工程施工合同内容
工程建设施工合同范文(3篇)
工程建设施工合同范文发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿、诚信互惠的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：志丹人事劳动局办公楼工程地点：志丹城内工程规模：框架结构层（_____），建筑面积约5227平米。
二：承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程（至建筑物外墙皮）。
注明：地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程，给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程：内外墙毛墙毛地（卫生间的墙地砖全做），外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量，采用每平方米造价承包方式承包，所有材料价格结算时，以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误，工期顺延，造成的损失由甲方承担。
（1）不具备开工条件，而要求乙方进场;（2）未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;（3）未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，延误____日不实施处罚，超过____日每超一天罚5000元，每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误，工期顺延，甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力：自然灾害、战争、政府行为;（2）连续发生停水、停电、下雨，按实际天数顺延，一周内累计停水、停电、下雨，时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施，双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元，合同签订____日内甲方退回给乙方30万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加，以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
施工合同上的工程内容
施工合同上的工程内容一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程性质：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.5 工程投资估算：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.6 工程承包方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.8 工程进度要求：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、工程内容2.1 土建工程：2.1.1 基础工程：包括桩基、地基处理、基础垫层等；2.1.2 主体结构工程：包括框架、梁、板、柱、墙体等；2.1.3 建筑幕墙工程：包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等；2.1.4 屋面工程：包括防水、保温、隔热、隔声等；2.1.5 室内外装修工程：包括墙面、地面、天花板的装修，以及门窗、楼梯、扶手等安装；2.1.6 机电安装工程：包括给排水、供电、照明、通风、空调等；2.1.7 园林绿化工程：包括景观小品、绿化种植、景观照明等；2.1.8 其他土建工程：包括围墙、大门、停车场、道路等。
2.2 安装工程：2.2.1 给排水工程：包括室内外给排水管道、阀门、水表等；2.2.2 供电工程：包括室内外电力线路、开关、插座、配电箱等；2.2.3 照明工程：包括室内外照明线路、灯具、控制设备等；2.2.4 通风空调工程：包括通风管道、空调机组、风口等；2.2.5 弱电工程：包括通信、网络、监控等；2.2.6 消防工程：包括消防管道、阀门、喷淋系统、消防控制室等；2.2.7 其他安装工程：包括燃气、供暖、太阳能等。
2.3 市政工程：2.3.1 道路工程：包括道路铺设、交通标志、信号灯等；2.3.2 桥梁工程：包括桥梁结构、桥面铺装、栏杆等；2.3.3 排水工程：包括雨水管道、污水管道、泵站等；2.3.4 供水工程：包括供水管道、阀门、水厂等；2.3.5 供电工程：包括高压线路、变电站等；2.3.6 通信工程：包括通信管道、基站等。
建设工程施工合同内容(4篇)
建设工程施工合同内容建设单位(甲方)：_____施工承包单位(乙方)：_____为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
工程名称：_____质量要求：_____工程造价：_____本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_____元工程期限：_____201_____年_____月_____日起至201_____年_____月_____日止甲乙双方的责任与权利：_____一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。
五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。
如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明：_____一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
施工合同的工程内容怎么写(万能模板15篇)
施工合同的工程内容怎么写（万能模板15篇）施工合同的工程内容怎么写篇1甲方：__×（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）乙方：__×（同上）（承包方）甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。
本合同自__年__月__日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。
补充协议与本合同具有同等的效力。
2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。
建筑工程承包合同是很复杂的合同。
涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。
因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。
特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。
一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：（1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。
如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。
建筑工程施工合同(通用15篇)
建筑工程施工合同(通用15篇)建筑工程施工合同1发包人(甲方)：×××公司承包方(乙方)：×××装饰公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1.1工程名称：×××1.2工程地点：__________1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件1.4承包方式：包工、包料大包干1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：××万元第二条甲方工作2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
3.2指派×××为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
工程施工合同10篇
工程施工合同10篇工程施工合同篇1发包方(拟园林产权所有人，以下简称甲方)：____________ 委托代理人(姓名)：____________承包方(以下简称乙方)：____________第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程内容及做法(见附件二：家庭装饰工程报价书)1.3工程承包方式：双方商定采取下列第__种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料;(2)乙方包工、部份包料，甲方提供部份材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天；开工日期年______月______日；竣工日期年______月______日；1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥元，金额大写(详见附件二：园林绿化工程报价书)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理方另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第__种方式提供：1.甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件一：园林绿化工程设计图纸)；2.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表一：园林绿化工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第四条甲方工作4.1开工之前天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则；4.2提供施工期间的水源、电源；4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；4.4参与工程质量和配合乙方施工进度的监督，负责材料验收进场、工程竣工验收。
4.5不拆除承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4.6施工期间甲方仍需部份使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；4.7分步工程验收并签字。
4.8负责甲供材料、物品的及时提供第五条乙方工作5.1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准(见附件三：《质量验收标准》)，按期保质完成工程；5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3保护好原场地，保证施工现场上、下水道的畅通，工程竣工交验前对现场物件及施工成品负保管责任。
建设工程施工合同14篇
建设工程施工合同14篇建设工程施工合同篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
施工合同中的施工内容
施工合同中的施工内容是合同的重要组成部分，它详细阐述了承包商（施工方）在工程合同期内应完成的施工任务、工程质量标准、工程进度、安全文明施工等方面的要求。
以下是一篇关于施工合同中的施工内容的范文，不少于1000字。
一、施工工程概况1.1 工程名称：XXXX项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程总投资：XXXX万元1.5 工程质量标准：符合国家现行建筑工程质量验收标准及相关规定1.6 工程承包范围：包括但不限于土建、安装、装修、绿化、市政配套等工程。
二、施工内容2.1 土建工程2.1.1 基础工程：包括桩基、地基处理、基础垫层、基础防水等施工内容。
2.1.2 主体结构工程：包括框架、剪力墙、梁、板、柱、屋面结构等施工内容。
2.1.3 砌体工程：包括砖砌体、砌块砌体、轻质墙体等施工内容。
2.1.4 门窗工程：包括门窗安装、玻璃幕墙安装等施工内容。
2.2 安装工程2.2.1 给排水工程：包括给水管道、排水管道、消防管道、中水管道等施工内容。
2.2.2 电气工程：包括供电线路、照明线路、弱电系统、防雷接地等施工内容。
2.2.3 暖通工程：包括供暖管道、通风管道、空调设备安装等施工内容。
2.2.4 智能化工程：包括楼宇智能化系统、监控系统、安防系统等施工内容。
2.3 装修工程2.3.1 室内装修工程：包括墙面、地面、天花板的装修，以及家具、洁具的安装。
2.3.2 室外装修工程：包括外墙涂料、幕墙、景观小品等施工内容。
2.4 绿化工程2.4.1 绿化景观设计：根据项目特点和业主需求，进行绿化景观设计。
2.4.2 绿化施工：包括土壤改良、植物种植、绿化小品等施工内容。
2.5 市政配套工程2.5.1 道路工程：包括道路铺设、交通标志、路灯等施工内容。
2.5.2 绿化带工程：包括绿化带铺设、绿化设施等施工内容。
2.5.3 排水工程：包括排水沟、检查井、雨水收集等施工内容。
2.6 安全文明施工2.6.1 施工现场管理：包括施工现场的整洁、安全防护、消防设施等。
施工合同的内容有什么
施工合同是建筑项目中非常重要的一份合同，它规定了施工过程中的各种细节和条款，确保了双方的权益得到保障。
下面是一份施工合同的主要内容：一、合同主体1. 发包人：指承担工程建设的法人或其他组织，以下简称“甲方”。
2. 承包人：指承担工程施工的法人或其他组织，以下简称“乙方”。
二、工程概况1. 工程名称：指甲方委托乙方施工的工程项目名称。
2. 工程地点：指甲方委托乙方施工的工程项目的具体地点。
3. 工程规模：指甲方委托乙方施工的工程项目的规模和面积。
4. 工程内容：指甲方委托乙方施工的工程项目的具体内容和施工要求。
三、合同价格1. 合同总价：指乙方完成工程项目的全部工程量，按照约定的单价计算的总价。
2. 工程单价：指乙方完成工程项目中各项工程所需的单位工程造价。
3. 合同价款支付方式：指甲方按照工程进度和质量要求，向乙方支付合同价款的方式。
四、工程进度1. 工程开工日期：指双方约定的工程项目开始施工的日期。
2. 工程竣工日期：指双方约定的工程项目完成施工的日期。
3. 工程进度计划：指乙方按照甲方要求制定的工程项目施工进度计划。
五、工程质量1. 工程质量标准：指甲方要求乙方按照的国家标准、行业标准或双方约定的标准进行施工。
2. 质量保证措施：指乙方为确保工程质量采取的措施，包括质量管理体系、施工工艺、材料检验等。
3. 质量验收：指甲方对乙方施工的工程项目进行质量检查和验收的过程。
六、材料和设备1. 材料供应：指甲方负责供应的工程项目所需材料，包括但不限于建筑材料、设备、构件等。
2. 材料质量：指甲方供应的材料应符合国家或行业标准，具备合格证明和检测报告。
3. 设备安装：指乙方负责安装的工程项目所需设备，包括但不限于机械设备、电气设备等。
七、安全生产1. 安全生产责任：指乙方应按照国家安全生产法律法规，承担施工过程中的安全生产责任。
2. 安全防护措施：指乙方在施工过程中应采取的安全防护措施，包括施工现场安全管理、个人防护装备等。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
工程施工合同简洁版(6篇)
工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：____县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。
在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。
甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
建筑工程施工合同范例(8篇)
建筑工程施工合同范例发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：______________________________________。
2、工程地点：______________________________________。
3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。
详见施工图和预算编制说明书。
4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。
三、工程质量：合格。
乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。
单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。
四、工程承包总价本工程承包总价确定为元（大写整）。
承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。
五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。
2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。
3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。
4、进度付款每个月____日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。
5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。
6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，____日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的____日内付清。
报建施工工程合同内容(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： ________________乙方（施工单位）： ________________鉴于：甲方拟在 ________________ 地区进行 ________________ 工程的建设，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程结构：____________________5. 工程内容：____________________6. 工程预算：____________________二、施工工期1. 工期自 ________________ 年 ________________ 月 ________________ 日起至 ________________ 年 ________________ 月 ________________ 日止。
2. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程。
三、施工质量1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至达到合格标准。
四、工程进度1. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段的施工任务。
2. 甲方有权要求乙方调整施工进度计划，乙方应予以配合。
五、工程款项1. 甲方应按照合同约定，按时支付工程款项。
2. 乙方在收到工程款项后，应向甲方提供相应的发票或收据。
六、施工安全管理1. 乙方应严格执行国家有关施工安全的规定，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识。
七、违约责任1. 甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。
工程施工合同的内容有哪些
工程施工合同的内容有哪些工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工单位）为完成约定的建设工程项目，明确相互之间的权利、义务关系的协议。
一份完整的工程施工合同应包括以下主要内容：1. 工程范围：主要包括工程名称、地点、建筑物数量、结构形式、层数、面积等。
此外，还应明确工程的施工内容、施工部位、施工工艺等。
2. 建设工期：即施工方完成施工任务的时间或期限。
建设工期的确定应考虑工程规模、工程复杂程度、施工条件等因素。
工期一般分为总工期和分阶段工期，合同中应明确各阶段工期的起止时间。
3. 工程质量：合同中应明确工程的质量要求，包括工程质量的标准、质量验收程序和验收方法等。
工程质量应符合国家相关法规、规范和标准的要求。
4. 工程造价：工程造价是指工程项目的总投资，包括工程预算、工程决算等。
合同中应明确工程造价的计算方式、支付方式和支付时间等。
5. 技术资料交付时间：承包方应按照合同约定，向发包方提交与工程相关的技术资料，包括设计文件、施工图纸、施工方案等。
技术资料的交付时间应在合同中明确。
6. 材料和设备的供应责任：合同中应明确发包方和承包方在材料和设备供应方面的责任。
包括供应范围、供应时间、质量要求等。
7. 拨款和结算：合同中应明确工程款项的支付方式、支付时间、支付比例等。
工程结算应按照合同约定的工程进度、工程质量等因素进行。
8. 竣工验收：合同中应明确工程竣工验收的时间、程序和标准。
工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工验收报告，发包方应按照合同约定的验收程序进行验收。
9. 质量保修范围和质量保证期：合同中应明确工程质量保修的范围和期限。
质量保修期一般为工程竣工验收合格之日起一定年限。
10. 相互协作：合同双方应按照合同约定，相互配合、协作，共同完成工程。
合同中应明确双方在施工过程中的权利、义务和责任。
此外，工程施工合同还应包括合同的签订、变更、解除和终止等条款，以及违约责任、争议解决等条款。
在签订施工合同时，应注意以下几点：1. 合同条款的明确和完整：合同内容应明确、具体，避免模糊不清的表述。
施工合同内容(20篇范文参考)
施工合同内容（20篇范文参考）施工合同内容篇1合同编号：___________出租方：___________承租方：___________一、乙方承租甲方设备明细如下表：___________工程名称：___________施工地点：___________施工内容：___________设备名称：___________数量：___________预计租期：___________取费标准：___________租赁设备总台数：___________预收租金总额：___________司机补助标准：___________设备运费：___________备注：___________二、设备服务范围1、由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁，对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。
2、甲方设备仅供乙方使用，乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备，甲方有权终止合同。
三、付款方式1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付__元设备进出场费及租赁使用费，其中租赁费___元，设备运费___元。
2、租期按30天计算，乙方应提前5天预付下月租金，在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。
四、甲方的权利及义务：___________。
1、甲方根据乙方要求，在规定的时间进入施工现场。
2、当乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。
3、甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。
4、设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天)，因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。
五、乙方的权利及义务1、保障甲方设备及出场道路畅通，协助甲方卸车、装车，保障设备安全进出场。
2、由于乙方安全措施不利，指挥不当造成人身安全事故，由乙方全部负责。
3、施工质量没有达到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故，则与甲方无关，由乙方负全面责任。
工程施工合同书(15篇)
工程施工合同书(15篇)工程施工合同书1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况：工程建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：从年月日到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。
并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。
工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点
3、工程范围和内容：
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为天（日历天从开工之日算起）
2、本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。
3、如遇下列情况，经甲方签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）不属于承包范围内的重大设计变更。
（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
第三条工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币元(含税金小写)
）（大写金额：
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
（1）经双方确认的单价变化及工程量变化；
（2）重大设计发生变更；
（3）在施工中新增加了工程项目。
第四条材料
１、本工程所需材料、设备均由乙方组织供应。
２、所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证，都要由甲方检查验收，合格后进场。
３、已进场的物资，若发现有不合格者，乙方必须迅速将其运出场外。
第五条工程质量和检查验收
1、本工程为合格工程标准。
2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方和现场监理工程师的监督检查，工程竣工验，应以竣工图纸、技术交底纪要、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
3、由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方一周内进行修理。
4、本工程质保期为两年，在此期间出现的质量问题，质保期顺延，质保期从竣工验收合格之日起算。
施工设计变更第六条．
１、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
２、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与实际不符时，其增加的费用（包括返工损失、停
工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
３、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第七条双方负责事项
１、甲方
（1）合同签订后三天内向乙方提供完整的施工技术资料4套；（2）及时向承包方支付合同约定工程款；
（3）派驻施工现场工程人员，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收和其他必须的签证；
）组织对工程的竣工验收。
4（．
2、乙方
（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工，以及本工程施工期间发生的与协调有关的事项；
（2）编制施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划；（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；
（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
（5）在合同规定的质保期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责无偿修理。
（6）负责河道范围内相关手续的办理，并承担相应费用。
第八条工程价款的支付与结算
1、工结算依据：根据山西省2005年市政工程定额标准结算。
2、工程竣工付至合同价的65%，半年内审计完毕付至审定金额90%工程竣工验收付至结算价留10%质保金保价期后一月内付清，付款出具相应税票。
违约责任与奖励规定第九条1、乙方的责任
工程质量不符合合同规定的，质保期内负责无偿修理或返工。
由于修理返工造成的损失，由乙方自负。
、甲方的责任2．
（1）对提供的图纸及坐标原始点错误造成的工程质量问题负责，并承担由此造成的损失。
（2）乙方土建工程施工完并具备安装条件后，甲方第一时间进行供热管道的施工，第一围堰段6天完工，第二围堰段4天完工，如超过时间，工期顺延，并承担由此造成的损失。
第十条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，也可直接向离石区人民法院起诉。
第十条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款。
第十一条附则
本合同经双方签字盖章后生效，到合同工程竣工交验、结清工程余款后终止。
本合同一式四份，双方各执两份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：。