土建工程造价案例分析修订版
施工过程工程造价案例(3篇)
第1篇一、案例背景某城市某住宅小区建设项目，总建筑面积约20万平方米，包括住宅、商业、地下车库等配套设施。
项目总投资约为5亿元人民币。
该工程于2018年3月正式开工，预计2020年12月竣工。
在施工过程中，由于各种原因，工程造价出现了较大波动，给项目带来了较大的风险。
本案例将对施工过程中的工程造价管理进行详细分析。
二、施工过程工程造价管理现状1. 施工前阶段在施工前阶段，建设单位委托造价咨询机构对项目进行了初步的造价编制。
编制过程中，充分考虑了项目规模、设计标准、市场行情等因素。
初步造价编制完成后，建设单位与施工单位签订了施工合同，明确了工程造价的约定。
2. 施工阶段（1）设计变更：在施工过程中，由于设计变更、现场实际情况等原因，导致工程量发生变化。
根据合同约定，设计变更产生的费用由施工单位承担。
然而，在实际操作中，部分设计变更未及时报批，导致施工单位额外承担了部分费用。
（2）材料价格波动：施工过程中，部分材料价格出现了较大波动。
如钢材、水泥等主要材料价格在施工期间上涨，给工程造价带来了较大压力。
（3）人工费上涨：随着劳动力市场的变化，人工费逐年上涨。
在施工过程中，施工单位为了确保工程进度，不得不提高人工费标准，进一步加大了工程造价。
（4）其他因素：如自然灾害、政策调整等不可抗力因素，也对工程造价产生了影响。
三、工程造价管理问题及对策1. 设计变更管理（1）问题：施工过程中，设计变更频繁，部分变更未及时报批，导致施工单位承担额外费用。
（2）对策：建立健全设计变更管理制度，明确变更审批流程。
加强设计变更的跟踪管理，确保变更及时报批。
2. 材料价格波动管理（1）问题：材料价格波动较大，对工程造价影响明显。
（2）对策：建立材料价格预警机制，及时掌握市场价格动态。
采用招标、询价等方式，合理确定材料价格。
3. 人工费管理（1）问题：人工费上涨，导致工程造价增加。
（2）对策：优化施工组织设计，提高施工效率。
工程造价施工案件(3篇)
一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“甲方”）委托某建筑工程公司（以下简称“乙方”）承建一栋住宅楼项目。
合同约定，工程总价为1000万元，甲方按工程进度支付工程款。
在施工过程中，因地质条件发生变化，导致工程量增加，乙方要求甲方按照实际情况调整工程预算。
然而，双方在工程预算调整问题上产生分歧，导致工程款支付出现争议。
二、争议焦点1. 工程预算调整是否合理？2. 乙方要求调整的工程款是否应予支持？三、案例分析1. 工程预算调整是否合理？根据《建设工程施工合同》的规定，工程预算调整应当符合以下条件：（1）地质条件发生变化，影响工程质量和进度；（2）设计变更或合同约定的其他原因导致工程量发生变化；（3）经甲方、乙方双方协商一致。
在本案中，乙方提供的地质报告显示，地质条件发生变化，导致工程量增加。
乙方在发现地质条件变化后，及时向甲方报告，并要求调整工程预算。
根据上述规定，乙方要求调整工程预算的行为符合法律规定。
2. 乙方要求调整的工程款是否应予支持？根据《建设工程施工合同》的规定，工程款支付应当按照合同约定执行。
在本案中，合同约定工程总价为1000万元，甲方按工程进度支付工程款。
然而，由于地质条件发生变化，导致工程量增加，乙方要求按照实际情况调整工程预算。
根据《建设工程施工合同》的规定，甲方应当根据实际情况调整工程预算，并按照调整后的预算支付工程款。
综上所述，乙方要求调整工程预算的行为符合法律规定，乙方要求调整的工程款应予支持。
工程造价施工案件在工程建设过程中较为常见，处理这类案件需要充分考虑法律法规、合同约定和实际情况。
在本案中，乙方要求调整工程预算的行为符合法律规定，乙方要求调整的工程款应予支持。
通过妥善处理此类案件，有助于维护双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。
第2篇一、案件背景某建筑工程项目位于我国某城市，由某房地产开发公司投资建设，工程总造价约为1.5亿元。
项目包括住宅楼、商业楼、地下车库等。
工程造价法律案例分析(3篇)
第1篇一、案例背景随着我国经济的快速发展，基础设施建设、房地产开发等领域日益繁荣，工程造价作为项目成本控制的关键环节，其重要性不言而喻。
然而，在实际操作中，工程造价纠纷频发，给当事人带来了极大的困扰。
本案例以某房地产开发项目为例，探讨工程造价法律问题。
二、案情简介某房地产开发公司（以下简称“开发商”）于2010年与某施工单位（以下简称“施工单位”）签订了一份建设工程施工合同，约定由施工单位承建一座住宅小区。
合同总价为人民币2亿元，工期为两年。
合同中明确约定了工程造价的计算方式、变更条款、付款方式等内容。
项目施工过程中，因设计变更、材料价格上涨等因素，导致实际工程造价与合同约定存在较大差异。
双方就工程造价问题多次协商未果，最终诉至法院。
三、争议焦点1. 设计变更引起的工程造价增加是否合理？2. 材料价格上涨是否应由双方承担？3. 造价纠纷的处理方式及责任划分。
四、案例分析（一）设计变更引起的工程造价增加是否合理根据《建设工程施工合同条例》第十七条规定：“因设计变更导致工程造价增加的，由发包人承担。
”在本案中，设计变更是由于开发商的设计团队在设计过程中对部分细节进行了调整，导致施工单位实际施工内容与原设计存在差异。
根据上述规定，设计变更引起的工程造价增加应由开发商承担。
（二）材料价格上涨是否应由双方承担《建设工程施工合同条例》第二十条规定：“因材料价格上涨导致工程造价增加的，按照合同约定处理；合同未约定的，由双方协商解决。
”在本案中，合同中未对材料价格上涨的处理方式进行约定。
根据《合同法》第一百零七条规定：“合同履行过程中，合同内容发生变更的，应当按照变更后的内容履行。
”因此，双方应就材料价格上涨问题进行协商，协商不成时，可依据《合同法》的相关规定进行处理。
（三）造价纠纷的处理方式及责任划分1. 协商解决：双方应本着诚信原则，充分沟通，协商解决造价纠纷。
协商过程中，可参考以下因素：- 设计变更、材料价格上涨等实际情况；- 合同约定；- 相关法律法规。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)自我提分评估(附答案)
2024年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）自我提分评估(附答案)大题（共12题）一、某新建建设项目的基础数据如下：1.项目建设期2年，运营期8年，建设投资4000万元，除300万形成无形资产外，其余全部形成固定资产。
2.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率7.2%（按月计息），贷款在运营期前5年等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
3.项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
4.无形资产在运营期均匀摊销。
5.项目生产经营所必需的流动资金250万元由项目自有资金在运营期第2年投入。
6.项目运营期达生产年份不含税销售收入为900万元，适用的增值税税率为16%。
增值税附加按增值税的10%计取。
项目达产年份的经营成本为260万元（含进项税60万元）。
所得税率为25%。
7.运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
8.在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
9.假定建设投资中无可抵扣固定资产进项税额，上述其他各项费用及收入均为不含增值税价格。
（不考虑公积金、公益金的提取及投资者股利分配）问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算年折旧费、摊销费、固定资产余值、项目运营期第1年的总成本费用（不含增值税）。
【答案】问题1年实际利率=（1+7.2%/12）12?1=7.44%建设期第1年贷款利息=1000/2×7.44%=37.20（万元）建设期第2年贷款利息=（1000+37.2+1000/2）×7.44%=114.37（万元）建设期贷款利息=37.20+114.37=151.57（万元）固定资产总投资=4000+151.57=4151.57（万元）问题2年折旧费=（4000-300+151.57）×（1-5%）/10=337.10（万元）年摊销费=300/8=37.50（万元）固定资产余值=（4000-300+151.57）×5%+（10-8）×337.10=916.78（万元）运营期第1年的利息支付=（2000+151.57）×7.44%=160.08（万元）总成本费用=（260-60）×80%+337.10+37.50+160.08=694.68（万元）问题3运营期第1年的利润总额=900×80%-694.68-（900×16%-60）×80%×10%=18.60（万元）二、某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。
造价工程师施工案例分析(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程项目位于我国某城市，总建筑面积为10万平方米，主要包括住宅、商业、办公等建筑。
该项目总投资约为5亿元人民币，施工工期为3年。
在施工过程中，造价工程师对项目进行了全程的造价控制，以下是对该项目的施工案例分析。
二、造价工程师在施工过程中的主要工作1. 工程量清单编制造价工程师在项目开工前，根据设计图纸和相关规范，编制了详细的工程量清单。
清单中包含了各个分项工程的工程量、工程量和材料价格等信息。
通过工程量清单的编制，为项目施工过程中的造价控制提供了依据。
2. 工程进度款支付审核造价工程师在施工过程中，对施工单位提交的工程进度款支付申请进行了审核。
审核内容包括工程进度、工程质量、工程量清单、合同约定等。
通过审核，确保工程进度款支付的合理性和准确性。
3. 材料价格控制造价工程师对项目施工过程中所需材料的价格进行了调查和比较，选取了性价比高的材料供应商。
同时，对材料价格波动进行了监控，及时调整材料采购策略，降低材料成本。
4. 施工变更管理在施工过程中，由于设计变更、现场条件变化等原因，导致部分工程量发生变化。
造价工程师对施工变更进行了评估，确保变更后的工程量符合实际情况，并重新编制了工程量清单和变更后的造价。
5. 工程结算审核项目竣工后，造价工程师对施工单位提交的竣工结算进行了审核。
审核内容包括工程量、材料价格、工程质量、合同约定等。
通过审核，确保竣工结算的合理性和准确性。
三、案例分析1. 工程量清单编制在工程量清单编制过程中，造价工程师严格按照规范要求，对各个分项工程的工程量进行了核算。
在施工过程中，发现部分分项工程的工程量与清单不符，经过核实，及时调整了工程量清单，避免了工程结算时的争议。
2. 材料价格控制在材料价格控制方面，造价工程师通过市场调查和比价，选择了性价比高的材料供应商。
在施工过程中，对材料价格波动进行了监控，及时调整采购策略，降低了材料成本。
3. 施工变更管理在施工变更管理方面，造价工程师对施工变更进行了严格评估，确保变更后的工程量符合实际情况。
2024年一级造价工程师(一造)考试《建设工程造价案例分析(土建)》口袋书
招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定
招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不
得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。
招标人具有编制招标文件和组织评标能力，是指招标人具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经
（2）邀请招标
（3）两阶段招标：招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。
（1）公开招标
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指
定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。
招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办
考点二：决策树 （1）分类：一级、二级决策树； （2）组成：决策点、方案枝、机会点、概率枝、损益值、期望值
考点三：工期费用压缩 “三亚” ①压缩对象：压缩单位时间费用最小的关键工作。 ②压缩多少：总时差最小的非关键线路。 ③压缩时注意什么：平行的关键工作同时进行压缩。
考点四：现金流量图题型： （1）费用效率=效率/费用 （2）最大收益与最小费用 （3）最小年费用与寿命周期成本
2024 年一级造价工程师《建设工程造价案例分析（土建）》口袋书
蓝色字体加粗（标题） 红色字体加粗（一般考点） 绿色字体加粗（词眼、口诀、扩展及考情）
第一章 投资估算与财务分析
考点一：投资估算
1.总投资、固定资产总投资组成
生产性建设 固定资产 建设投资 工程费
建筑工程费+安装工程费+设备工器具购置费
土建工程报价方案案例分析
土建工程报价方案案例分析一、项目背景某公司计划在某地开展一个土建工程项目，主要包括新建一座办公楼和相关的设施工程。
为了确定项目的具体报价方案，该公司决定进行详细的案例分析，以确保工程质量、成本控制和施工进度的可控性。
本文将针对该土建工程项目提出具体报价方案案例分析，以供参考。
二、土建工程项目概况1. 项目概况该土建工程项目主要包括新建一座办公楼和相关设施工程，总建筑面积约为30000平方米。
主要包括地基工程、桩基工程、混凝土结构、钢结构、建筑装饰、给排水、电气工程等。
项目涉及的工程范围广泛，需要考虑各种工程材料的选择、施工工艺的优化，以及成本和施工进度的控制等问题。
2. 施工条件项目所在地的地质条件较好，土壤承载力高，适宜进行地基和桩基工程。
周围交通便利，供应水电齐全，有利于施工进度的控制和工程材料的采购。
同时，项目周边有一定的环境保护要求，施工过程需要严格遵守环保政策，确保不会对周边环境造成污染。
3. 工程质量要求项目的工程质量要求较高，需要确保建筑结构的稳固性和安全性，同时也需要考虑到建筑的美观性和实用性。
建筑装饰要求精美，建筑材料的选择需要注意环保性和持久性，以确保建筑的使用寿命和价值。
三、土建工程项目报价方案案例分析1. 工程量清单分析针对该土建工程项目，首先需要制定工程量清单，详细分析各项工程量的数量和规格，以确定工程所需材料的种类和数量，为后续的施工进度和成本控制提供基础。
2. 工程材料选择与采购根据工程量清单，需要对各种工程材料进行选择和采购。
包括混凝土、钢材、建筑装饰材料、给排水材料、电气材料等。
在选择和采购工程材料时，需要考虑材料的质量、价格、供应能力等因素，确保工程材料的质量和成本控制。
3. 施工工艺优化在确定了工程量和材料之后，需要对施工工艺进行优化。
包括地基工程的施工方法、混凝土浇筑工艺、钢结构的安装方法等。
优化施工工艺可以提高施工效率，节约施工成本，确保施工质量。
4. 成本控制在确定了工程量清单、工程材料和施工工艺之后，需要对工程成本进行详细的控制。
施工工程造价案例分析(3篇)
第1篇一、项目背景本项目位于我国某一线城市，是一栋总建筑面积为15万平方米的住宅小区。
该项目由我国某知名房地产开发企业投资建设，建筑结构为框架剪力墙结构，共32层，地下2层，地上30层。
项目总投资约为8亿元人民币，其中施工工程造价为5.2亿元人民币。
本项目于2018年6月开工，2020年6月竣工。
二、施工工程造价构成分析施工工程造价主要由以下几部分构成：1. 直接工程费：包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费等。
- 人工费：本项目的人工费主要包括施工人员的工资、津贴、奖金等，共计1.5亿元人民币。
- 材料费：包括钢筋、水泥、砂石、砖块、木材、门窗、管道、电线等，共计2.2亿元人民币。
- 施工机械使用费：包括塔吊、混凝土搅拌车、挖掘机、装载机等设备的租赁费用，共计0.3亿元人民币。
- 措施费：包括安全文明施工费、临时设施费、环境保护费、临时水电费等，共计0.4亿元人民币。
2. 间接费：包括企业管理费、规费、税金等。
- 企业管理费：包括管理人员工资、办公费、差旅费、业务招待费等，共计0.2亿元人民币。
- 规费：包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等，共计0.1亿元人民币。
- 税金：包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等，共计0.2亿元人民币。
三、施工工程造价控制措施为了确保施工工程造价的合理性和可控性，项目采取了以下控制措施：1. 加强合同管理：在合同签订阶段，严格按照国家相关规定和项目实际情况进行合同编制，明确双方的权利和义务，确保合同条款的完整性和准确性。
2. 优化设计方案：在施工过程中，对设计方案进行优化，减少不必要的工程量，降低材料消耗，提高施工效率。
3. 加强成本核算：建立健全成本核算体系，对人工费、材料费、施工机械使用费、措施费等进行详细核算，确保成本的真实性和准确性。
4. 加强现场管理：加强对施工现场的监督管理，确保施工质量、进度和安全生产，降低返工率。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)题库附答案(典型题)
2024年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）题库附答案（典型题）大题（共15题）一、【背景资料】某新建建设项目的基础数据如下：(1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。
(2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6％(按年计息)，贷款合同约定运营期第一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2—5年将未偿还贷款等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5％，直线法折旧。
(4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于建设期贷款偿还)。
(5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税为6％，所得税率为25％。
(6)运营期第一年达到设计产能的80％，该年营业收入经营成本均为正常年份80％，以后均达到设计产能。
(7)建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积，不分配股利。
【问题】1．列式计算项目建设期贷款利息。
2．列式计算项目运营期第一年偿还的贷款本金和利息。
3．列式计算项目运营期第二年偿还的贷款本息，并通过计算说明项目能否达到还款要求。
【答案】(1)建设期利息的计算：贷款均衡投入，每年投入2000／2=1000万元第一年利息=1000x6％／2=30万第二年利息=(1000+30+1000／2)×6％=91．80万元建设期贷款利息=30+91．80=121．80万元(2)固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121．8=3721．80万元年折旧=固定资产×(1-残值率)／使用年限=3721．8×(1-5％)／10=353．57万元运营期第一年利息=(2000+121．8)×6％=127．31万元运营期第一年总成本=280×80％+353．57+127．3=704．87万元运营期第一年利润=总收入-营业税附加-总成本=900×80％×(1-6％)-704．87=-28．07万元运营期第一年可用于还款的资金=-28．07+353．57+127．31=452．81万元运营期第一年偿还的贷款利息=127．31万元运营期第一年偿还的贷款本金=452．81-127．31=325．50万元(3)运营期第一年末总贷款额=2000+121．80-325．50=1796．30万元运营期第二年利息=1796．30×6％=107．78万元二、某企业拟兴建一项工业生产项目。
造价工程师案例分析(土建与安装)建设项目投资估算与财务评价
造价工程师案例分析（土建与安装）建设项目投资估算与财务评价1.【案例分析】背景资料：某建设项目的工程费用与工程建设其他费的估算（江南博哥）额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。
3年的投资比例是：第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。
该项目建设投资来源为自有资金和贷款。
贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元，贷款按年度投资比例发放。
外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。
贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为12.48%（按季计息）。
贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%（按年计息）。
建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为IIOo人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。
每年其他费用为860万元（其中：其他制造费用为660万元，其他营业费用为0）。
年外购原材料、燃料费估算为19200万元。
年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年修理费占年经营成本10%。
年预付账款为800万元；年预收账款为1200万元。
各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天，预付账款为30天，预收账款为30天。
问题：1估算建设期贷款利息。
2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
3.估算拟建项目的总投资。
参考解析：问题1：建设期贷款利息计算：（1）人民币贷款实际利率计算：人民币实际利率=（1+名义利率/年计息次数）年计息次数T=（1÷12.48%÷4）,∙1=13.08%（2）每年投资的贷款部分数额计算：人民币部分：贷款总额为：40000-2300X8.3=20910（万元）第1年为：20910X20%=4182（万元）第2年为：20910X55%=Π500.50（万元）第3年为：20910X25%=5227.50（万元）美元部分：贷款总额为：2300（万美元）第1年为：2300X20%=460（万美元）第2年为：2300X55%=1265（万美元）第3年为：2300X25%=575（万美元）（3）每年应计利息计算：①人民币建设期贷款利息计算：第1年贷款利息=（0+4182÷2）X13.08%=273.50（万元）第2年贷款利息二[（4182+273.50）+11500.50÷2]X13.08%=1334.91（万元）第3年贷款利息二1（4182÷273.5+11500.5+1334.91）÷5227.5÷2]X13.08%=2603.53（万元）人民币贷款利息合计二273.5+1334.91+2603.53=4211.94（万元）②外币贷款利息计算：第1年外币贷款利息二（0+460÷2）X8%=18.40（万美元）第2年外币贷款利息二[（460+18.40）+1265÷2]X8%=88.87（万美元）第3年外币贷款利息二[（460+18.40+1265+88.87）+575÷2]x8%=169∙58（万美元）外币贷款利息合计二18.40+88.87+169.58=276.85（万美元）（4）建设期利息二276.85X8.3+4211.94=6509.80（万元）问题2：（1）应收账款二年经营成本÷应收账款周转次数=21000÷（360÷30）=1750（万元）（2）现金二（年工资及福利费+年其他费）÷现金周转次数=（1100X0.72+860）÷（360÷40）=183.56（万元）（3）存货：外购原材料、燃料二年外购原材料、燃料动力费+年周转次数=19200÷（360÷40）=2133.33（万元）在产品二（年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费）÷年周转次数=（1100X0.72+660+19200+21000X10%）÷（360÷40）=2528.00（万元）产成品二年经营成本÷年周转次数二21000÷（360÷40）=2333.33（万元）存货二2133.33+2528.00÷2333.33=6994.66（万元）（4）预付账款二800÷（360÷30）=66.67（万元）（5）应付账款二年外购原材料、燃料、动力费÷年周转次数=19200÷（360÷30）=1600.00（万元）（6）预收账款=1200+（360÷30）=Ioo（万元）流动资产二应收账款+预付账款+库存现金+存货=1750+66.67+183.56+6994.66=8994.89（万元）流动负债=应付账款+预收账款=1600+100=1700（万元）流动资金二流动资产-流动负债二8994.89-1700=7294.89（万元）问题3：拟建项目的总投资二建设投资+建设期利息+流动资金二（工程费用+工程建设其他费+基本预备费+价差预备费）+建设期利息+流动资金=（52180+5000）+（276.85X8.3+4211.94）+7294.89=63689.80+7294.89=70984.69（万元）2.【案例分析】某拟建砖混结构住宅工程，建筑面积3420.00r∏2,结构形式与已建成的某工程相同，只有外墙保温贴面不同，其他部分均较为接近。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)自我提分评估(附答案)
2023年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）自我提分评估(附答案)大题（共10题）一、办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的20%，开工日前1个月支付，上部结构工程完成一半时一次性全额（如结算工程款不够，可分次按最大限度扣款额）扣回，工程款按季度结算，经造价工程师审核后于该季度下一个月末支付。
承包商A决定对该项目投标，经造价工程师估算，总价为1470万元，总工期15个月，其中：基础工程估价为150万元，工期为3个月；上部结构工程估价为600万元，工期为6个月；装饰和安装工程估价为720万元，工期为6个月。
投标小组经分析认为：该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付，不利于资金周转，决定除按上述数额报价，另外建议业主将付款条件改为：预付款为合同10%，工程款按月度结算，经造价工程师审核后于该月度的下一个月末支付，其余条款不变。
（假定贷款月利率为1%，季度利率按3%考虑。
各分部工程每月完成的工作量相同，且能按规定及时收到工程款。
以开工日为折现点，计算结果保留两位小数）、该承包商所提出的方案属于哪一种报价技巧该报价技巧的运用是否符合有关要求、按建议的付款条件与按原付款条件哪个对承包商更为有利【答案】【1】属于多方案报价法。
该报价技巧运用符合有关要求（即对招标文件要做出实质性响应），因为承包商A的报价既适用于原付款条件，也适用于建议的付款条件。
【2】（1）计算按原付款条件所得工程款的现值：预付款A0=1470×20%=294（万元）基础工程每季工程款=150/1=150（万元）上部结构工程每季工程款=600/2=300（万元）装饰和安装工程每季工程款=720/2=360（万元）则按付款条件所得工程款的现值：PV=294（F/P，1%，1）+150（P/F，3%，1）（P/F，1%，1）-294（P/F，1%，7）+300（P/A，3%，2）（P/F，1%，4）+360（P/A，3%，2）（P/F，1%，10）=294×1.01+150×0.971×0.990-294×0.933+300×1.913×0.961+360×1.913×0.905=1341.60（万元）（2）计算按建议付款条件所得工程款的现值：预付款A′=1470×10%=147（万元）基础工程每月工程款=150/3=50（万元）上部结构工程每月工程款=600/6=100（万元）装饰和安装工程每月工程款=720/6=120（万元）则按建议的付款条件所得工程款的现值：二、某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。
造价工程师典型案例剖析
造价工程师典型案例剖析一、住宅项目中的造价失误。
话说有这么一个住宅建设项目。
这开发商啊，刚开始的时候雄心勃勃，想打造一个高端又实惠的住宅社区。
造价工程师小李负责这个项目的造价管理。
刚开始的时候，在土方工程这一块就出了岔子。
小李呢，没有充分考虑到施工现场的土质情况。
他按照常规的土质硬度来计算挖掘成本，结果到了施工的时候才发现，这地下全是硬石头，挖掘机挖起来那叫一个费劲，效率特别低。
这就导致了租赁挖掘机的时间延长，燃油成本也跟着飙升。
本来预计的土方工程费用是50万，结果最后花了差不多80万。
这多出来的30万，就像个突然冒出来的程咬金，打乱了整个造价计划。
然后就是在建筑材料的选择上。
小李为了追求外观的美观，选了一种比较高档的外墙砖。
他只算了这种砖本身的价格，却忽略了这种砖的安装难度大，需要专门的工人和特殊的安装工艺。
这人工成本一下子就上去了，原本每平方米外墙砖的综合成本预算是200元，实际算下来达到了280元。
这一平米就多了80元，整个小区外墙面积那么大，这数字可就吓人了。
从这个案例可以看出，造价工程师一定要深入了解施工现场的实际情况，不能光靠经验和常规数据。
而且在选择材料的时候，得把材料的所有成本因素都考虑进去，包括安装、运输、损耗等等，可不能只看表面的价格。
二、商业综合体的造价成功案例。
再讲讲这个商业综合体项目。
造价工程师老张可就厉害多了。
这个商业综合体那是相当复杂，有商场、写字楼、酒店，还有地下停车场啥的。
老张一接手这个项目，就开始了详细的调研。
他首先把整个项目按照功能分区，然后对每个区的造价进行细致的分析。
在基础工程这块，老张带着团队做了详细的地质勘探。
他们发现地下有一部分区域的土质比较松软，需要特殊的地基处理。
老张没有丝毫犹豫，马上根据勘探结果精确计算出地基处理的造价，包括打桩的深度、数量，还有使用的材料。
因为前期工作做得扎实，在基础工程施工的时候，造价基本上没有出现大的偏差。
在装修方面，老张也是个精打细算的高手。
工程造价法律案例分析(3篇)
第1篇一、案件背景某市一大型房地产开发项目，开发商为A公司，施工单位为B公司。
项目总投资约为10亿元，建设周期为3年。
在项目实施过程中，双方因工程造价产生争议，未能达成一致意见，最终诉至法院。
二、案件事实1. 项目合同约定：工程造价由A公司委托具有资质的工程造价咨询机构进行审核，审核结果作为工程结算依据。
2. 工程建设过程中，B公司按照合同约定完成施工任务，A公司委托C工程造价咨询机构对工程造价进行审核。
3. C工程造价咨询机构出具审核报告，认定工程造价为8.5亿元。
4. A公司认为，工程造价应按照市场行情进行调整，认为8.5亿元偏低，要求B公司按照市场行情重新计算工程造价。
5. B公司不同意A公司的要求，认为合同约定明确，工程造价应以C工程造价咨询机构审核结果为准。
6. 双方协商未果，诉至法院。
三、争议焦点1. 工程造价是否应以C工程造价咨询机构审核结果为准？2. A公司是否有权要求B公司按照市场行情重新计算工程造价？四、法院判决1. 法院认为，根据合同约定，工程造价由C工程造价咨询机构进行审核，审核结果作为工程结算依据。
因此，工程造价应以C工程造价咨询机构审核结果为准。
2. 关于A公司要求B公司按照市场行情重新计算工程造价的主张，法院认为，合同约定明确，A公司无权要求B公司重新计算工程造价。
五、案例分析本案涉及工程造价法律问题，以下是具体分析：1. 合同约定的重要性本案中，合同约定工程造价由C工程造价咨询机构进行审核，审核结果作为工程结算依据。
这体现了合同约定的重要性。
在合同签订过程中，双方应对工程造价的审核、结算等关键事项进行明确约定，避免后期产生争议。
2. 工程造价咨询机构的资质本案中，A公司委托C工程造价咨询机构进行审核。
法院判决工程造价应以C工程造价咨询机构审核结果为准，这表明工程造价咨询机构的资质对工程造价具有决定性影响。
因此，在委托工程造价咨询机构时，应选择具有相应资质的机构。
3. 市场行情调整的适用条件本案中，A公司认为工程造价应按照市场行情进行调整。
2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)自我提分评估(附答案)
2024年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）自我提分评估(附答案)大题（共15题）一、案例分析四【背景资料】某政府投资的大型建设项目，建设单位委托招标代理机构采用公开招标的方式进行项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价，招标过程中出现了如下事件。
事件1：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件2：由招标代理机构组建评标委员会，由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人、该项目主管部门主要负责人组成。
事件3：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致的竞争的不足，招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%，并仅公布招标控制价总价。
事件4：评标过程中，评标委员会发现某投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价。
事件5：评标结束后，评标委员会向招标人提交了书面评标报告和中标候选人名单。
评标委员会成员王某对评标结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。
事件6：招标人向中标人发出中标通知书后，为了降低造价，向中标人提出降价的要求，双方通过多次谈判，在中标通知书发出之日后第32天签订书面合同，合同价比中标价降低2%，招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
【问题】1.说明事件1中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
2.指出事件2中，招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。
【答案】1.事件1中招标代理机构还应审查的内容：资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：①具有独立订立合同的权利;②具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员;③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态;④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
2.“由招标代理机构组建评标委员会”不妥，理由：评标委员会由招标人负责组建。
工程造价典型案例剖析
工程造价典型案例剖析一、“贪心开发商的糊涂账”话说有这么一个开发商，想要盖一片高档住宅小区。
他看着那片地啊，就像看着一座金山，满脑子都是赚大钱的美梦。
在工程造价这一块呢，他一开始就犯了个大错。
他为了节省前期的设计费用，找了个没什么经验的小设计公司。
这个小设计公司给出的设计方案看着倒是挺漂亮，但是好多地方在实际施工的时候就出问题了。
比如说，基础部分的设计深度不够。
施工的时候挖着挖着，发现地下的土质比想象中复杂多了，原来设计的基础类型根本就不适合，得重新改设计，重新做基础。
这一改啊，光是基础工程的造价就蹭蹭往上涨，比最初的预算多出了好几百万。
还有啊，在材料选用上，开发商想走捷径。
他看到有一些特别便宜的建筑材料供应商，那价格低得诱人，就毫不犹豫地选了。
结果呢，这些材料质量参差不齐，很多都不符合工程质量标准。
施工过程中，材料不合格就得返工，浪费了大量的人工和时间成本。
这一来二去的，整个工程造价就像脱缰的野马，完全失控了。
这个案例告诉我们，工程造价可不能贪心省小钱。
前期的设计费用不能省，那是整个工程的蓝图啊，要是蓝图都画歪了，后面肯定出大问题。
而且材料的选用也得慎重，质量好的材料虽然单价可能高一点，但是能保证工程顺利进行，避免那些返工带来的额外花费。
二、“政府工程的预算超支风波”有个城市要建一座大型的市政桥梁，这可是个利民的大工程啊。
政府部门也是非常重视，专门拨了一大笔钱作为工程预算。
一开始，工程进行得还算顺利。
但是到了中期的时候，麻烦就来了。
首先是遇到了地下文物遗址。
施工队在打桩的时候，突然挖出了一些古老的陶器碎片，考古部门一介入，这一块的施工就得暂停。
这一停就是好几个月，期间设备闲置、工人也不能干活，但是钱还得照付啊。
而且为了保护文物遗址，还得修改桥梁的部分设计，这又增加了不少费用。
另外，在工程管理方面也出了问题。
各个部门之间的沟通不顺畅，比如设计单位、施工单位和监理单位。
有时候施工单位按照设计图施工，监理单位发现了一些小问题，但是却没有及时和设计单位沟通，施工单位只能先停下来等消息。
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)自我提分评估(附答案)
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）自我提分评估(附答案)大题（共10题）一、某地区2004年初拟建一工业项目，有关资料如下： 1.经估算国产设备购置费为2000万元（人民币）。
进口设备FOB价为2500万元（人民币），到岸价（货价、海运费、运输保险费）为3020万元（人民币），进口设备国内运杂费为100万元。
2.本地区已建类似工程项目中建筑工程费用（土建、装饰）为设备投资的23％，2001年已建类似工程建筑工程造价资料及2004年初价格信息，如表5.1所示，建筑工程综合费率为24.74％。
设备安装费用为设备投资的9％，其他费用为设备投资的8％，由于时间因素引起变化的综合调整系数分别为0.98和1.16.3.基本预备费率按8％考虑。
表5.1 2001年已建类似工程建筑工程造价资料及2004年初价格信息表问题1.按照答题纸表5.2的给定数据和要求，计算进口设备购置费用。
2.计算拟建项目设备投资费用。
3.试计算：（1）已建类似工程建筑工程直接工程费、建筑工程费用。
（2）已建类似工程建筑工程中的人工费、材料费、机械台班费分别占建筑工程费用的百分比（保留小数点后两位）。
（3）2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数（保留小数点后两位）。
4.估算拟建项目工程建设静态投资。
【答案】问题1 表5.2 进口设备购置费用计算表问题2 拟建项目设备投资费用：4044.54+2000.00=6044.54（万元）问题3 （1）①人工费：24000×28=67.20（万元）材料费：440×2410+120×1251+850×352+1985000=349.47（万元）则已建类似工程建筑工程直接工程费：67.20+349.47+66.00=482.67（万元）②已建类似工程建筑工程费用：482.67×（1+24.74％）=602.08（万元）（2）人工费占建筑工程费用的比例：67.20÷602.08×100％=11.16％材料费占建筑工程费用的比例：349.47÷602.08×100％=58.04％机械台班费占建筑工程费用的比例：66.00÷602.08×100％=10.96％（3）2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数：人工费差异系数：32÷28=1.14二、某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。
《建设工程造价案例分析》2014年修订表.doc
《建设工程造价案例分析》2014年修订表本教材结合住房城乡建设部和财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标（2013）44号）、住房城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第16号令），以及学科发展情况，做了部分修订，并改正了部分排印错误。
原已发教材（书号：ISBN978-7-5074-2818-6）未及改正，新修订的教材（书号：ISBN978-7-5074-2807-0）已经全部修订过，具体修订内容请读者参阅下表。
20 第36页/倒数第1、2行某新建项目正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产品销售价预计60元，销售税金及附加税率为6%，单位产品的可变成本估算额40元。
某新建项目正常年份的设计生产能力为100万件某产品，年固定成本为580万元，每件产品销售价预计60元，销售税金及附加税率为6%，单位产品可变成本估算额40元。
21 第41页/图1－1误差率变化幅度22 第53页/表2－1423 第70页/倒数第5行投资额为2500万元与年净收益为500万元组合的概率为：0.4×0.7＝0.12投资额为2500万元与年净收益为500万元组合的概率为：0.4×0.3＝0.1224 第71页/第5行投资额为2500万元与年净收益为500万元组合的概率为：投资额为2500万元与年净收益为500万元组合的净现值为：25 第72页/第2行机会点②：E（NPVA）＝442.35（万元）（直接用问题1的计算结果）机会点②：E（NPV A）＝442.35（万元）（直接用问题3的计算结果）26 第88页/第三章的第1段⒈《建筑安装工程定额》及《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、《全国统一安装工程预算工程量计算规则》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854—2013）、《通用安装工程计量规范》（GB500855—2013）、《建设工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标(2003)206号文件）；⒈《全国统一建筑安装工程基础定额》及《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、《全国统一安装工程预算工程量计算规则》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2005）、《建筑安装工程费用项目组成》（建标(2013)44号文件）；27 第91页/问题第1段1.依据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854－2013）1.依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854－2013）28 第92页/第1段⒉依据《房屋建筑与装饰工程计量规范》和《建设工程工程量清单计价规范》⒉依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《建设工程工程量清单计价规范》29 第93页/分析要点第1段问题1：依据《房屋建筑与装饰工程计量规范》对工程量计算的规定，掌握分部分项工程清单工程量的计算方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建工程造价案例分析修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】《土建工程造价案例分析》案例一某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。
室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。
坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。
雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。
请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
案例2某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。
本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。
请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。
（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。
）（一）分部分项工程量清单（二）计价表工程量计算表（三）分部分项工程量清单综合单价分析表（四）工程造价计价程序表案例3某办公楼，为三类工程，其地下室如图。
设计室外地坪标高为-0.30m，地下室的室内地坪标高为-1.50m。
现某土建单位投标该办公楼土建工程。
已知该工程采用满堂基础，C30钢筋砼，垫层为C10素砼，垫层底标高为-1.90m。
垫层施工前原土打夯，所有砼均采用商品砼。
地下室墙外壁做防水层。
施工组织设计确定用人工平整场地，反铲挖掘机(斗容量1m3)挖土，深度超过1.5m起放坡，放坡系数为1：0.33，土壤为四类干土，机械挖土坑上作业，不装车，人工修边坡按总挖方量的10%计算。
1、按江苏省04计价表规则计算该工程土方的挖土和回填土工程量。
2、按《建设工程工程量清单计价规范》（08）、《江苏省建设工程费用定额》（09）以及江苏省04计价表（人工、机械、材料单价按04计价表不调整）的规定，计算该满堂基础砼和垫层砼部分的分部分项工程量清单综合单价。
（一）分部分项工程量清单计价表（二）计价表工程量计算表（三）分部分项工程量清单综合单价分析表项目编码项目名称计量单位工程数量综合单价合价定额号子目名称单位数量单价合价清单综合单价组成项目编码项目名称计量单位工程数量综合单价合价定额号子目名称单位数量单价合价清单综合单价组成案例4：一.（本题25分）如图，某多层住宅变形缝宽度为0.20 m，阳台水平投影尺寸为1.80×3.60 m (共18个)，雨蓬水平投影尺寸为2.60×4.00 m，坡屋面阁楼室内净高最高点为3.65m，坡屋面坡度为1：2；平屋面女儿墙顶面标高为11.60 m。
请按建筑工程建筑面积计算规范(GB／T50353－2005)计算下图的建筑面积，并按04年计价表规定计算外墙脚手架工程量。
案例5如图,某单位办公楼屋面现浇钢筋砼有梁板，板厚为100mm，A、B、1、4轴截面尺寸为240×500 mm，2、3轴截面尺寸为240×350 mm，柱截面尺寸为400×400 mm。
请根据04年计价表的有关规定，计算现浇钢筋砼有梁板的砼工程量、模板工程量（按接触面积计算）。
案例6：根据下表提供的子目名称及做法，请按04计价表填写所列子目的计价表编号和综合单价，其他未说明的,按计价表执行。
（人工、材料、机械单价和管理费费率、利润费率按计价表子目不做调整，项目未注明者均位于标高20m以下）基础梁复合木模板(梁底有垫层)案例7如图，某单位传达室基础平面图和剖面图。
根据地质勘探报告，土壤类别为三类，无地下水。
该工程设计室外地坪标高为-0.30米，室内地坪标高为±0.00米，防潮层标高-0.06米，防潮层做法为C20抗渗砼P10以内，防潮层以下用M7.5水泥砂浆砌标准砖基础，防潮层以上为多孔砖墙身，C20钢筋砼条形基础，砼构造柱截面尺寸240×240mm,从钢筋砼条形基础中伸出。
请按04年计价表规定计算土方人工开挖、砼基础、砖基础、防潮层、模板工程量，并套用计价表相应子目。
（模板按含模量计算）案例8如图，某单独招标打桩工程编制标底。
设计钻孔灌注砼桩25根，桩径Φ900mm，设计桩长28m，入岩（Ⅴ类）1.5m，自然地面标高-0.6m，桩顶标高-2.60m，C30砼现场自拌，根据地质情况土孔砼充盈系数为1.25,岩石孔砼充盈系数为1.1，每根桩钢筋用量为0.750t。
以自身的粘土及灌入的自来水进行护壁，砌泥浆池，泥浆外运按8KM，桩头不需凿除。
请按上述条件和04计价表的规定计算该打桩工程的分部分项工程费，并计算总造价（机械进退场费10000元，检验试验费费率0.18%，临时设施费费率1.5%，安全文明施工措施费按不创建省市文明工地标准计取，劳动保险费率1.6%，税金费率：3.44%，其他未列项目不计取）。
工程预算表工程量计算表工程造价计算程序表金额序号费用名称计算公式（元）一分部分项工程费措施项二目费招标人部分其他项三目费投标人部分四规费五税金六工程造价案例9框架梁KL，如图所示，砼强度等级为C20，二级抗震设计，钢筋定尺为8m，当梁通筋d>22mm时，选择焊接接头，柱的断面均为500mm×500mm，保护层25 mm,次梁断面200 mm×300 mm。
审核该梁所列的钢筋重量，未列出的不考虑。
错误的部分划线删去，在下一行对应空格处给出正确解答即可，原来正确的部分不需要重复抄写。
(钢筋理论重量ф25=3.85 kg/m，ф18=1.998 kg/m，φ10=0.617 kg/m),受拉钢筋抗震锚固长度laE=44d，伸至边柱外0.4laE)钢筋计算表编号直径简图单根长度计算式m根数数量（m）重量（㎏）125（4.5+6.8×3-0.5+2×10d＋44d×2＋15d×2）=27.85255.7214.45225(4.5-0.5＋0.4×44d＋15d＋0.5＋6.3/3)=7.42429.66114.1925 25 25 25 258254.5＋0.4×44d＋15d＋44d=6.42532.1123.599256.3＋44d×2=8.5759.5229.0810256.3＋44d×2=8.5868261.811256.3＋0.4×44d＋15d＋44d=8.22757.51221.41120.3＋20d×2＋0.5×1.414×2 4.879.7310案例10某二层砖混结构宿舍楼，基础及墙身均为标准砖砌筑，首层平面图如下图。
已知内外墙均为M7.5混合砂浆砌240mm厚，二层平面图除M-1 的位置为C1外，其它均与首层平面图相同。
层高均为3.00m，室外地坪为-0.45m，室内地坪标高为±0.00m，构造柱、圈梁、过梁、楼板均为现浇C20钢筋砼，圈梁240×300mm，过梁(M2、M3上)240×120mm，楼板和屋面板厚度为100mm，门窗洞尺寸及及门窗材料见下表。
试计算：(1)首层圈梁、过梁、构造柱、现浇板的工程量；(2)首层外墙、内墙的工程量。
案例11根据下表提供的子目名称及做法，请按04计价表填写所列子目的计价表编号和综合单价，其他未说明的,按计价表执行。
（人工、材料、机械单价和管理费费率、利润费率按计价表子目不做调整，以下项目均位于标高20m以下）。
综合单价换算表计价表子目名称及做法计量有需要换算的项目综合单案例12如下图某框架结构工程：主楼为19层，每层建筑面积为1200m2；附楼为6层，每层建筑面积1600m2。
主、附楼底层层高为5.0m，19层层高为4.0m；其余各层层高均为3.0m。
试计算：(1)计算该土建工程的超高费用。
(2)计算该土建工程的脚手架超高材料增加费。
以上计算过程均需填入表中。
超高费项目表案例13下图为某三层现浇框架柱平法施工图的一部分，结构层高均为4.20m，工程类别为三类工程，砼框架设计抗震等级为四级。
已知柱的砼砼强度等级为C25，柱基础(基础反梁)厚度为1000mm，每层的框架梁高均为700mm。
柱中纵向钢筋均采用闪光对焊接头，每层均分二批接头。
请根据下图及有关规定，计算一根边角柱KZ2(如图)的钢筋用量（箍筋为HPB235普通钢筋，其余均为HRB335普通螺纹钢筋，且为满足最小设计用量）。
案例14：某建筑物地下室(见下图)，为三类工程，设计室外地坪标高为-0.30m，地下室的室内地坪标高为-1.50m。
地下室C25钢筋砼满堂基础下为C10素砼基础垫层，均为自拌砼，地下室墙外壁做防水层。
施工组织设计确定用反铲挖掘机(斗容量1m3)挖土，土壤为四类土，机械挖土坑上作业，不装车，机械挖土用人工找平部分按总挖方量的10%计算。
现场土方80%集中堆放在距挖土中心200m处，用拖式铲运机(斗容量3m3)铲运，其余土方堆放在坑边，余土不计。
请按按清单规范及省计价表的规定，分别在在清单工程量计算表及报价计算表中列出该工程基础及基础土方有关的清单项目及报价项目并计算出工程量，在报价计算表中计算每个清单项目的综合单价。
清单工程量计算表报价工程量计算表报价计算表项目编码计价表编号项目名称计量单位数量综合单价（元）(需要换算的列出换算过程)合价（元）。