19春东财《工程合同管理》在线作业二
东财《工程合同管理》在线作业二
东财《工程合同管理》在线作业二试卷总分:100 得分:100一、单选题(共10 道试题,共40 分)1. 如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。
A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%满分：4 分正确答案:C2. 合议仲裁庭，即由----名仲裁员组成的仲裁庭。
A. 7B. 9C. 5D. 3满分：4 分正确答案:D3. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。
下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。
A. 承包商在要约中确定了承诺期限B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复满分：4 分正确答案:B4. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
A. 合同约定的竣工日B. 竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C. 办理竣工结算之日D. 工程保修期满之日满分：4 分正确答案:B5. 某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了____原则A. 公开B. 公平C. 公正D. 诚实信用满分：4 分正确答案:B6. 下列哪种合同条件对完善我国工程合同条件体系更有借鉴意义。
A. FIDIC合同条件B. ICE合同条件C. NEC合同条件D. AIA合同条件满分：4 分正确答案:C7. 承包人在双方确定变更后---日内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更A. 12B. 14C. 16D. 18满分：4 分正确答案:B8. 下列哪一个不是承包人应承担的义务：A. 完成满足发包人要求的工程以及相关的工作B. 提供履约担保C. 申请有关许可、执照和批准D. 负责工程的协调与组织实施满分：4 分正确答案:C9. 诉前财产保全裁定，利害关系人在法定时间多长时间内不起诉，人民法院决定撤销保全时，财产保全裁定即失去效力。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案卷2
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()。
A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地2.发包人有时也称：()。
A、发包单位B、建设单位C、业主D、项目法人3.下面关于安装工程一切险的哪一项是正确的?()A.维修期从实际完工验收或投入使用之日算起B.保险期限可以延长C.被保险人包括安装工程的信贷机构D.当风险较大时，第三者责任险的赔偿限额只规定每次事故偿限额，不分项，也无累积限额4.不经承包人同意，雇主不得更换工程师。
()A.错误B.正确5.招标采购合同规划的内容包括：①初步合同规划; ②合同订立顺序的确定; ③合同要素计划与分配; ④总体合同结构分解; ⑤建构招标采购合同体系，其正确的排列顺序为()。
A.①②⑤④③B.①④⑤③②C.①③②④⑤D.①②③⑤④6.招标人采用邀请招标方式，应当向几个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书?()A、3B、5C、7D、97.《合同法》规定的合同变更条件包括()。
A.有效的合同B.协商一致C.合同当事人一方确有变更理由和依据D.须经合同管理机关批准E.变更内容明确8.合同不当履行的处理包括()。
A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理9.发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
()A、错误B、正确10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张()，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无需通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无需通知对方D.解除合同，但应当通知对方第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：A2.参考答案：ABCD3.参考答案：ABC4.参考答案：B5.参考答案：B6.参考答案：A7.参考答案：ABE8.参考答案：ABC9.参考答案：A10.参考答案：D。
东财《工程合同管理》在线作业二-0026.2C5E638F-A460
东财《工程合同管理》在线作业二-0026
某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：
A:总价合同
B:单价合同
C:混合合同
D:成本加酬金合同
答案：B
项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标
A:200万
B:2000万
C:3000万
D:100万
答案：C
甲向乙发出一个要约，表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限，则下面说法正确的是（）。
A:该承诺是否有效由甲决定
B:该承诺是否有效由乙决定
C:该承诺无效
D:该承诺是否有效由甲乙双方协商决定
答案：A
下面对于DRB方式表述正确的有:
A:具有强制力
B:花费相对较少
C:对DRB成员的选择上可以不考虑国籍
D:属于最终裁决
答案：B
现场工程师对合格工程要求拆除或剥开部分工程检查，造成时间表被打乱，影响后面的工程进展，则承包商须在该工程师发出命令之日起-----天内向工程师提交索赔意向书。
A:10天
B:14天
C:28天
D:30天
答案：C。
东北财经大学《工程合同管理》单元作业二
东财《工程合同管理》单元作业二
下列属于要约的是（）。
A:招标公告
B:投标书
C:寄送的价格表
D:招股说明书
参考选项：B
根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A:2
B:3
C:4
D:5
参考选项：B
施工投标文件的内容不应包括（）。
A:投标书
B:投标保证金
C:法人资格证明书
D:履约保函
参考选项：D
施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标
人有约束力的招标文件组成部分的是（）。
A:投标须知
B:资格预审表
C:合同专用条款
D:对投标人书面有质疑的解答
参考选项：B
根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。
A:依法成立的企业
B:地方政府成立的事业单位
C:依法成立的行业协会
D:行业主管部门设立的服务机构
参考选项：A
材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是（）。
A:符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B:有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C:充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
1。
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二-0013试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.投资额在------万元以上的公用事业工程项目必须实行监理。
A.1000B.2000C.3000D.4000答案:C2.请选择下列对承包商不利的条款A.用银行保函代替发包人扣留保证金B.没有价格调整条款C.由承包人解决施工占地问题D.推迟开工期答案:B3.下面对FIDIC表述正确有：A.FIDIC合同是单价合同B.根据实际施工进度按季度付款C.合同价格就是工程价款D.付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定答案:A4.对于《协议书》工期的填写不正确的是：A.开工日期：2003年4月24日B.开工日期：签订合同后第45日C.合同工期：三个月D.竣工日期：签订合同后第365日答案:C5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是A.如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标B.所有设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定答案:C6.较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是：A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.简明合同格式答案:C7.《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标，可以处项目合同金额（）的罚款。
A.5%-10%B.5‰-10‰C.1%-5%D.1‰-5‰答案:B8.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示员要约中的价格作废，现改为3500元/吨，其他条件不变。
普通信件于2月8日到达，快件于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘记把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
东财《工程合同管理》在线作业二-0027
东财《工程合同管理》在线作业二-0027
发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的———
A:20%-30%
B:10%-30%
C:20%-25%
D:30%-50%
答案：C
国际工程项目管理的核心是:
A:进度管理
B:成本管理
C:质量管理
D:合同管理
答案：D
《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。
这里的“成本”指的是
A:根据估算指标算出的成本
B:根据概算定额算出的成本
C:根据预算定额算出的成本
D:根据企业定额算出的成本
答案：D
招标文件不得要求或者表明特定的生产供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容
A:公平原则
B:公开原则
C:公正原则
D:准确原则
答案：A
下列哪种合同承包人将承担最大风险
A:固定总价合同
B:可调总价合同
C:估计工程量单价合同
D:纯单价合同
答案：A
较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是：A:新红皮书
B:新黄皮书
C:银皮书
D:简明合同格式
答案：C
审查工程价款是建设工程哪个监理合同的内容:
A:建设前期监理合同
B:设计监理合同
C:招标监理合同
D:施工监理合同
答案：D。
2019秋东财《工程合同管理》在线作业二-2(100分)
2019秋东财《工程合同管理》在线作业二-2（100分）【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业二试卷总分:100 得分:100第1题,我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
A、3个月内B、4个月内C、6个月内D、5个月内正确答案:第2题,根据FIDIC条件，在承包人的索赔意向书通知发出——天内，承包人应向工程师递交索赔报告。
A、7B、14C、21D、28正确答案:第3题,下列哪种合同条件对完善我国工程合同条件体系更有借鉴意义。
A、FIDIC合同条件B、ICE合同条件C、NEC合同条件D、AIA合同条件正确答案:第4题,AIA合同条件主要用于A、道桥工程B、水利工程C、电力工程D、私营房屋建筑工程正确答案:第5题,下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）。
A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人不履行债务时，第三人应向债权人承担违约责任正确答案:第6题,下列不属于工程的技术、经济、法律方面的风险的是：A、承包人资金供应不足B、对于需要新技术、特殊工艺的工程工期限制太紧C、通货膨胀D、投标报价中的失误正确答案:第7题,国际工程实施阶段的中心是:A、成本管理B、质量管理C、计划管理D、合同管理正确答案:第8题,依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为-----人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的------。
A、三、三分之二B、五、三分之一C、五、三分之二D、七、三分之一正确答案:第9题,建设工程勘察合同当事人按照《建设工程勘察设计合同管理办法》的规定，到---规定的审查部门备案。
A、市级建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、省行政主管部门D、市级行政主管部门正确答案:第10题,工程采购项目以保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的多少：A、20%--30%B、20%--40%C、30%--40%D、30%--50%正确答案:第11题,建设工程的建设过程大体经过：A、勘查B、设计C、施工D、验收正确答案:第12题,一般来讲，索赔报告大致包括A、总述部分B、论证部分C、索赔款项（工期）计算部分D、证据部分正确答案:第13题,起诉的条件A、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、属于人民法院受理刑事诉讼的范围和受诉人民法院管辖D、有具体的诉讼请求、事实和理由正确答案:第14题,当承包人发现自己已经坠入合同陷阱中下列可以避免风险的措施的有：A、尽快完成工程,及早交工B、消极怠工C、撕毁合同D、争取道义索赔正确答案:第15题,强制措施的种类有：A、拘传B、训诫C、责令退出法庭D、拘留正确答案:第16题,下面表述正确的有：A、合同控制是动态的B、质量控制、进度控制、成本控制是合同控制的保证C、合同目标本身是不变化的D、成本、质量、工期是由合同定义的三大目标正确答案:第17题,在工程建设过程中，绝大多数争议都可以通过和解解决。
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二-0012
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.国际工程实施阶段的中心是:
A.质量管理
B.计划管理
C.成本管理
D.合同管理
答案:B
2.工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
答案:D
3.AIA合同条件主要用于
A.道桥工程
B.私营房屋建筑工程
C.电力工程
D.水利工程
答案:B
4.在建筑材料采购验收中发现数量不符时,需方可凭有关合法证明，在货到后---日内将详细情况和处理意见通知供方，否则即被视为数量验收合格
A.5
B.20
C.15
D.10
答案:D
5.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于：
A.雇主
B.挖掘人
C.承包人
D.国家
答案:A
6.关于开标程序的说法正确的是:
A.投标文件可以由投标人委托的公证机构检查并公证
B.开标的时间应在提交投标文件截止时间后3天内公开进行
C.开标由招标人主持
D.开标时,由招标人检查投标文件的密封情况
答案:C
7.含安装工程项目的建筑工程一切险的保险单，通常要规定试车期，一般为：。
东财工程合同管理在线作业
东财工程合同管理在线作业第一部分：项目背景介绍某建筑工程公司承接了一项办公楼建设项目，该项目位于市中心繁华地带，总建筑面积约为20000平方米，包括地下停车场、办公区域、会议室等多个功能区。
项目预计总投资额为5000万元，建设周期为两年。
为了确保工程顺利进行，公司决定对外招标寻找合适的材料供应商和施工队伍。
第二部分：合同类型选择根据项目的特点和需求，需要选择适合的合同类型。
常见的工程合同类型包括固定价格合同、成本加酬金合同、计量合同等。
考虑到本项目的规模和预算控制需求，建议采用固定价格合同，即在合同中明确工程的总价款，便于成本控制和风险分配。
第三部分：合同条款设计合同条款是合同管理的核心，需要精心设计以确保双方权益。
包括但不限于以下几个方面：1. 工程范围和标准：详细描述工程项目的具体内容、质量标准、完成时间等要求。
2. 价格条款：明确合同总价、支付方式、支付时间等内容。
3. 变更管理：设定工程变更的流程、条件、费用承担等规则。
4. 违约责任：规定双方违约时的责任和处理方式。
5. 争议解决：约定争议解决的途径，如协商、仲裁或诉讼等。
第四部分：风险管理在工程合同管理中，风险管理是一个不可忽视的环节。
需要对可能出现的风险进行评估和预防，如工期延误、成本超支、质量问题等，并制定相应的应对措施。
第五部分：案例分析通过对历史案例的分析，总结经验教训，提炼出有效的管理策略和技巧。
例如，分析一起因材料供应不及时导致的工程延误案例，探讨如何通过合同条款设置来规避类似风险。
第六部分：在线作业任务学生需要根据以上内容，完成以下在线作业任务：1. 设计一份针对该办公楼建设项目的固定价格合同草案。
2. 分析可能存在的风险，并提出相应的管理措施。
3. 根据给定的案例，撰写一篇分析报告，总结经验教训。
东财《工程项目管理》在线作业二
东财《工程项目管理》在线作业二一、单选题（共 10 道试题，共 40 分。
）1. 在招投标中，中标通知书是（）A. 要约B. 邀请C. 承诺满分：4 分2. 对于申请甲级工程招标代理机构资格的规定中要求在近3年内代理中标金额3000万元以上的工程不少于（）个A. 5B. 8C. 10D. 12满分：4 分3. 工程建设监理____是指在力求实现工程建设总体目标的过程中，为满足项目总体质量要求所开展的监督管理活动。
A. 投资控制B. 进度控制C. 质量控制D. 施工控制满分：4 分4. 大中型项目和特殊项目需要的特殊勘察工作是：A. 自然条件观测B. 资源探测C. 环境评价D. 岩土工程勘察E.模型试验和科研项目5. 施工成本控制是在保证工程质量、工期等方面满足合同要求的前提下，对项目实际发生的费用支出采取一系列监督措施，及时纠正发生的偏差，把各项费用支出控制在____规定的范围内，以保证成本计划的实现。
A. 受益B. 成本C. 利润D. 成本计划满分：4 分6. 工程项目计划管理是对____进行筹划安排等一系列活动的总称A. 项目计划B. 项目安排C. 项目工程D. 项目预期目标满分：4 分7. 网络图中的所有节点都必须编号，所编的数码称为代号，代号必须标注在节点内。
代号严禁重复，应使____号码小于箭头号码A. 箭尾B. 箭头C. 箭码D. 节点满分：4 分8. 工程项目控制是指( )为实现项目目标，通过有效地监督手段及项目(d )的动态效应，不断改变项目控制状态以保证项目目标实现的综合管理过程。
A. 被管理者B. 管理者C. 受控前D. 受控后9. 项目设计后按什么关系报批A.隶属关系B. 利益关系C. 重要性关系D. 地域关系E. 组织关系满分：4 分10. 我国从哪年开始实施项目法人责任制A. 1978B. 1985C. 1992D. 1997E. 2000满分：4 分二、多选题（共 15 道试题，共 60 分。
东财《工程合同管理》在线作业二1
4.当债权人提出支付令申请时，人民法院应在---日通知债权人是否受理。
A.3
B.5
C.7
D.9
正确答案:B
5.2002年1月1日，某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一份水泥供货合同，则下面说法正确的是（ ）。
A.材料供应商撤销合同的诉讼时效是2年
B.该合同属于无效合同
B.投标人在开标后修改招标文件的
C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金
D.中标人未能在规定期限内签署合同协议
正确答案:ACD
6.下列工程项目中必须实行监理的是
A.投资2000万元的污水处理厂
B.建筑面积为6万平米的成片开发住宅小区
C.利用亚洲开发银行贷款的工厂扩建项目
D.三峡水电站项目
A.对位于通往现场道路上的桥梁加固或道路的改建负责
B.保持现场整洁
C.对分包商的行为负责
D.对承包人实施的经工程师同意的工程负责
正确答案:ABCD
2.下面属于仲裁与调解的相同之处的是：
A.自愿
B.具有法律约束力
C.可强制执行
D.第三者介入
正确答案:AD
3.合同实施后的评价包括：
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人－方延迟履行义务
C.当事人－方下落不明
D.债权人免除债务
正确答案:D
10.如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
正确答案:C
二、 多选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.下列属于承包人责任的有：
东财《工程合同管理》在线作业二-0029
东财《工程合同管理》在线作业二-0029
关于标底的说法正确的是:
A:每个招标项目都必须编制一个标底
B:每个招标项目都应该编制两个标底
C:招标项目可以不必编制标底
D:标底必须要经过审查
答案：C
某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：
A:总价合同
B:单价合同
C:混合合同
D:成本加酬金合同
答案：B
《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标，可以处项目合同金额（）的罚款。
A:5%-10%
B:5‰-10‰
C:1%-5%
D:1‰-5‰
答案：B
承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
A:合同约定的竣工日
B:竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C:办理竣工结算之日
D:工程保修期满之日
答案：B
下列哪种合同承包人将承担最大风险
A:固定总价合同
B:可调总价合同
C:估计工程量单价合同
D:纯单价合同
答案：A
对于《协议书》工期的填写不正确的是：
A:开工日期：2003年4月24日
B:开工日期：签订合同后第45日
C:合同工期：三个月
D:竣工日期：签订合同后第365日
答案：C
国际工程实施阶段的中心是:
A:成本管理
B:质量管理
C:计划管理
D:合同管理
答案：C
审查工程价款是建设工程哪个监理合同的内容: A:建设前期监理合同
B:设计监理合同。
东财《工程合同管理》在线作业二-0024
东财《工程合同管理》在线作业二-0024
对于《协议书》工期的填写不正确的是：
A:开工日期：2003年4月24日
B:开工日期：签订合同后第45日
C:合同工期：三个月
D:竣工日期：签订合同后第365日
答案：C
招标文件不得要求或者表明特定的生产供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容
A:公平原则
B:公开原则
C:公正原则
D:准确原则
答案：A
在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人
A:3
B:5
C:7
D:9
答案：C
投资额在------万元以上的公用事业工程项目必须实行监理。
A:1000
B:2000
C:3000
D:4000
答案：C
FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或---天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力
A:21
B:48
C:70
D:84
答案：C
按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于：
A:国家
B:承包人
C:挖掘人
D:雇主
答案：D
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短不得少于-----日。
A:10
B:15
C:20
D:30
答案：C。
东财《工程合同管理》在线作业二答案
东财《工程合同管理》在线作业二
单选题多选题判断题
一、单选题（共10 道试题，共40 分。
）
1. 审查机构在收到一般项目的审查材料后，应在-------个工作日内完成审查工作，并提出工作报告。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
-----------------选择：B
2. 根据《通用条例》，组成合同的文件及优先解释顺序正确的是：①本合同协议书②本合同通用条款③本合同专用条款④图纸⑤中标通知书⑥工程量清单
A. ①②③⑤④⑥
B. ①③②⑥⑤④
C. ①③②⑤⑥④
D. ①⑤③②④⑥
-----------------选择：D
3. 如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
-----------------选择：C
4. 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
A. 单价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 成本加奖惩合同
-----------------选择：B
5. 《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标，可以处项目合同金额（）的罚款。
A. 5%-10%
B. 5‰-10‰
C. 1%-5%
D. 1‰-5‰
-----------------选择：B
6. FIDIC合同的合同类型为：
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 百分比合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(单选题)1: 项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标A: 200万B: 2000万C: 3000万D: 100万标准解题:(单选题)2: 关于标底的说法正确的是:A: 每个招标项目都必须编制一个标底B: 每个招标项目都应该编制两个标底C: 招标项目可以不必编制标底D: 标底必须要经过审查标准解题:(单选题)3: 工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：A: 10%B: 20%C: 30%D: 40%标准解题:(单选题)4: 工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构A: 省级B: 市级C: 县级D: 乡级标准解题:(单选题)5: 下列属于和解与调解的区别的是：A: 方法灵活B: 程序简便C: 节省时间D: 有第三方介入标准解题:(单选题)6: FIDIC合同的合同类型为：A: 固定总价合同B: 单价合同C: 成本加酬金合同D: 百分比合同标准解题:(单选题)7: 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
A: 单价合同B: 单价合同C: 成本加酬金合同D: 成本加奖惩合同标准解题:(单选题)8: 合议仲裁庭，即由----名仲裁员组成的仲裁庭。
A: 7B: 9C: 5D: 3标准解题:(单选题)9: 根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在————中列明。
A: 详细索赔报告B: 最终详细索赔报告C: 竣工报表D: 最终报表标准解题:(单选题)10: 根据《建筑法》的规定，工程监理单位---转让工程监理业务A: 可以B: 经建设单位允许可以C: 不得D: 经建设行政主管部门允许可以标准解题:(多选题)11: 下面属于承包人违约的有：A: 擅自将工程的某些部分分包出去B: 接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行C: 接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善D: 无正当理由拖延开工标准解题:(多选题)12: 请选择下列可能减少承包方风险的条款A: 在特殊条件下各固定总价合同可调整或部分可调整B: 要求发包人同意由银行开出在必要期限内有效的、不可撤销的银行信用证C: 采用成本加酬金合同D: 公平、公正的合同价款支付条款标准解题:(多选题)13: 施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。
A: 发生设计变更B: 包人延误移交施工现场C: 承包人采购的材料供货商未能按时交货D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E: 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工标准解题:(多选题)14: 工程监理单位与被监理工程的下列哪些单位不得有隶属关系或者其他利害关系：A: 设备供应单位B: 建筑构配件供应单位C: 建设单位D: 建筑材料供应单位标准解题:(多选题)15: 下面属于仲裁与调解的相同之处的是：A: 自愿B: 具有法律约束力C: 可强制执行D: 第三者介入标准解题:(多选题)16: 合同谈判的主要内容包括：A: 关于工程内容和范围的确定B: 关于技术要求、技术规范和施工技术方案C: 关于合同价格及价款支付方式的条款D: 关于工期和维修期标准解题:(多选题)17: 财产保全的措施有:A: 没收B: 查封C: 扣押D: 冻结标准解题:(多选题)18: 建设单位进行项目总承包发包应具备的条件有：A: 必须是具有法人地位或依法成立的其他组织B: 要有项目审批机关的项目建议书和所需的资金C: 若要进行分阶段总承包时,还需要具有分阶段招标的条件D: 具有丰富的专业工程管理经验标准解题:(多选题)19: 建筑工程一切险适用于所有：A: 房屋工程B: 建筑工程C: 公共工程D: 土木工程标准解题:(多选题)20: AIA合同条件中，------与---结合使用于大部分工程项目。
A: AIA文件 A101B: AIA文件 A191C: AIA文件 A201D: AIA文件 A401标准解题:(判断题)21: 合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，按一般法律规定，合同补遗优先于合同其他文件。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)22: 安装工程一切险的风险较大，保险费率也要高于建筑工程一切险。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)23: 只有在最终证书得到支付，本工程的最终结算清单才生效。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)24: 《通用条款》是根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规制定的，必须强制执行，不得修改。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)25: 国际工程开标可以采用公开开标、有限制开标或者秘密开标。
A: 错误B: 正确标准解题:(单选题)1: 项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标A: 200万B: 2000万C: 3000万D: 100万标准解题:(单选题)2: 关于标底的说法正确的是:A: 每个招标项目都必须编制一个标底B: 每个招标项目都应该编制两个标底C: 招标项目可以不必编制标底D: 标底必须要经过审查标准解题:(单选题)3: 工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：A: 10%B: 20%C: 30%D: 40%标准解题:(单选题)4: 工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构A: 省级B: 市级C: 县级D: 乡级标准解题:(单选题)5: 下列属于和解与调解的区别的是：A: 方法灵活B: 程序简便C: 节省时间D: 有第三方介入标准解题:(单选题)6: FIDIC合同的合同类型为：A: 固定总价合同B: 单价合同C: 成本加酬金合同D: 百分比合同标准解题:(单选题)7: 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
A: 单价合同B: 单价合同C: 成本加酬金合同D: 成本加奖惩合同标准解题:(单选题)8: 合议仲裁庭，即由----名仲裁员组成的仲裁庭。
A: 7B: 9C: 5D: 3标准解题:(单选题)9: 根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在————中列明。
A: 详细索赔报告B: 最终详细索赔报告C: 竣工报表D: 最终报表标准解题:(单选题)10: 根据《建筑法》的规定，工程监理单位---转让工程监理业务A: 可以B: 经建设单位允许可以C: 不得D: 经建设行政主管部门允许可以标准解题:(多选题)11: 下面属于承包人违约的有：A: 擅自将工程的某些部分分包出去B: 接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行C: 接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善D: 无正当理由拖延开工标准解题:(多选题)12: 请选择下列可能减少承包方风险的条款A: 在特殊条件下各固定总价合同可调整或部分可调整B: 要求发包人同意由银行开出在必要期限内有效的、不可撤销的银行信用证C: 采用成本加酬金合同D: 公平、公正的合同价款支付条款标准解题:(多选题)13: 施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。
A: 发生设计变更B: 包人延误移交施工现场C: 承包人采购的材料供货商未能按时交货D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E: 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工标准解题:(多选题)14: 工程监理单位与被监理工程的下列哪些单位不得有隶属关系或者其他利害关系：A: 设备供应单位B: 建筑构配件供应单位C: 建设单位D: 建筑材料供应单位标准解题:(多选题)15: 下面属于仲裁与调解的相同之处的是：A: 自愿B: 具有法律约束力C: 可强制执行D: 第三者介入标准解题:(多选题)16: 合同谈判的主要内容包括：A: 关于工程内容和范围的确定B: 关于技术要求、技术规范和施工技术方案C: 关于合同价格及价款支付方式的条款D: 关于工期和维修期标准解题:(多选题)17: 财产保全的措施有:A: 没收B: 查封C: 扣押D: 冻结标准解题:(多选题)18: 建设单位进行项目总承包发包应具备的条件有：A: 必须是具有法人地位或依法成立的其他组织B: 要有项目审批机关的项目建议书和所需的资金C: 若要进行分阶段总承包时,还需要具有分阶段招标的条件D: 具有丰富的专业工程管理经验标准解题:(多选题)19: 建筑工程一切险适用于所有：A: 房屋工程B: 建筑工程C: 公共工程D: 土木工程标准解题:(多选题)20: AIA合同条件中，------与---结合使用于大部分工程项目。
A: AIA文件 A101B: AIA文件 A191C: AIA文件 A201D: AIA文件 A401标准解题:(判断题)21: 合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，按一般法律规定，合同补遗优先于合同其他文件。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)22: 安装工程一切险的风险较大，保险费率也要高于建筑工程一切险。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)23: 只有在最终证书得到支付，本工程的最终结算清单才生效。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)24: 《通用条款》是根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规制定的，必须强制执行，不得修改。
A: 错误B: 正确标准解题:(判断题)25: 国际工程开标可以采用公开开标、有限制开标或者秘密开标。
A: 错误B: 正确标准解题:。