工程变更意向通知书
工程意向书范文模板

工程意向书范文模板工程意向书15篇在生活中,用到意向书的地方越来越多,意向书有两个特点,一个是协商性,一个是灵活性,一般意向书是怎么起草的呢?以下是帮大家整理的工程意向书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程意向书1致:xx由于xx年x月份的连续降雨引发“xx”重大自然地质灾害事故。
事故发生后,项目部于x月x日上午x时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。
项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理x号工程暂停指令单。
项目部于x年x月x日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“x”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于x年x月x日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字x第x号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于x 年x月x日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。
进入x月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。
我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。
并于x年x月x日接监理部工程复工指令单,通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。
期间我标段发生了如下费用及损失:1、施工人员窝工补偿,进退场费用;2、设备窝工补偿费用;3、材料损失的补偿费用;4、撤退时业主拆除我部营地等损失;5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
工程施工变更通知书

工程施工变更通知书尊敬的施工单位:根据双方参与合作的《工程施工合同》的规定,经过认真评估,我方决定对工程施工中的某些事项进行变更。
特此向贵单位发出工程施工变更通知书。
具体变更内容如下:一、变更原因经过工程实施过程中的实际情况调查和评估,为了更好地满足工程目标及技术要求,我方认为有必要对以下事项进行变更:1. 变更事项一的详细描述。
解释为什么需要变更该事项,可以附上实地调查报告、技术分析报告等支持材料。
2. 变更事项二的详细描述。
解释为什么需要变更该事项,可以附上实地调查报告、技术分析报告等支持材料。
二、变更内容根据上述变更原因,我方决定对以下工程施工事项进行变更:1. 变更事项一的具体变更措施。
包括但不限于设计调整、材料更换、工序调整等。
2. 变更事项二的具体变更措施。
包括但不限于设计调整、材料更换、工序调整等。
三、变更后的工期和费用由于变更事项引起了工程的调整,根据合同约定,我方将对工程施工的工期和费用进行相应的调整。
具体调整如下:1. 工期调整:详细描述由于变更事项的引入,工程施工需要延长或缩短的天数,并阐明调整后的工期计划。
2. 费用调整:详细说明由于变更事项的引入,工程施工需要增加或减少的成本,并阐明调整后的费用清单。
四、变更后的责任及义务双方根据合同约定,对于发生的变更事项,根据变更通知书的确定,双方按照如下责任和义务进行履行:1. 贵单位承担的责任和义务:详细说明贵单位在变更事项中需要承担的责任和义务,如提供技术支持、配合协助等。
2. 我方承担的责任和义务:详细说明我方在变更事项中需要承担的责任和义务,如提供变更设计、支付额外费用等。
五、其他事项如果变更事项还涉及其他需要明确的事项,请在该部分进行详细补充说明。
以上即是我方对工程施工中变更事项的通知内容。
请贵单位认真阅读,并在收到通知后立即做出相应的变更准备。
如有任何疑问或需要进一步讨论的事宜,请及时与我方联系。
谢谢合作!此致敬礼[你的姓名]。
工程施工变更通知(3篇)

第1篇尊敬的各位工程参与方:根据工程实际情况和项目需求,现将我方对工程施工进行以下变更通知如下:一、变更内容1. 工程地点变更:原定工程地点为XX市XX区XX街道,现因城市规划调整,工程地点变更为XX市XX区XX街道。
2. 工程规模变更:原定工程规模为XX平方米,现因业主需求增加,工程规模调整为XX平方米。
3. 工程进度变更:原定工程进度为XX个月,现因工程地点变更和规模调整,工程进度调整为XX个月。
4. 施工单位变更:原定施工单位为XX公司,现因XX公司无法按时完成工程任务,经业主同意,施工单位变更为XX公司。
二、变更原因1. 城市规划调整:由于XX市XX区XX街道城市规划调整,原定工程地点不符合规划要求,因此进行地点变更。
2. 业主需求增加:业主在项目实施过程中提出增加工程规模的需求,为确保项目满足业主需求,进行规模变更。
3. 施工单位原因:原定施工单位因自身原因无法按时完成工程任务,为确保工程进度,经业主同意,进行施工单位变更。
三、变更影响及应对措施1. 工程地点变更:工程地点变更可能导致施工过程中部分基础设施、配套设施的调整,我方将提前与相关部门沟通,确保变更后的工程地点满足施工要求。
2. 工程规模变更:工程规模变更可能导致工程材料、设备、人工等资源的增加,我方将合理调配资源,确保工程顺利进行。
3. 工程进度变更:工程进度变更可能导致部分施工环节的调整,我方将制定详细的施工计划,确保工程按期完成。
4. 施工单位变更:施工单位变更可能导致施工质量、进度等方面的不确定性,我方将加强对新施工单位的监管,确保工程质量。
四、要求及建议1. 各参与方应密切关注工程施工变更情况,积极配合我方完成变更工作。
2. 施工单位应按照变更后的工程要求,合理安排施工计划,确保工程进度。
3. 业主应密切关注工程变更后的施工质量,及时提出意见和建议。
4. 我方将密切关注工程变更后的施工情况,确保工程顺利进行。
敬请各位工程参与方予以支持和配合,感谢大家的辛勤付出!特此通知。
工程变更填写范本

工程变更填写范本1.怎么写工程变更的说明怎么写工程变更的说明变更?所谓变更就是你这个分部分项工程在施工过程中有些不可抗力的因素,比如施工难度大、设计与现场实际情况相差出入大。
那么要求原设计院出变更,出变更,难么你所做的工作就是说清楚,你为什么要变更,说清楚原因就好了,叙述清楚原因。
工程变更必须是由设计方出设计变更单,建设单位、监理单位、施工单位及其他是没有权利的,请问你是哪方?我才好给你说具体流程,一般设计变更单由设计方签字盖章后就生效了。
还有一种类似设计联络单,施工单位或者建设单位提出变更原因,有设计方、建设方、监理三方签字盖章即可生效!2.工程变更情况说明范文致:xxxxxxx有限公司内容:由于XXXXXX原因,造成XXXXXXXXXX工程施工过程中必须要变更XXXXXXXXXX,因此会增加XXXXXXXXXXXX材料,XXXXX人工以及XXXXXXX 费用。
现申请材料如下:1、2、3、费用清单:施工单位:项目负责人:年月日监理单位:项目负责人:年月日建设单位:项目负责人:年月日以上回答如有帮助请采纳3.工程变更的项目概述、立项理由怎么写原有项目以及具体做法,在实施过程中都可能有所改变,这称为项目变更.变更因素:1、设计不够完善2、对工程变更没有严格的监控3、对工程项目变更缺乏严格的职能管理.3、\x09工程变更立项的程序、变更申请及审批(1)\x09工程变更意向申报根据合同规定对工程进行变更时,承包商应填写《工程变更申报表》和《合同外单价申报表》,同时提供详细的单价分析(需变更设计的待变更设计批复后进行此项工作).应按《工程变更申报表》的内容,说明工程变更的部位、内容、理由、初步的解决方案及预计增减工程量(应列出详细的计算方法,附预算08表格式的单价分析表),报总监办审查签署意见上报业主.项目公司工程部接到总监批复的《工程变更申报表》后,在2天内提出初步审查意见上报公司领导,并根据需要在5天内组织设计、监理、承包人及项目公司工程部、合约部、质安部参加的现场会,确定是否变更及确认变更方案.以《工程变更会签表》确定统一意见后,交设计单位组织完成设计变更图纸.(2)\x09《工程变更申请单》的批准设计单位根据业主的要求,并依据有关设计规范和设计要求完成设计变更图纸,公司工程部收到图纸后2天内填报《工程变更申请单》和对工程变更项目初步核定单价,报公司领导审批.根据项目公司工程部完成的《工程变更申请单》,合约部在7天内对《工程变更申请单》计价细目进行审查和对变更工程确定单价.必要时,对方案的经济合理性进行审查,并会签意见.之后填报《变更工程通知书》报公司领导研究,经总经理批准后下发总监办及施工单位.需上报的变更总经理签批后由合约部及时上报有关部门批准.。
工程项目招标变更通知书(3篇)

第1篇尊敬的各位投标单位:根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将我单位组织的[工程项目名称](以下简称“本项目”)招标事宜进行如下变更:一、项目概况1. 项目名称:[工程项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[项目规模]4. 项目投资:[项目投资额]5. 项目内容:[项目内容概述]二、变更内容1. 招标文件变更(1)招标文件中关于投标保证金的规定进行修改,具体如下:原招标文件规定:投标保证金为人民币[原投标保证金金额]元。
现招标文件规定:投标保证金为人民币[修改后投标保证金金额]元。
(2)招标文件中关于投标文件的递交截止时间进行修改,具体如下:原招标文件规定:投标文件递交截止时间为[原递交截止时间]。
现招标文件规定:投标文件递交截止时间为[修改后递交截止时间]。
2. 项目技术要求变更(1)原招标文件中关于项目设备选型的规定进行修改,具体如下:原招标文件规定:项目设备选型应满足[原技术要求]。
现招标文件规定:项目设备选型应满足[修改后技术要求]。
(2)原招标文件中关于项目施工工艺的规定进行修改,具体如下:原招标文件规定:项目施工工艺应满足[原施工工艺要求]。
现招标文件规定:项目施工工艺应满足[修改后施工工艺要求]。
三、变更原因1. 项目投资方根据市场行情及项目实际需求,对部分技术要求进行调整,为确保项目顺利实施,对招标文件进行相应修改。
2. 项目所在地政府部门对项目相关审批流程进行了调整,为符合政策要求,对招标文件进行相应修改。
四、变更要求1. 请各投标单位在收到本通知书后,仔细阅读招标文件变更内容,并根据变更要求重新编制投标文件。
2. 请各投标单位在[修改后递交截止时间]前递交符合变更要求的投标文件。
3. 请各投标单位在投标文件中注明“本次投标为针对[工程项目名称]招标文件变更后的投标文件”。
五、联系方式1. 招标人:[招标人名称]2. 联系人:[联系人姓名]3. 联系电话:[联系电话]4. 电子邮箱:[电子邮箱]特此通知。
工程变更通知书范本

工程变更通知书范本
收件单位:
(填写收件单位名称)
通知日期:
(填写通知日期,例如:2021年1月1日)
尊敬的收件单位:
根据我们之前签订的工程合同(合同编号:XXX),我们需要对工程进行变更。
特此通知您变更详细如下:
1. 变更内容:
(简要描述工程变更的内容,例如:增加安装两台新的机器设备)
2. 变更原因:
(简要说明导致工程变更的原因,例如:根据最新市场需求,我们需要增加生产能力)
3. 变更影响:
(简要说明工程变更可能产生的影响,例如:可能需要调整工
程进度和预算)
4. 变更时间和费用:
(说明工程变更开始和结束的时间,以及预计的额外费用,例如:工程变更将于2021年2月1日开始,预计额外费用为XXX元)
5. 补充事项:
(如果有其他相关事项需要说明,可以在此进行补充,例如:
请确认收到本通知,并提供变更后的工程计划)
请您尽快确认您对以上工程变更的同意,并按照变更内容进行
相应的准备工作。
如果您对变更内容有任何疑问或需要进一步协商,请及时与我们联系。
再次感谢您对我们的合作支持!
此致,
(您的公司名称)。
工程变更通知单(精选3篇)

工程变更通知单(精选3篇)工程变更通知单篇1工程名称:编号:项目名称项目编码单项工程建设单位单位工程提出单位变更性质□小型设计变更□一般设计变更□重大设计变更:时间年月日变更费用万元(附预算对比表)变更原因□设计错误□设计漏项□专业配合□设计改进□设备材料变化□材料代用□其它:修改内容(附图或说明)设计人员校核审核批准造价人员校核审核监理单位意见专业监理工程师项目总监业主项目部意见项目经理建设单位管理部门负责人主管领导完工工程量确认监理单位业主项目部注:相关人员按设计变更性质对应的要求签署并盖公章。
本单一式五份,公司基建部、建设单位、监理单位、施工单位、设计单位各持一份。
工程变更通知单篇2_省水利厅:靖江市横港治理工程经省水利厅《关于靖江市横港治理工程初步设计的批复》(苏水计〔20__〕86号)批复实施。
初步设计批复工程主要建设内容为:疏浚河道27.5千米,加固堤防10.4千米,拆建挡洪闸4座、新建挡洪闸3座、闸站1座、涵洞1座。
工程于20__年12月12日开工,由于项目申报时间仓促,加之两岸地形条件复杂,单位工程小而分散,为保证实际施工更加符合实际情况需要,充分发挥工程效益,更好地为地方经济社会发展服务,靖江市水利局委托原初步设计单位对部分项目进行设计变更。
主要变更内容如下:一、河道工程1、施工方案变更初步设计采用全线挖泥船施工。
因部分河段挖泥机船无法通过,先夹港~界河段(21+300~27+500)采用泥浆泵进行河道疏浚。
2、堤防变更桩号(0+000~0+800)段堤防需结合滨江新城开发建设实施,为避免重复投资,取消河道南北两侧堤防;桩号(14+700~16+300)、(19+000~19+200)、(20+600~20+700)河道南侧及桩号(3+700~3+900)、(14+700~14+900)、(15+300~15+500)河道北侧结合当地实际情况取消堤防填筑。
二、建筑物工程1、美人港北闸:初步设计为老闸拆建,由于老闸港西侧房屋密集,施工降水对房屋影响较大,为避免地方矛盾,闸址向南移约40米。
公路工程监理表格1

第二节公路工程监理表格公路工程监理表格如下:1合同段开工令JK-001 2监理指令JK-002 3通用函件J K-0034索赔时间/金额审批表JK-004 5工程变更意向通知书JK-005 6工程变更令JK-006 7工程暂时停工指令JK-007 8复工指令JK-008 9工地会议纪要JK-009 10工程交工证书JK-010 11工程缺陷责任期终止证书JK-011 12巡视记录JK-012 13旁站记录JK-013 14监理日志JK-014 15日巡视、旁站、抽检安排表JK-015合同段开工令施工单位:合同号:监理指令编号:JK-002-□□□-□□□□-□□□通用函件发函单位:编号:JK-003-□□□-□□□□-□□□注:用于没有固定格式的通知、报告、批复、指令及其它意向的表示。
索赔时间/金额审批表施工单位:合同号:工程变更意向通知单施工单位:合同号:监理单位:编号:JK-005-□□□-□□□□-□□□工程变更令施工单位:合同号:监理单位:编号: JK-006-□□□-□□□□-□□□工程暂时停工指令施工单位:合同号:监理单位:编号:JK-007-□□□-□□□□-□□□复工指令施工单位:合同号:监理单位:编号:JK-008-□□□-□□□□-□□□工地会议纪要施工单位:合同号:工程交工证书施工单位:合同号:工程缺陷责任期终止证书施工单位:合同号:巡视记录编号:JK-012-旁站记录监理日志日巡视、旁站、抽捡安排表监理单位:编号:JK-015-工程变更会议纪要承包人:施工标段:驻地办:编号:JK-016-□□□-□□□□-□□□。
工程施工改签告知书

工程施工改签告知书大家好!首先感谢各位业主对我们公司的支持与信任,今天我在这里代表公司致以最诚挚的问候和感谢!首先,我们很遗憾地通知各位,由于施工过程中出现了一些意外状况,导致原计划的工程施工时间无法按照预期进行。
因此,我们不得不对工程施工进行调整和改签。
在此,我们向各位业主致以最诚挚的歉意,并希望大家能够谅解和支持我们在施工中遇到的困难。
首先,让我来解释一下导致工程施工延期的原因。
在施工过程中,我们遇到了一些意外状况,包括材料供应延迟、人力不足等问题,这些因素都导致了工程进度的延迟。
我们公司一直以来都致力于提供高质量的施工服务,但是在施工过程中难免会出现一些不可掗之因素,带来诸多不便。
针对工程施工延期所带来的影响,我们公司已经制定了相关的补救措施。
我们将加班加点,安排更多的施工人员,以确保工程施工能够尽快恢复正常。
同时,我们也会加大对施工进度的监控和管理,确保工程按照最快的速度进行。
在此,我们诚挚地邀请各位业主参与工程施工的监督与检查工作。
我们公司愿意接受任何形式的监督和批评,以便更好地改进我们的施工质量和效率。
希望各位业主能够理解我们的困难,支持我们的工作。
最后,再次向各位业主致以最诚挚的歉意。
我们会尽最大努力解决工程施工延期所带来的问题,确保工程能够顺利进行。
同时,我们也会积极与各位业主沟通,及时更新工程进展情况,以保证大家对工程施工的了解和支持。
再次感谢各位业主对我们公司的支持与信任!我们会竭尽全力,做到最好,确保工程施工能够高质量地完成。
希望大家能够继续关注和支持我们的工作!谢谢!祝各位身体健康,工作顺利!【这篇文章的字数已达到600字以上。
】。
建筑工程变更通知书范本

建筑工程变更通知书范本尊敬的施工队:经与业主协商,因项目需要,特向贵方发出本次建筑工程变更通知书,具体变更内容如下:一、项目概况项目名称:XXX建筑工程工程地址:XXX施工单位:XXX业主单位:XXX二、变更原因根据项目实施过程中的实际情况和业主的要求,为确保工程质量和项目进度,经协商决定对原建筑工程进行以下变更:1. 变更内容:详细列出原建筑工程中需要变更的具体内容,例如:- 结构设计变更:根据施工实际情况调整柱、梁尺寸,优化结构设计;- 平面布置变更:调整部分房间的布局及面积分配;- 室内装修材料变更:根据业主需求,更换某些房间的装修材料;- 设备配置变更:根据实际使用需求,增加/减少某些设备的配置等。
2. 变更理由:详细说明每项变更的具体原因,包括但不限于:- 建设工艺优化:经过施工实践,发现原设计存在的问题,进行调整以提高施工质量;- 功能需求变更:业主对工程功能有新的需求,需要对原设计进行调整以满足实际使用;- 技术要求提升:原设计不符合新的行业标准或法规要求,需要进行相应变更等。
三、变更方案1. 变更设计方案:详细描述每项变更的具体设计方案,包括但不限于:- 修改图纸说明:提供变更后的平面图、立面图、剖面图等设计文件;- 调整构造设计:对于结构变更的部分,提供具体的调整方案及计算依据;- 防水施工方案:对于防水材料或施工工艺的变更,提供详细说明及施工方案;- 装修材料选用:对于装修材料的变更,提供替换材料的具体说明及性能参数等。
2. 变更工期影响:详细说明每项变更对工程工期的影响,包括但不限于:- 工期延长:变更后的工程需要额外的施工时间,具体延长天数为XXX;- 工期缩短:变更后的工程可以通过调整施工方法等方式缩短工期,具体缩短天数为XXX;- 排期调整:根据变更内容,对原有工程进度计划进行调整,提供新的施工进度表。
四、变更合同及费用1. 变更合同:变更合同将在后续签署,详细说明变更合同的具体内容,包括但不限于:- 变更条款:将在合同中明确列出所有变更的具体内容及相关责任;- 合同金额调整:根据变更内容的实际工作量,对原合同金额进行调整;- 合同签署方:明确签署变更合同的责任方及授权代表。
监控工程合同变更函

监控工程合同变更函尊敬的[甲方公司名称]:根据贵我双方于[原合同签订日期]签署的监控工程合同(以下简称“原合同”),鉴于项目实施期间出现了[变更原因]的情况,经过双方友好协商,现就原合同中相关条款进行如下变更:一、变更内容1. 原合同中的[具体条款编号]条款,关于[具体内容]的内容,现修改为[变更后的内容]。
2. 增加[新增条款编号]条款,内容为[新增条款的具体内容]。
3. 删除原合同中的[删除条款编号]条款。
二、变更理由及影响本次变更是基于[详细描述变更的原因],经过专业评估,预计对项目的影响包括[变更带来的积极影响]以及[可能产生的负面影响]。
为确保项目的顺利实施,我们已制定了相应的应对措施[描述应对措施]。
三、变更后的合同金额根据变更内容,合同总金额由原合同的[原合同金额]调整为[变更后金额],增减金额为[增减金额数值]。
四、其他事宜1. 除本变更函所述内容外,原合同的其他条款继续有效,双方应严格履行。
2. 本变更函自双方签字盖章之日起生效,并作为原合同不可分割的一部分。
3. 本变更函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、附件随函附上变更后的合同文本供贵方审阅。
我们期待贵方对上述变更内容的确认,并请在收到本函后[规定的回复期限,如五个工作日内]给予书面回复。
如有任何疑问或需进一步协商,请随时与我们联系。
我们对贵公司一直以来的支持和合作表示感谢,并期待本次合同变更能够得到贵方的认可,以便我们共同推进项目的顺利进行。
此致敬礼![乙方公司名称] [乙方授权代表签字] [日期]。
建筑工程变更通知书

建筑工程变更通知书尊敬的施工方:根据我方施工合同的约定,在进行建筑工程过程中,经过充分讨论和评估,我方认为有必要对工程内容进行一些调整和变更。
特此向贵方发出建筑工程变更通知书,具体事项如下:1. 工程变更原因经过实地勘察和初步施工,我们认识到原设计中存在一些问题和不足之处。
为了保证工程的质量和安全,并更好地满足项目需求,有必要对工程进行一些必要的调整和修改。
2. 工程变更内容根据我们的评估和与设计师的沟通,现将工程变更的具体细节列举如下:2.1 结构设计2.1.1 钢筋数量和布置的调整。
2.1.2 梁的截面尺寸调整。
2.2 建筑设计2.2.1 外墙材料的更换。
2.2.2 屋顶施工方式的调整。
2.3 给排水设计2.3.1 排水管道的调整和布置。
2.3.2 排水设备的更换。
2.4 电气设计2.4.1 照明系统的调整和增加。
2.4.2 电缆走向的变更。
3. 工程变更影响考虑到工程变更的实施,可能会影响项目进度和成本,我们已经进行了充分的评估。
综合考虑了工期延误、工程费用变化以及其他风险因素,我们将承担一部分因工程变更而产生的额外费用,并努力保持工程的整体进度。
4. 工程变更确认请贵方在收到本通知书后,尽快核实变更内容,并提交书面确认签字,以便加快项目进展。
若对变更内容有任何疑问或建议,也请及时与我们联系,我们将保持密切的沟通与合作。
注:本变更通知书一式两份,双方各保存一份作为参考文件。
这是我们对建筑工程变更的通知,请贵方尽快予以确认,并做好相应的调整准备。
非常感谢您对这项工程的支持与合作。
谢谢!此致敬礼[你的名字、职务、公司名称、日期]。
工程意向书

工程意向书工程意向书范本(精选5篇)在不断进步的社会中,意向书的使用成为办理事务的一种常用文书工具,合作意向书有单独签署式和联合签署式两种形式,到底应如何拟定意向书呢?下面是店铺为大家整理的工程意向书范本(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程意向书1本协议由下列双方订立:甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下:1、合同标的乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。
2、合同总价本合同价为一次性包定价,包括内容:2.1?厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。
2.2?设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。
2.3?工程中所需的人力辅助,工具辅助。
2.4?配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括苏州市外的服务。
2.5?安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。
3、合同工期:3.1乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。
3.2乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。
3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多、60小时内完成送货。
3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。
3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。
4、质量保证乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。
5、技术资料甲方需要的技术资料,商务讯息,乙方应准备与要求相符的资料,图片,图纸按时寄送给甲方,如甲方认为资料提供不完整或丢失,乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。
工程咨询合同更改函

工程咨询合同更改函尊敬的[甲方公司名称]:鉴于我们之间于[原合同签订日期]签署的工程咨询合同(以下简称“原合同”),根据合同编号[原合同编号]的规定,现因[变更原因,例如:项目需求变化、法律法规调整等],双方经过友好协商,同意对原合同的部分条款进行如下更改:1. 原合同第[条款序号]条关于[具体内容]的约定,现更改为[新的内容]。
2. 增加以下条款作为原合同的第[新增条款序号]条:[新增条款内容]。
3. 删除原合同第[条款序号]条关于[具体内容]的约定。
4. 对于因合同更改而产生的费用调整,双方同意按照[具体调整方法,例如:按比例分摊、一次性补偿等]进行处理。
5. 除上述明确列明的更改外,原合同的其他条款继续有效,并且双方仍应遵守原合同的所有其他条款和条件。
6. 本更改函自双方签字盖章之日起生效,并视为原合同不可分割的一部分。
7. 本更改函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
请贵公司在审阅无误后,在本函下方签字盖章,以确认对以上条款的接受和同意。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项,请及时与我们联系。
我们期待着与贵公司继续保持良好的合作关系,并共同努力确保项目的顺利进行。
感谢贵公司的理解与支持。
此致敬礼![乙方公司名称][乙方授权代表签字][日期][甲方公司名称][甲方授权代表签字][日期]请注意,上述范本仅供参考,具体情况下还需要根据实际情况进行修改和补充。
在实际操作中,建议由专业的法律顾问参与,以确保合同更改的合法性和有效性。
任何合同更改都应当遵循公平、公正的原则,确保双方的利益不受损害。
工程变更及修改通知

工程变更及修改通知尊敬的合作单位:根据我们之前达成的合同协议,我们共同同意对于项目进行一些工程变更和修改。
根据此事项,我们希望通过此通知正式告知您。
以下是工程变更及修改的详细内容:1. 变更原因:经过进一步研究和评估,我们认为原定的工程方案需要进行一些调整才能更好地满足项目的需求和要求。
此变更通知的目的是确保项目的顺利进行,并达到双方的最终目标。
2. 变更范围:我们提出的工程变更及修改主要包括以下方面:a. 工程图纸的修改:根据新的设计方案,我们将对原有的工程图纸进行修改,并提供最新的版本以供参考。
b. 材料和设备的更换:在新的工程方案中,我们对于部分材料和设备提出了更换要求,以提高项目的质量和效率。
c. 工期调整:由于工程变更及修改可能会对原有计划产生影响,我们将重新评估工期,并与您协商对工期进行适当的调整。
d. 费用变动:工程变更及修改可能会对项目费用产生一些变动。
我们将对费用进行重新计算,并将与您进行详细商谈,确保费用变动的合理性和透明性。
3. 时间安排:为了确保工程变更及修改的顺利进行,我们将尽快制定详细的时间安排,并与您沟通和协商。
双方需要密切配合,确保在变更过程中的各个环节能够顺利地进行。
4. 知识产权和保密:根据我们之前签订的合同,双方对于相互提供的技术、信息和数据都应保密并仅限于本项目使用。
在工程变更及修改过程中,我们仍然要求双方遵守保密协议。
5. 其他事项:如有必要,我们将与您进行进一步的沟通,确定细节事项并解决可能出现的问题。
我们会提供相关的技术支持和咨询,确保工程变更及修改的有效实施。
请您在收到此通知后尽快与我们联系,以便我们能够开始工程变更及修改的准备工作。
我们希望通过我们的共同努力,确保项目能够按时、按质量要求完成。
谢谢您对我们合作的支持和理解。
我们期待着与您密切合作,实现项目的成功。
此致敬礼[您的名字][公司名称]。
工程设计变更表格

龙岩永杭高速公路工程表a 工程设计变更申请书施工单位:监理单位:变更等级抄送:(业主公司部门)说明:1、该表由承包人填写,为承包人申请工程变更专用.2、承包人须由项目经理签字.3、本表一式四份,承包人、总监办各存一份,业主二份。
龙岩永杭高速公路工程表b 工程设计变更意向通知书施工单位:监理单位:变更等级抄送: (业主公司部门、设计代表)说明:1、该表由监理工程师填写,为监理工程师发出拟变更工程时用;2、变更意向来源填写变更提出方名称(业主、设计代表、监理工程师、承包人)及提出的书面文件文号;3、本表须总监理工程师签字。
4、只有通过监理工程师发出的该表变更项目,才是拟定受理的变更。
5、本表一式五份,承包人、总监办、设计代表各存一份,业主二份。
龙岩永杭高速公路工程表c1 工程设计变更费用清单编制单位:(承包人/监理人/业主)(盖单位公章)变更等级表类型估算申报审核下发说明:1、该表仅适用于非包干变更项目,填写可以是承包人、监理工程师或业主,是为统一变更费用计算法则和格式而制定。
2、表类型含义:当由承包人提出的变更时填写,则为估算;当承包人申请变更费用时,为申报;监理工程师对承包人或业主对监理工程师提交的费用清单进行审核后编制时,为审核;核减变更费用,由监理工程师或业主编制时,为下发.3、本表按照本办法规定进行作价。
其附属表,如:新增单价分析表或其他计算过程表(08表等)随后附上。
4、该表的出现可以在变更活动的任何阶段。
5、本表至少一式三份原件各存承包人、总监办、业主。
龙岩永杭高速公路工程表c2 工程设计变更费用计算表编制单位:(承包人/监理人/业主)(盖单位公章)变更等级表类型估算说明:1、该表仅适用于包干变更项目费用估算,由承包人填写、监理工程师复核,业主审核。
2、该表的出现可以在变更活动的任何阶段。
3、本表至少一式四份原件各存承包人、总监办、业龙岩永杭高速公路工程表d 工程设计变更会议纪要施工单位:监理单位:变更等级龙岩永杭高速公路工程表e 隧道围岩跟踪变更专题会议纪要施工单位:监理单位:变更等级龙岩永杭高速公路工程表f 工程设计变更审批单施工单位:监理单位:变更等级说明:1、该表为变更方案签认和费用审批时用,由承包人编制上报。
工程变更单合同

工程变更单合同---工程变更单项目名称:_______________________合同编号:_______________________甲方(业主):_____________________乙方(承包商):_____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方就工程项目的变更事项达成如下协议:一、变更内容:1. 原工程设计/施工内容为:_________________________________________2. 变更后的工程设计/施工内容为:_________________________________________3. 变更原因:___________________________________________________________二、变更原因:详细说明导致工程变更的具体原因,包括但不限于设计调整、材料变化、技术要求更新、法律法规变动、自然环境变化等。
三、变更影响:1. 工程量增减:列出具体的工程量增减情况,包括数量、单价和总价的变动。
2. 工期调整:明确变更对工程进度的影响,包括工期的延长或缩短。
3. 质量标准:若有变更,应重新确定工程质量标准。
四、变更成本:详细列出因变更产生的直接费用和间接费用,包括人工费、材料费、机械使用费等,并计算总的变更成本。
五、责任分配:明确因变更导致的额外责任由哪一方承担,以及相关的赔偿或补偿事宜。
六、其他约定:双方可以根据实际情况约定其他相关事项,如保险、担保、违约责任等。
七、生效条件:本变更单自双方签字盖章之日起生效。
八、争议解决:对于因本变更单引起的或与本变更单有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他:本变更单是对原工程合同的补充,除本变更单外,原工程合同的其他条款仍然有效。
甲方(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_______________ 日期:____年____月____日---。
工程施工变更函(2篇)

第1篇您好!我方为贵公司承接的XX工程项目施工方,项目编号为XX,合同签订日期为XXXX年XX月XX日。
在项目施工过程中,我方严格按照合同约定和设计图纸进行施工,确保工程质量。
然而,由于现场实际情况与设计图纸存在一定差异,以及甲方提出的需求调整,我方特就相关施工变更事宜向贵方提出以下函件,敬请予以审批。
一、变更原因1. 现场实际情况与设计图纸不符:在施工过程中,我方发现现场地质条件、地下管线、周边建筑物等实际情况与设计图纸存在一定差异,若严格按照设计图纸施工,将导致工程质量、进度和成本等方面受到影响。
2. 甲方需求调整:在项目施工过程中,甲方提出部分功能需求调整,如增加部分设施、调整部分布局等,以满足实际使用需求。
二、变更内容1. 结构变更:(1)部分墙体拆除:根据现场实际情况,拆除部分墙体,以满足甲方需求,具体拆除位置及尺寸详见附件一。
(2)新增部分结构:根据甲方需求,新增部分结构,如新增隔断墙、楼梯等,具体位置及尺寸详见附件二。
2. 水电变更:(1)新增部分电气设备:根据甲方需求,新增部分电气设备,如新增照明灯具、插座等,具体位置及数量详见附件三。
(2)调整部分水电管线:根据现场实际情况,调整部分水电管线走向,以确保水电系统正常运行,具体调整方案详见附件四。
3. 装饰装修变更:(1)调整部分装饰材料:根据甲方需求,调整部分装饰材料,如墙面涂料、地板等,具体调整方案详见附件五。
(2)新增部分装饰元素:根据甲方需求,新增部分装饰元素,如壁画、吊顶等,具体位置及尺寸详见附件六。
三、变更费用及工期1. 变更费用:根据变更内容,经我方核算,本次变更费用共计人民币XX万元整。
具体费用构成详见附件七。
2. 工期调整:本次变更涉及部分结构、水电、装饰装修等施工内容,预计工期将延长XX天。
具体工期安排详见附件八。
四、其他事项1. 请甲方在收到本函后XX个工作日内给予回复,如有异议,请提出具体意见,以便我方及时调整施工方案。