建设工程委托监理合同(2)通用版
2024年工程监理合同经典版（4篇）
2024年工程监理合同经典版委托代表人：（空白）联系电话：（空白）监理负责人：（空白）联系电话：（空白）根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》及相关装饰行业的规定，经甲乙双方友好协商，特此签订本合同，并承诺共同遵守执行。
第一条工程项目甲方正式委托乙方承担以下工程监理任务：工程名称：（空白）工程地址：（空白）第二条监理收费及支付方法一、本工程监理费用依据国家及当前市场收费标准执行。
经双方协商，监理费用以工程预算额为基础进行计算，初步估算总费用为____元（大写：____），最终费用待工程竣工后结算确定。
二、本合同自生效之日起，甲方需向乙方预付估算监理费用总额的20%作为合同定金，该定金在监理工作完成后可抵扣相应工程监理费。
三、当工程进度达到一半时，甲方需向乙方支付应付监理费用总额的50%（不含已支付的定金）。
四、工程通过验收并合格后，甲方应按监理概算向乙方结清全部工程监理费用。
第三条双方责任一、甲方责任1. 甲方应按时向乙方提交本合同所规定的全部建设文件和监理资料，并确保资料质量满足工程监理要求。
2. 甲方需按照约定的日期和金额向乙方支付定金及工程监理费用。
3. 若本工程涉及建筑材料、设备的加工定货需乙方监理人员配合时，相关费用由甲方承担。
二、乙方责任1. 乙方负责开工前期的监理工作，包括施工图设计方案的会审、施工单位施工人员的资格审核及施工组织方案的评估等。
2. 乙方负责原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本的控制。
3. 乙方需进行分项、分部工程的检查和竣工验收，并对工程进度进行控制，审核设计、施工总计划，施工进度计划及材料采购计划，同时定期检查工程进度。
第四条违约责任一、若甲方未能在本合同第三条规定的时间内支付工程监理费用，则自应付费用次日起，每延误一天，需向乙方支付应付工程监理费用的____作为违约金。
二、因乙方监理失误给甲方造成重大经济损失时，乙方应继续采取补救措施，并视情况赔偿甲方因此产生的部分经济损失，但赔偿总额不得超过该部分工程的全部监理费用。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强，任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本，方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)身份证号码：甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。
第一条：工程概况：1、工程名称：____________________。
2、工程地点：____________________。
第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。
第三条：工期：(一)开工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条：工程价款：1、分部分项工程单价如下：独立基础：基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩：土方_____元/立方米，页岩_____元/立方米，板石(需要水钻施工)_____元/立方米，土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设监理委托合同样式
工程建设监理委托合同样式合同编号：________甲方（委托方）：________乙方（监理方）：________鉴于甲方拟进行________工程（以下简称“本工程”）的建设，现委托乙方对该工程进行监理服务。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同如下：一、监理范围与内容1. 乙方根据国家有关法律法规、技术标准及合同约定，对本工程的质量、进度、成本和安全等方面进行全面监督管理。
2. 乙方需对施工过程中的设计变更、材料使用、施工方法等提出专业意见，并监督实施。
3. 乙方负责组织和参与工程验收，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
二、监理职责与权利1. 乙方应按照约定的监理计划和程序开展工作，及时向甲方报告工程进展情况。
2. 乙方有权对施工单位的工作进行检查、指导，并在发现质量问题时要求整改。
3. 乙方在紧急情况下有权采取必要措施保证工程安全，并及时通知甲方。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用总额为人民币________元，分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。
2. 如遇特殊情况需增加监理工作量，双方应协商确定额外费用。
四、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________代表人签字：________ 代表人签字：________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
建设工程委托监理合同范本
建设工程委托监理合同范本甲方（委托人）：乙方（监理人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担____建设工程项目的监理业务，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 总投资：____第二条监理范围及内容2.1 监理范围：根据合同约定，乙方应承担本工程的设计阶段、施工招标阶段、施工阶段及验收阶段的监理工作。
2.2 监理内容：（1）设计阶段：提出设计要求，组织评选设计方案。
协助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。
审查设计和概（预）算。
（2）施工招标阶段：协助设计单位与承建单位编写开工报告。
确认承建单位选择分包单位。
审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见。
审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单的资质。
（3）施工阶段：督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。
调解建设单位与承建单位之间的争执。
检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。
检查工程进度和工程质量，验收分部分项工作，签署工程付款凭证。
对严重违反规范、规程者，必要时签发停工通知单。
（4）验收阶段：鉴定隐蔽工程，参与处理工程质量事故。
第三条监理人员及资质3.1 乙方应按照甲方的要求，委派具备相关专业资格和丰富经验的监理人员负责本工程的监理工作。
3.2 乙方监理人员应具备以下条件：（1）具备相关专业的学历和资格证书；（2）具备5年以上相关工作经验，曾负责过类似项目的监理工作；（3）熟悉相关法律法规、工程技术标准及规范；（4）具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
第四条监理费用4.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的监理费用预算，并向甲方提交。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。
监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。
2023版建设工程委托监理合同(示范文本)
2023版建设工程委托监理合同（示范文本）委托人_______________与监理人________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下：工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程规模：___________________________总投资：___________________________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自_______年______月______日开始实施，至_______年_______月_____日完成。
本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。
[以下无正文，为合同签署页]委托人：_________(签章) 监理人：_________(签章)住所：__________________ 住所：__________________法定代表人：_________(签章) 法定代表人：_________(签章)开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：__________________ 账号：__________________邮编：__________________ 邮编：__________________电话：__________________ 电话：__________________本合同签订于：_________年_________月_________日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
建设工程委托监理合同范本
建设工程委托监理合同范本甲方(委托人)：_____________乙方(监理人)：_____________鉴于甲方拟进行建设工程项目____________________，现委托乙方担任本工程的监理工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、监理范围及内容1. 乙方应按照国家有关法律法规及相关标准规范，对甲方建设工程项目进行全面监理，包括但不限于工程设计、施工过程、质量检验、工程进度控制等方面。
2. 乙方应根据合同约定，及时发现并提出工程质量、安全等方面的问题，并协助甲方解决。
二、监理费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付监理费用人民币_________元整，支付方式为_____________。
2. 监理费用应按照工程进度及阶段性完成情况进行分期支付，具体支付比例双方可另行商议确定。
三、监理工作时间及要求1. 乙方应安排专业人员全程参与监理工作，确保工程质量。
2. 乙方应按照合同约定工作时间节点及要求，全程跟进工程进展情况，及时反馈监理意见。
四、违约责任1. 如因乙方监理不力导致工程质量出现严重问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致工程质量问题，乙方不承担责任，但应积极协助甲方解决问题。
五、争议解决1. 因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(委托人)签章：日期：__________乙方(监理人)签章：日期：__________。
工程监理通用版合同(5篇)
工程监理通用版合同合同编号：_____发包方：_____监理方：_____依据《中华人民共和国民法典》，_____(以下简称发包方)与_____(以下简称监理方)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：1.工程项目是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.发包方是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.监理方是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.监理机构是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.总监理工程师是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.承包方是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.本合同指经双方签署并生效的本监理合同。
11.工程建设合同是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.进驻是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.现场是指建设项目实施的场所。
14.地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：_____ ，静态：_____，动态：_____5.工程总工期：_____二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
建设工程监理合同(通用版本)
建设工程监理合同（通用版本）甲方（委托人）：法定代表人: 乙方（监理方）：法定代表人：甲方将开工建设的______________ 项目，因现场工程项目监理工作需要，为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标，根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定，双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称： ______________ 。
1.2工程地点： ______________ 。
1.3工程规模： ______________ 。
第二条合同总价合同总价：固定单价人民币_______ 元/平方米（含人防工程），合同暂估总价为人民币______ 元，根据实际建成建筑面积（不计算增容）据实计算，合同价已包含金。
第三条价款支付3.1监理合同签订30日内，甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币________ 元，合同签订后满6个月无息退还给乙方。
3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% （每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价）。
3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95% 3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。
3.7乙方每次要求支付款项时，应当按照甲方的要求提供合法的正式发票，甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
3.8若甲方及其指定企业，在合同履行过程中依法新设立独立法人主体（包括但不限于分公司、子公司等），则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务，甲方应及时书面通知乙方，乙方有义务配合办理合同变更事宜，并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票，否则视为乙方违约，甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
工程监理合同委托书模版
工程监理合同委托书模版甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于甲方拟对工程项目进行建设，为确保工程质量、安全、进度及投资控制，甲方决定委托乙方提供工程监理服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就工程监理服务事宜达成如下协议：一、监理范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目实施全过程监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收及保修期管理。
1.2 监理服务应覆盖工程设计文件的实施情况、施工质量、安全生产、文明施工、工程进度、合同履行及工程造价控制等方面。
二、监理期限2.1 本合同监理服务的期限自工程项目开工之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
2.2 如工程项目延期，甲方应提前通知乙方，并协商确定延期监理服务的相关事宜。
三、监理费用3.1 监理费用根据工程项目的规模、复杂程度及监理工作量等因素，按照双方协商确定的标准支付。
3.2 监理费用的支付方式和时间应根据合同附件中的支付计划执行。
四、甲方权利与义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.2 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料支持。
五、乙方权利与义务5.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用，并要求甲方提供必要的工作条件。
5.2 乙方应派遣合格的监理人员，按照国家法律法规及行业标准，独立、公正地开展监理工作。
六、违约责任6.1 双方任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
6.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应及时沟通协商，可部分或全部免除责任。
七、争议解决7.1 合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程建设监理委托合同范本
工程建设监理委托合同范本甲方，（委托人名称）。
乙方，（监理人名称）。
鉴于甲方拟进行（工程项目名称），现委托乙方进行监理工作，双方经协商一致，达成如下合同：第一条委托内容。
甲方委托乙方对（工程项目名称）进行监理工作，包括但不限于工程进度、质量、安全、合规性等方面的监督和检查。
第二条委托期限。
本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第三条委托费用。
甲方应按照约定向乙方支付监理费用，具体金额为（具体金额），支付方式为（支付方式及时间）。
第四条监理责任。
乙方应按照国家相关法律法规和监理规范，认真履行监理职责，对工程进行全程监督和检查，及时发现并报告工程质量、安全等方面的问题，并提出改进建议。
第五条保密条款。
双方应对在履行合同过程中获取的对方商业秘密和技术资料等保密信息承担保密责任，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
第六条合同变更。
经双方协商一致，对本合同内容进行变更或补充的，应当以书面形式进行，并经双方授权代表签字确认。
第七条合同解除。
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致无法履行合同的，双方可协商解除合同，解除合同应当以书面形式进行。
第八条争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他。
本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上为工程建设监理委托合同范本，如有需要，双方可根据实际情况进行修改和补充。
建设工程监理合同范本(2021新版)
建设工程监理合同范本(2021新版)Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on relatedbusinesses.（合同范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________建设工程监理合同范本(2021新版)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
第一部分协议书委托人(全称)：监理人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：;2.工程地点：;3.工程规模：;4.工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金(大写)：(￥)。
包括：1.监理酬金：。
2.相关服务酬金：。
其中：(1)勘察阶段服务酬金：。
(2)设计阶段服务酬金：。
(3)保修阶段服务酬金：。
(4)其他相关服务酬金：。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
建设工程委托监理合同(示范文本)(范本文)
建设工程委托监理合同(示范文本)合同编号：一、合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利和义务，规范双方的行为，保障建设工程的顺利进行。
二、合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程监理，包括但不限于工程质量、工程进度、工程验收等内容。
三、监理人的权利和义务1.监理人有权依据法律、法规和相关技术标准对建设工程施工进行监督和检查，发现问题及时提出并要求整改；2.监理人有义务对施工图纸、施工方案等进行审查，并提出合理的修改和意见；3.监理人有义务参与工程质量测试，对测试结果进行确认和评估；4.监理人有权要求甲方提供相关工程资料和施工进度，并协助监理人开展工作；5.监理人有权对工程项目进行勘察、测量和论证，确保施工符合设计要求和施工图纸；6.监理人有义务对工程质量进行监督和评估，并向甲方提出相关报告和建议；7.监理人在工程施工过程中发现隐患时，有义务及时向甲方报告并采取措施进行处理。
四、委托人的权利和义务1.委托人有权根据工程监理的需要提供相关资料和信息，并协助监理人开展工作；2.委托人有权对施工方的工作进行监督和检查，发现问题及时提出整改要求；3.委托人有权要求监理人按照合同约定对施工进行检查和测试，并要求监理人提供相应报告和建议；4.委托人有义务按照合同约定支付监理费用，并按时提供工程进度、工程质量等相关信息；5.委托人有义务保证施工方对监理人的工作给予必要的配合和支持；6.委托人有义务遵守监理人的合法要求和指令，并积极采纳监理人的意见和建议。
五、费用支付1.监理费用由甲方支付给乙方，支付方式和支付期限双方可在合同中约定；2.如监理工作期间发生有关费用的变动，需经双方协商一致后，方可进行调整。
六、违约与争议解决1.如果一方违反了本合同的约定，应承担相应的法律责任；2.对于因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，如果协商不成，可在合同签署地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收之日终止；2.合同内容发生变更时，双方应及时书面协商并签署补充协议；3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方：〔雇用单位〕乙方：〔雇员〕鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么，签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定，按标准检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的局部要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果，应进展证实试验，催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的，应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[委托单位全称]（以下简称“甲方”）乙方：[监理单位全称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规，结合本工程的特点和要求，在双方遵循平等、自愿与互利的原则下，经甲、乙双方友好协商，甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作，特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[具体地址]工程规模：[具体规模描述]（包括但不限于建筑面积、结构形式等）二、监理范围与内容监理范围：本工程所有建设内容的施工监理，具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时，乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额：[大写金额]（人民币）。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料，并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权，接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构，配备总监及各级监理人员，制定监理规划和实施细则，确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施，控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规，不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方（业主）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜，达成如下协议：一、词语涵义建设：是指通过施工形成工程实体的过程。
建设工程委托监理合同范本范本最新版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建设工程委托监理合同范本范本最新版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 委托方1.2 监理方1.3 工程1.4 监理范围2. 合同标的及内容2.1 监理服务内容2.2 监理目标2.3 监理工作流程3. 合同价格及支付3.1 监理费用3.2 支付方式3.3 支付时间4. 合同期限4.1 开始日期4.2 结束日期4.3 延长期限5. 双方的权利和义务5.1 委托方的权利和义务5.2 监理方的权利和义务6. 违约责任6.1 委托方的违约责任6.2 监理方的违约责任7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 诉讼解决8. 合同的变更和解除8.1 变更条件8.2 解除条件9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 法律适用及争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 合同的转让11.3 附件12. 签署12.1 委托方签署12.2 监理方签署13. 合同生效13.1 生效条件13.2 生效时间14. 合同正本及副本14.1 正本数量14.2 副本数量14.3 合同文本保管第一部分：合同如下：1.1 委托方1.2 监理方1.3 工程1.4 监理范围监理范围包括但不仅限于项目的质量、安全、进度、投资控制等方面，具体监理范围在本合同附件中详细列出。
2. 合同标的及内容2.1 监理服务内容乙方应按照本合同的约定和国家相关法律法规的要求，对甲方所委托的工程项目提供全过程的监理服务，包括但不限于施工前设计审查、施工过程中的质量安全监督、工程进度控制、投资控制及合同管理等。
2.2 监理目标乙方应确保项目按照预定的质量、安全、进度和投资控制目标顺利进行，及时发现和纠正施工过程中的问题，确保项目的顺利交付。
2.3 监理工作流程乙方应按照本合同附件中约定的工作流程开展监理工作，确保监理工作的规范性和有效性。
建设工程监理合同公证(2篇)
第1篇一、公证事项公证事项：对甲乙双方签订的建设工程监理合同进行公证。
二、当事人基本情况甲方（委托方）：名称：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：名称：____________________住所地：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________三、合同签订背景及依据甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，经友好协商，达成如下协议：1. 甲方委托乙方对以下建设工程项目进行监理：项目名称：____________________项目地点：____________________项目规模：____________________2. 乙方接受甲方委托，按照国家有关法律法规、工程建设标准、合同约定及甲方要求，对建设工程项目进行监理。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
四、合同主要内容1. 监理范围：乙方负责对甲方委托的建设工程项目进行全过程监理，包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量监督、安全生产监督、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
2. 监理期限：自合同签订之日起至建设工程项目竣工验收合格之日止。
3. 监理费用：甲方支付乙方监理费用共计人民币______元整，支付方式为：______。
4. 保密条款：甲乙双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
5. 违约责任：如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
6. 争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YTO-FS-PD567
建设工程委托监理合同(2)通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
编写人：xxxxx
审核人：xxxxx 建设工程委托监理合同(2)通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。
滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合
理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
第三部分专用条件
第二条本合同适用的法律及监理依据：
第四条监理范围和监理工作内容：
第九条外部条件包括：
第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：
第十一条委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十二条委托人的常驻代表为
___________
第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：
补偿金额
=
第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供______名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。
并免费提供________名服务人员。
监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）
第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数*合同报酬
／监理服务日）
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：
第四十一条双方同意用__________支付报酬，按________汇率计付。
第四十五条奖励办法：
奖励金额=工程费用节省额*报酬比率
第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。