光伏施工合同
屋顶光伏项目建设施工合同3篇
屋顶光伏项目建设施工合同3篇篇1合同编号：[编号]甲方（业主方）：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（施工承包方）：_____________________注册地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方有意愿在屋顶进行光伏项目的建设，乙方具备相关施工资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下施工合同：第一条项目概况1. 项目名称：屋顶光伏项目建设。
2. 项目地点：甲方所拥有屋顶。
3. 项目内容：太阳能光伏发电系统建设及相关配套设施。
第二条合同工期与进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需顺延工期，需经甲方书面确认。
3. 进度安排：按照双方确认的施工进度计划执行。
乙方需按时提交施工进度报告。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写____________元整（￥_________）。
该价款包括设备费、施工费、调试费及其他相关费用。
具体费用明细见附件一。
2. 支付方式：双方签订合同后，甲方按照以下比例支付款项：①合同签订后支付预付款XX%；②设备进场后支付XX%；③工程竣工并验收合格后支付尾款XX%。
3. 发票开具：乙方在完成付款申请时，应开具符合国家规定的正规发票给甲方。
乙方提供的发票应与本合同中所述的业务内容和项目名称一致。
若因乙方发票问题造成甲方无法支付款项等损失，乙方应承担相应责任。
甲方收到发票后应及时付款。
如遇法定节假日等不可控因素造成付款延迟的情况，甲乙双方应友好协商解决。
乙方应向甲方提供收据凭证以确保结算过程的合规性。
光伏项目建设委托施工管理合同6篇
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1光伏项目建设委托施工管理合同甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行光伏项目建设管理一事，达成如下合同：一、项目基本情况甲方拟在（地点），建设（项目名称），总装机容量为（XXMW），项目总投资为人民币（金额），工程内容主要包括光伏电站布设、电气系统安装、施工组织、人员管理、安全管理等。
二、项目管理范围1. 乙方应按照甲方的要求安排施工人员，合理组织施工过程，确保项目按时、按质完成。
2. 乙方应当负责项目的预算编制、合同签订、进度管理、质量检验等工作，做到全程跟踪管理。
3. 乙方应当保证项目施工过程中严格遵守国家相关法律法规，确保不发生违法行为。
4. 乙方应当保证施工期间的安全生产，特别是电气设备方面的施工安全，确保无事故发生。
5. 乙方应当协助甲方办理相关手续，包括施工许可证、验收等。
三、项目管理责任1. 乙方应当按照合同约定的施工进度，保证项目按时交付使用。
2. 乙方应当对工程质量负责，确保工程符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方应当对施工过程中出现的问题及时进行处理，并积极协助甲方解决。
4. 乙方应当按照约定报告项目进度和质量情况，及时通报项目进展。
5. 乙方应当承担因工程质量、安全和进度问题而引发的责任，并按照合同约定承担相应的赔偿责任。
四、合同效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至项目竣工验收完成之日止。
双方如有其他约定的，以双方书面协议为准。
五、违约责任1. 若一方违反合同规定未按时履行义务，应当承担违约责任。
2. 若一方因不可抗力原因不能履行合同义务，应当及时通知对方，避免造成不必要的损失。
3. 若一方严重违反合同规定，影响项目顺利进行，另一方有权解除合同。
六、争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
光伏项目建设委托施工管理合同6篇
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行光伏项目的建设，并委托乙方进行施工管理，为明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________光伏项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：总投资______万元人民币，总装机容量______兆瓦。
4. 建设期限：自合同签订之日起______个月内完成。
二、委托内容甲方委托乙方进行光伏项目的施工管理，包括但不限于以下内容：1. 施工现场管理。
2. 施工进度计划与执行。
3. 施工质量监督与验收。
4. 施工安全与环境保护。
5. 工程技术档案管理。
6. 竣工验收及交付使用。
三、甲方责任1. 甲方应提供项目的相关文件、资料，并确保其真实性和合法性。
2. 甲方应按时支付乙方施工管理费用及合同约定的其他费用。
3. 甲方有权对乙方的施工管理进行监督，确保项目按照合同要求进行。
四、乙方责任1. 乙方应按照合同约定，组建项目管理团队，确保项目顺利进行。
2. 乙方应根据项目需求，制定详细施工进度计划，并严格执行。
3. 乙方应确保施工质量，按照国家标准和相关规范进行施工。
4. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
5. 乙方应建立健全工程技术档案管理制度，确保工程技术资料的真实性和完整性。
6. 乙方应协助甲方进行项目验收，确保项目质量符合合同约定。
五、施工管理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付施工管理费用，具体金额及支付方式如下：____________________。
2. 甲方应按照工程进度支付费用，确保资金及时到位。
3. 甲方应根据项目实际情况，对乙方提出的合理费用调整予以认可。
六、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应损失。
光伏板安装施工劳务合同5篇
光伏板安装施工劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行光伏板安装施工事宜，达成以下劳务合同：一、工程概况1. 工程名称：光伏板安装工程项目。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程内容：光伏板安装施工，包括设备运输、安装、调试等。
二、承包方式本合同采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的材料，包括光伏板、逆变器、电缆、支架等。
乙方负责完成安装施工工作，并保证施工质量。
三、合同总价及支付方式1. 本合同的安装施工劳务费用总计为人民币________元（大写：__________元整）。
具体费用明细详见附件一。
2. 甲方在工程完工验收合格后一次性支付乙方合同总价款。
若因甲方原因导致工程无法按期完工，甲方应按实际完成的工作量支付相应的劳务费用。
四、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为______天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照双方约定的进度计划进行施工，确保工程进度。
若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、施工内容及要求1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范及设计要求组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全，防止事故发生。
在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担全部责任。
3. 乙方应保护施工现场的环境和设施，避免损坏或污染。
在施工过程中产生的废弃物应按规定处理。
4. 乙方应按照甲方的要求，提供必要的技术支持和服务，确保光伏板正常运行和维护。
六、质量标准和验收方式1. 本工程应达到国家和地方现行标准、规范的要求，确保工程质量合格。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
光伏电站建设合同三篇
光伏电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方愿意投资建设光伏电站，并委托乙方进行光伏电站的建设和施工，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：__________光伏电站建设项目1.2 项目地点：__________省/市/自治区__________县/市/区1.3 项目规模：装机容量为__________兆瓦（MW）1.4 项目投资估算：总投资估算为__________万元（大写：__________元整）第二条合同范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，负责光伏电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应保证光伏电站的建设质量，确保电站安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并承担由于自身原因导致工程延误的责任。
第三条合同价格及支付方式3.1 双方确认，本合同总价款为__________万元（大写：__________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
3.3 付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）光伏电站主体工程完工后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）光伏电站通过验收并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应自合同签订之日起，__________日内完成光伏电站的建设工作。
4.2 乙方应保证光伏电站自验收合格之日起，__________年内正常运行，并承担在此期间内的一切维护、保养和修复责任。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准，选用优质设备，保证光伏电站的建设质量。
5.2 乙方应自光伏电站验收合格之日起，__________年的质保服务。
5.3 质保期内，因设备质量原因导致光伏电站发生故障的，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
光伏项目建设委托施工管理合同6篇
光伏项目建设委托施工管理合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（施工管理方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟投资建设光伏项目，并委托乙方进行施工管理，为明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目所在地]3. 项目内容：光伏发电系统的建设及施工管理。
二、委托施工管理范围1. 乙方负责甲方光伏项目的施工管理工作，包括但不限于：施工计划制定、工程进度监控、质量控制、安全管理等。
2. 乙方应组建专项管理团队，负责项目的日常施工管理工作，并及时向甲方报告施工进度及重大问题。
三、合同总价及支付方式1. 本项目施工管理总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包含乙方施工管理、技术支持与指导等费用。
2. 甲方应按以下方式支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方施工管理启动费用人民币[具体金额]；（2）项目施工进度过半，甲方支付乙方进度款人民币[具体金额]；（3）项目竣工验收合格并移交后XX日内，甲方支付剩余款项。
四、项目工期1. 项目开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 项目竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况，经甲乙双方协商可合理延长工期。
五、项目质量与保修1. 乙方应确保施工质量符合国家标准及地方相关规定。
2. 工程竣工验收后，乙方应按照国家规定提供一定期限的保修服务。
保修期内出现的质量问题，乙方应负责免费维修。
六、安全施工与管理1. 乙方应制定严格的安全管理制度和措施，确保施工现场安全无事故。
2. 乙方应对施工现场进行安全管理，防止因施工造成的环境污染和第三方损失。
七、违约责任1. 若因乙方施工管理不善导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
光伏施工分包合同6篇
光伏施工分包合同6篇篇1光伏施工分包合同一、合同双方甲方：承包商（以下简称“甲方”）地址：电话：法定代表人：乙方：总承包商（以下简称“乙方”）地址：电话：法定代表人：丙方：业主（以下简称“丙方”）地址：电话：法定代表人：二、合同标的本合同的标的是针对光伏项目的施工分包服务，具体内容包括但不限于：光伏电站的土地准备、基础工程、光伏组件的安装、电气系统的调试等相关工作。
甲方应按照乙方提供的相关设计图纸和要求进行施工，确保施工质量和工期的完成。
三、合同约定1. 施工期限：本合同的工期为________（具体工期根据实际情况确定），若甲方因故不能按时完成施工，每延期一天将按照合同总款项的一定比例进行扣款。
2. 施工质量：甲方应保证施工过程中的质量符合国家相关标准及乙方的具体要求，如发现质量问题，甲方需承担相应的返工及赔偿责任。
3. 施工安全：甲方须严格遵守施工安全相关法律法规，确保施工过程中不发生任何安全事故。
如发生安全事故，甲方应负全部责任。
4. 现场管理：甲方应派遣专业技术人员进行现场施工管理，并配合乙方和监理单位的工作，确保施工的顺利进行。
5. 交付标准：甲方完成施工后，须邀请乙方和监理单位对施工质量进行验收，合格后方可交付使用。
6. 合同价款：本合同总款项为________元（具体金额由双方商定），付款方式为_________（具体付款方式由双方商定），甲方应于合同签订后的____天内完成首笔付款。
四、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定，导致施工无法按时完成或质量不达标，将承担相应的违约责任，包括但不限于延期赔偿、返工费用等。
2. 若乙方违反本合同的约定，导致造成甲方损失，乙方将承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同如发生争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁委员会仲裁解决。
六、其他1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束止。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方：（委托方）_____________乙方：（承包方）_____________鉴于甲方拟在_______地区建设光伏发电项目，依法合规从事光伏项目施工，为明确双方权利义务，特经友好协商，订立本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称：_________2. 项目地点：_________3. 项目规模：_________4. 工程内容：_________二、合同总额及支付方式1. 本合同总价为_________，合同总价应分期支付，具体支付方式如下：（1）签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为第一批进度款；（3）工程竣工验收后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为最终款。
2. 支付方式：甲方将合同款项支付至乙方指定账户，开具发票和相关票据。
三、工期安排1. 本项目的工期为____年/月/日至____年/月/日，具体工期安排如下：（1）施工准备：_________（2）土建工程：_________（3）设备安装：_________（4）调试运行：_________2. 工期延长：如遇不可抗力因素导致工期延长，应另行协商确定并签署书面补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺，本项目施工过程中，将严格按照相关法律法规和标准要求进行，确保光伏发电项目的施工质量和安全。
2. 乙方应对光伏发电项目的建设提供一定的质量保证期，在质量保证期内，对因质量问题引起的故障，乙方应负责免费维修。
五、工程变更1. 若因甲方需要或其他原因，需要进行工程变更，应另行签署书面工程变更协议，明确变更内容、变更费用以及影响工期的调整。
2. 工程变更协议签署后，变更费用应另行支付，乙方按变更前后工程进度重新安排，并履行变更协议约定的义务。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定及补充协议，应承担违约责任。
光伏工程合同范本(5篇)
光伏工程合同范本（5篇）光伏工程合同1发包方(以下称甲方)：__________________________承包方(以下称乙方)：__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。
3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
光伏施工合同
光伏施工合同光伏施工合同1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
光伏板安装施工劳务合同4篇
光伏板安装施工劳务合同4篇篇1光伏板安装施工劳务合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：身份证号码：鉴于甲方委托乙方对其工程项目进行光伏板安装施工，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程范围1.1 本合同约定的工程范围为：对甲方工程项目进行光伏板的安装施工。
1.2 具体工程内容、工程地点等详细资料以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、合同价格及支付方式2.1 甲方与乙方商定的工程总价为：人民币（大写）。
2.2 工程总价已包含劳务费、材料费、运输费等相关费用，乙方须自行承担税费等其他费用。
2.3 甲方与乙方商定工程款支付方式：分期支付。
工程款支付时间及比例如下：（详细列出支付时间及对应比例）三、工程进度及质量要求3.1 工程施工期限自本合同正式签订之日起计算，约定施工完成日期为。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求保质保量完成工程，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.3 如乙方无法按照约定时间完成工程，需提前向甲方书面说明，并经甲方同意后延期施工。
四、安全保障措施4.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全生产规定，确保施工安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定时间支付工程款的，乙方有权暂停工程并要求甲方赔偿相应的损失。
5.2 若乙方未按照约定时间完成工程或者工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿责任。
六、合同变更和解决纠纷6.1 双方在履行本合同过程中如需变更合同内容的，应经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 对于因本合同引起的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有关部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工及结算完毕之日止。
7.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（地点）建设光伏项目，经双方友好协商，现就光伏项目的安装施工事项达成如下协议：一、项目范围1.1 本合同所称光伏项目安装施工范围包括但不限于：光伏电池板、逆变器、支架架构、电器线路、组串联接、系统调试等相关设备和工程。
1.2 项目安装施工地点为（地点）。
二、工程价款2.1 本工程的总价款为（金额大写），工程价款的支付方式为xx%的定金在合同生效后支付，余款于施工完成验收合格后一次性支付。
2.2 在施工过程中若因特殊原因需要增加费用，则需双方协商确定，并签署变更协议。
2.3 在施工过程中若因乙方施工质量不符合要求需要进行整改，则费用由乙方承担。
三、工程周期3.1 本项目预计工期为（时间），具体时间以双方协商一致确定。
3.2 工程周期若因不可抗力等原因导致延期，双方应及时进行协商，若无法继续履行合同，则应协商解除合同。
四、工程质量及验收标准4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，保证工程质量符合合同约定的标准。
4.2 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，若发现不符合要求的地方，则乙方需负责整改。
4.3 工程质量验收合格后，乙方应将施工图纸、操作手册等资料交与甲方，并提供一定质保期的服务。
五、合同解决纠纷方式5.1 合同履行过程中如发生任何纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交至（法院/仲裁委员会）进行仲裁。
5.2 在合同解决期间，合同其他条款的履行不受影响。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜由双方协商确定并签署补充协议。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程验收完毕。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为《光伏项目安装施工合同》，特此协议。
篇2光伏项目安装施工合同甲方：_____________（公司名称）地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方：_____________（公司名称）地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就乙方为甲方提供光伏项目安装施工服务，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：光伏项目2. 项目地点：_____________3. 项目规模：_____________4. 项目周期：_____________二、工程内容1. 乙方将按照甲方的要求，为光伏项目提供安装施工服务，包括但不限于：（1）光伏组件安装；（2）支架安装；（3）逆变器、配电箱安装；（4）电缆敷设；（5）系统调试等。
光伏工程安装合同(户用)5篇
光伏工程安装合同(户用)5篇篇1甲方（需方）：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。
乙方（供方）：XXX，身份证号码：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供光伏工程安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX光伏工程安装2. 工程地点：XXXXXX3. 安装容量：XXXXXX千瓦4. 工程内容：光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、支架安装、电缆敷设、电气设备安装等。
二、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：XXXXXX元；2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%，即人民币（大写）：XXXXXX元；（2）乙方按照合同约定完成光伏组件安装后，甲方支付合同总价款的XX%，即人民币（大写）：XXXXXX元；（3）乙方按照合同约定完成全部安装工作后，甲方支付合同总价款的剩余部分，即人民币（大写）：XXXXXX元。
三、履行期限1. 乙方应在合同签订后XX天内完成全部安装工作。
如遇不可抗力因素，工期可适当顺延。
2. 甲方应确保在乙方安装过程中提供必要的协助和配合，如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担责任。
四、质量保证与售后服务1. 乙方提供的光伏组件、汇流箱、逆变器等设备必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量保证文件。
2. 乙方负责光伏工程的安装质量，确保安装牢固、美观，并符合相关安全标准。
3. 乙方提供XX年的免费售后服务，售后服务内容包括设备维修、更换等。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
屋顶光伏项目建设施工合同5篇
屋顶光伏项目建设施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（业主）：[业主名称]地址：[业主地址]法定代表人：[业主法定代表人]电话：[业主联系电话]电子邮箱：[业主邮箱地址]乙方（施工单位）：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]法定代表人：[施工单位法定代表人]电话：[施工单位联系电话]电子邮箱：[施工单位邮箱地址]鉴于甲方拟在其建筑物屋顶建设光伏项目，特委托乙方进行项目的施工建设，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况（二）工程地点：[具体地址]。
（三）工程内容：乙方负责在甲方建筑物屋顶安装光伏组件及相关配套设施，包括设计、采购、施工、调试等。
二、合同范围及要求（一）乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
（二）工程的设计方案需经甲方确认，并由乙方负责实施。
施工过程中如需变更设计方案，应事先征得甲方同意。
（三）乙方应确保施工现场安全，制定并遵守安全规章制度，承担因自身原因造成的安全事故责任。
（四）工程所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量合格。
（五）乙方应按照合同约定完成工程施工，确保光伏项目正常运行。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日四、工程价款及支付方式（一）工程总价：[大写金额]人民币，包含设计、采购、施工、调试等费用。
具体明细见附件。
（二）支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：签订合同后支付XX%，工程竣工并验收合格后支付XX%，运行一年后支付剩余款项。
（三）发票开具：乙方应向甲方提供合法有效的发票。
五、质量保证及售后服务（一）乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担修复或赔偿责任。
（二）工程竣工后，乙方应提供一年的质保期，质保期内因非甲方原因造成的损坏，乙方应免费维修。
（三）质保期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任及赔偿损失（一）如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
光伏施工总包合同
光伏施工总包合同光伏施工总包合同篇一签订合同双方：甲方承包人：乙方承包人：兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、安全意识的重要性。
经甲、乙双方认真磋商，达成以下条款：1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。
2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。
3、甲、乙方在施工过程中，应相互采纳合理化建议，乙方必须服从甲方工程量有效合理安排，做好一切工程合理调配。
4、乙方任务范围：所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。
5、乙方必须做到工完场清，不留遗物。
所有前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。
即保持现场整洁。
6、乙方施工用料自行吊料。
必要时跟踪服务。
7、承包价格：8、资金安排：平常生活费按月1000元/每人支付。
年终按工程量的75%支付(含平常生活费)，余款在次年年底一次付清(即20__年底)。
9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。
10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事件，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。
违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。
以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。
甲方代表：光伏施工总包合同篇二发包方： (甲方)承包方： (乙方)发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。
光伏项目安装施工合同6篇
光伏项目安装施工合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：____________________乙方（安装施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行光伏项目安装施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏项目安装施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：光伏发电设备设施的安装施工，包括但不限于太阳能电池板、支架、逆变器、电缆、配电箱等。
二、合同总价及付款方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 付款方式：签订合同后支付定金XX%，完成安装施工并验收合格后支付余款XX%。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排：按照甲方提供的施工进度表执行，如有变动，双方协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行安装施工。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告给甲方。
3. 甲方在收到验收报告后XX个工作日内组织最终验收，验收合格以甲方出具书面验收合格证明为准。
4. 若验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后及时进行整改，并承担由此产生的全部费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工现场及所需的相关手续和资料。
2. 甲方负责协调与工程相关各方之间的关系。
3. 甲方应按合同约定支付款项。
六、乙方责任与义务1. 乙方负责光伏项目的安装施工工作，确保工程质量和进度。
2. 乙方应按照安全生产的相关法律法规进行施工，确保安全生产。
3. 乙方应对施工人员进行必要的培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。
4. 乙方负责工程的保修工作，保修期为工程竣工日期起XX年。
光伏土建合同6篇
光伏土建合同6篇篇1甲方：XXX乙方：XXX鉴于甲方拟在XX地区建设光伏电站，需要进行土建工程，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：XX地区光伏电站土建工程。
1.2 工程地点：XX地区。
1.3 工程内容：光伏电站的土建工程，包括场地平整、道路建设、设备安装基础施工等。
二、工程承包方式2.1 乙方按照甲方的要求，以包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和方案进行施工，确保工程质量和进度。
三、工期及验收3.1 乙方应在合同签订后XX天内完成工程，如遇不可抗力因素，经甲方同意可适当顺延工期。
3.2 工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在XX天内组织验收，验收合格后，双方应签署验收合格证书。
四、工程价款及支付方式4.1 本工程合同总价款为人民币XX元，包括工程材料费、人工费、机械费等所有费用。
4.2 甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付合同总价款的XX%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%；（4）剩余XX%的尾款，在保修期结束后一次性支付。
4.3 乙方应提供正规的发票和收据，并在收到款项后XX天内提供完整的工程结算资料。
五、保修及售后服务5.1 乙方应对工程提供一年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换。
5.2 乙方应提供完善的售后服务，包括技术支持、维修保养等，确保工程正常运行。
六、违约责任6.1 若甲方未按照合同约定支付工程款项，应按照未付金额的XX%向乙方支付违约金。
6.2 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
6.3 若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或维修，由此产生的费用由乙方承担。
七、其他条款7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分布式光伏电站安装施工合同
发包人：
承包人：
签约地点：
签订日期：
鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程的安装施工任务,且承包人同意该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况：光伏发电站
1、工程名称：
2、工程地点：
承包范围：以实际安装量为准
二、合同工期
1、计划开工日期：
2、计划竣工日期：
三、合同方式：本合同为按量计价合同。
四、合同价格：
1、本工程合同价格为每片板RMB元（大写）。
2、除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
注：双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
五、相关具体事项
1、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求对本合同约定进行施工；
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
2、承包人权责
1)服从发包人的管理、组织，按照发包人的要求提交施工计划；
2)承包人必须严格按照安全操作规程施工，由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的，均由承办人自行承担后果；
3)承包人搬运、安装光伏板应做好防护措施，确保安全。
若有发生破损现象，按照进货合同价格赔偿；
4)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证（符合国家和行业验收标准）
1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。
承包人应保证工程质量
达到通过最终本工程项目业主验收的目标，否则，因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金，并承担发包人因此遭受的损失，包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。
同时，承包人仍应继续采取措施确保工程质量直至通过本工程项目业主验收为止。
2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有
权要求承包人返工或修改，直至符合要求为止。
检查合格后又发现质量问题时，仍由承包人承担责任，进行返工，修改。
3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施
工资料、施工方案，经发包人认可后才可进行施工。
4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工，工程施
工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工，如有现场临时更改设计方案时，承包方需及时通知发包方，得到发包方认可后方可更改。
4、付款方式
每十个自然日按照安装板数结算一次
5、违约
1)如非因承包人责任，发包人要求终止合同时，发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失。
2)若发包人延期支付合同款，每延期一天发包人应支付延期付款额度的5%违约金，最高不超过合同金额的10%，由此引起的其他法律纠纷均由发包人承担。
3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的，发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
4)若因承包人原因导致竣工工期延误，竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元，最高不超过合同金额的100%。
6、争议解决方式：合同双方因本合同的履行发生争议的，应友好协商解决，若协商不成的，可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、本合同由发包方负责该次承包方施工期间的住宿安排。
六、合同生效
本合同双方约定自双方负责人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效，本合同一式两份，双方各执一份。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
发包人：承包人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！。