建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)

合集下载

建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)标准版本

建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)标准版本

文件编号:RHD-QB-K5380 (合同范本系列)甲方:XXXXXX乙方:XXXXXX签订日期:XXXXXX建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)标准版本建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

14.工期:协议条款约定的合同工期。

2021年建设工程施工合同GF0201示范文本

2021年建设工程施工合同GF0201示范文本

建设工程施工合同GF0201示范文本建设工程施工合同GF--0201示范文本发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇

建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇

建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]营业执照注册号:[甲方营业执照注册号]资质证书号码:[甲方资质证书号码]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]营业执照注册号:[乙方营业执照注册号]资质证书号码:[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况及承包范围工程名称:[工程名称]。

工程地点:[工程地点]。

承包范围:[承包范围详细描述]。

工程规模:[工程规模描述]。

开工日期:XXXX年XX 月XX日。

竣工日期:XXXX年XX月XX日。

合同工期日历天数:[日历天数]。

工程质量标准:合格。

工程质量目标及承诺质量等级:[具体等级]。

其他相关要求:[其他具体事项]。

第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工,乙方必须编制合理科学的施工进度计划,并严格执行。

如因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款人民币[金额]元整。

若因甲方原因造成工期延误,应顺延工期。

进度款支付时间节点需明确约定。

如遇到不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。

第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写:[金额汉字大写](小写:¥[金额小写])。

本合同价款采用固定总价合同方式确定。

工程款支付方式约定如下:[支付方式描述],支付节点根据工程进度合理确定。

若实际结算价超过固定总价时,须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。

此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。

具体支付细节需明确约定。

第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。

建设工程施工合同GF——0201(2024版)

建设工程施工合同GF——0201(2024版)

建设工程施工合同GF——0201(2024版)合同编号:__________签订日期:____年__月__日签订地点:____(甲方所在地)甲方(发包方):单位名称:__________单位地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方(承包方):单位名称:__________单位地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程的需要,委托乙方进行施工,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程质量标准:__________第二条合同价款2.1 本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

2.2 乙方在签订合同时,应向甲方支付合同总价__%的履约保证金,即人民币(大写):____元整(小写):_____元。

履约保证金在工程验收合格后无息退还。

2.3 甲方分期向乙方支付工程进度款,具体支付方式和时间按双方约定的工程进度表执行。

第三条合同工期3.1 合同约定的工期为____天。

3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程,如有特殊情况需延长工期,应提前__天向甲方提出申请,经甲方同意后方可延长。

第四条乙方义务4.1 乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。

4.2 乙方应严格按照国家有关工程建设的规定和标准进行施工,确保工程质量、安全。

4.3 乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物处理等环保责任。

4.4 乙方应遵守甲方单位的各项管理制度,配合甲方做好施工现场的保卫、防火、防盗等工作。

第五条甲方义务5.1 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。

5.2 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施,确保施工顺利进行。

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)

建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方:(委托人/业主)乙方:(承包人/施工单位)第二条工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地点)3. 工程规模:(填写工程规模)4. 工期要求:(填写工期要求)5. 施工内容:(填写施工内容)第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额:(填写合同价款总额)2. 支付方式:预付款:(填写预付款比例和金额)进度款:(填写进度款比例和金额)竣工验收款:(填写竣工验收款比例和金额)最终付款:(填写最终付款比例和金额)第四条材料与设备1. 供应商:(填写供应商名称)2. 材料与设备清单:(需要供应的材料和设备)3. 材料与设备的验收标准:(填写验收标准)第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限:(填写施工期限)2. 延期罚金:(填写延期罚金规定)第六条品质保证与质量检验1. 品质保证:(填写品质保证期限)2. 质量检验:(填写质量检验方法和标准)第七条合同变更和解除1. 变更:(填写变更合同的程序和条件)2. 解除:(填写解除合同的程序和条件)第八条争议解决方式如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,提交仲裁委员会进行仲裁。

第九条合同生效及效力2. 合同效力:本合同自双方签署之日起生效,对双方具有法律约束力。

第十条其他约定事项(可以根据具体情况增加其他约定事项)第十一条合同附件本合同附件包括以下文件:1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。

该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。

(文字数:238)。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同(示范文本)合同编号: GF-1999-0201甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议,达成如下《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)。

第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务,确立双方合理的利益关系,有效保障工程的顺利进行而制定的。

第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。

本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。

第三条术语的定义本合同中所涉及的术语,除另有明确规定外,均按照下列含义理解:1. 建设工程:指根据设计文件,在一定的时间内,按照规范和技术标准,组织人员、机械、材料和其他资源,进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。

2. 设计文件:指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。

3. 施工:指按照设计文件要求,利用各种资源,组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。

4. 监理:指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序,对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。

5. 工期:指从开工之日起,按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。

6. 保证金:指甲方按照合同约定,向乙方提供的一定数额的担保金。

第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是(),位于()。

第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为()平方米,总建造面积(含附属设施)为()平方米。

2. 本工程总体建设规模为:()。

3. 本工程主要工程内容及规模如下:(1)工程名称:()工程内容:()规模:()(2)工程名称:()工程内容:()规模:()……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为()万元(大写:()元),包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_1999_0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_1999_0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:────────────────────二、工程承包范围承包范围:────────────────────三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:──────────────────五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。

2024年度标准版gf0201建设工程施工合同范本

2024年度标准版gf0201建设工程施工合同范本

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年度标准版gf0201建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款进度第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量争议解决第六条材料和设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料和设备验收第七条施工许可和手续7.1 施工许可7.2 施工手续7.3 施工证照第八条施工安全8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全检查第九条环境保护9.1 环保措施9.2 环保验收9.3 环保争议解决第十条变更和调整10.1 工程变更10.2 合同价款调整10.3 工程变更程序第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 违约赔偿第十二条争议解决12.1 争议方式12.2 争议处理机构12.3 法律适用第十三条合同的生效、变更和终止13.1 合同生效13.2 合同变更13.3 合同终止第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力14.4 法律、法规规定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方(1)名称:____________(2)地址:____________(3)法定代表人:____________(4)联系人:____________联系电话:____________电子邮箱:____________1.2 承包方(1)名称:____________(2)地址:____________(3)法定代表人:____________(4)联系人:____________联系电话:____________电子邮箱:____________第二条工程概况2.1 工程名称:____________2.2 工程地点:____________2.3 工程规模:____________2.4 工程内容:____________第三条合同金额3.1 合同总价:____________3.2 付款方式:____________(1)预付款:合同总价____________%,收到承包方工程进度报告后支付。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以,开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以,开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。

建设工程施工合同(示范文本GF7篇

建设工程施工合同(示范文本GF7篇

建设工程施工合同(示范文本GF7篇篇1(示范文本GF)合同编号:[合同编号]甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就本建设工程施工事项达成一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括但不限于建筑面积、结构类型等)二、工程承包范围和内容乙方承包范围:[承包范围描述](包括但不限于土建、安装、装饰等)。

具体内容详见合同附件的施工图纸及工程量清单。

三、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方开工令为准)。

竣工日期:XXXX年XX月XX日。

合同工期总日历天数:XX天。

因特殊原因或不可抗力造成工期延误,经甲方确认后工期相应顺延。

四、质量标准及验收工程质量应符合国家现行有关施工质量验收规范规定的标准,并满足甲方的技术要求。

竣工验收按照相关法规执行。

若工程质量未达到合同要求的标准,乙方应及时进行整改,直至满足甲方要求为止。

验收不合格的,应重新组织验收,并对乙方承担相应的违约责任。

若验收合格即进行竣工验收证书的签发和移交工作。

五、合同价款及支付方式合同总价:[大写金额](人民币),小写金额:[小写金额]。

合同款支付方式:[支付方式描述],支付比例和时间等详见合同附件。

甲方在支付款项时,乙方需提供正规发票。

否则甲方有权拒绝支付款项且不承担任何责任。

篇2甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承担建设工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:______________________(二)工程地点:______________________(三)工程规模及特征:依据施工图纸及相应说明确定。

建设工程施工合同GF-91-0201

建设工程施工合同GF-91-0201

建设工程施工合同建设工程施工合同GF-91-0201一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第1条词语涵义。

建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

14.工期:协议条款约定的合同工期。

15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)

建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)

建设工程施工合同示范文本 (GF-2023-0201) 第一章总则第一条目的和依据1. 为了规范建设工程施工合同的签订和执行过程,保护当事人的合法权益,提高工程施工质量,根据《合同法》和相关法律法规的规定,制定本示范文本。

第二条适用范围1. 本示范文本适用于境内的建设工程施工合同的签订和履行。

第三条定义1. 建设工程:指建筑、结构、装饰、设备安装、水电安装等工程。

第二章合同的签订第四条合同的形式1. 建设工程施工合同可以采用书面形式或者口头形式,但建设工程总承包合同必须采用书面形式。

第五条合同的内容1. 建设工程施工合同应包含以下内容:合同名称、编号和签订地点;合同当事人的名称、住所地和;工程的名称、规模和位置;工程建设的内容、技术要求和质量标准;工期和竣工时间;工程施工的组织和管理;工程款支付方式和标准;合同变更和解除的条件和方式;争议解决方式和司法管辖地。

第六条合同的签订程序1. 合同的签订应当经过双方当事人协商一致,并由双方当事人在合同上签字或者盖章。

合同应当按照法律规定的程序进行备案。

第三章合同的履行第七条工程施工的组织和管理1. 施工方应按照合同的约定,建立合理的组织和管理体系,确保工程施工的顺利进行。

第八条工程款的支付1. 工程款的支付应按照合同约定的方式和标准进行,支付过程应记录并留存相关凭证。

第九条工程质量的监督1. 工程质量监督应严格按照国家相关标准进行,发现问题及时处理,并确保工程质量符合合同约定的要求。

第四章合同的变更和解除第十条合同变更1. 合同变更应当经过双方当事人协商一致,并以书面形式进行确认。

第十一条合同解除1. 合同解除应当经过双方当事人协商一致,并按照法律规定的程序进行。

第五章争议解决第十二条争议解决方式1. 双方当事人对于合同的争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

第十三条司法管辖1. 合同争议需要提起诉讼时,应当提交至双方当事人所在地的人民法院进行审理。

建设工程施工合同(示范文本GF5篇

建设工程施工合同(示范文本GF5篇

建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF)甲方(甲方名称):乙方(乙方名称):鉴于甲方拥有(项目名称)项目的建设权,乙方具有从事建设施工的资质和能力,双方本着平等互利、合作共赢的原则,经友好协商,就乙方根据甲方的需求,承担(项目名称)项目的施工工作,达成如下协议:第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称:(项目名称)1.2 项目位置:(项目地址)1.3 项目规模:(项目规模)第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定,承担(项目名称)项目的施工工作,负责项目的进度、质量、安全等工作。

2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定,工程造价符合预算金额。

在工程施工期间,应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作,确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。

2.3 乙方应根据甲方的要求,合理安排施工进度,并及时向甲方报告工程进展情况。

第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期,完成施工工作,并在规定的时间内移交给甲方。

3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误,应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。

第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求,并接受甲方的监督检验。

4.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的责任;4.3 工程竣工验收合格后,甲乙双方应共同签署竣工验收书,并依法办理竣工验收手续。

第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购,选用合格的材料,并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。

5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足,避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。

第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规,严格按照安全操作规程进行施工,并设立专门的安全管理机构,确保施工现场的安全。

6.2 如发生施工安全事故,乙方应及时通知甲方,并采取紧急措施进行处理,同时配合相关部门进行事故调查处理,并承担相应的法律责任。

《建设工程施工合同示范文本》(GF-2022-0201)

《建设工程施工合同示范文本》(GF-2022-0201)

《建设工程施工合同示范文本》(GF-2022-0201)建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条合同名称本合同名称为《建设工程施工合同》,以下简称“本合同”。

第二条合同类型本合同为建设工程施工合同,其合用范围、基本原则及定义等事项,按《建设工程施工合同法》(以下简称《施工合同法》)的规定执行。

第三条合同主体本合同主体为承包人和发包人,承包人应当具有独立承包施工建造工程的能力,经合法注册登记、取得建造业企业资质等证明其资信和技术水平的资格;发包人指负责组织、管理和控制建设工程的责任主体,包括业主和委托代建人。

第四条合同效力本合同经承包人和发包人签字盖章或者加盖电子印章,具有法律效力。

第二章工程工程内容第五条工程名称和位置合同工程的名称为_____________,建设地点为_____________。

第六条工程范围和规模合同工程的建设规模为_____________,建设范围为_____________。

第七条工程工期本合同应当明确施工工期。

施工工期自承包人签收本合同之日起计算,至合同工程竣工验收手续办理完成之日止。

第三章工程报价和支付第八条工程费用本合同施工的工程造价为_____________万元。

第九条工程报价合同工程的报价为_____________万元,详见附件价目表。

第十条工程款项支付工程款项支付按合同约定的工程进度,由发包人经过验收确认后及时支付。

当工程已完工但未验收付款的,承包人有权住手施工。

第四章工程质量和安全第十一条工程质量承包人应当保证合同工程施工质量符合《建造工程质量管理条例》规定。

工程竣工验收时,发包人有权就合同工程质量情况进行检查、鉴定或者检验。

第十二条工程安全承包人在施工过程中应当严格遵守《建造施工安全生产管理条例》等法律法规的要求,采取必要措施防止施工事故和人员伤亡,确保施工安全。

第五章变更、延误和惩罚第十三条变更因施工需要或者其他原因,在合同履行过程中,如果需要进行工程变更,应当经双方商议一致,并在变更范围、变更工程量、变更造价等方面商议确定并签订补充合同。

建设工程施工合同示范文本 GF-99-0201

建设工程施工合同示范文本 GF-99-0201

:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:────────────────────二、工程承包范围承包范围:────────────────────三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:──────────────────五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。

gf-1999-0201建设工程施工合同范本

gf-1999-0201建设工程施工合同范本

gf-1999-0201建设工程施工合同范本建设工程施工合同甲方:(委托人/业主):_________________地址:_________________电话:_________________邮箱:_________________法定代表人/负责人:_________________乙方:(承包商/施工单位):_________________地址:_________________电话:_________________邮箱:_________________法定代表人/负责人:_________________鉴于甲方拟对以下建设工程进行施工,双方经友好协商,达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:_________________1.2 工程地点:_________________1.3 工程范围:_________________1.4 工程规模:_________________1.5 工程期限:_________________1.6 工程报价:_________________1.7 工程支付方式:_________________1.8 其他特殊约定:_________________二、合同条款2.1 施工进度和质量保证2.1.1 乙方应按时开始工程施工,并确保施工进度不延误。

如因乙方原因导致施工进度延误,乙方需承担相应的违约责任。

2.1.2 乙方应按照相关法律法规和相关规范标准的要求进行施工,保证施工质量符合合同要求,如出现施工质量问题,乙方需承担相应的返工责任。

2.1.3 乙方应按照合同规定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延长,乙方需承担相应的违约责任,并支付甲方因此产生的额外费用。

2.2 施工方式和责任2.2.1 施工方式:乙方应根据工程实际要求和甲方的指示,采用合适的施工方式进行施工,并确保安全、快捷、高效。

2.2.2 施工责任:乙方应按照工程的实际需要,组织和协调施工过程中所需的所有人工、材料和设备,并对施工过程中的人员安全和工程质量负责。

建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇

建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇

建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇篇1建设工程施工合同GF-XXXX-示范文本甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则基础上,就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。

一、工程概况(一)工程名称:_________________________(二)工程地点:_________________________(三)工程内容:具体施工内容及范围详见施工图纸及工程量清单。

(四)承包方式:根据工程实际选择总承包或分项承包方式。

二、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数:XX天(因不可预见因素导致工期延误的情况除外)。

三、质量标准工程质量标准:符合国家现行的工程建设强制性标准,符合经甲乙双方确认的施工图纸设计文件的要求,满足消防安全技术规范要求,确保使用安全并符合相关政府部门的验收标准。

达到国家工程施工质量验收合格标准。

四、合同价款与支付合同总价(暂定):人民币__________元整(¥_________元),采用可调单价合同形式。

具体支付方式和时间按照工程进度节点结算,按照工程进度分阶段支付。

在竣工验收合格并完成结算后支付至结算价的XX%,剩余款项作为质保金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。

五、甲方工作甲方负责提供施工所需的设计图纸及地质资料等必要的技术资料,并协助乙方办理相关施工手续。

甲方应按时支付工程进度款,确保工程顺利进行。

同时甲方应协调施工场地周边环境,处理好周边关系和当地社区群众关系等工作。

对于工期延期等问题应主动积极协调解决并书面通知乙方,做到工期顺延记录详细清晰。

甲方应委派现场代表负责监督工程质量进度等事宜。

建设工程施工合同(示范文本GF--2021--0201)

建设工程施工合同(示范文本GF--2021--0201)

建设工程施工合同(示范文本GF--2021--0201)Construction contract of construction project (model text GF -- 2021 -- 0201)甲方:___________________________乙方:___________________________签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号:XX-2020-01建设工程施工合同(示范文本GF--2021--0201)前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

发包人(全称):___________________承包人(全称):___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_________(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年;5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;7.其他项目保修期限约定如下:__________________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:YB-HT-019993
建设工程施工合同示范文
Model text of construction
甲方:
乙方:
签订日期:年月日
文档中文字均可自行修改
编订:YunBo Network
建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)
一、词语涵义及合同文件
第1条词语涵义
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:
1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙
方应负担的开支。

14.工期:协议条款约定的合同工期。

15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。

21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。

第2条合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释,互为说明。

除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解释。

第3条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。

适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。

甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。

第4条图纸
甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。

需要特殊保密的措施费用由甲方承担。

乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

二、双方一般责任
第5条甲方代表
甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:
1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可以任何时候撤回这种委派。

委派和撤回均应提前5天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。

甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。

乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。

紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽
有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。

因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。

实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。

甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。

第6条乙方驻工地代表
乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,
履行合同约定的职责;
1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;
2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。

在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。

责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

云博网络科技有限公司
Yunbo Network Technology Co., Ltd.。

相关文档
最新文档