总包分包管理三方协议书(甲方版)
总包与分包免责协议书8篇
总包与分包免责协议书8篇篇1甲方（总包方）：[总包公司名称]乙方（分包方）：[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商，双方同意就[项目名称]项目（以下简称“该项目”）进行合作，经友好协商，达成如下免责协议，以资共同遵守。
一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商，负责项目的整体规划、设计、施工及管理。
1.2 乙方系该项目的分包商，负责项目中的部分专业工程或劳务作业。
二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。
乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。
2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。
如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题，甲方不承担任何责任。
2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等，甲方不承担任何费用。
2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议，甲方不参与任何纠纷和争议的处理。
三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担全部责任。
甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。
3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3.3 若乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除本协议，并由乙方承担全部责任：（1）乙方未能按本协议的约定完成承包工程；（2）乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求；（3）乙方在施工过程中存在严重安全隐患；（4）乙方存在其他严重违约行为。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。
若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设单位总包单位分包单位协议书
建设单位总包单位分包单位协议书协议书甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：总包单位（以下简称乙方）丙方：分包单位（以下简称丙方）第一条合同背景为确保工程建设正常进行，甲方决定将工程分包给乙方，乙方再将部分工程分包给丙方。
甲乙丙三方根据各自的专业能力和优势，在工程建设过程中积极合作，互相协作，确保工程的顺利进行。
第二条合同范围本合同的工程范围详见附件《工程分包清单》，具体责任划分及工程要求详见图纸和技术规范文件。
第三条合同内容1.甲方的责任：甲方负责提供工程资金，并按照合同要求按时支付工程款项；负责提供工程施工环境和相关手续，并确保施工场地的安全；根据工程进度要求，配合乙方和丙方的施工进度，并保证按时提供物资和设备。
2.乙方的责任：乙方作为总包单位，负责整个工程的管理和实施；负责组织施工人员、采购材料和设备，按时完成工程，并确保工程质量符合相关要求；在施工过程中，乙方有权对丙方的工作进行监督和检查，提出合理的指导和建议。
3.丙方的责任：丙方作为分包单位，负责乙方委托的分包工程；严格按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量；在施工过程中，丙方应与乙方保持密切的沟通和合作，及时报告工程进展和问题，并接受乙方的监督和指导。
第四条付款方式1.甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给乙方，并提供相应的付款凭证。
2.乙方应按照合同约定，将分包款项按时支付给丙方，并提供相应的付款凭证。
3.丙方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给其分包商，并提供相应的付款凭证。
第五条合同变更和终止1.对合同的任何修改或补充应经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式确认。
2.出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.经书面通知后，对方未在约定时间内履行合同义务的；b.违反合同约定，不可挽回地影响了工程进度和质量的；c.因不可抗力等原因无法继续履行合同的。
第六条争议解决甲乙丙三方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向法院提起诉讼。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包三方协议书
协议编号：__________甲方（总包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（分包方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________丙方（业主方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方具备完成工程所需的资质、技术和资金条件，乙方愿意将工程分包给甲方，丙方作为工程项目的业主方，同意甲方承担该工程的总包责任。
为明确各方权利义务，经友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程总投资：人民币__________元整（大写：____________________）5. 工程合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。
二、总包方责任1. 甲方应按照合同约定，全面负责工程的施工组织、质量、安全、进度、成本、文明施工等工作。
2. 甲方应按照国家有关法律法规和标准，对工程进行严格的质量控制，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3. 甲方应按照合同约定，在规定的时间内完成工程，并确保工程按时交付。
4. 甲方应按照合同约定，对工程进行安全生产管理，确保施工现场安全，防止事故发生。
5. 甲方应配合丙方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。
施工总承包三方合作协议范本
施工总承包三方合作协议范本甲方：___________乙方：___________丙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经甲乙丙三方友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方和丙方共同完成施工总承包项目事宜，达成以下协议：一、项目概况1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模：___________1.4 项目内容：___________二、合作内容2.1 乙方作为施工总承包方，承担项目的施工任务，负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的管理。
2.2 丙方作为分包方，承担项目中的某一部分或某一专业的施工任务，按照乙方的要求进行施工。
2.3 甲方作为项目业主，负责项目的投资、协调、监督等工作，确保项目的顺利进行。
三、合作期限3.1 合作期限自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、出资及股份比例4.1 甲乙丙三方按照约定的股份比例共同投资本项目，具体股份比例为：甲方占____%，乙方占____%，丙方占____%。
4.2 投资总额为人民币____万元，其中甲方出资____万元，乙方出资____万元，丙方出资____万元。
五、权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责项目的立项、审批、土地、环保等相关手续的办理；（2）按照约定及时提供项目所需的资金；（3）负责项目的设计、采购、质量监督等工作；（4）协调解决项目施工过程中的重大问题；（5）按照约定支付乙丙双方的施工费用。
5.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件和施工规范进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受甲方的监督和管理；（5）按照约定向甲方支付项目利润。
5.3 丙方权利和义务：（1）按照乙方的要求进行施工，保证施工质量和安全；（2）按照约定完成施工进度，确保项目按时交付；（3）负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员管理等；（4）接受乙方的监督和管理；（5）按照约定向乙方支付分包费用。
总包与分包单位安全管理协议书(8篇
总包与分包单位安全管理协议书(8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX乙方（分包单位）：XXXXXX根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主”的原则，特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全生产的责任、权利和义务，确保在分包工程施工过程中，严格遵守安全生产法律法规和操作规程，保障施工人员的人身安全和财产安全，共同营造一个安全、稳定、高效的施工环境。
二、协议适用范围本协议适用于甲方承接的XXXXXX工程中的XXXXXX分包工程。
分包工程的具体范围包括XXXXXX。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至分包工程施工完成并验收合格之日止。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）负责对乙方施工人员的安全教育和培训，提高乙方施工人员的安全意识和操作技能。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责监督乙方施工过程中的安全行为，发现安全隐患及时要求乙方进行整改。
（5）负责在乙方施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
2. 乙方责任与义务（1）严格遵守安全生产法律法规和操作规程，确保施工过程中的安全。
（2）服从甲方的安全管理和监督，接受甲方的安全检查和指导。
（3）负责为乙方施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工人员的人身安全。
（4）负责在乙方施工人员施工过程中发生安全事故时，及时组织人员进行救援和处理。
（5）负责建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全。
四、违约责任及纠纷解决方式1. 违约责任：若甲乙双方违反本协议规定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任根据违约方违反协议的具体情况确定。
2. 纠纷解决方式：若甲乙双方在本协议执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
总承包与分包协议书范本
总承包与分包协议书甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方作为总承包商已与[建设单位名称]签订了[工程名称]的总承包合同（以下简称“总包合同”），经甲方考察和评估，乙方具备承担本工程部分分包工程的能力和资质，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方分包[分包工程名称]事宜达成如下协议：一、分包工程概况1. 工程名称：[具体分包工程名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程内容：[详细描述分包工程的工作内容、范围，包括但不限于施工图纸所示内容、技术规范要求等]4. 工程工期：- 计划开工日期：____年__月__日；- 计划竣工日期：____年__月__日；- 总工期：____天。
具体工期以甲方根据总包合同和工程实际情况下达的书面开工通知为准。
二、分包方式及价款1. 分包方式：[明确分包方式，如包工包料、包工不包料等]2. 分包价款：本分包工程总价为人民币______元（大写：________________元整）。
此价格为固定总价/暂定价（请注明），除因设计变更、甲方指令调整工程内容或本协议约定的价格调整因素外，不因任何原因调整。
3. 价格组成：分包价款包括但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金、风险费、措施费（包括安全文明施工措施费）、规费等一切费用。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家现行的工程建设标准、规范、施工图纸及技术要求进行施工，确保分包工程质量达到[具体质量标准，如国家优质工程标准、当地质量验收合格标准等]。
甲方指定分包与总包三方协议书
三方协议书甲方：XXXX乙方：丙方：XXXX建设有限公司XXXX公司开发的XXXX项目，甲方直接将工程直接分包给乙方施工，为了工程项目备案及监管部门检查，甲方委托丙方与乙方临时签订施工协议，丙方单独与乙方签订的分包合同不作为该项目任何实质性合同履约条款，就此事宜三方约定如下：1、乙方与丙方签订的施工协议，在该工程中无实质性合同关系，仅为了工程项目备案及监督部门检查；2、乙方在施工过程中造成的安全事故、工程质量问题及该工程产生的经济纠纷等，均由甲乙方双方承担责任，与丙方无关，如因以上问题给丙公司造成损失，由甲乙双方承担。
3、甲方与乙方的结算和往来，乙方与供应商及农民工工资等结算与往来，均与丙方无关，由甲乙双方负责，乙方不存在向丙方追索工程款的权利。
丙方对乙方在本项目施工的工程内容不负任何经济及法律责任。
4、凡是在甲方与乙方签订的专业分包合同范围内，由乙方施工完成并交付业主的工作内容，如后期产生返工及维修，其返工维修产生的费用一律由甲乙双方承担，丙方不承担任何费用，涉及造成丙方维修的损失，由甲乙双方对丙方进行相应赔偿。
5、乙方进场前必须与总包单位签订服从总承包管理服务承诺书，接受总包单位对分包单位的现场安全生产总交底并与总包单位签订专业分包安全管理协议书、分包入场施工安全承诺书等，包括质量、进度安全管理承诺书，服从丙总承包管理并缴纳安全质量进度管理保证金；6、若乙方因质量、安全、民工工资发放等情况给丙方造成社会影响，主管部门扣除丙方不良信誉分的，以每次每分对乙方进行十万元罚款；若造成主管部对丙进行处罚，乙方除承担罚款外，补偿丙方同等金额信誉损失，以上由甲方担保，从乙方信誉保证金200万元中扣除，用于乙方补偿丙方的信誉损失。
7、乙方现场施工环境、文明施工、环境保护、绿色施工，要根据政府部门及总包对施工现场的要求严格执行，若不配合或不执行，被政府（主管）部门罚款、扣信用分等恶性事件，根据第6条款进行处罚。
总包分包管理三方协议书
甲方（总包方）：________乙方（分包方）：________丙方（监督管理方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就总包分包管理事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目工期：____________________5. 项目投资：____________________二、总包分包管理范围1. 甲方负责项目的整体规划、组织、协调和监督，并对项目质量、进度、安全、环保等方面进行全面管理。
2. 乙方负责按照甲方的要求，完成分包范围内的施工、安装、调试等工作。
3. 丙方负责对甲乙双方的项目实施情况进行监督管理，确保项目按期、保质、保量完成。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）有权对乙方分包范围内的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（2）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（3）有权对乙方违反合同的行为进行处理；（4）负责协调解决项目实施过程中出现的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）按照甲方要求，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（2）确保施工质量符合国家相关标准和规范；（3）遵守国家法律法规，履行安全生产、环保等义务；（4）接受甲方和丙方的监督检查。
3. 丙方权利与义务：（1）对甲乙双方的项目实施情况进行监督检查，确保项目按期、保质、保量完成；（2）协助甲方和乙方解决项目实施过程中出现的问题；（3）对甲乙双方违反合同的行为进行处理。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定提供施工条件或因甲方原因导致乙方不能按期完成施工任务的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
总包分包管理三方协议书甲方版样本
总包分包管理三方协议书甲方版样本总包分包管理三方协议书甲方版本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称::泡泡海家园一期工程工程地点::惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧霞光西路南侧建设单位::惠州南海旅游有限公司总承包单位::福建名城建工有限公司分包单位::深圳装饰集团股份有限公司签订时间::年66月日签订地点::惠州大亚湾本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位::惠州南海旅游有限公司总承包单位::福建名城建工有限公司分包单位::深圳装修集团股份有限公司根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。
结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的11栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。
一、分包工程概况11、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧，霞光西路南侧。
分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠州南海旅游有限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为施工分包工程合同执行。
22、分包工程造价暂定人民币元。
最终以审定的分包工程结算为准。
33、分包单位应支付给总承包单位施工现场二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。
分包企业安全责任人为::。
三、建设单位责任11、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号::..）相应条款支付工程费用。
三方协议分包合同模板
三方协议分包合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、乙方，（总包方）。
地址：法定代表人：联系电话：三、丙方，（分包方）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就（项目名称）项目的施工分包事宜已经达成一致意见，现甲乙丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就（项目名称）项目的施工分包事宜达成如下协议：一、分包内容。
1.1 乙方委托丙方承担（项目名称）项目的（具体工程内容），包括但不限于（具体工程内容）。
1.2 丙方接受乙方的委托，同意承担上述分包工程，并按照合同约定的要求和标准完成工程施工任务。
1.3 乙方应向丙方提供必要的施工图纸、设计文件、技术要求等相关资料，并协助丙方顺利开展施工工作。
二、分包价款及支付方式。
2.1 乙方应向丙方支付分包价款，分包价款为（具体金额），支付方式为（具体支付方式），具体支付时间及分期支付比例按照双方协商一致的付款计划执行。
2.2 丙方应按照合同约定的要求和标准完成工程施工任务，并按时提交相应的施工报告及验收材料。
2.3 乙方应按照合同约定的时间及标准对丙方完成的工程进行验收，确认合格后及时支付相应的分包价款。
三、工程质量及安全保障。
3.1 丙方应严格按照乙方提供的施工图纸、设计文件和技术要求进行施工，保证工程质量符合相关标准和规定。
3.2 丙方应严格遵守国家相关法律法规和安全生产规定，确保施工过程中的安全生产，防止发生安全事故。
3.3 乙方有权对丙方的施工过程进行监督和检查，发现问题及时提出整改要求，并要求丙方进行整改。
四、保密条款。
4.1 甲乙丙三方应对本合同及相关商业秘密保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或披露相关信息。
4.2 未经甲乙丙三方书面同意，任何一方不得擅自转让本合同项下的权利和义务。
五、违约责任。
5.1 任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
5.2 如果丙方未能按时完成工程施工任务，乙方有权要求丙方支付违约金，并有权解除合同。
工程管理三方协议
工程管理三方协议工程管理三方协议篇1建设单位：______（以下简称甲方）总包单位：______（以下简称乙方）分包单位：______（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将____防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：______。
二、工程地点：______。
三、工程内容：______。
四、工程造价：______约____万元，___元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：______包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：______20X20XX年XX月XX日至20X20XX年XX月XX 日，开工日期以乙方通知为准。
工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：______符合国家现行规范标准要求。
甲方：______乙方：______20XX年XX月XX日工程管理三方协议篇2建设地点：委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：签订日期：合同内容委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：根据《中国合同法》、《中国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 建设地点：1.3 工程规模：1.4 建设内容：1.5 工程总投资：1.6 预计的建设工期：第二条项目管理工作范围2.1 设计管理内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。
2.2 招投标管理内容包括对设备、建安工程的招投标管理。
所发生的额外费用由甲方承担。
2.3 合同管理内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。
2.4 变更管理内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。
总包与分包单位安全管理协议书8篇
总包与分包单位安全管理协议书8篇篇1甲方（总包单位）：XXX公司乙方（分包单位）：XXX公司为了明确总包与分包单位在施工过程中的安全管理责任，确保施工安全，双方根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规的规定，经协商一致，签订本安全管理协议书。
第一条：甲乙双方的安全管理目标一、甲方目标：1. 确保施工过程中的人员伤亡事故为零。
2. 确保施工过程中的环境污染事故为零。
3. 确保施工过程中的设备安全事故为零。
1. 确保分包工程范围内的安全事故为零。
2. 确保分包工程范围内的环境污染事故为零。
3. 确保分包工程范围内的设备安全事故为零。
第二条：甲乙双方的安全管理职责一、甲方职责：1. 甲方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并监督乙方执行。
2. 甲方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并监督乙方进行整改。
3. 甲方应对乙方的安全生产工作进行指导、监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
4. 甲方应协助乙方做好安全教育工作，提高乙方的安全意识。
5. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全费用。
1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度，并严格遵守执行。
2. 乙方应定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患，并配合甲方进行整改。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督和检查，并及时整改存在的问题。
4. 乙方应加强员工的安全教育工作，提高员工的安全意识。
5. 乙方应按照合同约定合理使用安全费用，确保安全费用的专款专用。
第三条：安全生产教育和培训一、甲方应组织乙方进行安全生产教育和培训，提高乙方的安全意识。
教育和培训的内容包括但不限于：安全操作规程、安全防护知识、应急处理措施等。
二、乙方应积极配合甲方的教育和培训工作，确保所有员工都能参加培训和考核，并达到合格标准。
三、乙方应定期组织内部安全生产教育和培训活动，提高员工的安全意识和操作技能。
第四条：安全防护措施和费用一、甲方应在合同中明确规定安全防护措施和费用的具体要求，并在合同签订后及时支付安全费用给乙方。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方拟进行某工程项目（以下简称“本项目”），需要乙方作为总包方进行项目管理与施工，同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方，为确保项目顺利进行，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目总投资：________________________1.6 项目工期：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利：（1）对项目进行监督和管理；（2）对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查；（3）在项目实施过程中，有权要求乙方和丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料；（2）确保提供施工场地及施工所需的场地设施；（3）按照合同约定支付工程款；（4）协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利：（1）根据甲方提供的设计图纸和施工要求，组织施工；（2）对丙方的施工进行监督管理；（3）在项目实施过程中，有权要求丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目；（2）对项目进行全过程管理，确保施工质量、进度、安全；（3）按照合同约定支付分包款；（4）在项目实施过程中，负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利：（1）按照乙方的安排进行施工；（2）在施工过程中，有权要求乙方提供相关资料；（3）在项目完成后，有权要求乙方验收并支付分包款。
安全生产管理协议书(甲指分包)
XXXX社区项目（甲指）分包安全管理三方协议建设单位：总承包单位：专业分包单位：2023年2月18日XXXX安全生产管理协议书工程名称：工程地点：建设单位：（以下简称甲方）总承包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）乙方现场负责人：安全生产管理人员：丙方现场负责人：安全生产管理人员：协议使用条件说明：1、本协议书为范本，可根据总承包单位与建设单位合同条款中约定的责权内容、工程施工特点等由项目经理和所属公司经理修改与增加相关条款。
2、本协议书适用于总承包单位与建设单位直接发包施工的单位之间签订安全生产管理协议的情况。
3、为了贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和属地政府的相关规定，以及河南省第一建筑工程集团有限责任公司安全生产管理制度的规定。
明确建设单位、总承包单位及甲方分包单位各自的安全生产管理职责，共同维护施工现场的安全生产，在三方自愿平等情况下，签订此安全管理协议书。
此“协议书”只适用于项目电梯安装工程。
一、甲方的责任、权利和义务：1、甲方对专业工程直接发包前应审查专业工程施工单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等，应按照相关法律、法规要求将工程发包给具有相应资质的分包施工单位，不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2、甲方不得向有关施工单位提出影响安全生产的违法要求。
不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资。
3、甲方在施工过程中有权利要求施工参建单位对施工安全隐患进行整改，拒不整改的单位，有权下发停工整改要求。
4、在项目实施过程中，甲方应积极响应总承包单位在安全生产施工过程中对专业分包单位进行的安全生产工作监督管理要求。
5、协调专业分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知施工总承包单位。
6、检查和接受施工总承包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题，有权对专业分包单位提出整改或停工要求。
甲乙丙三方合作协议书(最新4篇)
甲乙丙三方合作协议书(最新4篇)甲乙丙三方合作协议书篇一建设方：xxx总包方：xxx分包方：xxx为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的5%，待保修期满后14 个日历天内支付。
四、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
甲方总承包分包方三方协议
甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方：__________________（简称甲方）乙方：__________________（简称乙方）丙方：__________________（简称丙方）三方根据平等、公正、诚信原则，经过友好协商，达成如下协议：协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的，包括：•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时，甲方授权乙方向丙方技术分包，为甲方完成建筑工程部分工程，并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为：___________________（详细列举受合同约束的具体项目）。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成，同时保证工程质量符合国家有关标准，并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工，同时保证施工过程中的安全和环保工作，并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款：___________________元（大写：___________________元）。
2.技术分包价款：___________________元（大写：___________________元）。
总承包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行，甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
建筑工程三方分包协议模板
建筑工程三方分包协议模板
1. 合同背景
本协议由甲方（建设单位）、乙方（总承包单位）和丙方（分
包单位）三方签署，旨在明确各方在建筑工程分包过程中的权益和
责任。
2. 合同条款
2.1 项目描述
甲方将详细描述建筑工程项目的规模、位置、设计要求等信息，以便乙方和丙方了解项目的具体要求。
2.2 分包范围
乙方将详细列出需要分包给丙方的工作内容和范围，包括但不
限于施工、材料采购、设备安装等。
2.3 分包价格
乙方和丙方将商定具体的分包价格，并在协议中明确支付方式
和时间。
2.4 工期和进度
乙方和丙方将商定建筑工程分包的工期和进度要求，确保项目按时完成。
2.5 质量要求
乙方和丙方将明确工程质量要求，并约定相关的检验和验收标准。
2.6 知识产权
乙方和丙方将明确知识产权归属，并保证不侵犯他方的知识产权。
2.7 违约责任
协议中将明确各方的违约责任和相应的违约金金额。
3. 协议生效和解除
3.1 协议生效
本协议经甲方、乙方和丙方签字盖章后生效，并成为各方之间的法律文件。
3.2 协议解除
本协议可以通过双方协商一致或根据法律法规解除。
4. 争议解决
4.1 协商解决
对于本协议的争议，各方应通过友好协商解决。
4.2 仲裁解决
如果协商不能解决争议，各方同意将争议提交仲裁解决，遵循仲裁机构的规定。
5. 其他条款
本协议还包括其他双方约定的条款和附件，如需补充约定可在附件中明确。
以上为《建筑工程三方分包协议模板》的内容，双方应在签署协议前认真阅读并理解各项条款和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程
工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧
霞光西路南侧
建设单位：惠州南海旅游有限公司
总承包单位：福建名城建工有限公司
分包单位：深圳装饰集团股份有限公司
签订时间： 2015 年 6 月日
签订地点：惠州大亚湾
泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司
总承包单位：福建建工有限公司
分包单位：深圳装修集团股份有限公司
根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。
结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。
一、分包工程概况
1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。
分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。
2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。
最终以审定的分包工程结算为准。
3、分包单位应支付给总承包单位施工现场
二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。
分包企业安全责任人为：。
三、建设单位责任
1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。
2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。
即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。
3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关，总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。
五、总承包单位责任
总承包人应负责监管各指定分包/直接分包工程，监察各指定分包/直接分包工程之测试、调试、试运行，并应为指定分包人/直接分包人提供照管和服务包括但不限于下列内容：
1、派出现场管理人员，对分包单位的安全生产及文明施工工作进行指导、管理和监督，并对其负责。
2、定期或不定期对分包单位的安全生产、文明施工进行检查，发现问题及时告诫约谈，告知分包单位负责人，督促项目现场采取措施整改，消除安全隐患，总承包单位有权对分包单位的违章作业进行处罚。
3、当分包单位发生事故时应指派专人协助、指导事故处理，并按规定及时报告相关部门。
4、指导分包单位整理竣工资料，并按规定将资料汇总订装成册。
5、不提供给分包单位的工人住宿。
所有分包单位的进场材料，必须按总承包单位指定的临时堆放点堆放。
6、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
7、供共享的垂直吊升设备及材料运输电梯（局限于总承包人已在现场安装之有关设备）。
8、供共享的脚手架（局限于总承包人已安装在现场的脚手架）。
9、提供、维持及最后拆除临时施工、水电及排污（包括指定的分包工程及其其他承包工程）。
10、提供水电供其他分包施工及测试之用（到每层指定地点）。
11、监管各指定分包以及其他承包工程。
12、由指定的各中央废物收集处移走垃圾。
13、各指定的分包及其他承包工程之测试、调试、试运行之监察（不适用）。
14、提供指定的分包及其他承包工程放线的参考点。
15、提供施工照明，（因指定的分包工程之工作所需的强力特别照明由指定的分包商自行负责）。
16、提供公共洗手间及其他卫生设备。
17、提供位置及空间予指定的分包及其他承包商兴建办公室及仓库。
18、按规范提供发包人及各顾问办公室及用膳地方（不适用）。
19、提供临时排水系统及移走。
20、工地所须的消防及安全设备。
21、监察及推行各消防安全措施及条例。
22、提供工地保安。
23、在混凝土结构上预留孔洞及开洞。
24、除合同另有特别规定及说明，设备底座。
25、在要求发包人检视指定的分包及其它承包工程前作预先检查。
26、提供、维修及清拆工地周边之围板及行人道。
27、在管线与沟槽穴隙间填充水泥砂浆及修饰连铁网。
（以合同规定为准）
28、防止鼠蚊虫滋生。
29、提供所有的进出工地之车辆的轮胎清洗设施以及清洗服务。
30、安装有指定分包商和其他分包商提供的套筒、固定件、螺栓等预埋件以及防火物料收口。
（除钢结构以及玻璃幕墙外）。
（以合同规定为准）
31、提供以及维持临时道路以及停车场。
（红线内）
32、工地安全设施如扶手、安全网等（局限于总承包人已在现场安装之设备）。
33、供应及安装防雷接地系统。
34、建造室内所需基础、电缆沟以及盖板、爬梯、脚踏等。
35、建造高压配电房以及房内的门窗、百叶、检查口、给排水系统、通风系统以及照明设备等。
六、分包单位责任
1、工程质量管理
1.1、建立和健全质量管理责任制和各项规章制度，指定工程质量责任人和按有关规定配备质量管理人员。
服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的质量责任。
1.2、严格执行国家工程建设强制性标准和建筑工程施工质量验收统一标准和分包合同约定的质量标准，遵守质量技术操作规程。
坚持各级质量检查制度，发现问题及时采取措施整改，严格把好质量关。
1.3、按《建筑工程文件归档整理规范》（CB/T-50328-2001）和《关于统一使用<广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表>的通知》（粤建管字[2003]120号）的要求，做好工程资料整理和归档工作。
2、安全生产管理
2.1、执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），建立和健全安全生产、消防安全、治安防范责任制和各项规章制度、操作规程。
指定安全生产、消防安全责任人和按有关规定配备安全管理人员，服从建设单位、总承包单位管理，承担分包工程的安全责任。
遵守总承包单位的安全、文明施工规章制度和管理条例。
2.2、认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》规定，落实施工生产工程中的各项维护安全、防范危险、预防火灾等措施，按规定配备消防器材和建立消防立管、消防栓等，严格动火作业申请程序，并落实动火作业地点、监督人、灭火器材后才能动火，同时做好作业后的针对火险隐患检查。
严格安全用电。
坚持各级安全检查制度，认真落实安全隐患整改措施，杜绝事故苗头的发生，严格把好安全关。
2.3、发生安全事故，立即组织应急救援，按“四不放过”原则处理事故，同时做好现场保护，并按规定及时报告相关部门。
2.4、按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的要求，做好安全管理记录资料的收集整理工作。
3、文明施工管理
3.1、严格执行做好环境保护，严格控制施工噪声、扬尘，严禁水污染。
搞好施工现场的场容场貌，保持通道畅顺。
3.2、按经建设单位批准的临时设施方案，设立办公区和生活区，执行相关规定做好管理工作。
为现场作业人员提供安全、环保、健康、和谐的工作环境。
3.3、所有分包单位必须做到工完场清，施工现场不得遗留建筑垃圾。
4、分包单位因“工程制作、安装”施工过程中引起的安全、文明施工管理、工期延误、验收、成品保护等产生的经济纠纷所有责任均由分包单位承担，即总承包单位不承担任何责任。
若因分包单位原因所造成的对总承包单位的扣分、处罚、停工等，总承包单位将有权向分包单位予以罚款和追究经济责任，建设单位予以支持
七、分包单位进场协议细节：
(说明：所有分包单位纳入总包单位管理，就必须以总包单位管理为主体)
1、进场须知：。