收房通知书
法律规定收房通知书模板(3篇)
第1篇【通知书编号】：_______【收件人】：_______【收件地址】：_______【联系电话】：_______【发件单位】：_______【发件日期】：_______尊敬的收件人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，以及《______房地产开发有限公司与______先生/女士（以下简称“买受人”）签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）的相关约定，现将收房事宜通知如下：一、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 买受人姓名：_______3. 商品房位置：_______4. 商品房面积：_______平方米5. 商品房总价款：_______元6. 交付日期：_______二、收房通知1. 本通知旨在告知买受人，已达到合同约定的交付条件，房地产开发公司（以下简称“出卖人”）已按照合同约定完成了商品房的建设工作。
2. 出卖人已向买受人提供了以下文件和资料：（1）商品房买卖合同；（2）商品房销售许可证；（3）住宅质量保证书；（4）住宅使用说明书；（5）房屋所有权证；（6）物业服务合同；（7）其他相关文件。
3. 出卖人已按照合同约定对商品房进行了验收，并符合以下条件：（1）房屋结构安全，符合国家建筑标准；（2）房屋配套设施齐全，符合合同约定；（3）房屋外观整洁，无影响居住的质量问题；（4）其他相关配套设施完备。
三、收房时间及方式1. 收房时间：_______（具体日期）2. 收房地点：_______3. 收房方式：（1）买受人本人亲自收房；（2）买受人委托代理人收房；（3）其他方式。
四、收房注意事项1. 买受人应在收房前准备好以下文件：（1）身份证件；（2）购房合同；（3）付款凭证；（4）其他相关文件。
2. 买受人应在收房时对房屋进行仔细检查，如有质量问题，应在收房现场向出卖人提出，并由出卖人负责整改。
3. 买受人应在收房后7日内将房屋交付使用，并按照合同约定缴纳物业管理费等相关费用。
有关交房通知三篇
交房通知有关交房通知三篇在现实社会中，我们都可能会用到通知，下达指示、布置工作、传达有关事项、传达领导意见、任免干部、决定具体问题，都可以用通知。
你写通知时总是无从下笔？以下是小编收集整理的交房通知3篇，欢迎大家分享。
交房通知篇1尊敬的，您好：首先感谢您对XXXX项目的支持和关注，您所购买的XXX楼XX 单元XX室因市政管网工程影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：XXX广场将延期交付，为此我们深感抱歉。
具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。
对由此给您造成的.不便，还望得到您的理解和支持。
特此通知。
在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来XXX广场安家落户。
XXXXX接待中心xxxx年x月x日交房通知篇2致中江金源房产开发有限公司总经理：我们很“荣幸”成为贵公司开发的“西都名苑”的业主。
我们从20xx年至20xx年不同的时间分别购买了贵公司的楼盘，满心欢喜的期待着《购房合同》上签定的交房时间（20xx年xx月xx日）的到来。
在交房前两三个月前，我们业主便开始找装修公司，签定装修协议、买材料、购家具家电，甚至有的业主定好了婚期。
而在我们激切盼望的日子到来时，一句“延期交房了，交房时间等通知”浇凉了我们所有业主的心，没有解释、没交待，而面对我们业主的询问“啥原因？大概啥时交房？”，售楼部的只有一句“我们不清楚，问开发商。
”至到现在，我们连贵公司任何职员的尊容都没见过。
好嘛，耐着性子等待，等来一句“大年初一交房”（事实是初一那天售楼部没开门，当然贵公司也不可能有人来交房）。
好了，让我们说说正题吧。
现在已是20xx年xx月xx日，离规定交房时间（20xx年xx月xx日）已过51天，离《购房合同》上规定可以退房的时间仅有9天了。
我们业主意见如下：第一、请给我们递交书面的交房通知书，否则我们认定贵公司根本没有通知我们交房。
第二、交房时必须贵公司负责人到现场，当然我们请不动贵驾，但勿必派一个能做主的，能解决问题的人，不要又是一句“我不清楚，我向领导反应”的话，我们等不起，相信贵公司也等不起。
交房通知书范本【正式版】
交房通知书范本【正式版】交房是开发商向业主履行交付的义务，他委托物业向业主交付，也是可以的，但实际上物业应该提供委托书。
否则，是应该由开发商自己履行该交付义务的。
而且该委托本身的争议与业主无关。
开发商才是商品房买卖合同的相对方。
小编在下方给大家带来了一篇交房通知书范本供大家参考参考。
交房通知书范本【正式版】尊敬的______ 先生/女士:您所购买的______路______弄______号房屋已具备交房条件，实训面积现为______㎡，为了减少您在交房时的麻烦并减少您等候的时间，谨在此向您介绍交房须知事项和有关程序。
请您仔细阅读本《通知书》内容，如有不详之处，请您拨打咨询电话：____________。
一、交房时间、地点您在接到本《通知书》后，请按本通知预约时间前来办理交房手续。
如您需要调整交房时间，请您事先与我们联系，为您办理交房手续的截止日期是______年______月______ 日，若逾期未来办理，则按预售合同有关约定办理。
▲ 为您安排的时间：______年______月______日(接待时间:8∶30-16∶30)▲ 办理地点：______售楼处及______物业管理处二、交房时您所需携带的物件1、业主本人亲临现场交房,请携带:① ______交房通知书② 业主身份证或其他有效身份证明;③ 《预售合同》;④ 已支付房款的所有收据;⑤ 应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理交房，交房时除携带上述物件外，还应提供：①业主的授权委托书; ②代理人有效身份证明。
三、业主交房程序业主交房，将按以下程序办理手续：1、______售楼处业主先到______售楼处，与销售代表对接，办理内容：(1)验证需验清的资料如下:①______交房通知书;②《预售合同》;③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;④已支付款项的所有凭证。
(2)收费业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第______项，并获得各项收费之凭证，房款全部付清的住户由______房地产开发有限公司财务部开具统一发票。
交房通知书格式范文-通知
交房通知书格式范文-通知交房通知书格式范文-通知在学习、工作生活中，各种通知频频出现，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。
大家知道正式的通知怎么写吗？以下是小编精心整理的交房通知书格式范文-通知，仅供参考，大家一起来看看吧。
交房通知书格式范文-通知1恭喜阁下成为业主，您购买的____小区____号楼____单元______室现已竣工验收合格，达到交付使用条件，现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下，希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式：1、交房地址：2、物业服务中心联系电话：二、交房时间：于________年____月____日向您交付房屋。
三、交房流程：(一)交接程序：请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后，物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料：a、《商品房购房合同》;b、各种已缴费用、购房款的发票、收据;c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案)e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》五、您可以对您的房屋进行装修，但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间，并遵守《装修管理协议书》。
装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续，领取《装修许可证》，获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下：a、物业管理费高层：________元/m2(缴纳半年)商铺：________元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费：10元/户/月(缴纳一年)备注：b、装修保证金：____元/m2c、建筑垃圾清运费：1元/m2特别提醒：若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼，从我公司通知的办理房屋交接手续之日起，视为房屋已经交付，由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
交房通知书-模板
交房通知书
尊敬的先生/女士：
您好！
我们热忱欢迎您入住【XXXX项目】！
您所购买的项目 1 期号楼
单元号房，根据您签署的《商品房买卖合同》正式交房时间为XXXX年9月30日，小区准予提前进入装修时间为XXXX年6月30日，现通知您具体交房事宜如下：
1、您的提前入场装修时间： XXXX 年 6 月 30日
（含双休日）（09：00-17：30）
2、交房地点：XXX项目售楼部
3、交房资料：
●交房通知书
●《商品房买卖合同》原件
●购房收据原件及复印
●购房人身份证原件及复印件(购房人及共有人的身份证原件及复印件
●若您不能亲临收房，可委托他人办理，代理人除携带上述文件外，还应
出具业主的授权书(须经公证处公证)、代理人的身份证原件及复印件
4、其他事项：
您在接到本《交房通知书》后，请按本通知预约时间前来办理收房手续。
如您需要调整收房时间，请您事先与我们联系，若逾期未来办理，则视为该房屋已正式交付，房屋的风险责任至该日起转移。
如有不详之处，请您拨打咨询电话：（XXXX）-XXXXXXXX或直接连线您的购房职业顾问。
5、办理交房流程：
第一步第二步第三步第四步
XXXXX房地产开发有限公司
XXXX年X月XX 日。
收楼通知书范本
收楼通知书范本篇一：收楼通知书收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20年月日交付阁下使用。
为了避免因业主同一时间办理收楼日期间前来物业管理处（地址：销售中心）办理收楼手续并缴交相关费用，逾期30天未办理收楼手续视为已收楼。
届时请阁下注意带齐相关的证件资料。
为避免因收楼耽误阁下宝贵时间，建议阁下提前电话预约具体的收楼日期及时间并按照收楼须知及收楼程序指引前来办理，我们将竭诚为阁下提供优质的服务，多谢您的合作！咨询预约电话：物业管理处电话：附件清单：1、收楼须知2、收楼程序指引3、缴款通知书4、关于交纳专项维修资金的通知5、业户资料登记表广州公司二0年月日收楼须知1、办理收楼手续须带备如下资料：1)《收楼通知书》原件；2)购房付款收据（包括房款及费用收据）；3)单元所有业主本人身份证（护照）原件、复印件（如业主未成年请带户口本)；如需委托他人代收楼的业主，请开具业主亲自签署的代理收楼委托证明并公证；4)到期须缴交而尚未缴交的房款及相关费用、收楼需缴交的费用(见《缴款通知书》)；5)专项维修资金的银行缴款凭证；6)银行扣费存折复印件1份（业主姓名）；7)已填写的《业户资料登记表》。
2、交楼现场办公地址：办公时间：周一至周日上午9：30至12：00；下午13：00至17：30物业管理处客户服务热线：广州公司二0年月日缴款通知书()女士/先生：您好，您所购买的“”幢号房已经竣工。
请您在收楼前，向广州公司缴交如下款项：1、房款余额：计人民币元。
2、契税：计人民币元。
3、权证费：计人民币元。
应缴款项合计人民币元。
公司名称：广州公司开户银行：账号：交款指引：为了避免当天需清点大量现金及等候刷卡，导致收楼速度缓慢而使您长时间等待，您可选择将上述款项支付至上述账户，并携带银行回单前往现场交楼处办理收楼手续。
在您前来办理收楼手续时，请携带现金在广州市管理有限公司财务部缴交如下款项：1、预收三个月物业管理费（按单元建筑面积计、不含公共分摊能源费），计人民币￥元。
收房通知书范本（模板）
收房通知书范本收房通知书范本篇一：收房通知书收房通知书尊敬的女士/先生：您好！您所认购的×××小区楼层室已于年月经某某市相关部门验收部门和××产开发有限公司、××物业服务有限公司、××房建工程监理中心组成的验收小组验收合格，准予入住。
1、请您接到本通知后按规定时间前来办理收房手续。
在此期间内，房地产公司、项目部、物业管理公司等有关部门将到现场办公，一次办完手续，“一站式”服务将为您提供快捷方便的服务。
2、办理收房手续时，需带齐以下相关资料收房通知书购房合同相关费用本人身份证其他相关证件 3、如果您因公事繁忙不能亲自前来，可委托他人代办。
代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上您的委托书、印章和身份证及被委托让人的相关证件。
4、如果您不能按规定时间前来办理手续，可以在年月日后，到×××房地产开发公司先办理财务及收房手续，再到×××物业服务有限公司办理收房手续 5、根据公司时间安排，您的交房时间定于年月日，在您前来办理各项收取前，请仔细阅读《收房须知》。
特此通知×××产开发有限公司×××物业服务有限公司年月日篇二：收楼通知书收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20 年月日交付阁下使用。
收楼通知书范本
收楼通知书范本篇一：收楼通知书收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20年月日交付阁下使用。
为了避免因业主同一时间办理收楼日期间前来物业管理处（地址：销售中心）办理收楼手续并缴交相关费用，逾期30天未办理收楼手续视为已收楼。
届时请阁下注意带齐相关的证件资料。
为避免因收楼耽误阁下宝贵时间，建议阁下提前电话预约具体的收楼日期及时间并按照收楼须知及收楼程序指引前来办理，我们将竭诚为阁下提供优质的服务，多谢您的合作！咨询预约电话：物业管理处电话：附件清单：1、收楼须知2、收楼程序指引3、缴款通知书4、关于交纳专项维修资金的通知5、业户资料登记表广州公司二0年月日收楼须知1、办理收楼手续须带备如下资料：1)《收楼通知书》原件；2)购房付款收据（包括房款及费用收据）；3)单元所有业主本人身份证（护照）原件、复印件（如业主未成年请带户口本)；如需委托他人代收楼的业主，请开具业主亲自签署的代理收楼委托证明并公证；4)到期须缴交而尚未缴交的房款及相关费用、收楼需缴交的费用(见《缴款通知书》)；5)专项维修资金的银行缴款凭证；6)银行扣费存折复印件1份（业主姓名）；7)已填写的《业户资料登记表》。
2、交楼现场办公地址：办公时间：周一至周日上午9：30至12：00；下午13：00至17：30物业管理处客户服务热线：广州公司二0年月日缴款通知书()女士/先生：您好，您所购买的“”幢号房已经竣工。
请您在收楼前，向广州公司缴交如下款项：1、房款余额：计人民币元。
2、契税：计人民币元。
3、权证费：计人民币元。
应缴款项合计人民币元。
公司名称：广州公司开户银行：账号：交款指引：为了避免当天需清点大量现金及等候刷卡，导致收楼速度缓慢而使您长时间等待，您可选择将上述款项支付至上述账户，并携带银行回单前往现场交楼处办理收楼手续。
在您前来办理收楼手续时，请携带现金在广州市管理有限公司财务部缴交如下款项：1、预收三个月物业管理费（按单元建筑面积计、不含公共分摊能源费），计人民币￥元。
交房通知书范本模板
交房通知书范本模板尊敬的业主：您好！恭喜您成为我们小区名称小区的尊贵业主！经过漫长的等待，您所购买的房屋已经具备交付条件，我们怀着激动的心情，向您发出这份交房通知书，以便您能顺利地接收您的新家。
一、交房时间我们安排的交房时间为：具体日期（上午起始时间至下午结束时间）。
为了确保交房过程的顺利进行，减少您的等待时间，请您尽量在指定的时间段内前来办理交房手续。
二、交房地点交房地点为：详细地址三、您需要携带的资料1、业主本人身份证原件及复印件X份；2、原件；3、已缴纳房款的收据或发票；4、业主本人一寸免冠照片X张；5、如您委托他人代办交房手续，除上述资料外，还需提供业主本人签署的授权委托书、代办人身份证原件及复印件X份。
四、交房流程1、签到并核实业主身份您到达交房地点后，请先在签到区签到，并向工作人员出示您携带的相关资料，工作人员将核实您的业主身份。
2、资料审核身份核实无误后，工作人员将对您提供的资料进行审核，确保资料齐全、准确。
3、费用缴纳根据您的房屋情况，您可能需要缴纳以下费用：（1）物业管理费：具体金额，从交房之日起计算，预缴X个月。
（2）房屋维修基金：具体金额。
（3）其他可能产生的费用：如垃圾清运费等，如有则详细说明金额及用途4、领取房屋钥匙及相关物品完成费用缴纳后，您将领取房屋钥匙、、等相关物品。
5、房屋验收工作人员将陪同您前往您的房屋进行验收。
在验收过程中，请您仔细检查房屋的各项设施设备、门窗、墙面、地面等是否存在质量问题。
如有问题，请在上记录下来，我们将安排相关人员尽快进行整改。
6、完成交房手续房屋验收无误后，您在上签字确认，至此，交房手续全部完成。
五、温馨提示1、交房当天人数较多，请您提前安排好时间，耐心等待。
2、为了您的安全和方便，建议您穿着舒适、便于行动的服装和鞋子。
3、请您在验收房屋时认真仔细，如有任何疑问或需要帮助，请随时向工作人员咨询。
4、如您在交房通知规定的时间内无法前来办理交房手续，请提前与我们联系，我们将为您另行安排时间。
交房通知书范本正式版合集三篇
交房通知书范本【正式版】(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
敬重的***室业主****先生/女士：******实在抱歉，让您久等了！您购买的该套房屋于*****年**月**日正式具交房。
为此我们发出书面交付通知书，诚邀您前来办理房屋交接验收手续，请您按本通知前往我公司售楼处办理房屋交付的相关手续。
并请特殊留意以下提示：1、基于前期交房时间较为集中，交**********(****月*2*日至*4*月*4*日国假休息)，故我们集中支配*****年****月***日——*****年***月***日现场办理您的交房手续，如因故不能前来，烦请提前与我们电话预约，最迟不超过*月日。
预缴费用：1)物业费用：*******元2)代收代缴费用：*******元2、每日办理时间：******——*******。
3、服务热线：*******4、为了保证您顺当办理交房手续，请您务必认真阅读附件《交房须知》，携带购房合同本人相关资料、证件(均为原件)。
如购房合同有共有人的，需共同前来办理。
感谢您的协作！为便捷地办理交房手续，我公司组织了专人现场为您服务，请您在支配以上时间内前来。
本次交房截止时间为**年**月**日，若逾期将来办理，按购房合同办理，房屋视同交付。
真诚期盼您的到来，并预祝您入住开心！确认回执单：*******签收人：*********签收日期：*******交房通知书范本正式版(第二篇)交房通知书正文：尊敬的业主：根据合约约定，经过双方的长时间努力，共同努力以及协商一致，现公司已完成有关房屋的建设工作。
根据合同规定，现通知您，房屋已经完工，符合交付标准。
请您尽快根据合同约定的时间到现场办理交房手续，领取相关证件及钥匙，办理交接手续。
敬请配合，如有任何疑问或需要进一步说明，请及时与我们联系，我们将尽快解决。
谢谢您的合作。
祝：身体健康，工作顺利。
此致敬礼！制作单位：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日签字：摘要：根据合同规定，公司通知业主，房屋已完成建设工作，符合交付标准，业主需尽快到场办理交房手续。
交房入伙通知书10篇
交房入伙通知书10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!交房入伙通知书10篇交房入伙通知书（精选10篇）入伙通知书怎么写？看下吧。
交房通知模板汇编8篇
交房通知交房通知模板汇编8篇在当下社会，需要使用通知的场合越来越多，各种类型的通知各有不同的写法。
通知的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的交房通知8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
交房通知篇1**：现就您租赁我司位于*************门面房屋相关事宜再次通知您：根据贵、我双方***年***月*日签订的《房屋租赁合同》约定，您应在****年*月**日前向我司缴纳下一租赁年度全年的房屋租金￥*******，现您已向我司缴纳租金人民币*******元，剩余租金人民币********元虽经我司多次催要，但至今仍未能向我司缴纳。
为妥善解决问题，请您在接到本通知之日起七日内向我司缴纳本租赁年度剩余租金人民币******元，逾期，我们将按照贵、我双方****年**月**日签订的《房屋租赁合同》约定，解除与您签订的《房屋租赁合同》，并追究您的违约责任。
通知人：年月日接收人签字：交房通知篇2尊敬的__室业主___先生/女士：很抱歉，让您久等了!您购买的该套房屋于20xx年3月28日正式具交房。
为此我们发出书面交付通知书，诚邀您前来办理房屋交接验收手续，请您按本通知前往我公司售楼处办理房屋交付的相关手续。
并请特别注意以下提醒：1、基于前期交房时间较为集中，交房人员较多，适逢节假日(__4__月__2__日至__4__月__4__日国假休息)，故我们集中安排20xx年__4__月__6__日——20xx年__4__月__8__日现场办理您的交房手续，如因故不能前来，烦请提前与我们电话预约，最迟不超过月日。
预缴费用：1)物业费用：元2)代收代缴费用：元2、每日办理时间：9：30——16：30。
3、服务热线：4、为了保证您顺利办理交房手续，请您务必仔细阅读附件《交房须知》，携带购房合同本人相关资料、证件(均为原件)。
如购房合同有共有人的，需共同前来办理。
感谢您的配合!为便捷地办理交房手续，我公司组织了专人现场为您服务，请您在安排以上时间内前来。
接房通知书样本
接房通知书样本通知书是以书面告知的形式，送达到被告知人的手里。
接房通知是送到业主手中的。
下面小编给大家带来接房通知书样本，供大家参考!接房通知书样本范文篇一XXX女士：恭喜阁下成为业主，您购买的XX小区XX号楼XX单元XXX室现已竣工验收合格，达到交付使用条件，现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下，希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式：1、交房地址：2、物业服务中心联系电话：二、交房时间：于XXXX年XX月XX日向您交付房屋。
三、交房流程：交接程序：请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
上述各项手续办妥后，物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料：a、《商品房购房合同》;b、各种已缴费用、购房款的发票、收据;c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》五、您可以对您的房屋进行装修，但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间，并遵守《装修管理协议书》。
装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续，领取《装修许可证》，获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下：a、物业管理费高层：XXXX元/m2商铺：XXXX元/m2生活垃圾处理费：10元/户/月备注：b、装修保证金：XX元/m2c、建筑垃圾清运费：1元/m2特别提醒：若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼，从我公司通知的办理房屋交接手续之日起，视为房屋已经交付，由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续，请认真填写委托书，转交委托人前来办理。
对交房手续及办理过程有任何疑问，请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!通知人：潍坊峡山城市建设投资开发有限公司XXXX年XX月XX日接房通知书样本范文篇二尊敬的圣菲TOWN城一期业主：您好!非常荣幸地通知您，您所购买的“xxN城一期3、4、5栋住宅”自20XX年5月9日起正式办理物业交付手续。
自建房收房通知范文
自建房收房通知范文亲爱的[业主姓名]：咱心心念念的自建房已经大功告成，可以交房啦！就像种下的种子终于长成了大树，可让人兴奋了呢。
一、收房基本信息。
1. 收房时间。
[具体日期]，上午[开始时间] 下午[结束时间]。
这就像一场专属的约会，可别迟到哦，毕竟这是咱自己的小窝的大日子。
2. 收房地点。
咱自建房的地址：[详细地址]，你肯定熟悉得很，毕竟这是看着它一点点建起来的地方。
二、收房需携带的材料。
1. 身份证原件及复印件。
这就好比是你的“身份通行证”，证明这房子的主人是你呀。
2. 建房相关的缴费凭证。
这可是咱盖房子的“金钱小账本”，要带着来和房子的最终交付做个完美对接。
三、收房流程。
1. 签到。
来了先到签到处报个到，就像参加一场欢乐聚会先签个名一样，我们的工作人员会热情迎接你。
2. 资料审核。
我们会仔细查看你带的材料，确保一切都没问题。
这一步就像是房子在对你说：“让我确认一下你就是我的主人没错啦。
”3. 房屋验收。
然后就是激动人心的验收环节啦。
你可以像个挑剔的小管家一样，把房子的里里外外都检查个遍。
从屋顶到墙角，从门窗到水电，如果发现任何小问题，都可以马上告诉我们的工作人员，我们会及时解决，保证把一个完美的家交到你手上。
4. 钥匙交接。
当你对房子满意后，我们就会把象征着房子主权的钥匙郑重地交给你。
这时候，你就可以尽情想象以后在这个房子里的美好生活啦。
四、温馨提示。
1. 如果您当天不能亲自前来收房，可以委托他人前来，但被委托人需要携带委托人的身份证原件、复印件以及委托人签字盖章的委托书哦。
2. 收房当天可能会有一些小忙碌，希望您能保持好心情，有任何疑问或者建议都可以随时和我们的工作人员沟通。
这房子就像一个装满梦想的盒子，现在终于要交到你手上啦。
我们真心希望你能满意这个家，并且在这里开启幸福的新生活。
如果有任何关于收房的问题，可以随时拨打[联系电话]联系我们。
[通知方名称][通知日期]。
交房的通知（精选4篇）
交房的通知（精选4篇）交房的通知篇1恭喜阁下成为业主，您购买的XX小区号楼单元X室现已竣工验收合格，达到交付使用条件，现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下，希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式：1、交房地址：2、物业服务中心联系电话：二、交房时间：于X年XX月XX日向您交付房屋。
三、交房流程：(一)交接程序：请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后，物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料：a、《商品房购房合同》;b、各种已缴费用、购房款的发票、收据;c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案)e、非本人携带授权、委托人身份证原件、复印件;f、《交房》五、您可以对您的房屋进行装修，但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间，并遵守《装修管理》。
装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续，领取《装修许可证》，获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下：a、物业管理费高层：X元/m2(缴纳半年)商铺：X元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费：10元/户/月(缴纳一年)备注：b、装修保证金：XX元/m2c、建筑垃圾清运费：1元/m2特别提醒：若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼，从我公司通知的办理房屋交接手续之日起，视为房屋已经交付，由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续，请认真填写委托书，转交委托人前来办理。
对交房手续及办理过程有任何疑问，请拨打物业服务中心电话咨询。
谢谢合作!通知人：X年XX月XX日交房的通知篇2置业有限公司：本人与贵公司于X年X月订立商品房。
本人所购商品房为贵公司开发的X小区号楼单元XX室，合同面积X平方米，合同房价款X元（X元整），本人向贵公司支付首期房款X元（X元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。
交房通知书-范本
交房通知书（入伙）尊敬的您好！恭贺您乔迁新家园！首先，感谢阁下选择了xx小区，以及长期以来对我们工作的全力支持。
您购买的xx小区号房已达到交房条件。
自xx年月日起我司将全面开始分批办理接楼手续。
我公司已为您通过公开招标程序选聘了具备二级物业管理资质的物业公司：“广西如家物业服务有限公司”为您提供服务。
为了方便您办理入伙手续，现将办理入伙手续的有关事项通知如下：一、办理入伙手续的流程：详细请看售楼部或物业服务处内公示二、办理入住手续时应带的资料：1.由我公司发出的《入伙通知书》及附件（原件）；2.需带购房合同原件以及合同内第页的复印件壹份（需提供原件核对）；3.业主身份证复印件二份（需提供原件核对）；4.单位购房的须带齐营业执照复印件二份（需提供原件核对）；5.委托他人办理的还须带产权人委托书（原件）、委托人员及被委托人的身份证复印件各一份（需提供原件核对）；委托与被委托人若是夫妻关系的，只需提供户口簿及结婚证书（需提供原件核对）复印件一份。
（委托书范本附后）。
三、入伙时间：1.为了保证交接房工作的顺利进行，为您尽可能的节约时间和提供最大的方便，我们每天安排的入住手续办理时间是：上午9：00-11：00，下午3：00-17：00请您按时到达。
2.注意事项：如超过入伙期未办理入伙手续，按合同规定仍将从约定收房之日（xx年月日）起计收物业服务费、电梯维护费。
四、办理入伙手续的地点是：xx小区二楼物业服务办公室。
五、入住小区后，恳请您以主人翁的姿态，积极配合物业公司搞好入住管理和装修管理工作。
在您入住的前期，物业服务公司因小区安全和整体环境方面的考虑而实施的一些阶段性管理措施可能给您带来不便，对此请您给予谅解和支持。
尊敬的业主，您可能会在办理入住时稍感手续繁琐，但这都是为了维护您的长期利益。
真诚希望与您携手，共建高尚、文明的现代家园！我们真诚地期待着您的光临！以上事项如有疑问，请致电：附件：（一）、交房程序；（二）、交房前应交清合同内房款等费用的通知书；（三）、准业主委托他人办理入伙手续的《委托书》范本；（四）、交房前需与物业公司办理的相关手续。
收房通知书范本
收房通知书范本篇一：收房通知书收房通知书尊敬的女士/先生：您好！您所认购的×××小区楼层室已于年月经某某市相关部门验收部门和××产开发有限公司、××物业服务有限公司、××房建工程监理中心组成的验收小组验收合格，准予入住。
1、请您接到本通知后按规定时间前来办理收房手续。
在此期间内，房地产公司、项目部、物业管理公司等有关部门将到现场办公，一次办完手续，“一站式”服务将为您提供快捷方便的服务。
2、办理收房手续时，需带齐以下相关资料收房通知书购房合同相关费用本人身份证其他相关证件3、如果您因公事繁忙不能亲自前来，可委托他人代办。
代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上您的委托书、印章和身份证及被委托让人的相关证件。
4、如果您不能按规定时间前来办理手续，可以在年月日后，到×××房地产开发公司先办理财务及收房手续，再到×××物业服务有限公司办理收房手续5、根据公司时间安排，您的交房时间定于年月日，在您前来办理各项收取前，请仔细阅读《收房须知》。
特此通知×××产开发有限公司×××物业服务有限公司年月日篇二：收楼通知书收楼通知书尊敬的女士/先生：您好！十分感谢阁下对我公司的支持和信赖，阁下所购买的幢号房可按合同约定于20年月日交付阁下使用。
为了避免因业主同一时间办理收楼日期间前来物业管理处（地址：销售中心）办理收楼手续并缴交相关费用，逾期30天未办理收楼手续视为已收楼。
届时请阁下注意带齐相关的证件资料。
为避免因收楼耽误阁下宝贵时间，建议阁下提前电话预约具体的收楼日期及时间并按照收楼须知及收楼程序指引前来办理，我们将竭诚为阁下提供优质的服务，多谢您的合作！咨询预约电话：物业管理处电话：附件清单：1、收楼须知2、收楼程序指引3、缴款通知书4、关于交纳专项维修资金的通知5、业户资料登记表广州公司二0年月日收楼须知1、办理收楼手续须带备如下资料：1)《收楼通知书》原件；2)购房付款收据（包括房款及费用收据）；3)单元所有业主本人身份证（护照）原件、复印件（如业主未成年请带户口本)；如需委托他人代收楼的业主，请开具业主亲自签署的代理收楼委托证明并公证；4)到期须缴交而尚未缴交的房款及相关费用、收楼需缴交的费用(见《缴款通知书》)；5)专项维修资金的银行缴款凭证；6)银行扣费存折复印件1份（业主姓名）；7)已填写的《业户资料登记表》。
自建房收房通知范文
自建房收房通知范文亲爱的[业主姓名]：您心心念念的自建房已经大功告成，可以准备收房啦！就像种下的种子终于长成了参天大树，这座房子现在正满心欢喜地等着您来验收呢。
房子的每一块砖、每一片瓦都像是一个个小士兵，它们整齐地排列组合，为您打造出这个温馨的小窝。
从最初的一铲一锄打地基，到现在房子稳稳地站在那儿，就像一个忠诚的伙伴，准备陪伴您度过未来的无数美好时光。
下面给您说说收房的具体事宜哈：一、收房时间。
[具体日期]，上午[开始时间] 下午[结束时间]。
这就像一场专属您的约会，房子已经打扮得漂漂亮亮，就等您来赴约啦。
如果这个时间您实在来不了，可一定要提前跟我们说一声哦，咱们再商量个合适的时间。
二、收房地点。
[详细地址]，您肯定对这个地方再熟悉不过啦，毕竟这是您看着一点点建起来的家。
三、收房需携带的材料。
1. 您本人的身份证，这就像房子认识您的“通行证”，得让它知道是主人来啦。
2. 相关的建房合同或者协议，这是咱们建房过程的一个小账本，核对一下最后的成果。
四、收房流程。
1. 先到接待处签到，就像参加一场盛大的派对一样，先在门口签个到，表示您来啦。
2. 然后我们会有专门的工作人员陪您一起验房。
从房子的外观开始，看看墙面是不是像士兵一样笔直，屋顶有没有像帽子一样稳稳当当。
再到房子里面，检查水电线路是不是像小血管一样畅通无阻，门窗是不是像小卫士一样开合自如。
您要是发现哪里有点小问题，别客气，马上告诉我们的工作人员，我们会尽快解决，就像给小伤口贴个创可贴一样简单。
3. 验房结束后，如果您对房子满意，就可以办理一些交接手续啦，比如拿钥匙之类的。
这时候您就真正成为这个房子的主人啦，可以自由地在里面规划您的美好生活啦。
再次恭喜您即将入住新房！如果您有任何疑问，随时给我们打电话哦，[联系电话]。
[通知方名称][通知日期]。
交房通知书范本
交房通知书范本交房是开发商向业主履行交付的义务，他委托物业向业主交付，也是可以的，但实际上物业应该提供委托书。
同时会有通知书的发出。
下面店铺给大家带来交房通知书，供大家参考!交房通知书范文篇一____先生/女士：恭喜阁下成为业主，您购买的小区号楼单元室现已竣工验收合格，达到交付使用条件，现将有关交房办理程序和注意事项介绍如下，希望阁下认真阅读本通知并依照执行。
一、办理交接手续地点和联系方式：1、交房地址：2、物业服务中心联系电话：二、交房时间：于年月日向您交付房屋。
三、交房流程：(一)交接程序：请阁下持交房通知单至物业服务中心——由开发商财务部门核对各项费用是否缴清——物业服务中心财务部缴纳相关费用——双方财务部门签字确认——签署相关协议办理交房手续。
(二)上述各项手续办妥后，物业管理中心工作人员将引领阁下领取钥匙并视察及验收贵楼宇。
四、交房所需携带的资料：a、《商品房购房合同》; b、各种已缴费用、购房款的发票、收据; c、业主身份证原件、复印件;d、业主近期一寸照片1张(业主档案) e、非本人携带授权委托书、委托人身份证原件、复印件;f、《交房通知书》五、您可以对您的房屋进行装修，但应保证绝不改变房屋的结构和占用公共空间，并遵守《装修管理协议书》。
装修前必须到物业服务中心办理装修申请手续，领取《装修许可证》，获准后方可施工。
六、您需要缴纳的费用如下：a、物业管理费高层：元/m2(缴纳半年)商铺：元/m2(缴纳半年)生活垃圾处理费： 10元/户/月(缴纳一年)备注：b、装修保证金：元/m2 c、建筑垃圾清运费：1元/m2特别提醒：若阁下没有收到通知或未按规定日期前来收楼，从我公司通知的办理房屋交接手续之日起，视为房屋已经交付，由此时间后将不会产生所谓的房屋延期违约金。
如您没有时间前来办理交房手续，请认真填写委托书，转交委托人前来办理。
对交房手续及办理过程有任何疑问，请拨打物业服务中心电话咨询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收房通知书 Prepared on 22 November 2020
收楼通知书
尊敬的业主：
您好！
唐山龙居房地产开发有限公司经过招投标确定唐山乐邦物业服务有限公司对乐府小区实行前期物业管理并办理交房手续，在未来的一段时间内,我们将竭诚为您提供有关服务，与您携手共创美好未来！为方便您顺利收楼，我们将组织工作人员集中办公，为您提供快捷、方便的“一条龙”服务，请您于年月日至年
月日到办理收楼手续。
收楼手续办理日程安排如下：
一、收楼程序（详见附件一：收楼现场流程图）
二、须缴纳的费用（详见附件二：收楼费用明细表）
三、需携带的资料：
您在办理收楼手续时，请带齐以下资料：
1、因涉及到房屋权属登记中夫妻双方对该房屋产权的份额约定，故买受人夫妻双方须同时到收楼现场；
2、购房合同中买受人（如买受人为多个的，需提供多个）的身份证原件及复印件；
3、商品房买卖合同（协议）原件，购房发票或已交款项的收据原件，收楼通知书等快递内所有材料；
4、贷款的业主，需要提供经过公证后的与银行签订的借款合同原件（即公证书）；
5、专项维修基金缴纳证明。
如您委托他人前来办理收楼手续，除带齐以上资料外，还须提供您的授权委托书（该委托书必须经公证处公证），以及被委托人的身份证原件及复印件。
四、关于办理房产权证
对于按揭购房的业主，唐山龙居房地产开发有限公司将代为办理产权证；业主需要提供相关资料。
五、注意事项
1、自年月日起，您应按时缴纳的费用有：物业服务费、水费、
电费等相关费用。
以上费用收费标准按照当地政府指导价格执行。
2、您在前来办理收楼手续前，请仔细阅读《收楼费用明细表》并准备相关费用。
物业服务电话:
特此通知
顺致
唐山龙居房地产开发开发有限公司
唐山乐邦物业服务有限公司
年
月日
附件一：收楼现场流程图
附件二：收楼费用明细表
尊敬的业主先生/女士：
您好！
欢迎您入住龙居乐府座单元号房，在您办理入住手续时应交的各项费用明细如下：
房屋签约面积平方米；实测面积平方米
唐山乐邦物业服务有限公司
2017年5月9日。