工程施工合同完整版_1
江西建设工程施工合同范本(一)
江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。
第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。
2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。
第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。
第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。
乙方应积极配合并提供必要的协助。
第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。
2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。
建筑施工合同完整版(7篇)
建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位：施工单位：__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额：五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。
六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc范本1：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同根据相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，明确约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
三、合同条款1.工程概况甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方须按照工程进度及质量要求完成施工，并按照以下方式计算和支付工程价款：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方协议的工期要求，按时完成工程，并确保工程质量符合相关标准和规定。
4.工程质量乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程达到合同约定的质量要求，并负责工程质量的保证和维修。
5.违约责任双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（具体说明各方的违约责任和赔偿方式）6.争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
四、生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
任何对本合同的修订或变更，须经双方协商一致，并以书面形式进行。
五、其他条款（根据实际情况添加其他约定条款）附件：1.施工图纸及技术资料2.合同付款计划3.其他补充协议法律名词及注释：1.施工图纸：指建设工程的设计图纸及相关技术资料。
2.工程进度：指工程施工过程中的时间节点及进度安排。
3.工程价款：指乙方完成工程施工后，甲方应支付的金额。
4.工程期限：指工程施工完成的时间要求。
5.工程质量：指工程达到的质量要求及标准。
范本2：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同旨在明确建设工程施工过程中双方的权利和义务，依法保障双方的合法权益。
三、合同条款1.工程项目甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方应按照工程进度和质量标准完成施工，工程价款的支付方式如下：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方约定的工期要求，按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规定。
工程施工合同范本完整版
工程施工合同范本完整版根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程规模：5.工程质量：6.工程期限：二、合同价款1.工程总价款为人民币（大写）：仟佰拾万仟佰拾元整（小写：￥元）。
2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包商合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到%时，业主支付承包商合同总价款的%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付承包商合同总价款的%；（4）质保金：工程验收合格满%年后，业主支付承包商合同总价款的%作为质保金。
三、施工要求1.承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和工程质量标准进行施工；2.承包商应确保施工过程中的安全、环保和文明施工，遵守相关法律法规；3.承包商应按照合同约定的工程期限完成施工，如因特殊情况需延期，应提前向业主提出书面申请，经业主同意后方可延期；4.承包商应按照业主的要求提供施工过程中的相关资料和记录。
四、验收与保修1.工程竣工后，承包商应向业主提交完整的竣工资料；2.业主应在收到竣工资料后，组织相关部门进行验收；3.验收合格后，双方签订验收证书；4.工程验收合格满%年后，业主支付承包商质保金；5.工程保修期为验收合格之日起%年。
五、违约责任1.业主未按合同约定支付款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额%的违约金；逾期超过%天，承包商有权解除合同；2.承包商未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额%的违约金；逾期超过%天，业主有权解除合同；3.因承包商原因导致工程质量和安全不符合约定的，承包商应承担修复和赔偿责任；4.因业主原因导致工程延期或无法正常进行的，业主应承担相应责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同附件本合同附件包括：1.工程施工图纸；2.工程质量标准和技术规范；3.工程进度计划表；4.工程验收标准和方法。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
承包工程施工合同范本一
合同编号:________承包工程施工合同范本一甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本承包工程施工合同（以下简称为“本合同”）由以下当事人共同订立：甲方：（全称，以下简称“甲方”）乙方：（全称，以下简称“乙方”）鉴于甲方为（项目名称）的业主，拥有合法的项目建设资格；乙方为具备相应资质的施工单位，有能力承担该项工程的施工任务。
双方为共同实现项目的顺利实施，提高工程质量，确保工程进度，现就甲方将（项目名称）工程承包给乙方施工一事，达成如下合同：1. 甲方同意将（项目名称）工程的施工任务按照本合同约定条件承包给乙方；2. 乙方同意按照本合同约定，保质保量完成（项目名称）工程的施工任务。
本合同目的在于明确双方在（项目名称）工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方合作共赢。
二、价格与支付条款1. 标的物价格：双方经协商，确定（项目名称）工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_____元。
2. 支付方式：甲方采用如下支付方式向乙方支付合同款项：a) 预付款：甲方在合同签订后7日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款；b) 进度款：乙方按照工程实际进度向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后15日内审核并支付相应进度款，支付进度款累计不超过合同总价的70%；c) 竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30日内完成审核并支付至合同总价的95%；d) 质保金：剩余5%作为质保金，质保期满后，如无质量问题，甲方在质保期满后30日内支付给乙方。
3. 支付账户：甲方支付合同款项至乙方以下指定账户：户名：（乙方全称）开户行：（乙方开户行名称）账号：（乙方银行账号）4. 乙方应在收到甲方支付的款项后及时开具等额的正规发票给甲方。
建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]
![建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/002e0bfdfc0a79563c1ec5da50e2524de418d065.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。
2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
工程施工合同(完整版).pdf
工程施工合同名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________鉴于：2.业主已就本项目的施工事宜与承包商达成一致，并同意按照本合同的约定进行合作。
第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建、装修、安装、绿化、道路等工程。
1.2工程内容：承包商应按照业主提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案及国家相关法律法规、规范和标准进行施工。
第二条工期2.1工期：本合同工程总工期为____天，自本合同签订之日起计算。
2.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商，并根据实际情况调整工期。
第三条工程质量3.1工程质量：承包商应确保本工程质量符合国家相关法律法规、规范和标准，达到业主的满意。
3.2质量保修：承包商应对本工程提供质量保修服务，保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第四条工程价款4.1工程价款：本合同工程价款为人民币（大写）：__________________________元整。
4.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付工程价款。
第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付工程价款，应向承包商支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。
5.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。
第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止。
建筑工程施工合同书(1范本)
建筑工程施工合同书1. 合同目的该合同旨在约定双方在建筑工程施工过程中的权利、义务、责任和支付条件，以确保工程顺利进行。
2. 合同双方甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程概况工程名称：[工程名称] 工程地点：[工程地点] 工程规模：[工程规模]工程周期：[工程周期]4. 甲方权利和义务甲方有权： - 监督工程进度和质量，并对乙方提出合理的要求和指导； -要求乙方按时提供施工及质量报告； - 检查乙方材料采购的真实性和质量； -接受工程竣工验收，并进行验收合格后的支付。
甲方义务： - 向乙方提供工程设计图纸和相关资料； -根据工程进度及时支付工程款项； -协助提供工程所需的临时用地及施工所需的各项手续； -保障施工现场的安全和秩序。
5. 乙方权利和义务乙方有权： - 按照合同约定进行工程施工； -向甲方提出工程变更和调整的合理要求； -合理安排施工进度，并保证工期内完工； - 要求甲方按合同约定支付工程款项。
乙方义务： - 按照甲方提供的工程设计图纸和相关资料进行施工； -按照合同约定负责工程质量； -合理采购工程所需材料，并确保材料质量符合标准； -配合甲方的监督和验收，并及时提供施工及质量报告。
6. 工程款项支付工程款项支付方式：[支付方式] 支付周期：[支付周期]甲方在工程施工中将根据工程进度支付相应的款项给乙方，支付款项的比例和进度按照方式划分： -工程开工前：支付工程款项的[比例]%（合计：￥[金额]）； -工程完成[阶段1]：支付工程款项的[比例]%（合计：￥[金额]）； -工程完成[阶段2]：支付工程款项的[比例]%（合计：￥[金额]）； -工程竣工验收合格后：支付尾款，金额为剩余工程款项（合计：￥[金额]）。
7. 工程违约及解除合同双方如有一方未履行合同义务，应承担相应的法律责任。
如发生情况，任何一方可单方面解除合同： - 乙方未按合同约定施工，或施工质量不符合要求； - 甲方未按时支付工程款项。
建设施工合同14篇_1
建设施工合同14篇建设施工合同篇1甲方（委托方）：___________签约时间：___________乙方（施工方）：___________签约地点：___________根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点：_______县（市、区）______路（小区）____幢____号（单元）____室。
3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》（附件一）和图纸。
5、承包采用下列第______种方式：（1）乙方包工、包全部材料（见附件三）；（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附件二、三）；（3）乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式1、总价款：（大写）_______元（其中：人工费_____元，材料费______元，设计费______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元）。
如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式（1）合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元；（2）木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计_____元；（3）油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计______元；（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。
施工合同范本(完整版)
1.3工程内容：____________________
1.4工程规模：____________________
1.5工程预算：____________________
二、合同价格
2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.3工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程竣工交付之日起计算，保修期限按照国家规定及双方约定执行。
五、付款方式及进度
5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体付款比例和时间双方协商确定。
5.2乙方开具正规发票，甲方在收到乙方提交的发票后____个工作日内支付工程款。
六、违约责任
6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后____个工作日内进行审核，并书面回复乙方。
2.3乙方应严格按照双方确认的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。
三、合同工期
3.1合同工期自工程开工之日起计算，至工程竣工交付之日止。开工日期为：____年__月__日，竣工日期为：____年__月__日。
3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
四、质量标准
4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。甲方在收到验收报告后____个工作日内组织验收，乙方应予以配合。
6.2甲方如违反合同约定，导致工程款支付不及时，应支付乙方相应的违约金。
建筑施工工程承包合同15篇_1
建筑施工工程承包合同15篇建筑施工工程承包合同1甲方：________________乙方：________________按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体合同，双方达成如下协议：一、工程地点：___________________二、工程质量：合格。
三、承包方式：__________________四、开工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日。
五、工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格_________元整。
六、工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%，三层封顶付建筑面积的50%，工程竣工验收合格后付清余款。
七、工程质量要求：工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。
材料要求按图纸设计为准。
八、乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。
九、本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方承担经济和法律责任。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日建筑施工工程承包合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：光彩怡园第二期C、D栋。
2、工程地点：____县云集镇迎宾__。
二、工程承包方式及承包价格1、以包工包料形式按1269元㎡包干结算(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用，劳保基金不在内)。
2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用(如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等)。
建设工程施工合同第一条
第一条合同主体及合同标的1.1 合同主体本合同由以下双方签订：甲方：（全称），以下简称“业主”；乙方：（全称），以下简称“施工方”。
1.2 合同标的本合同的标的为甲方委托乙方进行的建设工程施工，工程名称：（全称），工程地点：（全称）。
1.3 工程概况1.3.1 工程性质：本工程为（住宅、商业、公共设施等）工程。
1.3.2 工程规模：占地面积约为（平方米），建筑总面积约为（平方米）。
1.3.3 工程结构：本工程结构类型为（框架结构、砖混结构、钢结构等）。
1.3.4 工程工期：本工程计划开工日期为（年月日），计划竣工日期为（年月日）。
1.3.5 工程质量：本工程质量要求符合（国家标准、行业标准、地方标准等）标准。
1.4 合同金额本合同的金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
1.5 付款方式及进度1.5.1 甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价的10%；（5）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的5%。
1.5.2 甲方支付工程款时，乙方应提供合法的税务发票。
1.6 工程质量保证1.6.1 乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
1.6.2 乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。
1.6.3 乙方应承担由于施工原因导致的工程质量问题，并按约定承担维修、加固、赔偿等责任。
1.7 工程安全1.7.1 乙方应严格遵守国家关于建筑工程安全生产的法律、法规和行业标准，确保工程施工安全。
1.7.2 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。
1.7.3 乙方应定期进行安全生产培训和检查，提高施工人员的安全意识。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________工程施工合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方：___________乙方：___________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围第三条工程工期1.计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：______________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
建筑施工劳务合同范文节选!第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到______________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：______________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
建筑施工劳务合同范文节选!5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。
技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。
如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，____日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。
(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修1.保修范围、期限：______________2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。