分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

合集下载

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

分布式光伏发电项目EPC总包合同范本

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

分布式光伏发电项目承包合同5篇

分布式光伏发电项目承包合同5篇

分布式光伏发电项目承包合同5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1分布式光伏发电项目承包合同甲方(甲方名称):__________地址:__________电话:__________乙方(乙方名称):__________地址:__________电话:__________鉴于甲方拥有光伏发电项目的所有权,并希望委托乙方进行分布式光伏发电项目的设计、施工、调试及运行维护等工作,双方经友好协商,就相关事项达成如下合同:第一条项目名称及地点1.1 甲方将其位于(具体地址)的光伏发电项目委托给乙方进行设计、施工、调试及运行维护。

第二条项目范围2.1 乙方承包项目包括但不限于光伏发电系统设计、发电设备采购、土建施工、电气设施安装、光伏并网调试、运行维护等工作。

第三条项目进度3.1 乙方应按照合同约定的时间节点,按时按质完成项目的各项工作。

3.2 若因不可抗力因素导致项目进度延误,乙方应及时通知甲方,并提出解决方案。

双方可协商变更项目进度。

第四条工程质量4.1 乙方应按照相关法律法规和技术规范的要求,确保项目的设计、施工、调试及运行维护等工作符合标准,具有良好的品质。

4.2 项目竣工验收前,乙方应组织对项目进行全面检查,并确保不存在质量问题。

第五条项目支付5.1 项目总造价为人民币_______元,按照合同约定的支付方式分期支付。

5.2 甲方应按照合同约定的支付比例及时间节点,按时支付款项。

第六条保修期6.1 项目竣工验收后,乙方提供_______年的保修期,保修期内乙方应免费维修因品质问题引起的损坏和故障。

第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定的内容履行义务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。

第八条合同变更8.1 若有必要修改合同内容,双方应经友好协商后签订书面协议,视为本合同的一部分。

第九条合同解除9.1 在合同履行过程中,如遇到无法解决的争议,双方可协商解除合同,并按照解除协议确定的程序和条件执行。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拟建设分布式光伏项目,乙方具备相关资质和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目的总承包事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:分布式光伏项目2. 工程地点:____________________3. 工程内容:光伏发电系统的设备供应、安装、调试及运营维护等二、承包范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、试运行及培训等工作。

2. 乙方提供的服务包括但不限于:现场勘察、方案设计、设备采购、安装施工、系统调试、并网申请、验收合格及运营维护等。

三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的______%作为预付款。

(2)设备到货并安装完成后,甲方支付合同总价的______%。

(3)项目并网发电并验收合格后,甲方支付合同总价的剩余款项。

四、工程期限1. 本工程开工日期为______年______月______日,竣工日期为______年______月______日。

2. 如因不可抗力因素导致工程延期,双方可协商相应调整工程期限。

五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。

2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。

验收合格后方可视为工程完成。

3. 若工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。

六、保修与维护1. 乙方负责本项目保修期为一年的保修工作,自工程验收合格之日起计算。

2. 保修期内,如发生非人为因素造成的设备损坏,乙方负责免费维修。

3. 保修期结束后,双方可协商签订后期维护协议。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不符合约定,乙方应承担违约责任。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
(二)乙方同意的合同编号:
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。

三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定,为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务,主要包括:
1、工程设计:因地制宜施工及设计,根据甲方提供的项目及建设地形概况,提供分布式光伏发电项目项目方案,给予甲方建议,并根据最后的项目进度安排
2、施工:乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务,包括施工组织结构设计,施工的组织协调,管理及安全施工等;
3、设备采购:乙方负责根据项目要求,采购发电设备及其它必须的设备,把采购成本纳入到本项目投资中,必须按照合同的要求,认真执行合同约定的采购质量技术标准;
4、安装调试:乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装,并负责安装前的检查,负责安装调试,负责制定安装调试计划,保证设备安装调试顺利,保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求;
5、技术管理:乙方需负责整个项目的技术管理工作,包括对整个项目的技术参数进行监管。

分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇

分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇

分布式光伏发电项目施工总承包合同协议6篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方分布式光伏发电项目的施工总承包事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________分布式光伏发电项目2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________千瓦(kW)4. 工程内容:光伏发电设备安装及附属设施施工二、承包方式及范围1. 承包方式:施工总承包2. 承包范围:光伏发电设备的采购、运输、安装及调试,附属设施的施工,以及相关技术支持和服务。

具体包括但不限于以下内容:(1)光伏发电设备的选型、采购及供应;(2)光伏发电设备的运输及卸载;(3)光伏发电设备的安装及调试;(4)附属设施的施工及验收;(5)提供必要的技术支持和服务。

三、合同工期1. 工程开工日期:_________年_________月_________日2. 工程竣工日期:_________年_________月_________日3. 合同工期:_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款:人民币_________元整(¥_________)2. 支付方式:银行转账或电汇3. 付款节点:根据工程进度进行分期付款,具体节点和金额按照双方约定执行。

五、质量保证及验收1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范,确保工程的安全性和稳定性。

2. 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后尽快组织验收。

验收过程中,如发现问题,应及时通知乙方进行整改。

整改完成后,重新申请验收。

3. 验收通过后,双方应签署验收报告并加盖公章。

验收报告作为本合同的一部分,具有法律效力。

六、违约责任及赔偿1. 甲方如未按照合同约定支付款项或未履行其他义务,应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

分布式光伏发电项目承包合同6篇

分布式光伏发电项目承包合同6篇

分布式光伏发电项目承包合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲、乙双方就分布式光伏发电项目的建设、运营及维护等事项,经友好协商,达成以下协议:一、项目概述1. 项目名称:分布式光伏发电项目。

2. 项目地点:____________________。

3. 项目规模:本次承包的分布式光伏发电项目总装机容量为______千瓦(KW)。

二、承包范围1. 乙方负责项目的开发、设计、设备采购、施工安装、调试运行及后期维护等全部工作。

2. 乙方需确保项目的安全、质量、进度及环保要求。

三、合同总价及支付方式1. 本项目总造价为人民币______元(大写:______元整)。

具体价格明细详见附件一。

2. 甲方应按以下方式支付款项:(1)合同签订后______个工作日内,甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款;(2)设备到货并安装完毕后,甲方支付乙方合同总价的______%;(3)项目成功并网发电后______个工作日内,甲方支付乙方剩余款项。

四、项目进度安排1. 乙方应根据甲方要求,制定详细的项目进度计划,并提交甲方审批。

2. 乙方应严格按照审批通过的项目进度计划执行,确保项目按期完成。

3. 如因甲方原因导致项目无法按期进行,乙方有权顺延工期。

五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保项目的质量,符合国家相关标准及规范。

2. 乙方提供为期______年的质保期,自项目成功并网发电之日起计算。

3. 在质保期内,如因乙方原因导致设备损坏或性能不达标,乙方应负责免费维修或更换。

4. 质保期结束后,乙方提供有偿的售后服务。

具体费用及内容另行协商。

六、安全责任及风险承担1. 乙方负责项目的安全实施,确保项目过程中的安全责任由乙方承担。

2. 甲方应提供必要的支持和配合,确保项目的顺利进行。

如因甲方原因导致安全事故,甲方应承担相应责任。

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

2024年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

合同编号:【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】传真:【甲方传真】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】传真:【乙方传真】鉴于,甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统,包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作;乙方具备相关的技术和经验,愿意为甲方提供相应的工程总承包服务,双方本着互利共赢的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.1合同目的:本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系,明确责任和义务,保证工程质量和工期。

1.2合同范围:1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作,包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。

1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工,并确保工程达到甲方的要求和标准。

1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理,确保工人的安全。

第二条工期2.1工期约定:2.1.1工程开始日期:2024年2.1.2工程完成日期:2024年年底2.1.3工期计算方式:自合同生效之日起计算,至工程完成验收之日止。

2.1.4若因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求相应延长工期。

2.1.5若因乙方原因导致工期延误,乙方应按双方约定向甲方支付违约金。

2.2工期保证:乙方承诺按照工期约定完成工程,确保工程质量和工期。

第三条合同价款及支付方式3.1合同价款:根据乙方提供的工程方案,甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。

3.2价款支付方式:3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定:(1)在合同签订生效之日,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)作为预付款;(2)工程按照进度完成后,甲方支付合同价款的【百分之六十】(60%);(3)工程最终竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)。

3.3付款期限:3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户;3.3.2乙方提出付款申请后,甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇

分布式光伏总承包合同5篇篇1分布式光伏总承包合同一、甲方:______________公司(以下简称“甲方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“甲方经办人”)联系电话:______________二、乙方:______________公司(以下简称“乙方”)地址:______________法定代表人:______________ (以下简称“乙方经办人”)联系电话:______________鉴于,为了进一步推动太阳能光伏发展,促进可再生能源利用,推动清洁能源发展,依据国家相关政策法规,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同,共同遵守。

第一章总则第一条项目背景甲方是一家具有光伏项目运营资质的公司,拥有丰富的光伏项目实施经验;乙方是一家具有光伏项目建设资质的公司,具备光伏项目工程承包经验。

甲、乙双方根据国家有关政策规定的条件,就共同开发、运营一个分布式光伏项目,遵照诚信、平等互利原则,友好协商,达成如下协议。

第二条项目名称本项目名称为“__________光伏项目”。

第三条项目地点本项目地点位于______________________。

第四条项目规模本项目总规模为____________kW。

第五条项目工期合同自双方签署之日起生效,至本项目投运之日止。

第六条项目费用本项目总投资约为________元,具体费用细则另行约定。

第七条各方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方应协调相关部门,为本项目提供必要的扶持和协助;(2)甲方应按照约定支付工程款项;(3)甲方应协助乙方解决项目实施过程中遇到的各种问题。

2.乙方权利与义务(1)乙方应严格按照技术方案和合同要求完成本项目建设任务;(2)乙方应按照约定的时间节点推进项目进度;(3)乙方应确保项目质量,确保项目安全。

第二章项目建设第八条项目设计乙方应委托专业设计单位为本项目进行设计。

第九条项目建设乙方按照设计要求,组织项目建设,确保工程进度、工程质量。

epc光伏项目合同范本三篇

epc光伏项目合同范本三篇

epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方拟建设光伏项目,乙方具备光伏项目工程总承包(EPC)的能力和资质,双方经友好协商,就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:______________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:______MW(兆瓦)二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计,包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。

2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。

3. 乙方负责本项目的施工安装,包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。

4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。

三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算,预计为______天,具体工期以双方确认的项目进度计划为准。

2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误,经甲方书面确认后,工期相应顺延。

四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工,确保项目质量合格。

2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。

在质量保修期内,如发现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元(大写:______________________),此价款为固定总价,不因任何因素而调整。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板【题记】
本合同双方为XXX公司(以下简称“乙方”)与XXX(以下简称“甲方”),为明确双方的权利义务,就以下项目的设计、施工、调试以及运行服务等事宜,经双方友好协商,达成协议如下:
一、项目概况
二、乙方责任
1、乙方负责设计、施工、调试以及运行服务等项目,并负责相应设备的采购、安装、调试以及维护保养等工作;
2、乙方须承担该项目的整体责任,组织实施项目的全部工作,并确保所提供设备和服务质量符合项目甲方之规定;
3、乙方应确保项目在规定时间内顺利完工,同时乙方承诺按照甲方规定的项目进度要求实施该项目;
4、乙方负责任何和项目有关的行政审批,并确保取得有效的许可,保障项目的顺利实施;
5、乙方需提供保证项目的设计、施工、调试以及运行服务的有效性和质量,负责项目的安全生产,确保项目的正常运行;。

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)

分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号:分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人:承包人:合同签订地:年月日第一部分:合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程,发包人接受承包人以人民币圆整(¥元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。

经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成1)合同协议书;2)合同条款及合同附件;3)其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(¥元)。

4、安全目标杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后,30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章):承包人(盖章):发包人法定代表人(或代理人):承包人法定代表人(或代理人):签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月签字:地址:开户银行:帐号:联系人:传真:日期:年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1合同:编号为总承包工程合同,包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇

分布式光伏发电项目EPC总包合同5篇篇1合同编号:XXXX-EPC-XXXX甲方(委托方):XXXX有限公司乙方(承包方):XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在分布式光伏发电项目中的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况项目名称:XXXX分布式光伏发电项目项目地点:XXXX项目内容:光伏发电系统的设计、采购、安装及调试二、合同双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 提供项目所需的相关资料,包括但不限于场地租赁协议、电力接入协议等。

2. 协助乙方办理项目相关的审批手续。

3. 按照合同约定支付相关款项。

(二)乙方权利和义务1. 按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、安装及调试工作。

2. 确保所供设备的质量可靠性,并提供相应的售后服务。

3. 协助甲方办理项目相关的验收手续。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

2. 甲方按照以下方式支付款项:- 合同签订后,支付合同总价款的XX%;- 设备到货并验收合格后,支付合同总价款的XX%;- 项目安装完成并经相关部门验收合格后,支付合同总价款的XX%。

3. 乙方需提供相应的发票。

四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的,每逾期一天,需支付合同总价款XX‰的违约金。

2. 乙方未按合同约定完成项目的,每逾期一天,需支付合同总价款XX‰的违约金。

3. 因一方违约给对方造成损失的,违约方需承担相应的赔偿责任。

五、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字/盖章):XXXX有限公司日期:XXXX年XX月XX日篇2合同编号:XXXX-EP-XXXX甲方(业主):XXXX公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX乙方(承包商):XXXX光伏发电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX鉴于甲方计划在其指定区域建设分布式光伏发电项目,乙方作为专业的光伏发电EPC总包单位,具备相应的资质和经验,愿意承接该项目的EPC总包工程。

分布式光伏发电项目承包合同7篇

分布式光伏发电项目承包合同7篇

分布式光伏发电项目承包合同7篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________鉴于甲方与乙方在分布式光伏发电项目上达成共识,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方分布式光伏发电项目的承包事宜达成如下协议:一、项目概述1. 项目名称:分布式光伏发电项目。

2. 项目地点:__________________。

3. 项目规模:光伏发电系统装机容量为______千瓦(KWp)。

二、承包范围乙方负责以下分布式光伏发电项目的建设及运营维护:1. 光伏发电系统的设备供应及安装。

2. 接入电网的相关设备及线路的建设。

3. 光伏发电系统的调试、试运行及验收。

4. 光伏发电系统的运营维护及维修。

三、合同总价及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:(1)甲方在合同签订后______日内向乙方支付合同总价的______%作为预付款。

(2)光伏系统在安装完成并通过调试、试运行及验收后,甲方支付合同剩余款项。

四、工期及质量保证1. 工期要求:乙方应在合同签订后______日内完成光伏发电系统的建设,并通过验收。

如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商确定新的工期。

2. 质量保证:乙方应保证光伏发电系统的质量符合国家相关标准及合同约定的质量标准,设备保修期为______年。

在保修期内,因设备质量问题导致的故障,乙方应负责免费维修。

五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方履行合同约定的义务,确保项目按期完成。

甲方应按时支付合同款项,为乙方提供必要的施工条件。

2. 乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的建设及运营维护,确保系统的稳定运行。

乙方应保证所承包工程的质量,遵守安全生产规定,确保施工现场安全。

3. 在合同期内,乙方不得将项目转包或分包给他人。

如因特殊原因需要转包或分包,应事先征得甲方同意。

分布式光伏发电承包合同5篇

分布式光伏发电承包合同5篇

分布式光伏发电承包合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就分布式光伏发电项目承包事宜,达成如下协议:一、承包项目概况本项目为分布式光伏发电项目,位于____________,承包内容包括但不限于光伏设备的采购、安装、调试、运营、维护等。

二、承包范围及要求1. 甲方将本项目的光伏发电设备采购、安装、调试、运营、维护等事项发包给乙方。

乙方应按照国家和地方相关法规、标准、规范,负责项目的实施工作。

2. 乙方应根据甲方要求,制定详细的项目实施方案,包括设备选型、施工计划、安全文明施工措施等,并经甲方确认后实施。

3. 乙方应确保项目的施工质量、安全、进度和造价,并承担相应责任。

三、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为人民币______元(大写:______元整)。

具体金额根据项目的实际情况和双方约定确定。

2. 甲方应按照以下方式支付款项:(1)本合同签订后,甲方支付乙方总金额的______%作为预付款。

(2)项目安装完成并通过初步验收后,甲方支付总金额的______%。

(3)项目正式运行并经过最终验收后,甲方支付剩余款项。

四、项目执行及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关法规、标准、规范进行项目的设计、施工、调试和运营。

2. 项目完工后,乙方应组织相关部门进行初步验收,并出具验收报告。

初步验收合格后,乙方应按照甲方要求,配合甲方进行最终验收。

3. 最终验收合格后,项目正式移交给甲方运营。

4. 乙方应确保项目的质量符合国家相关标准,如因乙方原因导致项目质量不符合要求,乙方应承担相应责任。

五、保修与维护1. 乙方应为本项目提供至少______年的质保期,质保期内因设备本身质量问题导致的故障,由乙方负责维修或更换。

2. 质保期结束后,乙方应提供有偿的维修服务。

具体维修费用由双方另行协商确定。

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇

光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号:XXXX-EPCC-XXXX甲方(发包方):XXXX光伏发电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 总经理乙方(承包方):XXXX电力工程有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务,乙方具备相应的资质和能力,愿意提供EPC总承包服务,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经协商一致,签订本合同。

一、项目概况项目名称:XXXX光伏发电项目项目地点:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模:XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容:1. 光伏发电项目的工程设计;2. 光伏发电项目的设备采购与供应;3. 光伏发电项目的施工安装;4. 光伏发电项目的调试与试运行;5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。

三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。

四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整);2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款;3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后,提交相应阶段的验收报告,甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项;4. 保修期满后,甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。

五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的,每逾期一日,需向乙方支付合同总金额XX%的违约金;2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的,每逾期一日,需向甲方支付合同总金额XX%的违约金;3. 若一方违约给另一方造成损失的,违约方需赔偿守约方的全部损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中,需严格保密对方的商业秘密及技术秘密;2. 双方在履行本合同过程中,需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

分布式光伏发电承包合同7篇

分布式光伏发电承包合同7篇

分布式光伏发电承包合同7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就分布式光伏发电项目承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、承包项目及基本情况乙方承包甲方的分布式光伏发电项目,具体包含光伏设备的安装、运行、维护和管理等。

承包项目位于__________,装机容量为______千瓦(KW),详见附件一《分布式光伏发电项目概况》。

二、承包期限承包期限为______年,自项目验收合格之日起至______年______月______日止。

三、承包费用及支付方式1. 承包费用:乙方承包费用按照发电量进行结算,具体标准按照附件二《承包费用结算标准》执行。

2. 支付方式:甲方按照实际发电量向乙方支付承包费用,每月结算一次,结算周期为上月______日至本月______日。

结算完毕后______个工作日内,乙方提供正式发票,甲方完成支付。

四、项目管理和维护责任1. 乙方负责项目的建设、安装、调试、验收及运行维护等全过程管理。

2. 乙方应确保项目的安全稳定运行,严格执行光伏发电行业相关标准规范。

3. 项目运行过程中出现故障,乙方应在接到通知后______小时内响应,并在______小时内完成故障处理。

4. 乙方应建立项目运行维护档案,记录设备运行情况和维护记录。

五、设备所有权及风险转移在承包期限内,光伏设备及配套设备所有权归甲方所有。

乙方承担因承包管理不善导致设备损坏、丢失等风险。

如因第三方原因导致设备损坏或丢失,乙方应积极协助甲方进行索赔。

六、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应遵守合同约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。

2. 若因乙方原因导致项目运行不稳定或发生故障未及时处理的,应按照附件三《违约责任及赔偿标准》承担违约责任。

3. 双方在履行合同中发生争议,应首先协商解决。

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。

一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。

1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。

1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。

光伏发电EPC合同和技术要求参考范本5篇

光伏发电EPC合同和技术要求参考范本5篇

光伏发电EPC合同和技术要求参考范本5篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(业主):XXXXXX乙方(承包商):XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方光伏发电项目的EPC(工程、采购、施工)合同达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:XXXXXX光伏发电项目2. 工程地点:XXXXXX3. 工程规模:XXXXXX千瓦(KW)4. 工程内容:光伏发电设备安装、调试及并网接入二、技术要求1. 光伏发电设备应采用成熟、可靠的技术,并符合相关国家或行业标准。

2. 光伏发电设备的发电效率应达到设计要求,且稳定运行。

3. 光伏发电设备的安装应符合设备安装规范,确保设备安全运行。

4. 光伏发电设备的调试和并网接入应符合相关技术要求,确保设备正常运行。

三、工程期限1. 本工程计划开工日期为:XXXXXX年XX月XX日,计划竣工日期为:XXXXXX年XX月XX日。

2. 如有特殊情况,双方可协商调整工程期限。

四、工程造价与支付1. 本工程造价为:XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。

具体费用包括设备采购、施工及调试等费用。

2. 甲方应按以下方式向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款,即:XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。

(2)设备安装完毕后,甲方应向乙方支付工程总造价的XX%,即:XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。

(3)设备调试并网接入后,甲方应向乙方支付工程总造价的XX%,即:XXXXXX元(大写:XXXXXX元整)。

(4)剩余款项在工程质量保修期满后一次性支付。

3. 乙方应在收到款项后,向甲方提供合法有效的发票。

五、质量保证与保修1. 乙方应保证所供设备的质量符合相关标准,且稳定运行。

如设备出现质量问题,乙方应及时予以解决。

2. 工程保修期为一年,自工程竣工验收之日起计算。

在保修期内,如设备出现质量问题,乙方应负责免费维修。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

发包人:承包人:第一部分:合同协议书“发包人”)与(以下简称“承包人”)于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设位于 kW光伏发电系统工程。

发包人接受承包人以人民币圆整(¥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。

1、合同工程总承包范围包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。

承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。

2、合同由下列文件构成(1) 合同协议书;(2) 合同条款及合同附件;(3) 其他有关文件。

3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整(¥元 )。

4、安全目标杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。

5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。

6、工期目标承包人收到发包人的预付款后, 30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。

发包人(盖章): 承包人(盖章):发包人法定代表人(或代理人)承包人法定代表人(或代理人)签字: 签字:地址: 地址:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:联系人:联系人:电话: 电话:传真: 传真:日期:年月日日期:年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条词语定义下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1合同:编号为总承包工程合同,包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。

1.2下简称“发包人”。

1.3下简称“承包人”。

1.4 本项目: kW分布式光伏发电系统项目,系统装机容量 KW。

1.5项目经理:指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人约定。

1.7合同价款:指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。

1.8追加合同价款:指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容,所产生的费用,经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款1.9费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.10施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.11书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.12小时或日或工作日:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间):规定按日计算时间的,开始当日不计入,从次日开始计算。

时限的最后一日是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天日,但竣工日期除外。

时限的最后一日的截止时间为当日24时;工作日为周一至周五5天,法定节假日不算工作日。

1.13 关键设备验收:指关键设备到达施工现场后,在承包人组织下,由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。

关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。

1.14 验收:由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。

1.15 最终验收:由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。

1.16 不可抗力:战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。

第二条付款方式和条件2.1付款方式:电汇或汇票2.2本合同采用分期付款。

2.3本项目 kW光伏发电系统工程(合同总价元,大写:圆整)2.3.1 预付款总承包合同签订后,发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40%款项,共计:元(大写:万圆整)。

2.3.2 工程进度款本项目承包人关键设备到场后,经发包人确认后,发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的30%款项,共计:元(大写:圆整)。

2.3.3 验收款承包人本项目施工安装完成后,发包人验收合格后,发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的25%款项,共计:元(大写:圆整)。

2.3.4质保金本项目合同价款的5%款项,共计:元(大写:圆整),作为质保金,一年后发包人5个工作日内支付承包人(以本工程最终验收日期之日起计算)。

以上所有涉及到验收的项目,双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准,日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。

第三条开工及延期开工3.1开工承包人收到发包人开工申请批复后,且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后,承包人组织进场施工。

3.2工期延误在组织施工过程中,如遇到下列情况,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定损失承担责任,相应顺延工期:3.2.1 因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件,承包人应立即通知发包人,并采取措施尽力减少损失。

不可抗力事件结束 48 小时内,双方就损失情况和工期延期进行协商,形成书面协议;3.2.2 因发包人提出变更计划或变更设计的;3.2.3 发包人未按约定支付工程进度款,致使施工不能正常进行;3.2.4 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时;3.2.5 按施工准备规定,发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工的;3.2.6 发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等,经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等,致使施工不能正常进行。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包人应按协议条款约定承担违约责任。

第四条关键设备的验收4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期,并提前2个工作日内通知发包人,发包人应委派人员或监理参加验收。

4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单,需2个工作日内参加验收,如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。

4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收,验收结果双方签字确认。

以上验收不涉及对产品性能的验收,产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。

4.4 通过验收后的产品有承包人保管,如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况,由承包人负责承担相关损失,在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。

第五条材料设备供应5.1 承包人采购材料设备5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行采购。

5.1.2承包人采购材料设备,应按国家及行业标准采购,并要求“三证齐全”,对材料设备质量负责。

5.1.3 承包人供应的材料设备由承包人自行保管。

5.1.4承包人采购的材料设备在使用前,承包人应进行检验,不合格的不得使用。

5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时,有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由此发生的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延。

第六条发包人和承包人双方权利与义务除本合同其它条款约定以外,双方具有以下权利义务:6.1发包人权利与义务6.1.1 按照合同约定履行支付义务;6.1.2 遵守任何适用的法律、法规和规章;6.1.3 履行合同中约定的其他职责和义务;6.1.4负责办理正式项目建设许可;6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。

6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料,对资料的真实准确性负责;6.2承包人权利与义务6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设,承担相应的费用;6.2.2在开工前10个工作日内,编制施工组织设计(施工方案)报发包人审批,做好各项施工准备工作;6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。

向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划;按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划;隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收;达到竣工条件5个工作日内向发包人提交竣工验收报告;工程事故发生后8小时内向发包人通报,并在24小时内提交书面报告;6.2.4按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同约定的时间完工并交付使用;6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚;6.2.6对已完工的房屋、构筑物和安装设备,在交工前负责保管,并清理好场地;6.2.7在施工过程中如发生较大工程质量事故,应及时报告工程师和安全管理部门,经工程师、安全管理部门共同研究,明确责任,确定处理方案后方可实施;6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作,并承担相应的费用。

承包人不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对发包人的损失给予赔偿。

第七条变更设计7.1发包人变更设计发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。

承包人已经施工的工程,发包人变更设计应及时通知承包人,承包人在接到通知后立即停止施工。

由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压,应由发包人负责处理,并承担全部处理费用。

7.2承包人变更设计7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人代表及有关部门批准。

合理化建议节约的金额,发包人和承包人双方协商分享。

7.2.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时,承包人应在12小时内通知发包人,由承包人会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交发包人,承包人按修改或变更设计文件进行施工,由此增减的费用由承包人承担,工程延期的,应向发包人支付相应违约金。

7.2.3由于承包人原因(包括违背发包人招标要求或设计出现重大失误)变更设计造成承包人材料积压,应由承包人负责处理,并承担全部处理费用,并赔偿由此带给发包人的损失。

第八条暂停施工发包人代表在确有必要时,可要求承包人暂停施工,并在提出要求后12小时内提出处理意见。

承包人应按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工工程。

相关文档
最新文档