调整施工合同协议书中材料补差相关条款补充协议

合集下载

建筑材料调差补充协议模板

建筑材料调差补充协议模板建筑材料调差补充协议模板甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）经甲、乙双方友好协商，就建筑材料调差补充协议达成如下协议：一、基本信息甲方：_________（详细地址、联系电话、法定代表人）乙方：_________（详细地址、联系电话、法定代表人）二、各方身份甲方为建筑工程业主，拥有合法权利与乙方签订本协议。

乙方为建筑工程承包商，拥有合法资格与甲方签订本协议。

三、权利1.甲方应根据工程建设需要提供合格的建筑材料，乙方应按照甲方的要求进行选购。

2.若乙方选购的建筑材料与甲方规定的材料产生调差，则乙方应负责补充差价，并在验收时提供相关凭证。

3.若甲方发现乙方选购的建筑材料存在质量问题，则甲方有权拒绝验收，乙方应重新选购符合要求的建筑材料。

4.甲、乙双方应共同保障工程的顺利进行，并积极协商解决可能出现的问题。

四、义务1.甲方应保证提供的建筑材料符合国家相关法律法规以及工程建设标准。

2.乙方应严格按照甲方的要求进行选购，确保选购的建筑材料的质量和类型符合甲方的要求。

3.如乙方选购的建筑材料存在质量问题，乙方应及时处理，并为由此造成的损失承担相应责任。

4.本协议项下的所有义务应遵守中国相关法律法规，并应妥善处理相关纠纷事宜。

五、履行方式1.本协议一经签订生效，并适用于工程建设全过程。

2.甲、乙双方应按照本协议约定的要求，履行各自的权利和义务。

3.本协议项下的有关要求和合约规定，应在履行本协议的过程中严格执行。

六、期限本协议自签订之日起生效，自工程建设完成之日终止。

七、违约责任1.如甲方未按要求提供建筑材料或建筑材料不符合质量要求，则应承担由此产生的一切责任。

2.如乙方选购的建筑材料不符合甲方的要求，则应承担由此产生的一切责任。

3.若甲方、乙方有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因违约造成的损失。

八、法律效力和可执行性本协议为合法文件，具有法律效力和可执行性。

材料价差调整补充协议书(范本)

*** 合同段********工程材料价差调整补充协议书业主：*****承包人：时间：*****补充协议书********( 以下简称“业主”) 和 ***************（以下简称“承包人”）于** 年 ** 月 ** 日共同签署了《 **********》，近年来，受国内外经济形势的影响，钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大，材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围，影响了 **** 建设项目进展及工程质量。

根据 ****** 文件的规定，为进一步完善工程合同风险职责，按照“公平、公正、合理”原则，结合我省 **** 建设市场材料价格波动实际，双方经友好协商，协议如下：一、补充协议依据1、*****2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。

二、合同材料调差范围本合同调差的的材料仅包含 **** 下发的相关文件所规定的材料。

合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。

在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。

三、调差的材料品种及风险幅度（r%）工程量完成日期在*** 年 *** 月*** 日以前：1、钢材（ r= ±* ）2、水泥（ r= ±* ）3、地材（ r= ±* ）4、油料（ r= ±* ）工程量完成日期在*** 年 *** 月 *** 日以后：1、钢材（ r= ±* ）2、水泥（ r= ±* ）3、地材（ r= ±* ）4、油料（ r= ±* ）四、计算原则超过基准价（ Co）的价差为材料价格变化产生的调整费用，不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用，计算方法如下：1、价差 ( △ C）：△ C=Ci（i=1, ⋯,n ）-Co,i指采购时间。

（1）基准信息价 (Co):基准价 (Co): 工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季（月）信息价，工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。

工程合同补材料差价怎么写

工程合同补材料差价怎么写在工程项目实施过程中，由于各种因素的影响，原材料的价格可能发生变动。

为了确保工程顺利进行，同时保障双方的合法权益，甲方（建设方）与乙方（承包方）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经协商一致，就材料价格差异的调整达成如下补充协议：一、材料价格调整原则1. 甲乙双方应本着公平、公正的原则，对因市场价格波动导致的材料成本差异进行合理调整。

2. 材料价格调整应基于权威机构发布的市场价格信息，确保价格的真实性和公正性。

3. 材料价格调整应以不影响工程质量和进度为前提，确保工程的顺利完成。

二、材料价格调整范围1. 本补充协议所涉及的材料价格调整范围，包括但不限于钢材、水泥、砂石等主要建筑材料。

2. 对于非主要材料的价格调整，甲乙双方可根据实际情况另行协商确定。

三、材料价格调整计算方法1. 材料价格调整金额=（实际采购价格-合同约定价格）×实际使用数量。

2. 实际采购价格应以乙方提供的合法有效票据为准，由甲方审核确认。

3. 如双方对材料价格有异议，可共同委托第三方评估机构进行评定。

四、材料价格调整支付方式1. 材料价格调整金额经甲乙双方确认后，由甲方在下一次支付工程款时一并支付给乙方。

2. 如材料价格上涨导致乙方垫资增加，甲方应按照银行同期贷款利率支付相应的资金占用费。

五、其他约定1. 本补充协议一经双方签字盖章，即成为原工程合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2. 本补充协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

六、争议解决如甲乙双方在本补充协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

材料调差补充协议

材料调差补充协议背景本文档旨在明确材料调差补充协议的相关要点，以确保在项目执行过程中对材料调差的合理补充和调整。

材料调差是指由于计划与实际出现差异，导致材料的数量和规格发生变化的情况。

目的材料调差补充协议的目的在于确保项目在材料调差发生时能够及时进行补充和调整，以保障工程的正常进行和顺利完工。

通过本协议的制定和执行，可以有效降低因材料调差带来的项目延误和额外的成本支出。

协议内容1. 定义1.1 材料调差：指项目实际施工过程中，由于设计变更、工程调整等原因导致材料规格和数量发生变化。

2. 材料调差补充程序2.1 项目经理或工程部负责人发现材料调差情况后，应及时向相关方报告，并启动材料调差补充程序。

2.2 材料调差补充程序包括以下步骤：a)收集和整理相关材料调差的证据和数据。

b)将证据和数据提交给项目业主或委托方进行审核和确认。

c)在收到审核和确认结果后，项目经理或工程部负责人与材料供应商协商补充材料的具体事宜。

d)根据协商结果，编制补充合同或补充订单，并将其提交给相关方进行签字确认。

e)签字确认后，按照补充合同或补充订单的要求，进行材料的补充和调整。

3. 补充合同或补充订单内容3.1 补充合同或补充订单应包括以下内容：a)补充材料的具体名称、规格和数量。

b)补充材料的价格和金额。

c)补充材料的交付时间和方式。

d)相关方对补充材料的验收标准和程序。

e)补充材料所涉及的付款方式和周期。

4. 付款和结算4.1 补充材料的付款和结算应按照原合同或订单的付款和结算方式进行，具体细节在补充合同或补充订单中明确。

5. 争议解决5.1 如在补充材料的过程中发生争议，相关方应通过友好协商解决。

如协商无果，应根据原合同或订单中的争议解决条款进行处理。

结论材料调差补充协议的制定和执行，可以确保项目在材料调差情况下能够及时补充和调整，减少项目延误和额外成本的发生。

项目经理和工程部负责人应严格按照本协议的要求进行操作，并与相关方保持沟通和协商，以保证协议的顺利执行。

材料价差调整补充协议书(范本)

材料价差调整补充协议书(范本)
一、协议双方
甲方：（公司名称）
地址：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人：
乙方：（公司名称）
地址：
电话：
统一社会信用代码：
法定代表人：
二、协议背景
甲、乙两方经过充分协商，在双方各自履行合同的过程中，发现由于某些原因，原合同价格与实际所需材料价格相差较大，导致甲方在执行合同时遇到物料价格不足、物料价格上涨等问题，为避免影响工程进度和质量，经双方友好协商，达成如下补充协议：
三、协议内容
1.乙方对于在原合同中约定的材料价格进行调整，新价格为（具体价
格），执行时间从本补充协议签署之日起生效。

2.甲方应按照新价格支付乙方材料价格差额，相应款项的支付方式和时
间按照原合同的约定执行。

3.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为本合同的组成部分。

四、协议的其他事宜：
1.本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效，原合同另行约定的其他事项继续
实施，并与本补充协议具有同等法律效力。

2.本补充协议的签署、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规，如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；若协商不成，则提交甲方所在地法院诉讼解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约人：签约人：
日期：日期：。

建设工程材料差价调整补充协议书(实用范本)

建设工程材料差价调整补充协议书编号：发包人：承包人：鉴于**段主体工程开工后，人工及建筑材料价格上涨幅度较大，超出承包人承受能力，导致现场资金缺口较大，给工程建设带来了不利影响，而原合同未明确价差调整方法。

为保证工程建设顺利进行，实现本工程建设目标，根据*****号文件规定精神，经发包人与承包人协商一致，就人工和主要材料价差调整事宜签订本补充协议。

一、调差范围和计算方法1．调差范围调差范围为人工和水泥、钢筋、柴油、粉煤灰、炸药主要材料。

本次调差时间段为自本标段开工至年月日，每半年作为一个调价周期。

2．价差计算方法（1）计算方法按照****文件执行。

（2）调价因子权重按设计单元工程项目管理预算中建筑工程分类权重确定。

（3）调价因子价格指数参照**段数测算成果确定。

（4）已完成合同金额根据承包人实际完成的工程量和合同单价计算，以每月对应项目的结算数为准，不包括总价承包项目、索赔项目和已按市场价计算的变更项目。

3．调价金额及支付经计算，本次价差调整金额为****元（大写：****元），随工程进度款支付。

二、新规执行若将来有上级主管部门发布或批复的其他价差调整规定，应按新的规定对本调差金额予以调整。

在上级主管部门发布或批复其他价差调整规定前，年月以后人工和主要材料价差，亦按上述方法执行。

最终调价金额不超过上级主管部门批复价差金额。

三、原合同效力其他有关事项按双方签订的主体工程施工合同（合同编号：****）约定和其他有关规定执行。

四、协议生效1．本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

2．本合同书一式十二份，发包人执八份，承包人执四份。

（以下无正文）签订日期：年月日。

调整施工合同中材料补差相关条款补充协议

调整施工合同中材料补差相关条款补充协议尊敬的合作方根据我们最近的沟通和协商，我们认识到施工合同中的材料补差相关条款需要进行适当的调整和补充。

经过双方的深入讨论和协商，我们达成了以下条款的补充协议，以便更好地保障双方的权益以及合作顺利进行。

一、补差的定义和要求1.1补差是指当施工过程中材料供应商价格出现变动时，为了确保施工项目能按计划进行，双方同意进行相应的补差调整。

1.2调整的依据是根据材料供应商正式出具的价格变动通知书，并且变动幅度必须超出合同中规定的最低变动百分比阈值。

二、补差的计算和支付2.1补差的计算是基于合同签订时的基准价格和实际发生变动的价格之间的差值，以及双方约定的补差比例。

2.2补差的支付是指双方在补差金额确认后的合理时间内支付相应的款项。

2.3补差相关的计算和支付必须在双方共同签署的补差通知书中确认并记录。

三、价格变动通知书的要求3.1供应商必须在价格发生变动后的三个工作日内出具价格变动通知书，并寄送给施工方。

3.2价格变动通知书必须包含供应商名称、合同编号、具体的价格变动信息、变动百分比和有效期等必要信息。

通知书需加盖供应商公章并由供应商负责人签字确认。

3.3施工方必须在收到价格变动通知书后的三个工作日内确认并向供应商发送补差通知书。

四、补差通知书的要求4.1补差通知书必须明确指出发生了价格变动，并说明基准价格、实际价格、变动差值以及计算出的补差金额。

4.2补差通知书必须包含施工方名称、合同编号、发起补差的具体原因、补差比例、补差金额和收款账户等必要信息。

4.3补差通知书需加盖施工方公章并由施工方负责人签字确认，随后发送给供应商。

五、争议解决5.1如果在补差过程中发生争议，双方同意首先以友好协商方式解决。

如果无法解决，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

5.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

在仲裁期间，双方应按照合同中规定的方式，继续履行未受争议的部分。

材料价差调整补充协议书(范本)

***合同段********工程材料价差调整补充协议书业主：*****承包人：时间：*****补充协议书********(以下简称“业主”)和***************（以下简称“承包人”）于**年**月**日共同签署了《**********》，近年来，受国内外经济形势的影响，钢材、水泥、主要地材、油料等价格波动较大，材料价差超出项目业主、承包人正常风险范围，影响了****建设项目进展及工程质量。

根据******文件的规定，为进一步完善工程合同风险职责，按照“公平、公正、合理”原则，结合我省****建设市场材料价格波动实际，双方经友好协商，协议如下：一、补充协议依据1、*****2、与本工程的相关的会议纪要、合同文件。

二、合同材料调差范围本合同调差的的材料仅包含****下发的相关文件所规定的材料。

合同中临时项目涉及的材料及文件中规定的不调差材料不参与调差。

在变更工程量中新预算单价的工程量不参与调差。

三、调差的材料品种及风险幅度（r%）工程量完成日期在***年***月***日以前：1、钢材（r=±*）2、水泥（r=±*）3、地材（r=±*）4、油料（r=±*）工程量完成日期在***年***月***日以后：1、钢材（r=±*）2、水泥（r=±*）3、地材（r=±*）4、油料（r=±*）四、计算原则超过基准价（Co）的价差为材料价格变化产生的调整费用，不应再计算材料采购及保管费、营业税及其附加、所得税、管理费、材料超运距费、材料转运费等费用，计算方法如下：1、价差(△C）：△C=Ci（i=1,…,n）-Co,i指采购时间。

（1）基准信息价(Co):基准价(Co):工程施工合同签订时项目所在地级市建设工程造价管理站发布的当季（月）信息价，工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。

（2）信息价(Ci):工程中每期中期支付报表申报当月项目所在地级市建设工程造价管理站发布的信息价，工程项目涉及到两个或两个以上市的基准信息价应取信息价的平均值。

工程材料调差补充协议范本

工程材料调差补充协议范本工程材料调差补充协议甲方（供应商）：______________，统一社会信用代码：______________，地址：______________，电话：______________，法定代表人：______________。

乙方（需求方）：______________，统一社会信用代码：______________，地址：______________，电话：______________，法定代表人：______________。

鉴于甲乙双方签订的工程材料采购合同中，约定了采购的数量和品质，但由于发生了某些情况，需修改该约定，于是，甲乙双方通过协商达成以下协议，以便在合法、公正、诚信的前提下调整双方之间的权利、义务和约定。

第一条甲方特此同意在原有合同的基础上，向乙方增加材料数量为______。

乙方在收到该额外材料后应当尽快进行验收。

第二条乙方在收到全部材料后，应按照原有合同中的品质要求进行验收。

如果发现任何问题，应当向甲方提出并要求处理。

第三条如未提前通知甲方，乙方未按约定时间收取材料或未按其合同要求验收材料的，则视为乙方自愿放弃该材料，并甲方无需进行后续安排或补偿。

同时，如发生了损坏或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。

第四条该补充协议自签署之日起生效，直到乙方收到全部材料并验收合格之日止。

第五条本协议与原有合同具有同等的法律效力，并受中国相关法律法规的监管。

双方有义务履行所有约定，并互相保障各自权益。

第六条本协议中的任何争议，应通过友好协商解决。

如果无法解决，则应提交至本协议签订地有管辖权的人民法院解决。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

本协议中的所有条款对甲乙双方具有同等约束力，应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。

甲方（供应商）签名盖章：______________ 日期：______________乙方（需求方）签名盖章：______________ 日期：______________。

工程材料调差补充协议模板

工程材料调差补充协议模板工程材料调差补充协议模板甲方：（单位名称）_________，法定代表人：_________，地址：_________，联系电话：_________，营业执照注册号：_________，税务登记证号：_________。

乙方：（单位名称）_________，法定代表人：_________，地址：_________，联系电话：_________，营业执照注册号：_________，税务登记证号：_________。

鉴于甲乙双方就某工程存在某些工程材料数量不足或者数量超出的情况，根据友好协商的原则，制定出本调差补充协议。

一、补充说明1、本协议是对合同（编号：_________）的补充协议，是该合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2、本协议所有条款和条件仅适用于此调差补充协议，不会影响合同中其他条款和条件的效力。

二、材料调差的情况说明1、按照原合同，项目需要采购某种材料数量为_________，实际采购数量为_________。

2、材料数量调差后，双方约定调差金额为_________元人民币。

三、权利和义务1、甲方有义务按照合同约定的期限和要求提供工程所需的材料，负责采购该工程所需材料，并确保材料的质量和数量符合合同要求。

2、乙方有义务承担工程施工的责任。

3、甲乙双方应在协议签订之日起5个工作日内完成付款事宜。

四、违约责任1、任何一方违反协议规定的，应向对方支付等额的违约金，同时享有对方的主张请求赔偿的权利。

2、因一方的原因导致本协议无法履行，对方有权单方面提前解除本协议，同时享有对方的主张请求赔偿的权利。

五、适用法律和争议解决1、本协议适用中华人民共和国相关法律和法规。

2、双方在履行本协议过程中产生的争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本协议未规定的事项，双方应友好协商解决。

关于原材料调差的补充协议

关于原材料调差的补充协议
日期：[填入日期]
地点：[填入地点]
受甲方和乙方之双方合意，为进一步明确双方就原材料调差事
项的权利义务关系，特订立本补充协议。

以下为协议的具体内容：
1. 调差范围
根据双方的协商，调差范围包括但不限于原材料成分、品质、
数量和价格等方面的调整。

2. 调差程序
甲方应在调差事项发生后三个工作日内向乙方递交调差申请书，申请书应详细说明调差的原因、调整的内容及要求。

乙方收到甲方的调差申请书后，应在五个工作日内进行审核，并向甲方提供书面回复，说明是否同意甲方的调差要求及相应的调整方案。

3. 调差效力
经双方签字盖章后，本补充协议即刻生效，并具有法律效力。

双方应按照协议约定履行各自的权利义务，如有争议，应通过友好协商解决。

4. 其他事宜
本补充协议的效力与原合同具有同等效力，并对原合同的适用产生补充和修订。

5. 法律适用与管辖
本补充协议受中华人民共和国法律管辖。

如发生争议，应提交至协议签订地有管辖权的人民法院解决。

本补充协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：
（盖章）
（签名）日期：
乙方：
（盖章）
（签名）日期：。

工程材料价差补充合同范本

工程材料价差补充合同范本
甲方（全称）：____________________
乙方（全称）：____________________
鉴于甲乙双方就[工程名称]签订了主合同，为进一步明确工程材料价差相关事宜，经双方友好协商，达成如下补充合同：
一、工程概况
工程地点：____________________
工程内容：____________________
二、材料价差调整范围及方式
详细说明哪些工程材料纳入价差调整范围，以及具体的调整计算方式。

三、价差确认与支付
1. 双方应在规定时间内对材料价差进行确认。

2. 确认后的价差金额支付方式及时间。

四、争议解决
如双方在本补充合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，通过[具体争议解决方式]解决。

五、其他条款
1. 本补充合同与主合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充合同为准。

2. 其他未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。

甲方（盖章）：____________
法定代表人（签字）：____________
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：____________
法定代表人（签字）：____________
日期：______年____月____日。

建筑材料调差补充协议

建筑材料调差补充协议建筑材料调差补充协议甲方（供应商）：_____________（抬头需清晰，下同）地址：_____________电话：_____________统一社会信用代码：_____________乙方（采购商）：_____________地址：_____________电话：_____________统一社会信用代码：_____________鉴于甲方和乙方就建筑材料采购事宜已经签订销售合同（合同编号：_____________），现甲、乙双方经协商一致，达成以下补充协议：第一条调差内容1.1 双方商定，在销售合同约定的建筑材料的基础上，乙方有权根据需要对建筑材料的品种、质量进行调差。

1.2 乙方调差的建筑材料品种、品质及调整的数量以甲方签发的采购订单为准。

第二条履行方式2.1 甲方在收到乙方采购订单的同时，查看调差的品种、品质及数量后，如同意，则发出回复确认接受，如不同意，则应及时与乙方联系协商解决。

2.2 同时，甲方应当及时修改原销售合同及相关附件，并在双方相互确认后签署补充协议。

2.3 甲方应当按照乙方采购订单的要求，在合同约定的期限内将调整后的建筑材料供应给乙方。

第三条完成期限3.1 除非甲、乙双方另有商定，调差的建筑材料的制备期限为原合同约定的制备期限。

3.2 在乙方采购订单确认后，甲方应在合同约定的制备期限内完成调差建筑材料的制备，并根据约定的交付地点、时间交付给乙方，以便乙方开展相关工作。

第四条违约责任4.1 任何一方不能按照补充协议或销售合同约定的履行，导致另一方遭受损失的，应当承担相应的违约责任。

4.2 对于因甲方提供有误导性或虚假信息而引起的争议和纠纷，甲方应当承担相应的法律责任。

第五条法律效力和可执行性5.1 补充协议与销售合同具有同等的法律效力。

5.2 对于补充协议中未约定的情况，应当参照相关的中国法律、法规及规章的规定。

5.3 补充协议不影响双方在销售合同中约定的其他权利、义务。

关于材料调差的补充协议

关于材料调差的补充协议关于武吉高速公路项目的材料调差补充协议，甲方为___武宁至吉安高速公路建设项目办公室，乙方为另一方。

根据___的指导意见和实施办法，___高速公路项目的材料价差调整工作已经完成。

现在甲乙双方协商签订补充协议，具体如下：1.本协议是___项目施工合同的一部分，与主合同的权利和义务相同。

2.仅对用于高速公路实体工程所消耗的主要材料（钢材、水泥、油料）进行价差调整。

调整价格以___公布的材料信息价为准。

施工期间的价格波动幅度在水泥为5%、钢材与油料为3%范围内的风险由乙方承担，超出此范围的风险由甲方承担。

3.工程数量以最终实际完成的实体工程数量为准，包括审计核减的工程数量和工程变更增加的工程数量。

4.材料调差金额为人民币元（小写）。

5.调差金额按计量支付程序办理计量支付，列入“其他应付款”项计量。

6.本协议共6份，甲方执3份、乙方执2份、监理单位执1份。

甲方为___武宁至吉安高速公路建设项目办公室，乙方为另一方。

双方签署了补充协议，规定了武吉高速公路项目的材料价差调整。

该协议是施工合同的一部分，权利和义务与主合同相同。

价差调整仅适用于主要材料（钢材、水泥、油料），价格以___公布的材料信息价为准。

施工期间价格波动幅度在水泥为5%、钢材与油料为3%范围内的风险由乙方承担，超出此范围的风险由甲方承担。

工程数量以最终实际完成的实体工程数量为准，包括审计核减的工程数量和工程变更增加的工程数量。

材料调差金额为人民币元（小写）。

调差金额按计量支付程序办理计量支付，列入“其他应付款”项计量。

本协议共6份，甲方执3份、乙方执2份、监理单位执1份。

施工补充协议范本-材料供应方式调整

施工补充协议范本材料供应方式调整日期年月日补充协议编号01合同编号1. 背景根据双方原有的施工合同（合同编号），由于材料供应方面的特殊情况，需要进行供应方式的调整。

为了确保双方的权益，特制定本施工补充协议。

2. 调整内容1. 在原合同第条材料供应方式中，将原有的“甲方负责采购和供应材料”的内容修改为“乙方负责采购和供应材料”。

2. 乙方应按照本合同约定的施工进度和质量要求，及时采购和供应材料。

3. 乙方应对所采购的材料负责，确保材料的质量符合国家相关标准和合同约定的要求。

4. 如因乙方原因导致材料延迟供应或材料质量不符，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

5. 乙方应确保材料供应的价格与原合同约定的价格一致，不得因此增加甲方的成本负担。

6. 乙方应在签订本施工补充协议后的3个工作日内，向甲方提供材料供应的具体计划和进度，并定期向甲方报告材料采购和供应的情况。

3. 生效日期和期限本施工补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与原合同约定的期限一致。

4. 其他事项1. 双方保持原有合同条款的有效性，除本补充协议约定外，其他约定均不变。

2. 本补充协议的签署必须经双方合同授权人员协商并签字盖章，方能生效。

3. 本补充协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）签字日期乙方（盖章）签字日期5. 合同变更记录日期变更内容变更人员施工补充协议范本材料供应方式调整起草甲方乙方施工补充协议范本材料供应方式调整审核甲方乙方施工补充协议范本材料供应方式调整审批甲方乙方施工补充协议范本材料供应方式调整签订甲方乙方。

工程施工合同补差

工程施工合同补差工程施工合同补差是指因项目实施过程中出现的新情况，需要对原合同条款进行修改或补充的行为。

补差通常包括但不限于工程量的增减、工程质量标准的调整、工期的变化、价格的调整等。

为了确保补差过程的公正客观，以下是一份工程施工合同补差的范本：工程施工合同补差协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为______的工程施工合同，现因工程设计变更、工程量调整等原因，经双方协商一致，同意对原合同进行如下补差：一、工程量变更1. 原合同中规定的工程量为______，现调整为______。

2. 增加/减少的工程量具体包括：______。

3. 对于工程量的变更，双方同意按照以下单价进行调整：______。

二、工期调整1. 原合同规定的工期为______，现因工程量变更，工期相应延长/缩短至______。

2. 对于工期的调整，甲乙双方应重新确认关键节点日期，并确保工程质量不受影响。

三、质量标准1. 原合同规定的质量标准为______，现根据工程实际情况，调整为______。

2. 乙方应严格按照新的质量标准执行，并对所有工程成果负责。

四、价格调整1. 考虑到工程量和工期的变更，合同总价由原金额______调整为______。

2. 价格调整应公平合理，确保乙方的合理利润，同时不得损害甲方利益。

五、其他条款1. 除上述变更外，原合同的其他条款继续有效。

2. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：___________ 日期：____年__月__日以上范本仅供参考，具体的补差内容应根据实际工程情况和双方协商的结果确定。

在签订补差协议时，务必确保所有的变更都得到了充分的沟通和一致的同意，以避免未来可能出现的纠纷。