无拖欠工程款说明

合集下载

不拖欠工程款承诺书

不拖欠工程款承诺书

不拖欠工程款承诺书尊敬的各位项目相关方:感谢您对我们公司的信任与支持!为了加强工程款支付管理,确保项目顺利进行,我公司郑重承诺,在执行各项工程合同过程中,始终遵守职业道德,秉持诚信经营原则,并保证所有工程款项按照约定时间和金额付清,不拖欠工程款。

作为一家专业的工程承包商,我们深知工程款的及时支付对于项目的顺利进行和参与各方的利益保障至关重要。

因此,我们郑重承诺以下事项:一、合同履行义务1. 我们将严格履行合同约定的工程建设标准,保证工程质量和工期的达标。

2. 在施工进程中,我们将尽全力遵守相关法律法规和工程合同,严格执行各项规章制度,确保工程进度的合理安排和施工进程的顺利进行。

二、工程款支付承诺1. 我公司将按照合同约定的支付时间节点和金额,向各方及时支付工程款项。

2. 如果发生临时付款或特殊情况,我们将及时与各方沟通,并通过协商达成一致解决方案,确保工程款支付不出现拖欠情况。

3. 我们将建立完善的工程款支付管理制度,确保资金管理的专业性和规范性,以及支付过程的透明性。

三、沟通与协调机制1. 我们将建立起完善的沟通与协调机制,保证与各方的良好沟通与合作。

2. 在工程款支付过程中,我们将主动与各方保持沟通,并及时解答各方关于支付事项的疑问。

3. 如果发生纠纷或争议,我们将立即启动相应的解决机制,通过协商、调解等方式解决纠纷,确保各方的合法权益不受损害。

四、违约责任与处理1. 如果我公司未按照合同约定及时支付工程款项,并出现拖欠情况,我公司将承担相应的赔偿责任,并承担相应的法律后果。

2. 如果因为合同约定外的不可抗力等特殊情况导致无法按时支付工程款项,我们将主动与各方进行沟通,协商解决方案,并全力配合各方解决问题。

以上承诺函是我公司为了建立一个公平、公正和诚实守信的工程支付管理机制而提出的,我们将一如既往地遵守信守承诺,严格履行合同义务,并时刻关注各方的合法权益。

最后,我们衷心希望本项目能够顺利进行,共同创造辉煌的成果。

推荐文档:未拖欠工程款证明是怎样的?

推荐文档:未拖欠工程款证明是怎样的?

未拖欠工程款证明是怎样的?小编希望未拖欠工程款证明是怎样的?这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。

通常工程建设需要大量资金,现在很多项目都采用分批结算的方式。

在每一阶段工程结束后,建设单位会跟施工方进行结算,支付工程款。

之后,施工方往往会要求对方开具一份未拖欠工程款证明,用于备案。

那么未拖欠工程款证明是怎样的?有什么用处?下面我们一起了解下相关知识。

一、未拖欠工程款证明是怎样的?未拖欠工程款证明兹某某工程为我施工单位(某某建筑公司)承包建设,与2012年11月24日开工建设,2015年4月5日竣工验收,建设单位已按合同约定支付工程进度款,无拖欠。

特此证明!某某建筑有限公司二、如何追讨被拖欠的工程款?1、工程若没有结算,你们要及时发函件要求对方结算,若不结算,你们要保留好建筑工程合同及相关工程签证、会议纪要等能证明施工关系及工程量及工程价款及工程竣工的相关证据,及时起诉对方。

若工程没有完工,可以申请法院对工程量进行鉴定,来确定工程量及价格。

2、若公司已经结算,对方若不给钱,你可以首先向本市仲裁委员会提起仲裁,根据仲裁结果要求拖欠方支付工程款,如果对方还拒不支付,你可以直接向人民法院提起行政诉讼,根据法院判决要求对方支付工程款,如果对方还拒不支付,你可以申请法院强制执行,法院将从对方银行账户上直接划走工程款交给你,或者扣押对方物品拍卖后将工程款给你。

三、如何在签署合同的时候有效预防工程款被拖欠的事情发生?在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点:1、工程款支付时间应明确对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。

对于工程进度款应留意两个题目:一是工程进度款的计算,一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告,工程师在七日内应当核定,七天内不予核实的,施工人开列的工程量视为被认可。

二是工程进度款的支付。

不拖欠工程款的证明怎么写

不拖欠工程款的证明怎么写

不拖欠工程款的证明怎么写我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的××工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

工程建设,需要的资金是非常庞大的,特别是支付工人工资。

当然,及时发放工程款才能更好地进行工程建设,而且发放了工程款,会写一份不拖欠工程款的证明,防止发生纠纷。

那么,小编在下文解答一下不拖欠工程款的证明怎么写?希望对大家有所帮助。

一、不拖欠工程款的证明怎么写证明兹XXXXXXXXX号楼工程系我施工单位(XXXX建设集团有限公司)承包建设,建设单位已按合同约定支付工程进度款,无拖欠。

特此证明!XXXX建设集团有限公司20XX年XX月XX日二、拖欠工程款的危害第一,影响建筑企业的生存与发展;建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业,在没有改革以前,我国建筑企业的法定利润只有2.5%到3%左右,进入市场后随着竞争的加剧,企业之间竞相压价,本已是步履为艰,加上拖欠工程款,更是苦不堪言;第二,影响整个建筑市场不能正常运行;第三,给工程质量和安全留下了隐患;由于资金上的拮据,一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫,甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证;第四,影响社会的稳定。

造成工程款被拖欠的原因是多方面的,首当其冲的是政府投资的项目。

有些地方政府为了搞形象工程,没有钱硬上马,叫施工企业带资、垫资,但却无力归还。

据前不久对7个城市和12家大中型建筑企业拖欠工程款的情况统计显示,截至2001年底,7个城市拖欠工程款达471.724亿元,其中政府工程拖欠工程款占13.36%;12家大中型建筑企业被拖欠工程款97.91亿元,其中政府工程拖欠工程款占47.78%。

第二种情况是盲目上马,决策失误。

投资方没有进行可行性研究,项目决策失误,资金不能回笼,造成拖欠。

未拖欠农民工工资证明

未拖欠农民工工资证明

未拖欠农民工工资证明
尊敬的有关部门:
我单位(以下简称“本单位”)在此郑重声明,截止至【填写日期】,本单位不存在拖欠农民工工资的情况。

我们对农民工工资的支付一直秉持着及时、全额、直接的原则,确保每一位农民工的辛勤付出得到应有的回报。

本单位严格按照国家有关法律法规,按时足额支付农民工工资,同时,我们也在内部管理上加强了工资支付的监督和检查,确保工资支付工作的透明和公正。

我们重视农民工的权益保护,尊重他们的劳动成果,遵守国家关于农民工工资支付的各项规定,切实维护农民工的合法权益。

如有关部门需要进一步核实本单位农民工工资支付情况,本单位将积极配合并提供必要的资料和证据。

我们承诺,将继续规范农民工工资支付行为,为维护社会和谐稳定做出积极贡献。

特此证明。

单位名称:____________________
单位地址:____________________
联系人:____________________
联系电话:____________________
日期:____________________。

无拖欠账款情况说明范文

无拖欠账款情况说明范文

无拖欠账款情况说明范文
尊敬的[相关方]:
您好!我是[公司名称/个人姓名],今天来给您唠唠为啥咱这儿没有拖欠账款的情况。

首先呢,咱这做事啊,讲究个诚信为本。

在生意场上或者日常的经济往来里,这就像咱做人的金字招牌一样。

咱心里头一直都清楚,别人信任咱,把货物、服务提供给咱,咱就得按时把钱给人家。

要是拖着不给,那不就成了言而无信的人啦?这名声坏了,以后谁还愿意跟咱打交道呢?
从咱们内部的管理来说,那也是相当有条理的。

就像管理自己家的小金库一样,每一笔进出账都记得清清楚楚。

财务的小伙伴们就像一群超级严谨的管家,他们会提前规划好资金的安排。

比如说,有账单要付的时候,他们早早就提醒相关人员,把钱准备好,确保在该付款的时候,钱就像听话的小士兵一样,整整齐齐地出发到对方的账户里。

再说说咱跟合作伙伴的关系吧。

咱觉得这合作啊,不是一锤子买卖,而是要长期互利共赢的。

咱可不想因为一点小钱,就把合作伙伴给得罪了。

每次合作之前,大家就把付款的方式、时间等细节都谈得明明白白,按照约定来办事。

这就好比咱们搭伙过日子,事先定好了规则,谁也别耍赖。

而且,大家合作得开心,互相之间还会有更多的合作机会呢。

说不定今天的合作伙伴,明天就给咱介绍了个大生意呢。

咱这付款也是特别积极主动的。

就像我们去饭店吃完饭,立马就扫码付钱一样自然。

账单一来,咱就赶紧看看有没有问题,没有问题就麻溜儿地安排付款。

不会拖拖拉拉,让人家一遍又一遍地催。

咱自己也知道被人催债的感觉不好受,己所不欲,勿施于人嘛。

[公司名称/个人姓名]
[具体日期]。

无拖欠工程款证明

无拖欠工程款证明

⽆拖⽋⼯程款证明⼯程款的拖⽋有时会造成严重的信誉问题,因此,有效企业往往会通过⽆拖⽋⼯程款证明以表明⾃⾝未拖⽋过⼯程款。

以便在进⾏某些以信誉为基础的⾏为如贷款、融资时,能够成功进⾏,避免了因为信誉不好⽽产⽣的困境。

接下来,就跟着店铺⼩编⼀起看看吧。

⼯程款⽆拖⽋证明兹xxx⼯程为我施⼯单位(xxx公司)承包建设,合同价为⼈民币xxx元,于xxxx年xx⽉xx⽇开⼯,xxxx年xx⽉xx⽇竣⼯,建设单位已按合同约定⽀付⼯程款,⽆拖⽋特此证明!xxx公司Xxxx年xx⽉xx⽇⼯程款⼯程款按⽀付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣⼯结算款和质保⾦。

1、预付款。

预付款指开⼯前发包⼈应预付给承包⼈⽤于为合同⼯程施⼯准备的款项。

施⼯准备事项包括购置材料、⼯程设备、施⼯设备、修建临时设施以及组织施⼯队伍进场等。

预付款⽐例⼀般不低于合同⾦额的10%,不⾼于合同⾦额的30%。

2、进度款。

进度款指施⼯期间发包⼈根据⼯程完成情况应⽀付给承包⼈的⼀种⼯程价款。

在⼯程实践中,发包⼈同意⽀付进度⼀般为合同价的70%,进度款有三种⽀付⽅式:(1)、按形象进度分阶段⽀付;(2)、是按照已完⼯程量分期间⽀付;(3)、是按照阶段及期间混合⽀付。

3、结算款。

结算款,即竣⼯结算款,指⼯程竣⼯结算后发包⼈应该⽀付给承包⼈的除质保⾦外的剩余⼯程价款。

竣⼯结算款等于竣⼯结算价减去质保⾦和已付款后的⾦额。

竣⼯结算款⽀付的前提条件是⼯程竣⼯验收合格。

⼯程款被拖⽋⽤⾏政措施如何解决1、资⾦审查政府有关部门应对建设单位上报的项⽬进⾏严格审查,尤其是投资能⼒的审查,严格执⾏先落实资⾦,后上项⽬的原则,严格审查上报项⽬的资⾦落实情况。

因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办⼈员的⾏政责任。

2、项⽬审批政府有关部门对建设单位拟建项⽬的可⾏性研究报告,⼀定要严格遵守审批、审核程序,并委托在关咨询公司进⾏评估、审计,然后按⾏政程序审批,重⼤项⽬还可聘请国内外专家咨询。

建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位无拖欠工程款承诺书尊敬的业主:您好!感谢您选择我们作为负责您工程项目的建设单位。

为了保证双方的权益,明确双方的责任和义务,我们特此向您提供本《建设单位无拖欠工程款承诺书》。

请您仔细阅读并确认以下内容:一、关于工程款支付1. 我们郑重承诺,在工程进展过程中,将按照合同约定和工程进度款支付计划,及时足额支付工程款项。

确保工程款支付的及时性和合法性。

2. 如因特殊原因导致工程款支付出现延误的情况,我们会及时通知您,并说明详细原因及解决方案。

并在解决问题后,立即支付所欠的工程款项。

3. 我们承诺不会以任何理由拖欠工程款项并慎重履行与您之间的合同约定。

二、关于工程进展1. 我们将全面负责工程的施工和进展。

确保工程进度合理、稳定和高效。

在工期内按照合同约定的施工计划,按时完成工程并保质保量交付。

2. 如遇到不可抗力等特殊情况导致工程进度出现延误,我们将立即与您进行沟通,并制定解决方案,尽力将影响降到最低,并尽快恢复正常施工进度。

三、关于工程质量1. 我们将按照国家相关的技术标准和质量要求进行施工,严把施工质量关。

确保工程达到合同约定的技术要求和品质水平。

2. 我们将严格执行施工过程中相关的质量监督程序,并配备专业的质量监督人员,保证工程施工符合国家标准和质量要求。

3. 如发现工程质量存在问题,我们将及时采取有效措施进行整改,并按照合同约定完成质量保修工作。

四、关于法律责任1. 如果我们违反了本承诺书中的任何一个或多个条款,导致您产生经济损失的,我们将承担相应的法律责任,并根据合同约定进行赔偿。

2. 除合同条款外,本承诺书还受到相关法律法规的保护。

任何违反本承诺书的行为都将承担相应的法律责任。

五、关于维护双方权益1. 双方应相互尊重,共同维护合同的权益。

在合同履行过程中,如有任何争议或问题,我们将积极沟通、友好协商,并寻求双方都能接受的解决方案。

2. 我们将严格保密您提供给我们的相关信息和资料,并不会将其用于其他非合同约定的用途。

无拖欠工程款证明范本

无拖欠工程款证明范本

无拖欠工程款证明范本
尊敬的XXX公司:
感谢您长期以来对我们公司的支持和信任。

经我公司认真核实,确保无拖欠工程款的情况下,特向贵公司提供无拖欠工程款证明。

自从我公司与贵公司建立合作关系以来,我们一直严格按照双方合同及约定的条款履行义务,如期完成了贵公司委托的各项工程项目。

在工程进行期间,我公司一直严格按照合同约定的支付流程,并与贵公司保持及时的沟通和协商。

我们始终坚持诚实守信的原则,保证每一笔工程款都按时支付给贵公司。

我公司严格管理财务工作,确保每一笔款项录入系统并经过审核,在支付过程中我们与贵公司保持流程透明,向贵公司提供了相应的费用清单及发票。

所有的付款账号均与贵公司签订的合同一致,确保资金的安全性和可追溯性。

我公司深知工程款的及时支付对于贵公司的运营至关重要,我们一直注重合同的执行,努力做到诚信守约。

没有任何拖欠的情况发生,所有工程款项与贵公司达成的约定金额一致,没有任何差额。

同时,我公司与贵公司建立了良好的合作关系,我们尊重贵公司的知识产权和商业机密,并严格遵守双方间的保密协议,确保贵公司权益的最大化。

特此向贵公司发出无拖欠工程款的证明,希望这份证明能够反映我公司一直以来的诚信守约和合作态度。

如有需要,我们愿意提供更多相关证明文件,以充分证明我公司对贵公司的付款状况。

再次感谢贵公司一直以来对我公司的信任与支持,相信在未来的合作中,我们能够继续保持良好的合作关系,实现共同发展与繁荣。

祝贵公司事业蒸蒸日上,再创辉煌!
此致
礼敬
XXX公司。

无拖欠工程款承诺书范文(6篇)

无拖欠工程款承诺书范文(6篇)

无拖欠工程款承诺书范文(6篇)无拖欠工程款承诺书1我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的__工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

__公司(盖章)20__年__月__日无拖欠工程款承诺书2我单位拟建的__项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺:一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。

二、对本次申报项目,我单位将认真履行施工总包合同,及时按照合同约定支付施工总包单位工程款;同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的'监管,确保农民工工资按时支付。

三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的,我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资,并接受有关主管部门的调查处理。

本承诺书一式两份,建设单位留存一份,一份报建设主管部门。

本承诺自签字盖章之日起生效。

承诺人:日期:无拖欠工程款承诺书3为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本公司郑重承诺,已完工或在建各种项目、各种合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到:1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将及时如数发放给农民工。

2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订用工合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受依照有关规定作出的处罚决定。

承诺人:日期:无拖欠工程款承诺书4百色市人力资源和社会保障局、住房和城乡规划建设委员会:根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、建设厅《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[20__]50号)和《百色市人民政府印发〈百色市关于解决拖欠和克扣农民工工资问题若干规定的通知〉》(百政发[20__]6号)的精神,为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

无拖欠工程款承诺书

无拖欠工程款承诺书

无拖欠工程款承诺书
甲方公司名称]:
本函由 [乙方公司名称或个人名称] 正式向贵公司承诺,关于 [具体工程项目名称] 的工程款项支付事宜,我们将严格遵守合同约定,确保无拖欠工程款的情况发生。

1. 我们承诺,将按照合同规定的付款时间节点,及时、足额地支付所有工程款项,包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费等。

2. 我们保证,不会因任何第三方原因或自身资金调度问题,导致工程款项的延迟支付。

3. 我们理解,拖欠工程款将对贵公司的项目进度和财务状况造成严重影响,因此,我们将采取一切必要措施,确保资金的及时到位。

4. 如因不可抗力或其他合理原因导致付款延迟,我们将提前与贵公司沟通,并取得书面同意。

5. 我们同意,若违反上述承诺,愿意承担由此产生的一切法律责任和经济损失赔偿。

6. 本承诺书作为双方合同的补充文件,与原合同具有同等法律效力。

请贵公司监督我们的履行情况,并在任何时候提出宝贵意见。

此致
敬礼
[乙方公司名称或个人签名]
[乙方法定代表人或授权代表签名]
[乙方公司盖章或个人印章]
附件:相关工程项目合同复印件(如有)
请注意,这只是一个模板,具体内容需要根据实际情况进行调整。

在实际使用前,建议由法律专业人士进行审核,以确保其合法性和有效性。

施工工程无欠薪证明(3篇)

施工工程无欠薪证明(3篇)

第1篇证明单位:尊敬的有关部门:兹有我公司(以下简称“我公司”)承接的[项目名称]施工工程,现就该项目无欠薪情况出具如下证明:一、项目概况[项目名称]施工工程,位于[项目地点],建设规模为[工程规模],合同工期为[合同工期]。

该工程于[开工日期]正式开工,预计于[竣工日期]完工。

我公司作为该项目的施工单位,严格按照国家相关法律法规和合同约定,认真履行施工义务。

二、工程款项支付情况1. 工程款项支付方式:我公司按照合同约定,采用按月进度支付工程款的方式。

每月根据监理单位审核的工程量及合同约定的单价,与业主方进行结算。

2. 工程款项支付进度:自工程开工以来,我公司已按月进度支付了工程款项,累计支付金额为[累计支付金额]元。

具体支付情况如下:- [月份]:支付金额为[金额]元;- [月份]:支付金额为[金额]元;- ...- [月份]:支付金额为[金额]元。

三、工资支付情况1. 工资支付方式:我公司严格按照国家相关法律法规和合同约定,对施工人员进行工资支付。

工资支付方式包括:按月支付、按日支付等。

2. 工资支付进度:自工程开工以来,我公司已按月支付了施工人员工资,累计支付金额为[累计支付金额]元。

具体支付情况如下:- [月份]:支付工资金额为[金额]元;- [月份]:支付工资金额为[金额]元;- ...- [月份]:支付工资金额为[金额]元。

四、无欠薪情况说明1. 我公司高度重视施工人员的工资支付工作,始终坚持“以人为本”的原则,确保施工人员工资按时足额发放。

2. 我公司建立健全了工资支付管理制度,明确了工资支付流程和责任分工,确保工资支付工作规范有序。

3. 我公司定期对施工人员进行工资支付情况进行自查,及时发现并解决工资支付问题。

4. 经我公司自查及有关部门核查,[项目名称]施工工程无欠薪情况。

综上所述,我公司郑重承诺:[项目名称]施工工程无欠薪情况,特此证明。

证明单位:(盖章)证明日期:[证明日期]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]地址:[地址]第2篇证明编号:[编号]尊敬的[接收单位或个人姓名]:我单位[施工工程名称]项目组在此郑重声明,截至[证明出具日期],本项目在施工过程中,严格按照国家相关法律法规和合同约定,支付了所有参与施工人员的工资,未发生任何欠薪情况。

建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位无拖欠工程款承诺书

建设单位无拖欠工程款承诺书
北海市住房和城乡建设局:
本单位建设单位名称截止xx年xx月xx日所有建设工程项目均已按时支付工程款,
均无拖欠工程款的情形。

特此承诺。

公章
法定代表人:
xx年xx月xx日
我公司建设的xx施工,截止至xx年xx月xx日,未拖欠工程款,此后施工至竣工之
日保证不拖欠工程款。

建设单位:xxxxxx
xx年xx月xx日
文昌市住房和城乡建设局:
为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:
1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本单位愿意接
受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任
何处理处罚决定。

建设单位盖章:
施工单位盖章:
单位负责人签字:
单位负责人签字:
日期:
我公司建设的xxxxx工程,其中单体工程由施工单位施工,截止至xx年xx月xx日,未拖欠工程款,此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。

建设单位盖章
日期:xx
感谢您的阅读,祝您生活愉快。

施工单位出具无拖欠工程款证明(精选5篇)

施工单位出具无拖欠工程款证明(精选5篇)

施工单位出具无拖欠工程款证明(精选5篇)第一篇:施工单位出具无拖欠工程款证明证明兹工程为我施工单位()承包建设,合同价为人民币元,于年月日开工,年月日竣工,建设单位已按合同约定支付工程进度款,无拖欠。

特此证明!(公司)年月日第二篇:施工单位出具无拖欠工程款证明无拖欠工程款证明兹工程为我施工单位(某某省某某建设工程有限公司)承包建设,合同价为人民币 9415.17万元,工程于 2009 年 12 月 29 日竣工验收合格并交付使用,建设单位:某某房地产开发经营公司已按合同约定支付工程款,无拖欠。

特此证明!某某省某某建设工程有限公司2015 年 7月 7 日第三篇:施工单位出具无拖欠工程款证明2证明兹 XXXXXXXXXXXXXXXX 工程为我施工单位(XXXXXXXXXXXX)承包建设,于 2012 年 11月 27 日开工,2015 年 8 月 3 日竣工验收,建设单位已按合同约定支付工程进度款,无拖欠。

特此证明!XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司年月日第四篇:施工单位出具无拖欠工程款证明证明兹工程为我施工单位()承包建设,合同价为人民币元,于年月日开工,年月日竣工,建设单位已按合同约定支付工程进度款,无拖欠。

特此证明!(公司)年月日第五篇:无拖欠工程款证明无拖欠工程款证明接了个小工程,由于是熟人也没签定合同只是口头协议,完工以后那个公司故意找工程毛病不肯支付工钱,怎么办?口头协议也是合同,只要你能提供证明证明你们之间有事实上的工程承包关系。

你说他以工程有毛病为由不支付工钱也就说他承认你们之间的合同关系。

至于工程是不是真的不符合要求,不得而知,你如果认为他是故意的,而你的工程没有毛病,可以找专业机构验收。

继续追问:因为开始也没图纸,.做了以后他说工程不符合他的要求.那他现在说要按他的规范来做,该怎么处理呢?补充回答:因为你们之间没有图纸作为工程要求的证据,也不能任由一方说了算。

由工程质量检测机构鉴定,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

【精编范文】工资为0情况说明书-推荐word版 (5页)

【精编范文】工资为0情况说明书-推荐word版 (5页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==工资为0情况说明书篇一:工资欠款证明书证明由公司施工的工程,在施工过程中没有拖欠工程款。

甲方(公章)乙方(公章)证由公司施工的过程中没有拖欠农民工工资。

乙方(公章)工程,在施工明篇二:四种工资收入证明范本四种工资收入证明范本如今,到各商业银行办理贷款都会要求提交工资收入证明。

作为证明收入来源的最重要证明材料,工资收入证明应该如何开呢?以下就为您提供四种通用的工资收入证明范本作为参考。

范本一:工资证明________________: 兹证明________是______公司员工,在________部门任________职务。

至今为止,一年以来总收入约为__________元。

特此证明。

本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入,不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。

盖章:日期:______年___月___日范本二:工资证明兹证明我公司(___________________)员工________在我司工作____年,任职_______部门______经理(职位),每月总收入_______.00元,为税后(或税前)薪金。

________________公司____年____月____日盖章:日期:______年___月___日范本三:工资证明 ____________银行:兹证明________为本单位职工,固定月收入________,年收入________。

本证明仅限用于申请________,且不负责员工的法律及欠款责任。

单位盖章:日期:______年___月___日范本四:工资证明兹有我公司(____________)员工________,身份证号码__________________,在我司工作________年,任职____________(职位),年收入为________元人民币。

无拖欠工程款证明怎么开

无拖欠工程款证明怎么开

无拖欠工程款证明怎么开在现实生活中,存在很多开发商拖欠承包商工程款的现象,而无拖欠工程款承诺书则可以证明开发商按时支付工程款的信誉度,那么无拖欠工程款证明怎么开呢?下面我给大家准备了相关的范本供大家参考,希望能给大家带来帮助。

无拖欠工程款证明怎么开呢?无拖欠工程款证明的有相应的格式内容,下面我给大家准备了几分范本供大家参考。

范文1、无拖欠工程款情形的承诺书我公司已按合同约定,按期拨付在建项目或已全部结清完工项目的工程款项,至今未拖欠任何建设工程项目的工程款,若有隐瞒,我公司愿接受包括失信惩戒等方式在内的法律责任。

对拟建的XX工程,我公司已备足建设资金,并承诺按合同约定支付工程款。

特此承诺。

XXX公司(盖章)20X年X月X日范文2、无拖欠工程款情形承诺书我公司建设的xxxxx工程,其中(单体工程)由(施工单位)施工,截止至xx年xx月xx日,未拖欠工程款,此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。

建设单位(盖章)日期:xx范文3、无拖欠工程款情形承诺书北海市住房和城乡建设局:本单位(建设单位名称)截止xx年xx月xx日所有建设工程项目均已按时支付工程款,均无拖欠工程款的情形。

特此承诺。

(公章)法定代表人:xx年xx月xx日范文4、无拖欠工程款情形承诺书我公司建设的xx施工,截止至xx年xx月xx日,未拖欠工程款,此后施工至竣工之日保证不拖欠工程款。

建设单位:xxxxxxxx年xx月xx日范文5、无拖欠工程款情形承诺书文昌市住房和城乡建设局:为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档