桩基础工程施工合同样本
桩基合作协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在其项目工程中采用桩基础施工技术，乙方具备相应的桩基础施工资质和技术能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方项目工程中的桩基础施工事宜达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议标的为甲方项目工程中的桩基础施工，具体施工内容、范围及要求详见附件一《桩基础施工方案》。
1.2 乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
第二条施工工期2.1 本协议工期自甲方发出开工通知之日起计算，总工期为____个月。
2.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。
2.3 因以下原因导致工期延误的，工期相应顺延：（1）甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等；（2）不可抗力因素；（3）甲方要求变更施工方案或设计；（4）乙方在施工过程中遇到特殊情况，经甲方同意。
第三条施工费用3.1 本协议施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整），由甲方支付给乙方。
3.2 施工费用支付方式如下：（1）开工前支付合同总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付已完成工程量的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%；（4）质保期满后，支付剩余的____%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票，甲方在收到发票后五个工作日内支付相应款项。
第四条材料供应4.1 甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并保证其质量符合国家相关标准。
4.2 乙方在施工过程中如需使用甲方提供的材料，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可使用。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桥梁桩基基础合同7篇
桥梁桩基基础合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桥梁桩基基础工程事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_________________________桥梁桩基基础工程。
（二）工程地点：位于_________________________。
（三）工程范围：包括但不限于桥梁桩基施工、成孔、钢筋笼制作与安装等全部相关工作内容。
二、工程内容本合同涵盖的主要工作内容包括但不限于以下几个方面：钻孔桩定位测量、桩基开挖施工、护壁混凝土浇灌等工序的实施。
详细工程量见合同附件之工程量表。
三、承包方式及工期要求（一）承包方式：乙方采用包工包料方式，承担本合同规定的全部工程施工任务。
（二）工期要求：本合同总工期为____日历天，自合同签订之日起计算。
如有延误须承担违约责任。
四、技术标准及验收标准（一）技术标准：遵循国家相关技术标准以及行业标准进行设计与施工。
（二）验收标准：工程完工后，按照国家和地方现行相关规范标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
五、合同价款及支付方式（一）合同总价款：人民币________元整（￥________元），为完成本合同所述工程内容的全部费用。
该价款为固定总价，不因任何因素调整。
具体金额按照合同附件的工程量表计算。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付款项，具体支付节点和比例按双方约定执行。
工程竣工验收合格并交付使用后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
六、工程质量及保修责任（一）乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关技术标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失费用。
（二）工程保修责任：本工程保修期限为_____年，保修期内出现质量问题由乙方负责修复或返工。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
基础(桩)工程施工承包合同
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程结构类型：________________
1.5工程质量标准：________________
1.6工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）：
法定代表人（或授权代表）：
签订日期：____年____月____日
5.3乙方应保证工程安全，确保工程质量和施工人员的安全。
六、甲方义务
6.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3甲方应协助乙方处理施工现场的协调、沟通工作。
七、违约责任
7.1甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
4.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
4.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
五、乙方义务
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求，完成施工任务。
5.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工现场的管理规定进行施工。
7.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应当按照迟延完成部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
cfg桩基础施工合同(2024版)
cfg桩基础施工合同(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程质量标准：__________第二条合同价格2.1 乙方报价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价包括但不限于：工程设计、施工、材料、设备、人员、管理、税费等一切与工程有关的费用。
2.3 乙方应向甲方提供正式的发票。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。
3.3 乙方应保证工程安全，严格按照国家安全生产法律法规和甲方有关安全生产的要求进行施工。
3.4 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量完成工程，不得延误。
3.5 乙方应接受甲方及甲方委托的第三方对工程的质量、进度、安全等方面的检查、监督和验收。
3.6 乙方应按合同约定及时向甲方报告工程进展情况。
第四条付款方式及时间4.1 甲方分期向乙方支付合同价款。
具体支付方式、支付时间及比例由双方在专用条款中约定。
4.2 乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应按专用条款约定的时间和比例向乙方支付合同价款。
4.3 乙方提供正式发票后，甲方支付价款。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
5.3 一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权要求其承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕所有合同价款后终止。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
桩基础工程施工合同协议范本
桩基础工程施工合同协议范本甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
乙方：（公司名称）
地址：（公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
签订日期：（日期）
一、协议或合同的目的和背景
为了规范双方在桩基础工程施工过程中的权利和义务，特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方承担向乙方支付工程款的责任，乙方承担按时按质完成桩基础工程施工的责任。
2. 桩基础工程施工过程中如遇到设计变更或工程调整，双方应协商解决，若有额外费用产生，费用由甲方承担。
3. 乙方应保证施工过程中的安全和质量，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。
4. 甲方应提供必要的施工条件和协助，确保施工进度和质量。
5. 双方应遵守相关法律法规和施工标准，确保工程施工符合规范。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料应保密，未经对方许可不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方经协商一致同意解除合同；
2. 一方严重违约，经通知后未能在规定期限内改正。
六、违约和争议解决方式
若一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应先协商解决，协商不成的，提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基础施工合同范本
桩基础施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：本合同约定的桩基础施工工程，包括但不限于桩基设计、施工、材料供应、质量检测等。
第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币______元；（2）进度款：乙方完成合同工程量的______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应合同总价款的______%，即人民币______元；（3）尾款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的______%，即人民币______元。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
3.2 乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受甲方的监督和检查。
第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程范围和工程量，制定施工进度计划，并提交甲方审批。
4.2 乙方应按照审批通过的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全生产教育和培训，发放必要的劳动保护用品。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基础施工合同模板
桩基础施工合同模板甲方：______（委托方全称）乙方：______（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程，达成如下合同：第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______，位于______。
1.2 乙方应按照本合同的约定，在规定的时间内，按照相关标准和规范，完成桩基础工程的施工任务。
1.3 本合同的总价款为______，支付方式为______。
第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求，按照规范和标准要求，进行桩基础工程的施工。
2.2 乙方应在合同规定的时间内，完成本合同约定的所有工作，并保证工程质量达到设计要求。
2.3 乙方在施工过程中，必须遵守相关法律法规，保障施工现场安全，确保人员和设备的安全。
第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期，组织施工，保证工程按时交付。
3.2 乙方应按照设计要求，确保工程质量符合相关标准和规范的要求。
3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并根据损失情况进行赔偿。
第四章价款支付4.1 价款支付方式为______，具体支付时间和金额按照工程进度划分。
4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告，并按照实际完成的工程进度，向甲方发出支付申请。
4.3 甲方应在接收支付申请后，按照约定时间及金额支付价款。
第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时，应及时书面通知，并协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解解决。
5.3 在履行本合同过程中，若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方可暂停合同履行，但应及时通知对方。
第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后，方可变更。
变更合同应当按照相关法律法规办理。
打孔桩基础合同5篇
打孔桩基础合同5篇篇1打孔桩基础合同一、甲方（委托方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
乙方（承包方）：_______________（单位名称）、统一社会信用代码：_______________，法定代表人：_______________，地址：_______________。
二、有鉴于：1、甲方拟在_______________（工程名称）工程项目中委托乙方负责打孔桩基础施工工作；2、乙方具有从事打桩工程的相关资质，并有实际施工经验；3、甲乙双方经友好协商，就相关事项达成一致意见，自愿签订本合同；4、为保障双方的合法权益，根据国家相关法律法规和国家标准制定合同。
三、合同具体内容：1、工程地点：_______________（工程地址）。
2、工程总造价：_______________元。
3、工程内容：本合同所指的工程内容主要为打桩施工，包括但不限于打桩材料采购、施工现场布置、施工机械设备的安装和调试、作业人员配备等。
4、工程工期：本合同签订后，乙方应在_______________个工作日内完成全部工程设计、施工准备工作，并在_______________（施工天数）内按合同约定完成全部打桩工程。
5、合同价款及支付方式：（1）合同价款总金额为_______________元，具体分期支付方式为：自合同生效之日起，按照比例支付，首期支付比例为_______________%，中期支付比例为_______________%，尾款比例为_______________%。
（2）乙方应在每次付款后签署相关支付凭证，并与甲方存档备查。
6、合同违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
7、争议解决：本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至_______________（仲裁机构或法院名称）仲裁解决。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 桩基础工程施工合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。
（四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。
第二条
（一）施工费：350元/立方米。
工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。
高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。
（二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。
第三条工期
本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。
（乙方保证在合同签订日起五天内进场）
在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
第四条甲乙双方责任
（一）乙方责任
1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。
2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。
安全生产由乙方负责。
3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。
4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。
5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。
（二）甲方责任
1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。
2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。
提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。
3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。
指定相关单位函件签收人及通讯方式。
组织有关部门对施工图纸进行会审。
4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。
5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案。
6、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，配合乙方设备正常清理维护和短期停留，为乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。
第五条工程款支付和结算
（一）机械进场付2万元。
（二）每打100根桩付已完工作量的80%支付，待施工完最后一根工程桩应付至总工程款100%。
第六条违约责任
（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。
1.未按期交出施工场地、水电接点；2.设计图纸及变更未及时送达乙方；3.未按期支付工程款导致乙方停工；4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改；5.逾期组织验收结算。
（二）由于乙方原因拖延工期超过5日的，甲方可以对乙方作出处罚，提前完工甲方应对乙方作出适当奖励。
由于甲方原因如场地未及时处理、地质变化复杂等待设计变更、技术资料未送达、供桩不到位、拖延付款、等待检测、停电且未租用发电机等造成乙方停工累计超过5天，按国家相关规定补偿，工期按实际停工天数顺延，适当补助误工费用及设备停滞费给乙方。
（三）乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。
甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要。