工程结算承包协议书
工程结算承包协议合同范本
工程结算承包协议合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方完成工程结算承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量：________________6. 工程造价：________________二、承包范围及内容1. 乙方按照甲方提供的工程图纸、技术要求及施工方案，完成工程范围内的施工任务。
2. 乙方负责办理与工程相关的报建、报验、验收等手续，并承担相应费用。
3. 乙方负责采购工程所需的材料、设备，并对其质量、安全负责。
4. 乙方负责工程现场的安全生产、文明施工，确保工程顺利进行。
三、工程价款及支付1. 工程价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2. 工程价款支付方式为：________________3. 工程进度款支付比例为：________________4. 工程结算款支付条件为：________________四、工期及违约责任1. 工程总工期为：______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：________________3. 如因甲方原因导致工期延误，甲方向乙方支付逾期竣工补偿金，补偿金计算方式为：________________五、质量保证及维修1. 乙方应按照国家相关质量标准及甲方要求，确保工程质量。
最新工程结算协议书效力,工程结算协议书甲方责任(六篇)【完整版】
1.7 承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算 管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原 合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算 管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配 合服务费中支付，承包人不得有异议。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖 欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项： 四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万 分之二向乙方支付违约金。
立协议人：xx 物业管理（s）有限公司代表: 承判人：代表: 日期:20 年月日
工程结算协议书效力工程结算协议书甲方责任篇六
发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人： 广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是 省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件， 是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一 致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙 方审定金额的 5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨 询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
工程结算协议书
工程结算协议书工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。
工程已通过质量验收。
3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：项目经理：项目经理：日期：日期：工程结算协议书2本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署：甲方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)乙方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：__________________万元整人民币。
该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
工程结算工作协议书合同范本3篇
工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。
2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。
三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。
3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。
4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。
四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。
2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。
3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。
4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。
5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。
五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。
六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。
2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。
3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程结算简单的协议书
工程结算简单的协议书工程结算简单的协议书「篇一」发包方：_________（以下称甲方）承包方：_________（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1．工程名称：_________2．工程地点：_________3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。
4．承包内容：_________5．建筑安装工程造价：共计人民币_________元。
6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________7．工程开工日期：________年____月____日8．工程竣工日期：________年____月____日9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10．甲方主要义务：_________11．乙方主要义务：_________12．违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________计算违约金。
（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________计算违约金。
（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（4）工程竣工后保险期________年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13．本合同附件：共_________份。
14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15．本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送______银行一份。
发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________工程结算简单的协议书「篇二」委托方：_________（以下简称“甲方”）受托方：_________（以下简称“乙方”）甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，并明确双方的权利和义务，经双方自愿协商就_______________开闭所及电缆工程委托乙方协助甲方与_______________公司进行结算协调事务事宜，达成以下条件及承诺并签订本协议：一、委托乙方协调内容：甲方20______年______月______日与_____________________公司签订了《电力建设工程施工合同》【合同编号：吴____________号查勘编号：变____________ 】，合同主要内容：______项目开闭所及电缆工程（以下简称“本工程”）施工，合同价为：____________整（￥____________元）。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。
3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。
三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。
2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。
四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。
2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。
3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。
五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。
2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。
六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。
2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方与乙方经过友好协商，就甲方的工程项目承包事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为了明确双方在工程结算过程中的权利和义务，特订立本工程结算协议书。
一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的权利与义务，确保工程款项的准确结算，保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程进度：已竣工验收合格三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法规进行工程结算。
2. 结算依据：本工程结算依据包括但不限于工程合同、施工图纸、变更通知、现场签证等。
3. 结算方式：按照合同约定的计价方式进行结算。
四、结算内容1. 工程款结算：甲乙双方根据合同约定及实际工程量进行工程款结算。
2. 变更、签证款项结算：根据实际变更、签证情况，按照合同约定的计价方式进行结算。
3. 其他款项结算：包括但不限于质保金、预付款返还等，按照合同约定进行结算。
五、结算时间1. 乙方应在工程竣工验收合格后提交结算资料。
2. 甲方收到结算资料后，应在约定时间内完成审核工作。
3. 双方对结算结果达成一致后，签订本结算协议。
六、付款方式1. 甲乙双方应按照合同约定的付款方式进行付款。
2. 付款周期：按照约定周期进行付款。
3. 付款保障：甲方在付款前，乙方需提供相应的发票及收款证明。
七、质量保证1. 乙方应保证承包工程的施工质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应费用。
八、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成结算审核工作，应承担违约责任。
工程结算协议书范本9篇
工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。
二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。
甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。
三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。
2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。
3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。
4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。
四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。
3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。
4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。
五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。
工程结算简单的协议书
工程结算简单的协议书工程结算简单的协议书「篇一」分包合同编号：甲方：乙方：1、甲、乙双方于20________年________月________日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。
工程已通过质量验收。
3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：________ 乙方：________法定（委托）代表人： ________法定（委托）代表人：________项目经理： ____________项目经理：____________日期：____________ 日期：____________工程结算简单的协议书「篇二」1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。
2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。
3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。
6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。
9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
工程结算协议书范本
工程结算协议书范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《工程承包合同》，现因工程完工，双方就工程结算事宜达成如下协议：一、工程结算范围本协议所涉及的工程结算范围包括但不限于合同约定的工程量、变更工程量、签证工程量等。
二、结算原则双方同意按照合同约定的结算方式和标准进行结算。
对于合同中未明确约定的事项，双方应本着公平、合理的原则进行协商解决。
三、结算金额经双方核对确认，本工程的最终结算金额为人民币（大写）__________________元整（￥__________________元）。
四、付款方式1. 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付工程结算金额的____%作为首期付款。
2. 余款在工程验收合格后____个工作日内一次性支付完毕。
五、工程质量保证乙方保证工程质量符合合同约定的标准。
如在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内进行修复。
六、违约责任如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________日期：____年____月____日。
工程施工结算工作协议书范文(6篇)
工程施工结算工作协议书范文甲方（委托人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____乙方（居间人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_____签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
工程结算简单协议书精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程结算简单协议书工程结算简单协议书范本（通用6篇）在现在的社会生活中，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
那么写协议书真的很难吗？下面是店铺整理的工程结算简单协议书范本（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程结算简单协议书1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。
2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________工程结算简单协议书2甲方：_____________乙方：_____________本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
工程结算协议书范本
工程结算协议书范本甲方（发包方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方将_____工程发包给乙方施工，乙方已按照双方签订的《工程承包合同》完成了全部工程内容，并经甲方验收合格。
为明确双方在工程结算方面的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就本工程结算事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程规模：＿____5、开工日期：＿____6、竣工日期：＿____二、工程结算价款1、经双方共同确认，本工程结算总价款为人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）。
2、上述结算价款包含但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金等一切费用。
三、工程款支付方式及时间1、甲方已支付乙方工程款人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）。
2、剩余工程款人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元），甲方将按以下方式支付给乙方：（1）在本协议签订后_____日内，支付工程款人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）；（2）在_____年_____月_____日前，支付工程款人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）；（3）在_____年_____月_____日前，支付工程款人民币（大写）＿____元整（小写：￥＿____元）。
四、工程质量保修1、乙方应按照国家及地方相关法律法规和工程建设标准规范的规定，对本工程承担质量保修责任。
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_____年。
3、在质量保修期内，如发现工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后的_____日内派人进行维修，维修费用由乙方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程结算承包协议书
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。
一、甲方将工程结算工作发包给乙方，本工程为鑫远尚苑园林景观工程，按工程结算总价的5‰作为劳务费用。
二、甲、乙双方各自承担的费用
1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。
2、乙方承担工程结算的软件费。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
三、甲、乙双方的责任和义务
1、乙方工作内容是预结算范围内的所有事情，工程所产生的签证，工程进度款的申请，工程结算，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方审计工作。
3、甲方应根据工程进度及时提供工程设计图、竣工图、原始签证、设计变更等的原始证明。
4、乙方工作完毕是以工程结算定案表为依据。
四、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金10000元，直至工程结算定案表签订以后再付清余款。
五、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方：
年月日
乙方：年月日
工程结算承包协议书 [篇2]
工程合约编号：工程地点：
项目名称：
工程名称：XXXXXXXX工程
建设单位（甲方）：XXXX有限公司
承包单位（乙方）：XXXX有限公司
根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：
一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整（￥279,336.00元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计
变更等所有本工程施工费用（详见XXXXXX工程结算审批表）；乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项（详下述备注第2条）以及合同约定保修金（结算总造价的 %）的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格（包括但不限于符合市档案馆移交要求）的竣工资料（包括但不限于竣工图、电子文档等），否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计 1/2 算如下：
279,336.00—（已付工程款0.00+保修金139,667.00）
=265,369.00（元）
备注：1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。
如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。
五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后，即XXXX年XX月XX日后的十五个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额（如有）无息一次性支付给乙方。
六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。
甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXX
有限公司有限公司
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
2/2
内容仅供参考。