建设工程施工合同条件【范本】
建设施工合同标准范本(6篇)
![建设施工合同标准范本(6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/1e55c066590216fc700abb68a98271fe900eaf60.png)
建设施工合同标准范本建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150mm×150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本(二)发包方(甲方):委托代表人:电话:承包方(乙方):委托代表人:_____ 电话:_____为确保一号城邦小区污水排水通畅,本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则,经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下:一、工程承包方式:包工、包机械开挖回填和各种大小型工具,包施工技术,包使用材料运输及二次搬运,不包料。
二、工程承包内容:排水管网,检查井,化粪池施工具体做法:1.排水管网做法:根据设计及甲方要求确定管网位置,坡度,坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整,沟底找平__拉线安装排水管,临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
建设工程施工合同条件【范文】
![建设工程施工合同条件【范文】](https://img.taocdn.com/s3/m/8c7508703868011ca300a6c30c2259010202f3d7.png)
建设工程施工合同条件【范文】一、合同目的本合同旨在明确建设工程施工合同的条件和双方的权利义务,保障双方的合法权益,确保施工项目的顺利进行。
二、合同主体乙方(承包商):______________________甲方(业主):______________________三、合同内容1. 工程描述:详细描述工程的名称、地质、规模、内容和程度等。
2. 合同价格:双方约定的工程总价款,包括工程费用、设备费用、材料费用、劳务费用等。
3. 工期:约定的工程施工周期,包括开始日期和完工日期。
4. 施工条件:甲方提供的施工场地、办公用房、供水供电设施、施工材料等。
5. 工程质量:乙方按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合甲方的要求。
6. 工程进度:乙方按照合同约定的工期进行施工,如有延期,乙方需提前书面通知甲方,并商定延期费用和补偿方案。
7. 质量监督:甲方有权派遣专业监理人员对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合。
8. 安全生产:乙方必须严格遵守国家安全生产法规,确保施工过程安全,减少事故发生的可能性。
9. 风险责任:双方按照法律法规承担相应的责任,如发生意外事件,应通过友好协商解决。
10. 付款方式:约定工程款的支付时间、方式和比例,并签署付款凭证,确保资金安全。
11. 违约责任:如双方违约,应按照法律法规承担相应的违约责任。
12. 合同变更:双方在施工过程中如有需要变更合同内容,应书面协商并签署变更协议。
13. 合同解除:如发生不可抗力或双方不可调和的纠纷,双方可通过协商解除合同。
四、合同效力1. 本合同自双方签署之日起生效,自始生效。
2. 本合同的附件为合同的组成部分,具有同等法律效力。
3. 本合同一式________份,甲方、乙方各持________份。
4. 本合同及其附件的修改、补充或终止应经双方协商一致,并以书面形式进行。
五、争议解决凡因本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,提交有管辖权的人民法院解决。
建设工程施工合同条件【范本】
![建设工程施工合同条件【范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/416f0d4e53ea551810a6f524ccbff121dd36c5e3.png)
建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】一、合同范围本合同适用于建设工程施工合同的订立,明确了合同的双方各自的权利和义务,保障了双方的合法权益。
二、合同主要内容1. 工程概况:工程名称、位置、规模、建筑面积等基本信息。
2. 工程价款:工程总价款、支付方式、进度款等相关条款。
3. 工期安排:工程开工日期、竣工日期、工期延误赔偿等条款。
4. 工程质量:施工质量要求、验收标准、质量保证期等相关规定。
5. 施工进度:施工计划、工程进度监督、违约责任等条款。
6. 设备材料:设备材料的采购、验收、质量保证等规定。
7. 现场管理:施工现场管理、安全措施、环境保护等相关规定。
8. 变更和索赔:双方变更合同和索赔的规定和流程。
9. 违约责任:合同违约责任和赔偿方式的约定。
10. 保险和担保:工程保险、保修担保等相关条款。
三、合同签订及履行1. 合同签署:指定双方的合同签署人,并规定签署日期和地点。
2. 工程进度管理:设立专门的进度管理人员,追踪工程进度,及时调整工期。
3. 工程质量管理:指定专门的质量管理人员,负责工程的质量检查和验收。
4. 合同变更:变更工程的范围、工期和价款时,按照合同约定进行变更申请和审核。
5. 索赔处理:合同中明确双方索赔的程序和时限,及处理方式和补偿金额。
6. 违约责任和赔偿:若一方违约,另一方可根据合同约定要求赔偿。
四、合同解除及争议解决1. 合同解除:合同的解除原因、解除程序和解除效果的约定。
2. 争议解决:双方协商解决争议,无法达成一致时,提交仲裁机构解决。
五、其他约定本合同未尽事宜,按照双方协商一致确定。
六、附则1. 适用法律:本合同适用的所有事项均受中华人民共和国法律的约束。
2. 合同生效:本合同经双方签字盖章后生效,并自合同生效之日起履行。
3. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
以上是建设工程施工合同的主要内容和要求范本,合同的具体详情以双方的实际协商为准,确保合同的公正性和合法性。
通用范文(正式版)建设工程施工合同条件【范本】
![通用范文(正式版)建设工程施工合同条件【范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/8ff9fd46bfd5b9f3f90f76c66137ee06eef94e78.png)
建设工程施工合同条件【范本】一、合同目的和背景本合同旨在明确甲方与乙方之间在建设工程施工过程中的权利、义务、责任和约定,为双方合作提供法律依据。
二、合同主体甲方:乙方:三、合同约定1. 合同项目甲方与乙方签订的建设工程施工合同项目为:工程名称:工程地点:工程规模:2. 工程质量与验收标准乙方应当按照合同约定的质量要求进行施工,并按照相关法规进行验收。
工程质量不符合要求或者未经验收合格的,乙方应当及时采取措施进行整改。
3. 工期和进度管理乙方应当按照合同约定的工期进行施工,并通过进度管理控制施工进度。
甲方有权要求乙方提供施工进度报告,并对工期进行监督。
4. 合同价款合同价款为人民币【具体金额】,乙方应当按照工程实际完成情况进行结算。
乙方应当按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。
5. 工程保险乙方应当按照合同约定购买适当的工程保险,确保工程施工过程中的风险得到充分的保障和补偿。
6. 材料与设备供应乙方应当按照合同约定的材料和设备质量标准进行采购,并向甲方提供相应的材料与设备证明。
7. 安全与环保乙方应当依法采取安全防护措施,确保工程施工过程中的人员和财产安全。
同时,乙方应当遵守环境保护规定,保护生态环境。
8. 变更和索赔如需变更合同内容,需双方协商一致并书面确认。
如由于乙方原因导致工程延期或增加费用的,乙方应当承担相应责任并赔偿甲方的损失。
9. 违约责任如乙方未按照合同约定履行职责的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方赔偿相应损失。
四、附则1. 合同生效与终止本合同自双方签订之日起生效,合同期限为【具体期限】。
合同期满或者完成合同约定的工程后,本合同终止。
2. 争议解决本合同如发生争议,双方应当友好协商解决。
如协商不成,双方同意提交相关争议至【仲裁机构或法院】仲裁/诉讼解决。
3. 其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请双方仔细阅读并确认合同内容,并遵守合同约定。
建设工程施工合同条件8篇
![建设工程施工合同条件8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a0223d402e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e287.png)
建设工程施工合同条件8篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲、乙双方经友好协商,就乙方承包甲方建设工程施工事宜达成如下协议,为明确双方的权利和义务,保障工程的顺利进行,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程造价:_________________________二、合同条件1. 甲方条件(1)甲方需提供完整的工程设计和施工图纸,并明确技术要求和工程期限。
(2)甲方负责办理工程建设的相关手续,确保工程合法合规。
(3)甲方应按合同约定支付工程进度款,确保资金到位。
(4)甲方应协调好周边关系,确保乙方施工顺利进行。
2. 乙方条件(1)乙方应具备相应的建筑工程施工资质,配备合格的项目经理和施工管理团队。
(2)乙方应制定详细的施工组织设计,确保工程质量和进度。
(3)乙方应按照施工图纸和技术要求施工,确保工程安全、质量达标。
(4)乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等,防止泄露和损失。
(5)乙方应按照合同约定完成工程,并对工程质量负责。
三、工程期限1. 工程开工日期:_________________________2. 工程竣工日期:_________________________3. 如因甲方原因导致工程延期,应提前通知乙方,并相应调整工程期限。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准和施工图纸进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应组织内部验收,并向甲方提交验收申请。
3. 甲方应在收到验收申请后组织相关部门进行验收,验收合格后出具验收报告。
4. 如工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应积极配合并整改到位。
建设工程施工合同条件6篇
![建设工程施工合同条件6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5952e7292a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d23.png)
建设工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工事项,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、合同条件1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2. 乙方应具备相应的施工资质,并派遣足够的合格施工人员参与施工。
3. 乙方应严格按照国家相关法律法规、规范、标准进行设计、采购和施工。
4. 乙方应确保工程质量符合合同约定及相关标准和规范的要求。
5. 工程变更:若施工过程中发生工程变更,双方应协商解决,并签订书面变更协议。
6. 工期延误:如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
7. 工程验收:工程完工后,乙方应组织自查自检,并提交验收申请。
甲方组织验收,验收合格后,双方签订验收合格证书。
8. 保修责任:工程竣工验收合格后,乙方应按照国家规定承担保修责任。
9. 安全施工:乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
10. 违约责任:如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定,将工程款项支付给乙方指定的账户。
3. 支付时间:____________________四、材料设备供应1. 甲方应及时提供工程所需的材料设备。
2. 乙方应按照甲方提供的材料设备进行施工。
如甲方提供的材料设备不符合要求,乙方应及时通知甲方更换。
合同范本模板施工条件3篇
![合同范本模板施工条件3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6164503959fafab069dc5022aaea998fcc224083.png)
合同范本模板施工条件3篇篇一合同范本模板:施工条件一、工程概述1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程面积:____________________1.4 工程内容:____________________二、施工条件2.1 施工场地2.1.1 甲方应保证施工场地平整、干净,具备乙方施工所需的条件。
2.1.2 甲方应提供施工场地内的临时设施,包括但不限于临时办公场所、临时仓库、临时宿舍等。
2.2 施工用水、用电2.2.1 甲方应负责提供施工用水、用电,并保证水、电供应的稳定。
2.2.2 乙方应合理使用水、电资源,避免浪费。
2.3 施工材料2.3.1 甲方应按照约定时间、数量、质量提供施工所需材料。
2.3.2 乙方应妥善保管施工材料,防止丢失、损坏。
2.4 施工设备2.4.1 乙方应按照甲方要求,提供符合工程需要的施工设备。
2.4.2 乙方应保证施工设备的正常运行,确保施工顺利进行。
2.5 施工人员2.5.1 乙方应选派具备相应资质的施工人员承担本工程。
2.5.2 乙方应负责施工人员的安全教育及管理,确保施工安全。
2.6 施工环境2.6.1 乙方应确保施工过程中的环境保护,遵守相关法律法规。
2.6.2 乙方应采取措施,防止施工过程中对周边环境造成污染。
三、施工进度与质量3.1 施工进度3.1.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工。
3.1.2 乙方应确保施工进度符合约定,如遇特殊情况需调整进度,应提前通知甲方。
3.2 施工质量3.2.1 乙方应保证施工质量,符合国家相关标准及甲方要求。
3.2.2 甲方有权对施工质量进行监督检查,对不符合质量要求的部位有权要求乙方整改。
四、合同变更与解除4.1 合同变更4.1.1 如甲乙双方同意对合同内容进行变更,应签订书面协议。
4.1.2 合同变更不得违反法律法规,不得损害第三方合法权益。
有关建设工程施工合同条件5篇
![有关建设工程施工合同条件5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4971992d03768e9951e79b89680203d8ce2f6a8a.png)
有关建设工程施工合同条件5篇篇1甲方(发包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]乙方(承包方):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]鉴于甲方需要建设一项工程,并决定委托乙方完成该工程的施工任务,现双方在公平、公正、平等、自愿的原则下,经过友好协商,订立本建设工程施工合同。
本合同旨在明确双方权益,确保工程顺利进行。
以下为合同条款:第一条工程概况及承包范围1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[工程地点]。
3. 承包范围:包括但不限于土建、安装、装饰等施工图纸所示全部内容。
具体细节详见附件《工程承包范围清单》。
4. 工程规模:[具体规模描述]。
第二条工程期限1. 本工程自签订合同之日起开始,计划工期为XX个月。
开工日期具体以双方实际进场施工为准。
具体施工节点按照双方签订的时间节点表执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
第三条合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币[金额汉字大写及数字小写](大写)。
该价款为固定总价合同,除双方另有书面约定外,不因任何原因调整合同总价款。
合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费等一切费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为:基础工程完成XX%,支付XX%;主体结构完成XX%,支付XX%;工程竣工并经甲方验收合格后支付至合同价款的XX%,剩余XX%作为质保金,待工程保修期满后无质量问题无息退还。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的要求。
2. 工程竣工后,乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
如验收不合格,乙方负责整改并承担相应费用。
建设工程施工合同条件6篇
![建设工程施工合同条件6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/00060bb2988fcc22bcd126fff705cc1755275f2d.png)
建设工程施工合同条件6篇篇1建设工程施工合同条件建设工程施工合同是指甲方委托乙方进行建设工程施工,双方在权利义务上达成一致的书面协议。
施工合同作为建设工程的重要组成部分,对于双方的权益和责任都起着至关重要的作用。
因此,为了确保建设工程施工合同的有效性和合理性,必须在合同中规定一些重要的条件。
1.工程内容和范围施工合同应当明确工程的内容和范围,包括工程的性质、规模、质量要求、工期、价款等方面的具体要求。
双方必须对工程范围和内容达成明确的一致意见,以避免因为双方对工程的认识不同而产生争议。
2.工程质量要求施工合同应当包括工程的质量要求和验收标准,明确了工程的质量目标和验收标准,以确保建设工程的质量满足相应的标准和要求。
双方应当在签订合同时就工程的质量目标进行详细的讨论和约定,以保证工程质量的实现。
3.工程价格和支付方式施工合同应明确工程的价格和支付方式。
工程价格应包括工程的总价款、工程变更的价格调整、进度款和最终结算款等内容。
支付方式可以按进度支付、阶段支付或者完工后一次性支付等形式进行规定,以确保施工款项的及时支付和合理分配。
4.工程进度和延期责任施工合同应明确工程的进度计划和延期责任。
工程进度计划应当符合工程实际需求,能够保证工程按时竣工。
同时,合同还应规定延期责任及相应的补偿措施,以防止因各种原因导致工程延误而产生的经济损失。
5.合同风险责任施工合同应明确双方在合同履行中各自的风险责任。
包括但不限于不可抗力、合同解除、违约责任等情形下的处理方式和责任承担。
双方应当在签订合同时就各种风险情况进行充分协商和约定,以保障双方的合法权益。
6.合同变更和索赔处理施工合同应包括合同变更和索赔处理的规定。
工程实施中可能会出现各种变更和索赔问题,双方应在签订合同时就如何处理变更和索赔达成一致意见,并明确变更和索赔的程序和标准。
7.合同解决争议的方式施工合同应规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。
双方可以自行协商解决,也可以选择仲裁、诉讼等方式解决争议。
建设工程施工合同条件(3篇)
![建设工程施工合同条件(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/eda4ec8aafaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d8a.png)
第1篇一、合同定义建设工程施工合同是指承包人(以下简称乙方)按照发包人(以下简称甲方)的要求,在规定的时间内,完成工程建设任务,甲方按照合同约定支付工程款的协议。
二、合同主体1.甲方:具有合法主体资格,能够独立承担民事责任,具有支付工程款能力的当事人。
2.乙方:具有合法主体资格,具备相应的资质等级,能够独立承担民事责任,能够按照合同要求完成工程建设任务的当事人。
三、合同签订1.合同签订前,双方应充分协商,明确合同内容,确保合同合法、有效。
2.合同签订时,双方应按照国家法律法规和相关规定,签订书面合同。
四、合同履行1.乙方应在合同约定的时间内,按照甲方要求,完成工程建设任务。
2.乙方在施工过程中,应遵守国家法律法规,严格执行工程设计、施工规范和操作规程。
3.甲方应按照合同约定,及时支付工程款。
4.合同履行过程中,双方应按照国家法律法规和合同约定,妥善解决争议。
五、合同变更与解除1.合同变更:在合同履行过程中,如因不可抗力、国家政策调整等原因,导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订补充协议。
2.合同解除:有以下情形之一的,可以解除合同:(1)甲方违约,经乙方催告后,甲方在合理期限内仍未履行合同义务;(2)乙方违约,经甲方催告后,乙方在合理期限内仍未履行合同义务;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致,解除合同。
六、违约责任1.甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,并承担相应的法律责任。
2.乙方违约:乙方未按合同约定完成工程建设任务,应向甲方支付违约金,并承担相应的法律责任。
七、争议解决1.合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
2.协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________代表人(签字):________________代表人(签字):________________签订日期:________________附件:建设工程施工合同协议条款第2篇第一章总则第一条本合同条件适用于建设工程施工合同的订立、履行和解除。
建设工程施工合同条件【范本】
![建设工程施工合同条件【范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/fe662623cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b173.png)
建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则第一条本合同是指业主或其授权的组织(以下简称“业主”)与承包人签订的建设工程施工合同。
第二条业主不得变更本合同的签定主体、相关单位和项目规模等内容。
第二章合同签定及效力第三条本合同一式两份,业主持有一份,承包人持有一份。
第四条本合同的签定主体应是业主和承包人的合法代表人或授权代表,并经过上级主管部门审核备案。
第五条本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
第三章工程范围及规模第六条本合同所述工程范围及规模应明确包括工程的用途、建筑面积、建筑层数、结构类型、设备配置等。
第七条若因业主原因,导致工程范围及规模发生变更,应按照变更程序修改本合同。
第四章工程质量标准第八条承包人应按照相关法律法规和工程技术标准,保证工程质量,达到合同约定的工程质量标准。
第九条若工程质量不符合合同约定,由承包人负责修复或重新施工,承担相应的违约责任。
第五章工期及延期第十条本合同约定的工期应明确,并列明开始日期和竣工日期。
第十一条若因不可抗力等特殊原因,导致工程无法按时完成,可根据合同约定或经双方协商确定延期的方式处理。
第六章价款支付及决算第十二条本合同约定的价款支付方式应明确,并按时支付。
第十三条工程决算应按照工程量清单和合同约定的结算标准进行,经双方共同确认后进行支付。
第七章合同解除及争议解决第十四条若因双方一方违约或合同约定的其他情况,导致合同无法继续履行,可解除本合同。
第十五条合同解除或争议解决应经过双方协商一致,并可依法向相关主管部门申请解决。
第八章违约责任第十六条若一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。
第十七条若因不可抗力等特殊原因导致违约,不应承担相应的责任。
第九章附则第十八条本合同的附件包括承包人资质证书、设计图纸、工程量清单等相关文件。
第十九条本合同的修改或补充应经双方同意,并以书面形式进行。
第二十条本合同的解释及争议解决应适用相关法律法规。
建设工程施工合同条件6篇
![建设工程施工合同条件6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f707e172cd7931b765ce0508763231126edb77b3.png)
建设工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):__________________________乙方(承包方):__________________________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工事项达成如下协议,为明确双方权利和义务,保障工程顺利进行,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:__________________________2. 工程地点:__________________________3. 工程规模:__________________________4. 工程内容:土建、安装等施工图纸范围内的全部内容(详见附件)。
二、合同条件1. 资质与信誉(1)乙方应具备相应的施工资质,并具备从事本工程施工的资质等级。
(2)乙方应具有良好的信誉,近三年内无严重违约记录。
2. 工程承包范围及方式(1)乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工计划,承担本工程的施工任务。
(2)承包方式:包工包料。
乙方负责采购、加工、运输、安装等全部工作。
3. 工期要求(1)开工日期:_______年______月______日。
(2)竣工日期:_______年______月______日。
(3)如因甲方原因造成工程延期,经甲方确认后,工期相应顺延。
4. 质量标准(1)乙方应按照国家现行技术标准、规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
(2)如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担相应损失。
5. 合同价款与支付(1)合同总价:人民币________元整。
此价格包含完成本工程的全部费用。
(2)支付方式:分次支付。
甲方按照施工进度和验收情况,分阶段支付乙方工程款。
工程竣工验收合格后支付至合同总价的97%,剩余3%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
6. 甲方责任(1)甲方负责提供施工图纸、技术要求和施工计划。
(2)甲方负责协调施工现场的外部关系。
(3)甲方应按合同约定支付工程款。
7. 乙方责任(1)乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量、工期和安全。
建设工程施工合同条件【范本】
![建设工程施工合同条件【范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/86d90080970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed463.png)
建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则本合同是建设工程施工合同,依据中国法律法规的规定,由甲方和乙方订立。
甲方为建设工程的委托人,乙方为建设工程的承包人。
本合同的目的是确定甲方与乙方在建设工程的各项工作中的权利和义务,保证建设工程的顺利进行。
本合同适用于各类建设工程施工合同,具体细化的合同条款将在后续章节中详细说明。
第二章合同的基本要素合同的标的物:本合同的标的物为建设工程的施工。
合同的价格:本合同的价格为_______________。
合同的工期:本合同工期自_____________起,至_____________完工,共计_____________个工作日/月/年。
合同的履行地点:本合同的履行地点为_____________。
合同的支付方式:本合同的支付方式为_____________。
合同的索赔条件:本合同的索赔条件将在后续章节中详细说明。
合同的保险责任:本合同的保险责任将在后续章节中详细说明。
第三章施工规范和要求施工规范:乙方在施工过程中应符合国家相关建设工程施工规范的要求。
施工资质要求:乙方应具备相应的施工资质,并提供相关有效证明文件。
施工期限:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
施工质量:乙方应确保施工的质量符合相关标准和合同要求。
第十六条施工安全:乙方应采取必要的施工安全措施,确保施工过程中的安全。
第四章合同变更和解除第十七条合同变更:在施工过程中,如需对合同进行变更,甲方与乙方应签署书面变更协议。
第十八条合同解除:在合同履行过程中,如出现严重违约行为,任何一方有权解除合同。
第五章违约责任和争议解决第十九条违约责任:如一方违反合同的约定,应承担相应的违约责任。
第二十条争议解决:对于因本合同引起的争议,双方应协商解决,协商不成时,提交相关仲裁机构或法院进行解决。
第六章附件本合同涉及以下附件:1.施工图纸及说明。
2.工程进度计划。
3.安全保障措施。
4.施工报价单。
建设工程施工合同条件【范文】
![建设工程施工合同条件【范文】](https://img.taocdn.com/s3/m/6d80f3259a6648d7c1c708a1284ac850ad0204c3.png)
建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件【范文】一、总则本合同是由乙方承包方与甲方发包方就建设工程施工事宜所订立的协议,双方共同遵守以下条款和条件。
二、合同目的和范围1. 本合同的目的是明确乙方在甲方特定建设工程项目中的责任和义务。
2. 本合同适用于甲方特定建设工程项目的施工阶段,包括所有与施工相关的工作。
三、合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付的合同价款为(具体金额)。
2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款:预付款:在签署合,甲方应向乙方支付合同价款总额的10%作为预付款。
进度款:根据工程进度,甲方应及时向乙方支付相应的进度款,进度款额度为合同价款总额的20%。
完工款:当工程全部完工后,甲方应向乙方支付合同价款总额的70%作为完工款。
四、工程期限1. 工程期限为(具体天数),自合同签订之日起开始计算。
2. 如因不可抗力导致工程无法按期完工,双方应进行协商,并按照协商结果调整工程期限。
五、质量要求和验收标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和建设工程质量标准,完成工程,并保证工程质量符合合同约定的要求。
2. 甲方有权对工程质量进行验收,验收标准应符合国家相关规定。
3. 若工程质量未达到合同约定的要求,甲方有权要求乙方进行整改,直至满足验收标准为止,并由乙方承担相关费用。
六、安全保障和责任1. 乙方应制定并遵守相关安全施工方案,并配备专业人员进行安全监督和管理。
2. 乙方应对施工现场进行安全防护,确保工人和设备的安全。
3. 若因乙方违反安全规定导致事故发生,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方造成的损失。
七、违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定,应向对方支付违约金,违约金的数额由违约方承担。
2. 如因违约方行为给对方造成损失,违约方应赔偿对方而遭受的实际损失。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;若无法协商一致,可以提交相关争议至所在地法院进行解决。
九、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效。
建设工程施工合同条件【范本】
![建设工程施工合同条件【范本】](https://img.taocdn.com/s3/m/fddfccfefc0a79563c1ec5da50e2524de518d030.png)
建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】1. 范围及地点本合同适用于建设工程施工过程中的合同条款和条件,适用于在指定地点进行的建设工程。
2. 合同参与方本合同由以下各方参与:甲方:(建设工程的业主或委托人的名称)乙方:(承包商或施工方的名称)3. 工程详情甲方委托乙方进行以下工程的施工:工程名称:(工程的名称)工程地址:(工程的具体地址)工程范围:(对工程的详细描述)工程开始日期:(工程的开始日期)工程完工日期:(工程的完工日期)4. 合同条款与条件4.1 付款条款甲方同意按照以下付款方式向乙方支付合同款项:首付款:合同签订后的5个工作日内支付合同总价款的30%。
进度款:根据工程进度,甲方每个月支付合同总价款的15%。
竣工款:工程完工并经甲方验收合格后,支付合同总价款的50%。
结算款:工程竣工后的30个工作日内,由双方根据实际施工情况进行最终结算,并支付剩余款项。
4.2 竣工和验收乙方在工程完工后,应通知甲方进行竣工验收。
甲方将根据合同约定的质量标准和验收标准对工程进行验收。
4.3 变更和追加工程如有必要,双方可协商变更和追加工程内容,并按照协商一致后的价格和工期进行支付和履行。
4.4 施工期限乙方应按照合同约定的工期完成工程,并保证工期的准确性和合理性。
4.5 质量保证乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,保证工程的质量符合合同约定的标准,并对施工所使用的材料和设备提供相关的保修期。
4.6 保险责任甲方和乙方应根据法律规定,按照相关保险条款购买工程施工所需的保险,确保施工期间的风险得到有效的保障。
4.7 违约责任任何一方违反本合同约定的条款和条件,应按照法律规定承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和承担违约金等。
4.8 争议解决在本合同履行过程中,如发生任何争议,双方应通过友好协商解决。
若协商不成,应提交至当地相关仲裁机构进行仲裁。
5. 其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经双方验收合格后终止。
建设工程施工合同条件6篇
![建设工程施工合同条件6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/84ad64b6162ded630b1c59eef8c75fbfc77d9499.png)
建设工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________承包范围:____________________二、合同工期开工日期:_______年______月______日竣工日期:_______年______月______日三、工程质量标准1. 本工程质量标准应符合国家及地方现行的有关工程建设质量规范和要求。
2. 工程的质量标准应达到甲方要求的优良标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
具体支付方式和时间如下:五、甲方责任与义务甲方应按时支付工程款,提供施工所需的相关文件和资料,并确保施工现场的顺利运行。
同时,甲方应履行以下责任与义务:六、乙方责任与义务乙方应严格按照合同约定进行施工,确保工程质量达标,按时完成施工任务。
同时,乙方应履行以下责任与义务:__________。
具体条款另行约定。
篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工事项经过充分协商,为明确各方权益及合同履行要求,达成如下协议:一、合同背景与目的本合同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行,明确甲、乙双方的权利和义务,经友好协商共同订立。
二、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________三、合同条件1. 甲方应提供的条件:(1)提供完整的施工图纸和设计文件;(2)办理相关施工许可手续;(3)提供施工所需的水、电等基础设施;(4)提供其他必要条件,确保施工顺利进行。
建设工程施工合同条件简洁范本
![建设工程施工合同条件简洁范本](https://img.taocdn.com/s3/m/94280e8609a1284ac850ad02de80d4d8d05a0110.png)
建设工程施工合同条件建设工程施工合同条件一、合同订立1. 当甲方确定了承包人后,应当与乙方签订建设工程施工合同。
合同应明确双方当事人的名称、住所、等基本信息。
2. 合同双方应就工程范围、工期、工程报酬、履行期限、质量要求等关键条款进行充分协商,并以书面形式确认。
3. 合同订立时,应当提供必要的证明文件,如承包人的资质文件、工程规划设计文件等。
二、工程范围和工期1. 工程范围应明确规定各项工程的具体内容、数量、质量要求等,以便乙方能够清晰了解工作内容。
2. 工程的起止时间和总工期应明确约定,以确保工程能够按时完工。
3. 如因甲方原因导致工程范围或工期发生变更,应当及时进行书面协商,并根据变更的情况进行相应的合同调整。
三、工程报酬1. 工程报酬的支付方式应明确约定,可以采用固定总价、按进度支付或其他合理方式。
2. 工程款项支付的时间和方式应明确约定,避免因款项支付延误导致工程进展受阻。
3. 工程款项支付时应核对工程进度和质量情况,并按照约定的方式进行付款。
四、履行期限1. 合同约定的履行期限是甲方要求工程完工的时间。
乙方应根据履行期限制定合理的工期计划,并按计划推进工程。
2. 如乙方因不可抗力等因素导致工期延误,应及时向甲方报告,并协商解决办法。
五、质量要求1. 工程质量要求应明确约定,包括使用材料、施工工艺、验收标准等。
2. 工程应符合相关的法律法规和行业标准,保证工程的安全性、可靠性和耐久性。
3. 如工程质量不符合约定要求,乙方应承担相应的责任,并按照甲方的要求进行整改。
六、合同变更和终止1. 合同履行过程中,如发生工程范围、工期等重大变更,应通过书面形式进行合同变更,并经双方签字确认。
2. 如由于一方违约或不可抗力等原因导致无法履行合同,应按照法律法规的规定解决争议,并对违约方进行相应的赔偿。
3. 合同终止时,双方应进行结算,并按照合同约定的方式处理未完成的工程。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。
有关建设工程施工合同条件8篇
![有关建设工程施工合同条件8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4b895ceff424ccbff121dd36a32d7375a417c68b.png)
有关建设工程施工合同条件8篇第1篇示例:建设工程施工合同是在建筑工程施工过程中非常重要的一环,它规定了双方在施工过程中的权利和义务,是建筑工程施工的法律依据。
合同的条件对双方都有着非常重要的意义,关系到工程的施工质量、安全和工期等方面。
那么,建设工程施工合同的条件应该具备哪些内容呢?本文将从合同的签订、工程内容、质量安全、工期、履约保证等方面介绍有关建设工程施工合同的条件。
一、合同的签订建设工程施工合同的签订是合同的第一步,也是非常关键的一步。
在签订合双方应当明确合同的标的、价格、工程范围、工程内容、合同履行的期限、双方的权利和义务等内容。
双方应当在签订合同前对合同内容进行认真的商讨和确认,确保合同内容清晰明了,不留后患。
二、工程内容建设工程施工合同应当明确工程的内容和范围。
工程内容和范围的确定对于工程的施工周期、施工质量、施工安全均有着非常重要的影响。
合同中应当详细描述工程的具体内容和范围,明确工程的设计标准、质量要求、工程进度等内容,避免合同执行过程中出现歧义或争议。
三、质量安全建设工程施工合同中应当明确工程的质量和安全要求。
质量和安全是工程施工中最为重要的两个方面,关系到工程的使用寿命和施工过程中的安全保障。
合同中应当对工程的质量标准、验收标准、安全措施等内容进行明确规定,确保工程施工过程中能够符合相关的质量和安全标准。
五、履约保证建设工程施工合同中应当对双方的履约保证进行明确规定。
履约保证是合同的重要内容之一,它关系到合同的履行和双方的权益保障。
在合同中应当对双方的履约保证进行明确规定,如履约保证金、违约责任等内容,确保合同的履行能够得到有效的保障。
第2篇示例:建设工程施工合同是建筑施工项目中非常重要的合同之一,它规定了工程的施工条件、标准、质量、工期、费用等关键内容,是确保工程按时、按质完成的重要依据。
建设工程施工合同的条件对于工程的顺利进行具有重要意义,下面我们来详细了解一下建设工程施工合同的条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第一条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。
1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21.协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;7.双方确认的往来信函、传真、电子邮件。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第四条图纸。
甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。
需要特殊保密的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形成交给乙方代表,乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。
甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权的承诺)。
第六条乙方驻工地代表乙方任命驻地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第七条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1.办理土地征用,青苗树林赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第八条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照看、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8.保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应由甲方的损失给予赔偿。
施工组织设计和工期第九条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。
第十条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。
停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误对下述造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
1.工程量变化和设计变更;2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3.不可抗力;4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。