空调机房工程合同
机房空调安装合同范本
机房空调安装合同范本《机房空调安装合同》甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟在其机房安装空调，乙方具备相关安装资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房空调安装工程。
2. 工程地点：甲方指定机房。
3. 工程内容：乙方负责按照甲方要求安装[具体空调型号和数量]空调设备。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款；空调设备安装完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%；剩余合同总价款的[X]%作为质保金，在质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方无息支付给乙方。
三、工程期限1. 开工日期：本合同签订后[具体开工日期]。
2. 竣工日期：开工后[具体竣工日期]。
3. 如因不可抗力等原因导致工程延误，双方应协商确定新的工程期限。
四、质量标准及保证1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工安装，确保工程质量。
2. 空调设备应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。
3. 乙方对安装的空调设备提供[具体质保期限]的质保服务，在质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：提供机房场地及相关配合；按照合同约定支付工程价款；对工程进度和质量进行监督检查。
2. 乙方权利义务：按照合同约定完成工程施工安装任务；遵守甲方机房管理规定；负责施工现场的安全管理，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定完成工程施工安装任务，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；如逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款。
空调机房安装劳务合同
甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行空调机房安装事宜，达成如下协议：一、项目名称：________________________二、项目地点：________________________三、项目内容：乙方负责甲方空调机房的安装，包括但不限于以下工作：1. 空调机组的安装、调试及试运行；2. 空调管道的安装、调试及试运行；3. 电气系统的安装、调试及试运行；4. 冷却塔、水泵等辅助设备的安装、调试及试运行；5. 空调机房内的其它配套设施的安装、调试及试运行。
四、工期：自合同签订之日起____个工作日内完成。
五、工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
六、工程款支付：1. 合同签订后，甲方支付乙方工程款的____%作为预付款；2. 工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的____%作为进度款；3. 工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程款的____%作为结算款；4. 工程保修期内，如发生保修范围内的质量问题，乙方应无偿进行维修，甲方支付乙方实际发生的维修费用。
七、双方权利义务：1. 甲方权利：（1）对乙方施工过程中的质量、进度进行监督；（2）对乙方施工过程中发生的安全事故进行处理；（3）对乙方违反合同约定的事项提出整改要求。
2. 甲方义务：（1）提供施工所需的场地、水电等基础设施；（2）按照合同约定支付工程款；（3）对乙方在施工过程中发生的意外事故承担相应的责任。
3. 乙方权利：（1）要求甲方按照合同约定支付工程款；（2）对甲方违反合同约定的事项提出整改要求。
4. 乙方义务：（1）按照合同约定完成工程；（2）确保工程质量达到国家规定的合格标准；（3）对施工过程中发生的安全事故承担相应的责任。
空调机房安装工程施工合同
合同编号：____甲方（以下简称“业主”）：____乙方（以下简称“施工方”）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方空调机房的安装工程事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方负责甲方空调机房的安装工程，包括但不仅限于空调设备的安装、管道铺设、电路连接、系统调试等工作。
1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程，如有特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施加快进度。
2.2 乙方应确保工程在约定的工期内完成，如乙方原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量，确保空调机房安装工程的安全、可靠、稳定运行。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的技术培训和售后服务，确保甲方能正确使用和维护设备。
3.3 工程质量保证期为验收合格之日起一年，期间因乙方原因导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的工程报价单中列明的工程总价款为人民币____元（大写：____元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付工程款项。
4.3 乙方应提供正规发票，开具费用按照实际发生金额计算。
五、违约责任5.1 乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
5.2 甲方如未按照约定支付工程款项，应承担迟延付款的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：____ 乙方（盖章）：____代表（签名）：____ 代表（签名）：____签订日期：____ 签订地点：____（注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整，并在签订合同时以实际签订的合同为准。
空调机房装修工程合同范本
空调机房装修工程合同范本甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方就_________（工程地点）的空调机房装修工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条工程项目1.1 工程名称：_________空调机房装修工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：包括但不限于空调机房的设计、施工、材料供应、设备安装、调试及验收等。
第二条工程标准与要求2.1 乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行设计和施工。
2.2 所有使用的材料和设备必须是全新、合格产品，并符合环保要求。
2.3 工程施工过程中，乙方应确保施工现场的安全、卫生，并采取有效措施防止对周围环境造成影响。
第三条合同价格3.1 工程总价为人民币_________元整，包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
3.2 如遇设计变更或市场价格波动导致成本变化，双方应协商调整合同价格。
第四条工程进度与工期4.1 工程开工日期为_________年____月____日，竣工日期为_________年____月____日。
4.2 乙方应按约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方，并由双方协商解决。
第五条质量验收5.1 工程完成后，乙方应组织预验收，并邀请甲方参与。
5.2 双方共同委托第三方机构进行最终验收，验收合格后，方可视为工程交付完成。
第六条付款方式6.1 甲方应按合同约定支付工程款项，具体支付方式如下：a) 签订合同后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；) 工程进度达到50%时，支付合同总价的40%；c) 工程完工并通过验收后，支付剩余的30%。
第七条违约责任7.1 若乙方未能按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
7.2 若甲方未按约定时间支付工程款项，应支付逾期利息，并承担相应违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
空调机房整改合同6篇
空调机房整改合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行空调机房整改事宜，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：空调机房整改工程。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：对现有的空调机房进行全面的检查、维修、改造及优化，确保空调系统正常运行。
二、合同范围1. 乙方负责空调机房的全面检查，包括设备、管道、电路等。
2. 乙方负责空调机房的维修工作，包括设备修复、管道维修、电路检修等。
3. 乙方负责空调机房的改造工作，包括设备更换、系统升级、优化布局等。
4. 整改过程中产生的建筑垃圾由乙方负责清理。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元（大写：________元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方合同总金额的____%作为预付款；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、工期及进度安排1. 本工程整改工期为自合同签订之日起____天。
2. 乙方应按照工程进度表进行施工，确保工期按时完成。
如遇特殊情况，需提前告知甲方，并共同协商解决方案。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行空调机房整改施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的五个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应在规定时间内进行整改，直至验收合格。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按约定支付合同款项。
（2）甲方应为乙方提供施工所需的水电等基础设施。
（3）甲方应协助乙方办理施工过程中的相关手续。
2. 乙方责任：（1）乙方应按时按质完成空调机房整改工程。
（2）乙方应确保施工现场的安全，避免事故发生。
空调机房工程施工合同
甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方委托乙方进行空调机房工程施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________空调机房工程2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于空调主机、冷却塔、水泵、管道、电气控制系统、通风系统、设备基础等设备的采购、安装、调试及验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后________个工作日内，乙方提交甲方工程款支付申请，甲方在收到申请后________个工作日内支付合同总价________%作为预付款。
（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交工程进度款支付申请，甲方在收到申请后________个工作日内支付合同总价________%作为进度款。
（3）工程竣工验收合格后________个工作日内，乙方提交竣工结算申请，甲方在收到申请后________个工作日内支付合同总价________%作为竣工结算款。
（4）工程保修期满后，无质量问题的，甲方在收到乙方保修期满申请后________个工作日内支付合同总价________%作为保修金。
三、工程期限及工期要求1. 工程期限：自合同签订之日起________个月。
2. 工期要求：乙方应在合同约定的时间内完成工程，确保工程质量达到国家相关标准。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量：乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 验收标准：工程竣工验收合格后，甲方应在________个工作日内对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应在________个工作日内整改完毕。
五、工程变更及索赔1. 因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致的工程变更，双方应协商一致，签订补充协议，调整合同价款和工期。
空调机房整改合同6篇
空调机房整改合同6篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行空调机房整改事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：空调机房整改工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：对现有的空调机房进行整改，包括设备检修、管线调整、电路更新、环境改善等。
二、工程要求1. 乙方须按照甲方要求进行空调机房的整改工作，确保工程质量符合相关标准。
2. 乙方须保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
3. 乙方须按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。
4. 乙方在施工过程中，如发现工程存在问题或需要更改设计方案的，应及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。
三、工程期限1. 工程开工日期：_____年___月___日。
2. 工程竣工日期：_____年___月___日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元整（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总造价的30%作为预付款；（2）工程进展过半，支付工程总造价的50%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的20%。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供必要的验收资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的7个工作日内进行验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担因此产生的所有损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
空调机房施工合同模板
空调机房施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行空调机房施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：XXX项目空调机房施工工程1.2 工程地点：XXX项目施工现场1.3 工程内容：根据施工图纸及技术要求，完成空调机房的施工、安装、调试等工作。
1.4 承包方式：乙方负责劳务、材料、设备等一切施工所需的费用。
1.5 施工周期：按照甲方提供的施工进度计划执行。
1.6 质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
二、双方权利义务2.1 甲方权利义务（1）提供合法的施工场地，确保乙方施工顺利进行。
（2）按照合同约定支付工程款，包括但不限于施工费用、材料费用、人员工资等。
（3）协调解决施工过程中出现的与其他单位、部门的关系，确保施工顺利进行。
（4）对乙方施工过程进行监督，提出合理化建议，确保工程质量。
2.2 乙方权利义务（1）按照施工图纸、技术要求及施工进度计划进行施工，确保工程质量。
（2）严格遵循国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保施工安全。
（3）承担施工过程中出现的一切安全事故的责任，与甲方无关。
（4）负责施工过程中的材料、设备采购，并提供相关质保资料。
（5）工程验收合格后，提供一年的免费保修服务。
三、合同价格3.1 本工程合同总价为人民币XXX元整（大写：XXX元整），其中包括劳务费、材料费、设备费、管理费、利润等。
3.2 甲方按照施工进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%。
（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%。
（3）工程验收合格后，支付合同总价的20%。
（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付。
四、合同的履行、变更与解除4.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，不得擅自变更或解除合同。
空调机房工程合同
空调机房工程合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方拟在其位于_________________（地址）的建筑物内安装/改造空调系统，乙方具有相关的资质和能力进行此类工程的设计、施工及后续服务，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程内容1.1 乙方应根据甲方需求，完成空调机房的设计、安装、调试及验收工作。
1.2 工程范围包括但不限于空调设备的选择、运输、安装、配电、管道铺设、系统调试等。
1.3 乙方应确保所提供设备及材料符合国家相关标准和行业规范。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保系统稳定运行，达到设计要求。
2.2 工程质量保修期为自竣工验收合格之日起计算，为期不少于两年。
第三条工期安排3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第四条合同价款4.1 本工程总价款为人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
4.2 付款方式：甲方应按合同约定支付预付款、进度款及尾款。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的日千分之五支付违约金。
5.2 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________ 日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
空调机房工程合同(二)
空调机房工程合同（二）合同编号：XXXXX甲方：（甲方公司名称）地址：（甲方公司地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方公司名称）地址：（乙方公司地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）鉴于甲、乙双方对空调机房工程合同（一）已达成协议，就工程细节进行了初步商谈并确认，现甲、乙双方进一步商定，达成本次空调机房工程合同（二），具体条款如下：一、项目概述1.1 项目名称：空调机房工程1.2 项目位置：（项目所在地）1.3 项目范围：本次合同项目包括但不限于空调设备安装、管道铺设、电气设施配置、通风系统设计等工程内容。
二、工程进度及时间安排2.1 工期：本次工程预计开始时间为（开始时间），预计结束时间为（结束时间）。
2.2 工程进度：甲方和乙方应共同制定详细的工程进度计划，并按照计划进行施工和验收。
三、工程合同价款及付款方式3.1 工程价款：本次工程的总价款为（金额）人民币（大写）。
3.2 付款方式：根据工程进度和里程碑，双方约定付款方式如下：（1）预付款：甲方应在工程开工前支付合同总价款的（比例）作为预付款。
（2）中期款：甲方应在工程完成一定比例后，支付合同总价款的（比例）作为中期款。
（3）尾款：甲方应在工程竣工验收合格后，支付合同总价款的（比例）作为尾款。
四、质保期及保修责任4.1 质保期：本次工程的质保期为（质保期限）自竣工验收合格之日起。
4.2 保修责任：在质保期内，如发现工程质量问题，甲方有权及时通知乙方进行维修或更换，并由乙方承担相应费用。
五、各方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）按时支付工程款项；（2）提供工程所需的场地和必要的协助；（3）配合乙方进行工程进度和质量的监督和验收。
5.2 乙方权利和义务：（1）按合同约定的质量要求和工期完成工程；（2）提供符合规定的施工设备和材料；（3）负责工程期间的材料运输、人员安全以及场地的整洁。
六、违约责任6.1 如一方违反合同约定，使得工程无法按时完成或质量不达标，应承担相应的违约责任。
空调机房工程合同
空调机房工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就________________（以下简称“工程项目”）的空调机房建设达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概述1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于空调机房的设计、施工、安装、调试及验收等工作。
4. 工程标准：按照国家现行相关标准及规范执行，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
二、合同金额与支付方式1. 合同总价为人民币____________元。
2. 付款方式：- 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应的进度款项。
- 尾款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内支付剩余合同款项。
三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的材料和设备符合国家标准及相关行业规范。
2. 工程竣工后，乙方应对所施工的空调机房提供不少于____年的质量保证期。
3. 在保证期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应并及时修复。
五、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款项，应按逾期金额每日千分之____支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
空调机房整改合同3篇
空调机房整改合同3篇篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方空调机房存在安全隐患及运行效率问题，经双方友好协商，达成以下整改合同：一、合同目的本合同旨在明确乙方对甲方空调机房进行整改的相关事宜，确保整改工程顺利进行，保障双方权益。
二、工程概况1. 工程名称：空调机房整改工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：对现有的空调机房进行全面检查、维修、改造和升级，包括但不限于设备检修、管道更换、电路改造、环境优化等。
三、工程要求1. 乙方需按照国家和地方相关法律法规、规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应根据甲方需求，制定详细的整改方案，并经甲方确认后实施。
3. 乙方在施工过程中，应确保安全文明施工，防止事故发生。
4. 乙方在施工过程中，如需调整工程内容或方案，应及时与甲方沟通，并取得甲方同意。
四、工程期限1. 本工程自合同签订之日起计，工期为XX个月。
2. 乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
五、工程费用及支付方式1. 工程总价为人民币XX万元（含税）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
3. 发票及结算：乙方应提供合法有效的发票，甲方按照实际验收合格的工程内容进行结算。
六、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及相关法规要求。
2. 工程完工后，乙方应组织自查，并提交验收申请。
甲方在接到验收申请后XX个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。
七、保修及服务1. 工程验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期为XX年。
2. 在保修期内，如发生非甲方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
八、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付XX%的违约金。
机房空调安装协议书模板
机房空调安装协议书模板甲方（客户）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲方需要安装机房空调系统，乙方为专业空调安装服务提供商，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就机房空调安装工程达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：机房空调安装工程。
1.2 工程地点：____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于空调设备的安装、调试、管线布置、系统测试等。
1.4 工程期限：自本协议生效之日起至________年____月____日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）____________________元整（￥___________）。
2.2 甲方应按照以下方式支付工程价款：2.2.1 协议签订后____个工作日内支付总价款的____%作为预付款。
2.2.2 工程完成并经甲方验收合格后____个工作日内支付总价款的____%。
2.2.3 余款____%在工程保修期满后____个工作日内支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应保证安装的空调系统符合国家及行业标准，并满足甲方的使用要求。
3.2 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。
3.3 甲方验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第四条保修与维护4.1 乙方对安装的空调系统提供____年的保修期，自验收合格之日起计算。
4.2 保修期内，乙方负责免费维修因安装质量问题引起的故障。
4.3 保修期外，乙方提供有偿维护服务，具体费用由双方另行协商确定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付工程价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项____%的违约金。
5.2 如乙方未按约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
机房空调安装协议合同范本
机房空调安装协议合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行机房空调安装的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________机房空调安装工程1.2 工程地址：__________1.3 甲方联系人：__________，联系电话：__________1.4 甲方提供的空调设备清单：二、工程施工周期2.1 工程施工期限自____年__月__日起至____年__月__日止，乙方应保证工程按时完成。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的机房空调设计方案和施工图纸进行施工，并确保安装质量符合国家相关标准和规范。
3.2 甲方应负责将空调设备、材料等运输到施工现场，并确保设备、材料完好无损。
3.3 甲方应提供施工所需的水、电源等基础设施，并确保其安全可靠。
3.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于消防、环保、物业等部门认可。
四、工程质量及验收4.1 乙方应保证工程的施工质量，确保空调系统运行稳定、安全可靠。
4.2 工程完成后，乙方应组织甲方、设计单位、监理单位等进行验收，验收合格后交付甲方使用。
五、工程造价5.1 本合同安装工程总价为人民币____元（大写：____________________________元整）。
六、付款方式及时间6.1 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的__%。
6.2 工程验收合格后，甲方再向乙方支付合同总价款的__%。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__%。
7.2 乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、维修，并按照实际发生费用向乙方追偿。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
机房空调施工合同
机房空调施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房空调施工项目达成一致，签订如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：甲方机房空调施工项目1.2 工程地点：甲方指定的机房现场1.3 工程内容：根据甲方提供的机房空调设计方案，完成机房空调的安装、调试、验收等工作。
1.4 承包方式：乙方负责机房空调的安装、调试等施工工作，甲方提供施工所需的相关材料和设备。
1.5 施工周期：根据甲方提供的施工计划，乙方应在合同签订后X个月内完成施工。
1.6 质量等级：符合国家相关标准和甲方的要求。
二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的机房空调施工服务总价为人民币XX元（大写：人民币玖佰玖拾玖元整），包括但不限于空调设备的安装、调试、验收等费用。
2.2 甲方应在合同签订后X日内向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。
2.3 剩余的50%合同总价款在乙方完成施工并经甲方验收合格后支付。
三、施工要求3.1 乙方应按照甲方提供的机房空调设计方案和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家和甲方的要求。
3.2 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保施工顺利进行。
3.3 乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。
3.4 乙方应提供完善的售后服务，包括设备运行期间的维护、保养、维修等工作。
四、验收和保修4.1 乙方应在施工完成后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后X日内组织验收。
4.2 验收合格后，甲乙双方应签署验收报告，乙方将施工资料和验收报告交付甲方存档。
4.3 乙方应对施工质量承担保修责任，保修期自验收合格之日起计算，保修期为X 年。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%乘以逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%乘以逾期天数。
机房空调安装合同范本
机房空调安装合同范本甲方（客户方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________签订日期：____年____月____日第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在机房空调安装项目中的权利、义务和责任，确保机房空调安装工程顺利进行。
第二条工程概况1. 工程名称：机房空调安装工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于空调设备的安装、调试、验收等。
第三条合同价款1. 本合同总价为人民币（大写）：______________________元整（￥：______________________）。
2. 价款支付方式：- 首付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%，即人民币（大写）：______________________元整。
- 进度款：工程进度达到____%时支付合同总价的____%，即人民币（大写）：______________________元整。
- 尾款：工程竣工验收合格后____天内支付剩余的____%，即人民币（大写）：______________________元整。
第四条工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决，并书面确认工期顺延。
第五条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。
第六条安全生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担相应责任。
第七条工程变更1. 工程变更应由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致。
2. 工程变更导致的工期和费用调整，双方应协商确定，并书面确认。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
空调机房装修工程合同范本
# 空调机房装修工程合同范本甲方：________乙方：________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
## 第一条工程项目概况1.1 工程地点：________1.2 工程范围：本工程包括但不限于空调机房的装修设计、施工、材料采购、设备安装及调试等所有工作。
1.3 质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
1.4 承包方式：由乙方采用包工包料的方式承包。
## 第二条合同价款及调整2.1 工程造价：总承包价为人民币____元（大写：_______________________元整），具体金额详见《工程预(结)算表》。
2.2 任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更；（2）双方书面确认的其他因素。
## 第三条工期3.1 工期为自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，合计____天。
3.2 若因甲方原因或其他不可归责于双方的事由导致工程未能如期完成的，工期相应顺延。
若因乙方原因（包括但不限于乙方未及时开工、中途无故停工、工程因质量问题返工等）导致工程未能如期完成的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
## 第四条工程保修4.1 保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。
4.2 保修期限：按工程通过竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。
## 第五条材料设备5.1 本工程若采用包工包料或者包工包部分料的承包方式，由乙方根据甲方的要求、工程设计图纸提供工程材料，并接受甲方检验。
5.2 按照工程承包方式，需由乙方负责采购的材料，由乙方负责及时组织进场及材料设备的保管。
5.3 乙方不得使用不符合国家标准的材料和设备，否则甲方有权要求乙方立即更换，并承担由此造成的一切损失。
## 第六条付款方式及进度6.1 甲方按照乙方实际完成工程进度，分阶段支付工程款项。
空调机房工程施工合同
空调机房工程施工合同第一部分：合同基本信息甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________项目名称：_______________________项目地址：_______________________合同编号：_____________________签订日期：____年____月____日第二部分：工程内容及要求1. 工程范围：包括但不限于空调机房的设计、材料采购、施工、安装及调试等全部工作。
2. 施工标准：必须符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量。
3. 工程进度：详细列出主要节点完成时间，如设计确认、材料采购、施工开始及完成、系统测试等。
第三部分：价格及支付方式1. 合同总价：根据实际工程量和材料费用综合确定。
2. 付款方式：按照合同约定的时间节点分期支付，具体比例和时间应在合同中明确。
3. 变更管理：任何工程变更都需双方书面确认后方可执行，并相应调整合同价款。
第四部分：双方责任1. 甲方责任：提供必要的施工条件，按时支付工程款项，配合乙方进行工程验收。
2. 乙方责任：保证工程质量，按计划完成施工任务，负责工程的维护和保修。
第五部分：违约责任若任何一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失。
第六部分：争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七部分：其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行过程中了解到的对方商业秘密予以保密。
2. 补充协议：如需对合同内容进行补充或修改，必须以书面形式作出并由双方签字确认。
3. 合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
结语：。
机房空调安装合同模板
机房空调安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！机房空调安装合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要安装空调以保证机房正常运行，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 安装范围及要求1.1 乙方负责在甲方的机房内安装空调设备，并提供相应的安装服务。
1.2 安装的空调设备应符合国家相关标准和行业规定，确保机房内的温度和湿度满足设备运行要求。
1.3 乙方应在合同约定的时间内完成安装工作，并保证安装质量。
第二条 设备供应及质量2.1 甲方应按照合同约定的数量、型号和品牌向乙方供应空调设备。
2.2 乙方应负责对供应的空调设备进行验收，确保设备符合合同约定的技术参数和质量要求。
2.3 如甲方供应的设备存在质量问题，乙方应在验收时提出，并由甲方负责更换或修复。
第三条 安装费用及支付方式3.1 双方同意，本合同的安装费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。
3.2 甲方应在本合同签订后的3个工作日内，向乙方支付合同约定的安装费用。
3.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付费用。
第四条 安装期限4.1 乙方应按照本合同约定的安装范围和数量，在本合同签订后的【】个工作日内完成安装工作。
4.2 如乙方因特殊情况不能按期完成安装，应提前通知甲方，并协商延期。
第五条 保修及售后服务5.1 乙方对安装的空调设备提供【】年的免费保修服务。
5.2 在保修期内，如设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的【】个工作日内到达现场进行维修或更换。
第六条 违约责任6.1 如乙方未按照本合同约定的时间完成安装工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同安装费用的【】%。
6.2 如甲方未按照约定时间支付安装费用，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付迟延付款的违约金，违约金为应付款项的【】%。
机房空调安装合同范本
机房空调安装合同范本甲方（委托方）：________乙方（受托方）：________一、合同名称机房空调安装合同二、合同背景1. 甲方：指机房空调安装项目的委托方，负责提供机房及安装所需的相关条件。
2. 乙方：指机房空调安装项目的受托方，负责空调系统的安装、调试及售后服务。
三、合同内容1. 工程范围（1）甲方负责提供机房内空调安装所需的空间、电源、水源等基础设施。
（2）乙方负责机房空调系统的设计、安装、调试及验收。
2. 工程要求（1）乙方必须按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行空调系统的设计、安装和调试。
（2）乙方应确保空调系统在安装过程中不影响甲方其他设备的正常运行。
制冷量：______kW制热量：______kW能效比：______噪音：______dB(A)运行温度范围：______℃ ______℃相对湿度范围：______% ______%3. 工程进度（1）乙方应在合同签订后______日内完成空调系统的设计。
（2）设计完成后，甲方应在______日内对设计文件进行审查，提出修改意见。
（3）乙方应在设计审查合格后______日内完成空调系统的安装。
（4）空调系统安装完成后，乙方应在______日内完成调试，确保系统正常运行。
4. 工程验收（1）空调系统安装、调试完成后，甲方应对工程进行验收。
（2）验收合格后，甲方应在______日内支付乙方工程款。
5. 质量保修（1）乙方应确保空调系统在验收合格后______年内质量保修。
（2）在保修期内，乙方应对空调系统出现的质量问题免费进行维修。
四、合同金额1. 乙方空调系统设计、安装、调试及验收费用为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2. 乙方在合同履行过程中发生的其他费用，如差旅费、住宿费等，由甲方另行承担。
五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至空调系统验收合格、甲方支付完毕工程款之日起终止。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
空调机房工程建设工程施工合同合同编号:---------------------------------------------------------精品文档二零一二年八月二十五日第一部分协议书发包人（全称）（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本---------------------------------------------------------精品文档建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：1.工程内容：一、涉及空调机房的安装及该系统调试；二、本次工程不含：1冷水机组主材价格，仅收取安装费用；2拆除部分工程量（含土建专业所涉及的开凿及封堵孔洞的工程量）。
3所有电气部分工程量；4主机设备基础与原基础不相匹配需另行施工的工程量；5工程量清单中未考虑到阀体保温及部分钢管保温工程量；6.工程量清单中未涉及的大型设备二次运输及吊装等费用。
三、工程量清单中流量控制器因无具体型号暂按普通阀门计取费用，如有变动，根据实际型号计取费用（现场签证）。
四、不包含在工程量清单中的项目如需承包方施工（提供方服务），将另外计取相关费用（以签证单形式为准）。
工程立项批准文号：/资金来源：/---------------------------------------------------------精品文档二、工程承包范围承包范围：涉及空调机房的安装及该系统调试；三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期：四、质量标准工程质量标准：合格。
合同价款金额(大写)：￥：万元本工程所需所有主机设备，发包人供应。
该价款为暂定价。
五、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸---------------------------------------------------------精品文档4、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：---------------------------------------------------------精品文档第二部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序1.合同协议书、合同补充条款、补充协议、招标文件及补充通知2.中标通知书3合同专用条款4.标准、规范及有关技术文件5图纸合同履行过程中，发包人、承包人有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用/ 言语文字。
2.2适用的法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国、河北省政府颁发法律、法规及地方政府制定的规章。
2.3适用的标准、规范适用标准、规范的名称：建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001工程测量规范GB50026—93---------------------------------------------------------精品文档土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83建筑地基基础施工质量验收规范GB50202—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002 设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程JGJ13—94木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 建筑地面工程施工质量验收标准GB50209—2002 地下工程防水技术规范GB50108—2001 屋面工程质量验收规范GB50207—2002 人防工程施工与验收规范JBJ134—90地下防水工程质量验收规范GB50208—2002 钢筋焊接及验收规范JGJ18—96钢筋机械连接通用技术规范JGJ107—96建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—88建筑施工高出作业安全技术规范GBJ80—91建设机械安全技术规范GB33—86建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002 电气装置安装工程电缆线路工程施工及验收规范GB50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254—96---------------------------------------------------------精品文档多孔砖砌体结构技术规范JGJ137—2001建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2002 电气装置安装工程电气照明装置工程施工及验收---规范GB50259—96钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27—2001钢结构工程施工质量验收规范GB50205—2002通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图伍套3.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外人员泄露有关图纸内容。
二、双方一般权利和义务4、项目经理姓名：职务：项目负责人姓名：职务：项目经理4.1发包人可与承包人协商，更换其认为不称职的建造师或其他管理、技术人员。
5、发包人工作5.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：---------------------------------------------------------精品文档发包人负责办理好施工许可证等相关施工应办手续，承包人积极配合办理。
（2）水准点与坐标控制点交验的要求：开工前发包人、承包人双方在监理单位见证下进行现场交验，并以书面形式提供给承包人。
施工过程中由承包人负责保护好水准点和坐标控制点，工程结束后移交发包人。
（3）由发包人负责拆除改造工程量。
（5）发包人按照承包人要求将所需按装的机组按照指定位置放置。
（4）图纸会审和设计交底的时间：现场商定。
（5）双方约定发包人要做的其他工作：另行商定5.2发报人委托承包人办理的工作：另行商定施工场地的清洁要求：承包人应按河北省及石家庄市建设行政主管部门的有关文明施工现场规定进行施工。
双方约定的承包人应做的其他工作：另行商定。
三、施工组织设计和工期6、进度计划6.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场一周内向发包方、监理方提供施工总进度计划和材料进场计划。
每月25日前上报已完成工作量报表（含工程变更及签证预算）同时提供下月进度计划。
工程师确认的时间：收到承包人资料3天内予以确认。
---------------------------------------------------------精品文档6.2群体工程中有关进度计划的要求：服从发包方人的协调，按发包方现场项目部要求的工期完成施工任务。
7、工期延误（1）不可抗力（2）经发包人、监理工程师同意工期顺延的其他情况；7.1承包人在以上情况发生后14天内，将工期延期原因、天数、详细计算过程以书面形式通知发包人和监理工程师，否则承包人无权再就此提出工期索赔。
7.2因非承包人原因造成施工时间超过本合同约定的时间。
发包人因承担承包人因此造成的一切相关责任和经济损失；并承担由此造成承包人的一切相关经济损失。
7.3因承包人原因造成工程停工或工期延误，不得顺延工期。
7.4 由发包人供给的材料设备不具备安装、施工、调试条件所造成的工期延误，发包人承担因此造成的一切相关责任和经济损失。
工期相应顺延，顺延时间为发包人供给的材料设备具备安装、施工、调试条件所需要的时间。
四、质量与验收8、隐蔽工程和中间工程验收---------------------------------------------------------精品文档8.1工程具备隐蔽条件或达到主体验收部位，承包人应先进行自检，并在自检合格的基础上，在隐蔽和中间验收前48小时向监理工程师书面报验，承包人准备（隐蔽）工程验收记录。
监理工程师验收合格并签字认可后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人应按监理工程师要求在规定时间内整改后重新验收。
8.2由发包人供给的材料设备无法满足质量要求；不能通过工程验收时。
发包人负责承担一切相关责任和经济损失；并承担由此造成承包人的一切相关经济损失。
五、安全施工严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条列》（国务院第393号令）等相关法律法规，安全施工。
六、合同价款与支付9、合同价款及调整9.1本合同采用清单总价合同（单价确定）的方式确定。
风险范围以外合同价款的调整方法：1. 变更部分工程量据实调整，费用套用相应定额子目（河北省2008版）计算工程造价。
材料调差取定价为石家庄市适时建设工程指导价。
2.单项工程中发包方指定分包或单独发包时，配合费按专项分包工程价的4%计取9.2约定合同价款的其他调整因素：---------------------------------------------------------精品文档（1）计划变更；（2）发包人、监理方的签证；（3）人工费差价按照投标时政府造价管理部门适时下发的有关调整文件执行；（4）材料调差按石家庄市适时工程价格信息和相应市场价格调整；政府指导价中，对于材料价格不显示市场价格的，应以合理市场价格为准。
合理市场价格是指以净材料市场价格为基础的材料预算价格；（5）机械费差价不予调整；（6）现场发生零星借工，另行签证标准按60元/工日执行；（7）双方协商认可的其他事实因素9.3承包人在以上情况发生14天内，将调整原因、金额、详细计算过程以书面形式通知发包人和监理工程师，经发包人和监理工程师书面确认调整金额后作为追加合同价款。
9.4工程量的增减、工程变更、招投标时未包含的材料、设备等费用按合同双方代表洽商后并签字确认的书面资料为准，在竣工结算时予以调整，据实结算。
10、工程款（进度款）支付10.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：合同签订后，发包人付给承包人合同总价款的30%作为材料准备款(泵类、集分水器、阀门、水处理设备、水箱均需先期订货)；主管道及主要设---------------------------------------------------------精品文档备就位完成，发包人付给承包人合同总价款的40%；本工程范围具备调试条件，发包人付给承包人合同总价款的15%；本工程具备竣工验收条件，发包人付给承包人合同总价款的10%；本工程验收合格后，发包人付给承包人合同总价款的5%七、材料设备供应11、发包人供应发包人提供本工程所需空调主机。