．向发包人发出请求复工的要求36．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。
A．工程师发出设计变更通知B．承包人完成变更工程C．承包人提交变更追加合同价款报告D．最近一期工程进度款支付37．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。