《建设工程法规与项目管理》题库(二级建造师继续教育)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、关于分包，下列说法正确的是（）。
A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】 D2、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】 A3、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。
A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制【答案】 D4、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。
A.业主方只能要求乙赔偿B.乙可以拒绝甲的追赔要求C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝【答案】 C5、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。
A.1B.2C.3D.4【答案】 C6、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
最全二级建造师继续教育考试题库必修课(直接答案)
第1章建设工程法律法规一、单选题：1.我国建设工程法律法规体系中，《建筑业企业资质管理规定》属于（D）。
A.法律B.行政规章C.行政法规D.部门规章2.有关法的形式，描述正确的是（C）。
C.法律的效力高于地方性法规4.监理人收到承包人报送的竣工验收申请报告后（C）内完成验收申请审查。
A.7天B.10天C.14天D.21天5.发包人应在竣工验收合格后（C）天内向承包人签发工程接收证书，无正当理由逾期不颁发的，自验收合格后第1天起视为已颁发工程接收证书。
A.7天B.10天C.14天D.21天6.某建筑施工单位有50名从业人员。
根据《安全生产法》，该单位应当（D）。
D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员7.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（A）。
A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度8.关于设计单位的权利的说法，正确的是（B）。
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商9.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（B）。
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款10.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（C）作业A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续11.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.7B.10C.15D.312.建设单位应自建设项目投入试生产之日起（C）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.1B.2C.3D.513.关于建设工程分包的说法，正确的有（A）。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业14.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（A）。
二级建造师继续教育考习题库(法规与项目管理)03
二级建造师继续教育考试题库建设工程法规与项目管理南京工业大学二О一四年七月一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（ C）。
C.施工总承包、专业承包、劳务分包2、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（C）。
C.监理工程师3、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（C）小时。
C.484、按照有关产业划分的规定，建筑业属于（B）。
B.第二产业5、从清单计价角度进，下列费用中不属于其他项目费的是（ D）。
D.办公费6、从定额计价角度，按费用构成要素组成划分我国建筑工程安装工程费由（B）组成。
B.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金7、成本计划编制的依据不包括下列哪项（D）。
D.项目质量计划8、单位工程绿色施工评价应由（B）书面申请，在工程竣工验收前进行评价。
B.施工单位9、当前我国建筑能耗的特点是（A）。
A.建筑能耗总量大10、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失应由（D）承担。
D.责任方11、非代理型CM模式和总包模式相比具有很多不同的地方，下列关于非代理型CM模式说法错误的是（D）。
D.CM单位则与施工单位和材料设备不存在合同关系12、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响步骤不包括下列哪项（D）。
D.分析总时差是否大于自由时差13、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B）。
B.工程设计综合乙级14、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（C）个月内。
C.615、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（ C）。
C.军用爆破器材生产企业16、根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（B）。
二级建造师继续教育题库参考答案
二级建造师继续教育题库参考答案一、建筑工程法规及相关知识1、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。
答案：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位。
2、建设工程质量管理条例规定，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
答案：监理工程师3、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
答案：204、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（）责任。
答案：连带二、建筑工程施工管理1、项目管理的核心任务是项目的（）。
答案：目标控制2、编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是（）。
答案：施工方案3、某工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12 天和第 15 天，其持续时间为 5 天。
工作 M 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工作 M的自由时差为（）天。
答案：44、施工成本控制的步骤是（）。
答案：比较、分析、预测、纠偏、检查三、建筑工程实务1、某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（）。
答案：均布面荷载2、关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。
答案：纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区3、关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。
答案：在干热条件砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆4、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。
答案：02以上只是二级建造师继续教育题库中的部分参考答案，继续教育的目的不仅在于通过考试，更在于不断更新知识、提升技能，以适应建筑行业不断发展的需求。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。
对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。
A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【答案】 D2、民事案件当事人发现新的证据，足以推翻原生效判决、裁定的，其申请再审的期限为（）。
A.自判决、裁定生效之日起 3 个月B.自判决、裁定生效之日起 6 个月C.自发现新的证据之日起 3 个月D.自发现新的证据之日起 6 个月【答案】 D3、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。
A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理【答案】 B4、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。
A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】 B5、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是( )。
A.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】 A6、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】 A7、对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在（）内不得参加违法行为发生地的招投标活动，承揽新的工程项目。
二建继续教育考试题及答案
二建考试试题及答案一、单项选择题1. 工程项目管理中，关于成本控制的正确说法是：A. 成本控制仅在项目实施阶段进行B. 成本控制应贯穿于项目的整个生命周期C. 成本控制只关注直接成本，忽略间接成本D. 成本控制的主要目的是降低质量标准答案：B2. 根据《建筑法》，建筑工程的施工单位应当：A. 优先选择最低报价的分包商B. 擅自变更工程设计C. 确保工程质量和安全，按照合同约定完成施工任务D. 可以超出资质等级承揽工程答案：C3. 建筑工程项目的风险管理中，以下哪项措施属于风险转移？A. 风险规避B. 风险减轻C. 风险分散D. 购买保险答案：D4. 在建筑工程中，关于混凝土的强度等级，以下说法正确的是：A. 强度等级越高，表示混凝土的抗压能力越弱B. 强度等级通常用MPa表示C. C30表示混凝土的抗压强度为30MPaD. 强度等级与混凝土的耐久性无关答案：B5. 建筑工程项目中，施工组织设计的主要内容包括：A. 施工方案和施工进度计划B. 施工材料采购和设备租赁C. 施工人员配置和工资分配D. 施工安全和质量控制措施答案：A二、多项选择题1. 以下哪些因素是影响建筑工程项目进度的关键因素？A. 工程设计的准确性B. 施工材料的供应情况C. 施工人员的技术水平D. 施工现场的天气条件E. 施工单位的财务管理答案：A, B, C, D2. 在建筑工程项目中，关于质量管理的说法，正确的包括：A. 质量管理是确保工程质量符合标准和满足客户需求的一系列活动B. 质量管理仅在施工阶段进行C. 质量管理应包括质量计划、质量控制、质量保证和质量改进D. 质量管理的目的是降低成本E. 质量管理应贯穿于项目的整个生命周期答案：A, C, E三、判断题1. 建筑工程项目的竣工验收是施工单位单方面的责任。
（错）2. 建筑工程项目的环境影响评价应在项目设计阶段进行。
（对）3. 建筑工程项目的成本预算应当根据实际情况进行动态调整。
二级建造师继续教育考试题库 法规与项目管理
二级建造师继续教育考试题库建设工程法规与项目管理南京工业大学二О一四年七月一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（C ）。
C. 施工总承包、专业承包、劳务分包2、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（ C ）。
C. 监理工程师3、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（ C ）小时。
C. 484、按照有关产业划分的规定，建筑业属于（ B ）。
B. 第二产业5、从清单计价角度进，下列费用中不属于其他项目费的是（ D ）。
D. 办公费6、从定额计价角度，按费用构成要素组成划分我国建筑工程安装工程费由（ B ）组成。
B. 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金7、成本计划编制的依据不包括下列哪项（ D ）。
D. 项目质量计划8、单位工程绿色施工评价应由（ B ）书面申请，在工程竣工验收前进行评价。
B.施工单位9、当前我国建筑能耗的特点是（ A ）。
A. 建筑能耗总量大10、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失应由（ D ）承担。
D. 责任方11、非代理型CM模式和总包模式相比具有很多不同的地方，下列关于非代理型CM模式说法错误的是（ D ）。
D. CM单位则与施工单位和材料设备不存在合同关系12、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响步骤不包括下列哪项（ D ）。
D. 分析总时差是否大于自由时差13、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B ）。
B. 工程设计综合乙级14、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（ C ）个月内。
C.615、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（C ）。
二级建造师继续教育题库及答案(建设工程法规与项目管理)
一1、王某2014年5月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格,就可以（C)。
C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（B)年。
B。
33、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（D）。
D. 提供达到继续教育要求的证明材料4、注册建造师有权利(C）C. 对本人的执业活动进行解释和辩解5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定（A）。
A。
向社会公示判断(B）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（A）2、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
（B)3、《注册建造师管理规定》中规定,申请人年龄超过60周岁的不予注册。
二1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收，其顺序为（A）A. ③①②④⑤2、《建设工程质量条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起(B)日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
B。
153、按照建筑企业资质管理有关规定,我国建筑业企业的三个资质序列是（C）。
C. 施工总承包、专业承包、劳务分包4、建筑企业资质证书的有效期限为(B)年.B。
55、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B)。
B。
工程设计综合乙级6、依据《出让和转让条例》规定，土地使用权出让最高年限正确的是（D）。
D. 商业、旅游、娱乐用地四十年7、以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核发（B）。
B. 建设用地规划许可证8、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（C）。
江苏二级建造师继续教育考试复习资料(法规与项目管理)
二级建造师继续教育考试复习资料建设工程法规与项目管理南京工业大学第一章建设工程法规制度第一节建造师执业资格法规制度一、选择题1、王某2010年6月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（）。
A. 以建造师名义从事招标投标活动B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D. 取得建造师注册执业证书和执业印章2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（）年。
A. 2B. 3C. 4D. 53、李某在初始注册2年后，由于执业企业发生变更而进行了变更注册，他变更后的有效期为（）A. 1B. 2C. 3D. 44、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（）。
A. 重新参加资格考试B. 重新取得资格证书C. 提供新的业绩证明D. 提供达到继续教育要求的证明材料5、注册建造师有权利（）A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用C. 对本人的执业活动进行解释和辩解D. 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动6、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定（）。
A．向社会公示 B. 保密C．告知建造师本人 D. 告知聘用单位二、判断题（）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（）2、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
（）3、建造师有接受继续教育的权利和义务。
（）4、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
第二节建设工程企业资质管理法规制度一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（）。
A. 工程总承包、专业总承包、劳务分包B. 综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包C. 施工总承包、专业承包、劳务分包D. 项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包2、按照建筑业企业资质等级规定，房屋建筑施工总承包企业资质等级分为（）级。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共30题）1、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是（）。
A.检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B.检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C.检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D.质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取【答案】 D2、沉井封底前自沉速率应小于（）。
A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】 A3、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】 D4、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。
A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下C.2%以上4%以下D.3%以上6%以下【答案】 B5、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（）。
A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案D.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准【答案】 D6、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。
A.法律的效力一定大于行政法规B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法D.法律的效力，一定大于地方法规的效力【答案】 B7、下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。
A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C.承包人应当在发包人签证后施工D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】 A8、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )。
二级建造师考试建设工程法规及相关知识题库含答案
二级建造师考试建设工程法规及相关知识题库含答案1下列从事生产活动的企业中,不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.烟花爆竹生产企业B.食品加工生产企业(V)C.建筑施工企业D.矿山企业2.转让安全生产许可证的,没收违法所得处以罚款并()。
A.严重警告B.业内通报C.吊销营业执照D.吊销安全生产许可证(正确选项)3.企业在安全生产许可证有效期内沫发生死亡事故的,安全生产许可证届满时()。
A.经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年(正确答案)B.必须再次审查,有效期增加2年C.不再审宜有效期直至发生死亡事故D.必须再次审直,重新办理4.2010年5月20日,方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产,安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产,没收违法所得,并处()的罚款。
A. 5万元以上10万元以下B. 10万元以上50万元以下(√)C. 20万元以上70万元以下D. 30万元以上80万元以下5某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证,则该证至()到期。
A.2011年03月10日B.2012年03月10日(√)C.2013年03月10日D.2014年03月10日6.企业的安生生产许可证有效期满前,应向原发证机关办理延期手续该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()。
A. 1个月B. 3个月(V)C. 6个月D. 12个月8.某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件准备工作,其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是()。
A.投入保证其安全生产条件所需的资金B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任(正确选项)C.依法参加工伤保险D.特种作业人员具有特种作业操作资格证书10.《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定,理解正确的是()。
A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的,安全生产许可证自动延期B.管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格C.总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销(正确答案)I1安全生产许可证的有效期为()年。
2024年二级建造师继续教育题库及答案(500题)
2024年二级建造师继续教育题库及答案（500题）单选题+多选题1.我国建设工程法律法规体系中，《建筑业企业资质管理规定》属于（D）。
A.法律B.行政规章C.行政法D.部门规章2.监理人收到承包人报送的竣工验收申请报告后（C）内完成验收申请审查。
A.7天B.10天C.14天D.21天3.绿色施工系统中，施工管理的主要内容包括（ABCD）。
A.组织管理B.规划管理C.实施管理D.评价管理E.安全管理4.预制外挂墙板安装尺寸，每块外墙板垂直度允许偏差为（C）。
A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm5.在施工合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人在发出预付通知后（C）仍得不到预付款的，可以停工。
A.24小时B.48小时C.7天D.14天6.预制梁、柱构件每流水段预制板抽样不少于（B）个点。
A.5B.10C.15D.207.根据“44号文”，编制招标控制价、投标报价时，必须按省级或以上政府规定的标准计算的费用，包括（CE）。
A.安全文明施工费B.暂估价C.规费D.暂列金额E.税金8.在多种外保温技术的竞争和发展中,（D）不是取胜的关键因素。
A.工程质量B.耐久性C.合理的价格D.施工难度9.预制柱运输时叠放不宜超过（A）层。
A.2B.3C.4D.510.在政府和社会资本相互需要的基础上，通过政府权力让渡，社会资本参与基础设施的投资建设，政府的这种权力让渡只是出让部分权力，如项目建设、运营等权限，而不包括项目永久的使用权。
特许期届满，投资者须将项目的所有权移交给政府。
这主要体现了BOT模式的（C）。
A.项目风险的分散性B.项目产权的特殊性C.特许权的先决性D.其他11.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工机具使用费不包括（D）。
A.折旧费B.大修理费C.税费D.工具用具使用费12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目费的说法，错误的是（C）。
2022年云南省二级建造师继续教育考试试题市政专业法规及项目管理
云南省二级建造师继续教育考试试题（市政专业法规及项目管理1）一、单项选择1、建设工程法是国家权力机关或其授权旳行政机关制定旳用以调整建设活动中多种社会关系旳（ C ）旳总称。
A 法律B 法规C 法律规范D 法律法规2、从事建筑活动旳专业技术人员，应当依法获得对应旳执业资格证书，并在执业证书许可旳范围内从事（B ）。
A 建设活动B 建筑活动C 施工管理工作D 执业活动3、设计、建设监理招标投标交易服务费由（ B ）负责。
A 中标单位B 招标单位C 建设单位D 交易中心4、房屋建筑工程招标人规定提交旳投标保证金最多不得超过（ D ）万元。
A 5B 10C 20D 805、投标人少于（ C ）个旳，招标人应当依法重新招标。
A 5B 2C 3D 46、招标人或其委托旳招标代理机构应至少在（D ）家媒介公布招标公告。
A 2B 3C 5D 17、某工程招标代理业务中标金额为6000万元，按[]1980号文收取代理服务费应为（ C ）元。
A 100000B 125500C 225500D 以上都不对8、如下选项中，不在工程质量责任主体范围内旳是（ C ）。
A 建设单位B 工程监理单位C 造价单位D 设备材料供应商9、建设工程发生质量事故，有关单位应在（C ）小时之内向当地建设行政主管部门和其他有关部门汇报。
A 15B 12C 24D 4810、下列有关《建设工程安全生产管理条例》旳说法有误旳一项是（ A ）。
A 《安全生产管理条例》，是只针对建设方和施工方提出旳特殊管理条例B 新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实行都需要监督管理C 本条例所称旳建设工程，包括了线路管道工程16、有关建造师旳执业活动，下列说法对旳旳是（ B ）。
A 具有监理企业资质单位旳注册建造师，可担任施工单位项目负责人B 可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济征询C 经受聘单位同意，可容许他人以自己名义执业D 在保证执业成果质量旳前提下，超过聘任企业业务范围执业17、建设工程项目旳实行阶段不包括（ A ）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(基础题)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、关于法律责任的说法，正确的有()。
A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】 B2、下列关于法人的说法，正确的是（）。
A.特殊情况下，法人可以自然产生B.法人以其注册地为住所C.农村集体经济组织法人是特别法人D.建设单位必须要有法人资格【答案】 C3、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。
A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】 D4、关于劳务派遣的说法，错误的有（）。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离【答案】 A5、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。
A.负责项目管理的技术人员B.项目负责人C.技术负责人D.安全员【答案】 A6、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是( )。
A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工C.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查【答案】 C7、场景(六）A.发生变更B.效力待定C.无效D.未发生变更【答案】 D8、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】 B9、（2019年真题）关于委托合同法律特征的说法，正确的是( )。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案单选题（共40题）1、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。
A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【答案】 B2、（2014年真题）施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重，尚不构成犯罪的，可处以( )罚款。
A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【答案】 B3、以下制裁方式中，行政处罚和行政处分都包括的是（）。
A.警告B.罚款C.没收非法所得D.记过4、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证()。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 A5、下列招标人的行为中合法的是（）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】 C6、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。
A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担7、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
(2017)A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】 A8、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。
2024二级建造师继续教育考试题库(建筑工程)
2024二级建造师继续教育考试题库（建筑工程）2024年11月15日目录一、项目经理执业导则 (1)二、建设工程施工现场消防安全技术规范 (2)三、施工现场重大危险源识别与控制及注意事项 (4)四、建设项目安全现状及风险分析 (5)五、建设工程质量管理及质量管理体系 (7)六、生态环境状况评价技术规范 (8)七、BIM技术分析与应用 (10)八、工程项目风险管理 (11)九、建设项目投融资与承包模式 (12)十、建设工程合同管理 (13)十一、绿色施工示范工程的组织与实施 (14)十二、绿色混凝土 (15)十三、大型复杂深基坑支护工程施工 (26)十四、金属幕墙施工技术 (27)十五、建筑防排烟技术标准解读 (30)十六、火灾自动报警系统 (33)十七、《绿色建筑评价标准》解读 (36)十八、空气洁净技术 (41)十九、岩土工程设计、施工与造价 (42)二十、洞察建筑业信息化、助推建筑业数字化转型 (43)二十一、项目管理思路 (45)二十二、铝合金模板施工技术培训 (46)二十三、剖析价值工程及如何运用价值工程优选设计方案 (47)二十五、建筑垃圾资源化利用 (53)二十六、建筑钢结构新技术 (59)二十七、大型机组施工 (90)二十八、施工现场安全和质量管理 (92)二十九、建筑工程临时支撑体系施工安全管理 (94)三十、基于建筑信息模型、虚拟施工及网络的项目管理理论及实践 (96)三十一、石膏板吊顶施工全过程 (100)一、项目经理执业导则1.职业道德的内容的最高境界是什么（D）A爱岗敬业 B诚实守信 C办事公道D奉献社会2.建造师职业资格是担任项目经理的（A）条件A必要 B充分 C充要 D后续3.项目经理的任务包括项目的（C）两方面A行政管理和项目管理B财务管理和成本管理C项目管理和成本管理D行政管理和财务管理4.（A）负责主持编制项目管理实施规划A项目经理 B项目总监 C设计经理 D技术工程师5.职业道德的特征具有哪些（ABCD）A职业性 B历史性 C多样性 D记录性6.我国注册建造师应遵循的职业道德（ABD）A遵纪守法、维护建造师声誉B诚实信用C尊重他人D廉洁自律7.项目经理中间解聘的原因（ABCD）A健康原因不能胜任B有较严重的违规、违纪行为C业主提出撤换的要求D因自身管理原因造成工期严重拖后、或发生重大质量、安全事故8.职业道德只要用于规范市场主体的经济行为，是市场经济高效有序运行的基础。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库(精选)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库(精选）单选题（共60题）1、关于和解的说法，正确的是（）。
A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成和解协议具有强制执行力【答案】 B2、关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包【答案】 D3、2019 年 4 月 20 日赵某与某开发公司签订商品房买卖合同，内容为购买一套 120 平方米的A.赵某可以要求开发商继续履行合同B.田某和开发商应当向赵某承担连带责任C.赵某只能向田某追究责任D.赵某不能要求开发商就需履行合同【答案】 A4、关于合同解除的说法，正确的是（）。
A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】 B5、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是( )。
A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】 D6、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】 A7、甲采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》后，一经发现，他将承担的法律责任是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二级建造师继续教育考试题库建设工程法规与项目管理南京工业大学二ОО一年七月第一章建设工程法规制度第一节建造师执业资格法规制度一、选择题1、王某2010年6月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（）。
A. 以建造师名义从事招标投标活动B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D. 取得建造师注册执业证书和执业印章2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（）年。
A. 2B. 3C. 4D. 53、李某在初始注册2年后，由于执业企业发生变更而进行了变更注册，他变更后的有效期为（）A. 1B. 2C. 3D. 44、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（）。
A. 重新参加资格考试B. 重新取得资格证书C. 提供新的业绩证明D. 提供达到继续教育要求的证明材料5、注册建造师有权利（）A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用C. 对本人的执业活动进行解释和辩解D. 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动6、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定（）。
A．向社会公示 B. 保密C．告知建造师本人 D. 告知聘用单位二、判断题（）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（）2、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
（）3、建造师有接受继续教育的权利和义务。
（）4、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
参考答案一、选择题1、C2、B3、A4、D5、C6、A二、判断题1、×2、√3、√4、√第二节建设工程企业资质管理法规制度一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（）。
A. 工程总承包、专业总承包、劳务分包B. 综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包C. 施工总承包、专业承包、劳务分包D. 项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包2、按照建筑业企业资质等级规定，房屋建筑施工总承包企业资质等级分为（）级。
A. 2B. 3C. 4D. 53、按照国家工程建设从业单位资质等级划分规定，房屋建筑工程监理单位专业资质可分为（）。
A甲、乙、丙级B一、二、三级 C 一、二、三、四级 D 一、二两级4、建筑业企业的资质实行分级审批：施工总承包序列特级和一级企业、专业承包序列一级企业资质由（）建设行政主管部门审批。
A. 县级B. 市级C. 省级D. 国务院5、建筑企业资质证书的有效期限为（）年。
A.. 3B. 5C. 6D. 86、根据建设主管部门的现行有关规定，符合工程勘察单位资质等级规定的是（）。
A. 工程综合勘察甲级B. 工程综合勘察乙级C. 工程勘察劳务甲级D. 工程勘察劳务乙级7、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（）。
A. 工程设计综合甲级B. 工程设计综合乙级C. 工程设计专业甲级D. 工程设计行业乙级8、根据国家现行工程建立企业资质管理的规定，工程监理企业资质种类分为（）。
A. 综合、专业、事务所B. 甲级、乙级、丙级C. 一级、二级、三级D. 一等、二等、三等9、企业需要延续资质证书有效期的，应在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。
A.. 30B. 60C. 50D. 90二、判断题（）1、建筑施工企业经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
（）2、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。
（）3、建筑业企业申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。
（）4、劳务分包序列资质由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施。
（）5、经资质许可机关同意，建筑企业资质证书有效期可延续10年。
（）6、工程监理企业综合资质分为甲、乙、丙级三级。
参考答案一、选择题1、C2、C3、A4、D5、B6、A7、B8、A9、B二、判断题1、√2、×3、√4、√5、×6、×第三节工程项目建设程序及相关法规制度一、选择题1、需完整地表现建筑物外型、内部空间尺寸、结构体系、构造状况的设计是（）。
A. 施工图设计B. 技术设计C. 初步设计D. 平面图设计2、依据有关规定，工程竣工验收报告应当由（）提出。
A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 设计单位3、竣工验收作为建设过程的最后一个阶段，应有（）组织验收。
A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 建设主管部门4、建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.. 5B. 10C. 15D. 255、在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经（）批准。
A.城市、县人民政府B. 城市、县建设行政主管部门C.城市、县人民政府国土资源主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门6、以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核（）。
A. 选址意见书B. 建设用地规划许可证C. 建设工程规划许可证D. 规划条件通知书7、依据《出让和转让条例》规定：居住用地土地使用权出让最高年限为（）。
A.. 50B. 60C. 70D. 808、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，须取得（）的同意。
A. 出让方B. 出让方和城市规划行政主管部门C. 设计单位D. 附近民众9、申请领取某项目施工许可证的时间最迟应在（）。
A. 确定施工单位前B. 项目开工前C. 确定监理单位前D. 设计完成前10、因项目开发，某房地产公司必须在开工前，办理有关打闪的手续，以下证可证书最后取得的是（）。
A. 工程规划许可证B. 用地规划许可证C. 土地使用权证D. 施工许可证11、由于工程涉及拆迁的，在申领施工许可证之前，拆迁工作（）。
A. 必须全部完成B. 进度已满足施工的要求C. 应完成50%以上D. 所需求的补偿安置资金全部到位12、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A. 施工需要并按规定通过审查B. 施工需求并通过监理单位审查C. 该开发公司的要求D. 施工单位的要求13、某开发公司拟建设一项目，工期15个月，施工合同价30000万元。
根据《建设工程施工许可管理办法》规定，该公司申请施工许可证时到位建设资金至少要达到（）万元。
A.. 6000B. 9000C. 12000D. 1800014、某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，建设单位应当（）。
A. 报发证机关核检施工许可证B. 重新审领施工许可证C. 向发证机关报告D. 请发证机关检查施工现场15、某建设单位于2011年3月20日领到工程施工许可证，通过申请施工许可证延期，最迟应当于（）开工。
A. 7月19日B. 8月19日C. 9月19日D. 12月19日二、判断题（）1、综观工程项目建设程序，总体都要经过投资决策和建设实施两个发展时期，其中初步设计阶段属于投资决策阶段。
（）2、可行性研究报告被批准，标志着工程项目正式“立项”。
（）3、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
（）4、施工图设计文件必须经县级以上建设行政主管部门审查批准的，方可使用。
（）5、建设用地规划许可证是建设单位在向建设行政主管部门申请。
（）6、临时建设应当办理批准手续，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，一般不得超过两年。
（）7、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。
（）8、建筑工程开工前，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
（）9、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
（）10、施工单位在开工前必须了解工程是否获得施工许可。
否则，盲目开工也要承担法律责任，受到罚款的行政处罚。
参考答案一、选择题1、A2、B3、A4、C5、D6、B7、C8、B9、B 10、D11、B 12、A 13、B 14、A 15D二、判断题1、×2、√3、×4、√5、×6、√7、√8、×9、√10、√第四节建设工程市场管理法规制度一、选择题1、某写字楼工程招标发包，有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。
下列不可以作为发包方案的是（）。
A. 将工程设计、采购和施工发包给一家企业B. 将工程设计、施工发包给一家企业，工程的采购有自己完成C. 将工程设计、采购发包给一家企业，工程的设计发包给另一家企业D. 将工程设计发包给一家企业，采购、施工、监理发包给另一家企业2、甲、乙两家同一专业的工程承包公司，其资质等级分别是一级、二级。
两家组成联合体共同投标一项工程，为此，该联合体的资质等级应为（）。
A. 以甲公司的资质为准B. 以乙公司的资质为准C. 由主管部门重新评定等级D. 以该工程所需的资质为准3、李某的施工队没有资质，挂靠甲公司承包工程，对此，下列选项正确的是（）。
A. 李某不能在甲公司资质许可的业务范围内承揽工程B. 李某可以借用甲公司的营业执照，但不能以自己的名义承揽工程C. 李某可以使用甲公司的资质证书，只要该工程属于甲公司资质等级许可范围即可D. 甲公司可以允许李某使用本公司资质证书，但不能以甲公司的名义承揽工程4、甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”，约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。
对此，王某与甲公司之间关系属于（）。
A. 企业内部承包B. 分包C. 转包D. 雇佣5、某工程项目的施工总承包单位欲分包该工程，依照法律法规可以实施的行为是（）。
A. 将其中的主体结构分包给具有相应资质的乙公司B. 按建设单位指定将其中的部分工程分包给具有相应资质的丙公司C. 默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司D. 经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位6、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或组织来投标，这种招标方式称为（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 定向招标7、从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择施工单位，则其进行施工招标前所需的条件中不包括（）。
A. 招标人已经依法成立B. 工程建设资金已全部到位C. 有招标所需的设计图纸和技术文件D. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准8、建设单位可以（）选择招标代理机构，委托其办理项目施工过程的招标事宜。