建设工程施工合同(2013)
2013款建设合同范本三篇
2013款建设合同范本三篇篇一建设工程施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模：[工程规模的详细描述，如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量标准，如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知及相关技术规范进行施工，确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后[具体百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付[相应百分比]的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[相应百分比]；（4）剩余[具体百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
2. 乙方责任和义务（1）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批；（2）按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工；（3）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
六、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意，并由设计单位出具变更通知。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收报告，甲方应在[约定时间]内组织验收。
2. 如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收。
八、质量保证1. 质保期为[质保期时长]，自竣工验收合格之日起计算。
13年施工合同
施工合同是指甲方（业主）与乙方（施工方）就某一工程项目的施工事宜达成的一致协议。
以下是一份2013年的施工合同范本，仅供参考。
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建工程项目（以下简称“本项目”）有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于_______，工程名称：_______，工程规模：_______。
1.2 工程内容包括：_______。
1.3 工程总投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
1.4 工程质量标准：_______。
1.5 工程工期：_______。
二、合同主体2.1 甲方（业主）应按合同约定履行合同义务，确保乙方的施工顺利进行。
2.2 乙方（施工方）应按合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
三、合同价格及支付3.1 本合同总价款为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 甲方按以下付款节点支付乙方工程款：（1）工程开工后，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同总价款的20%；（4）工程验收合格后，支付合同总价款的10%。
3.3 甲方支付工程款时，乙方应提供等额的发票。
四、工程质量及验收4.1 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。
4.3 工程验收分为初步验收和最终验收。
初步验收在工程进度达到100%时进行，最终验收在工程竣工后进行。
4.4 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、工程安全5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。
gf-2013-0201建设工程施工合同
gf-2013-0201建设工程施工合同在现代建筑业中，施工合同是确保项目顺利进行的关键文件。
GF-2013-0201建设工程施工合同作为一份标准合同范本，旨在为建筑施工项目提供一个全面的法律框架。
以下是根据该标题生成的内容：一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务。
甲方为建设单位，乙方为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事项达成如下协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程内容：[具体施工内容]5. 工程标准：[具体施工标准]三、合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点或阶段]四、施工期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期延误：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
3. 工程验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后[具体时间]内完成验收。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
八、争议解决双方在合同执行过程中发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
九、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇特殊情况需变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板甲方：（委托方名称）乙方：（承建方名称）鉴于甲方拟将位于（工程地址）的建筑工程（以下简称“工程”）委托乙方负责承建，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程的名称为（工程名称），摘要为（工程概要），包括建筑、机电、装饰等工程。
1.2 工程具体位置为（工程地址），建筑面积为（建筑面积），总造价为（总造价），工期为（工期）。
二、工程内容2.1 乙方应按照甲方的设计要求和技术标准，全面负责工程的施工，包括但不限于土建、结构、设备安装等。
2.2 乙方应按照工程图纸和招标文件要求，采用符合国家标准的建筑材料和设备，确保工程质量。
2.3 工程的验收标准为按照（国家标准/行业标准）执行，乙方应承诺工程的合格率不低于95%。
三、施工条款3.1 工程的施工开始日期为（施工开始日期），完成日期为（预计完成日期）。
3.2 工程的施工周期为（施工周期），乙方需按照工程进度计划进行施工，严格按时完成。
3.3 乙方应根据工程实际施工情况，提前向甲方报备工程变更内容及原因，并经双方协商确定后方可实施。
3.4 乙方应按照甲方的要求，保证工程施工安全、文明，并采取合理措施保障周边环境的卫生和整洁。
四、质量保证4.1 乙方应配备专业技术人员，严格把关施工过程中的各项指标，确保工程质量达到或超过国家标准。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应承诺负责工程的一年质量保修，如出现质量问题，乙方应承担相应修复责任。
五、价格支付5.1 工程的总造价为（总造价），支付方式为分期付款，具体如下：第一期：施工开工后支付工程总造价的30%作为首期款；第二期：工程竣工验收前支付工程总造价的50%；第三期：工程竣工验收合格后支付工程总造价的20%。
5.2 乙方应在每次付款后向甲方提供相应的发票和材料清单，确保款项支付的透明和有据可查。
六、违约责任6.1 若因乙方的原因导致工程无法按时交付或造成工程质量问题，乙方应承担相应责任，并承担相应的违约金。
建设工程施工合同示范文本2013版
5.3甲方未按照约定时间支付工程款，应按同期贷款利率支付乙方利息。
第六条争议解决
6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他
7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：_______________
第二条工期
2.1开工日期：__________
2.2竣工日期：__________
2.3乙方若因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天__________元。
第三条质量标准
3.1工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2乙方应按照约定的质量标准完成施工，并承担因质量问题造成的全部责任。
第四条合同价款及支付
4.1合同总价为：__________元（大写：__________元整）。
4.2甲方支付乙方工程款的方式分为三次，具体支付时间及比例为：
（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；
（2）第二次支付：工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；
（3）第三次支付：工程竣工验收合格后，支付合同总价款的40%。
4.3乙方应开具合法的税务发票。
第五条违约责任
5.1乙方未按照约定的工期完成工程，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天__________元。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同款项结清之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF20130201)建设工程施工合同(GF20130201)1. 引言本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）订立，旨在确保双方在建设工程施工过程中的权益和责任。
双方应在诚实、公正和互惠互利的原则下履行合同的条件和约束。
2. 合同概述本合同适用于甲方与乙方间的建设工程施工项目，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程进度、付款条件等相关内容。
2.1 工程名称工程名称为 GF20130201。
2.2 工程地点工程地点为（填入具体地点）。
2.3 工程规模工程规模包括但不限于：总标的额：（填入具体金额）建筑面积：（填入具体面积）工程期限：（填入具体期限）2.4 工程内容本合同约定的工程内容包括：设计阶段：具体设计、图纸制作等；施工阶段：土建施工、装修工程、安装调试等；后期维护：保修期、定期检查等。
2.5 工程进度工程进度按照约定的工期进行，具体工期为（填入具体时间）。
2.6 付款条件根据工程进度和付款方式，双方确定以下付款条件：预付款：合同签订后的（填入具体时间）内支付总标的额的（填入比例）。
进度款：根据工程进度完成情况，支付总标的额的（填入比例）。
完工结算款：工程竣工验收合格后，支付总标的额的（填入比例）。
3. 合同条款3.1 合同生效本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
3.2 工程变更除非经双方书面协商一致，否则不得擅自更改工程的规模、内容或进度。
3.3 质量要求乙方应根据相关法律法规、行业标准和工程设计要求，确保工程施工过程中质量符合标准要求。
如出现质量问题，乙方应承担相应的责任和修复费用。
3.4 计划管理双方应合理规划和组织工程施工进度，确保按时完成工程，避免人力、物力和时间的浪费。
3.5 付款方式按照付款条件规定，业主应按时支付乙方的合理工程款项。
乙方应提供相应的付款证明和发票。
3.6 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因违约所造成的损失。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章：总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章：合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章：合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章：合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章：合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章：争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章：其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章：附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下：1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释：1. 工程施工标准：指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排：指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案：指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用：指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更：指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任：指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式：指工程款的支付方式，可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径：指合同争议解决的方式，可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序：指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工期限延迟：可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
建设工程施工专业分包合同 2013
建设工程施工专业分包合同
甲方（总承包方）：
名称：__________
地址：__________
联系电话：__________
乙方（分包方）：
名称：__________
地址：__________
联系电话：__________
鉴于甲方将部分建设工程施工任务分包给乙方，双方经协商，达成如下协议：
第一条分包工程概况
1.工程名称：__________
2.建设地点：__________
3.分包内容：__________
第二条施工期限
1.开工日期：____年__月__日
2.竣工日期：____年__月__日
第三条分包造价
1.总金额：人民币____元
2.支付方式：按工程进度分期支付
第四条质量要求
1.符合国家相关标准
2.通过甲方验收
第五条双方权利与义务
1.甲方提供施工图纸及必要条件
2.乙方按时保质完成分包任务
3.乙方负责分包范围内的安全管理
第六条违约责任
1.乙方延误工期，每日支付总金额的__%作为违约金
2.工程质量不合格，乙方无偿返工
第七条争议解决
1.协商解决
2.协商不成，提交工程所在地法院
第八条其他事项
1.合同一式两份，甲乙双方各执一份
2.未尽事宜，双方另行协商
第九条生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效
甲方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日。
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：电话：传真：联系人：二、乙方，（承包方）。
地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟对以下工程项目进行施工，甲方与乙方经友好协商，就有关事项达成一致意见，特订立本合同。
一、工程项目名称：二、工程项目地点：三、工程项目概况：四、工程项目的主要内容和范围：五、工程项目的质量要求：六、工程项目的施工期限：七、工程项目的价格和支付方式：八、工程项目的保修期：九、工程项目的风险和责任：十、工程项目的变更和索赔：十一、工程项目的解除和违约：十二、工程项目的争议解决：十三、工程项目的其他约定事项：十四、本合同的附件：十五、本合同的签署和生效：十六、本合同的变更和解释：十七、本合同的终止和解除：十八、本合同的其他事项：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行的工程项目名称为（填写具体工程项目名称），包括（填写具体工程项目的主要内容和范围）。
二、工程项目地点：工程项目位于（填写具体工程项目地点）。
三、工程项目概况：工程项目的概况包括工程项目的规模、特点、用途等。
四、工程项目的主要内容和范围：工程项目的主要内容和范围包括（填写具体的工程项目内容和范围）。
五、工程项目的质量要求：工程项目的质量要求包括（填写具体的质量标准和要求）。
六、工程项目的施工期限：工程项目的施工期限为（填写具体的施工期限）。
七、工程项目的价格和支付方式：工程项目的价格为（填写具体的价格），支付方式为（填写具体的支付方式）。
八、工程项目的保修期：工程项目的保修期为（填写具体的保修期限）。
九、工程项目的风险和责任：工程项目的风险和责任由甲方和乙方共同承担，具体责任和风险分配按照双方协商一致的原则确定。
十、工程项目的变更和索赔：工程项目的变更和索赔事项由双方协商一致解决，变更和索赔的程序和要求按照双方协商一致的原则确定。
十一、工程项目的解除和违约：工程项目的解除和违约事项按照双方协商一致的原则确定，违约责任和解除程序由双方共同商定。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)《2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)》第一章总则第一条目的与基本原则第二条定义和解释第三条合同补充文件第四条合同文件的立法地位与适用法律第五条合同标的的确定第六条权利和义务第七条合同价款第八条支付方式和时间第九条材料的供应第二章承包人的权利和义务第十条项目管理组织与管理费第十一条承包人的协助责任第十二条风险责任第十三条安全生产管理第十四条环境保护第十五条设备、材料和施工方法的选择第十六条工程质量保证第十七条工期第十八条工程变更第十九条竣工验收第二十条履行保证第二十一条违约责任第二十二条保密义务第三章业主的权利和义务第二十三条建设条件第二十四条施工组织设计第二十五条施工监察第二十六条工程变更第二十七条结算与支付第二十八条竣工验收第二十九条强制停工与解除合同第三十条保密义务第四章违约和争议解决第三十一条违约责任第三十二条争议解决第三十三条其他约定事项第三十四条本合同的效力第三十五条附则第一章总则第一条目的与基本原则本合同是承包人和业主就建设工程施工事项所订立的协议，目的在于明确各方的权利和义务，规范工程施工活动，确保工程的顺利进行，并达到设计要求和质量标准。
第二条定义和解释本合同中，以下术语的定义如下：1. 承包人：指受业主委托，负责承揽工程施工的单位或个人。
2. 业主：指建设工程项目的所有者或法定代表人。
3. 建设工程：指按照特定的设计要求和技术标准建造，改造的设施、物体或系统，包括土木工程、金属结构工程、机电工程等。
4. 合同价款：指业主向承包人支付的工程施工费用。
5. 工程设计文件：指设计单位按照法律规定提交给业主的工程设计文件。
6. 施工组织设计：指承包人根据工程设计文件，制定的施工方案、施工计划及相关措施。
7. 竣工验收：指业主对工程项目进行验收，确认工程是否符合设计要求和质量标准。
8. 强制停工：指业主根据法律法规或合同约定，要求承包人停止施工活动的情况。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件，依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范，规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位，乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求，保证工程质量，确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式，并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后，双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中，乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求，严格控制工程质量。
如发现施工质量问题，乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成，如需变更工期，甲乙双方应协商一致，并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度，甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录，并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工，双方应协商解决，并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效，自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下：- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释：- 中华人民共和国相关法律法规：指与建设工程施工相关的法律法规，包括《中华人民共和国建筑法》等。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF-2013-0201)建设工程施工合同(GF-2013-0201)第一章总则1.1 合同目的本合同旨在明确建设工程施工的各项要求和约定，确保合同双方的权益，并保障项目的顺利进行。
1.2 合同双方甲方：(甲方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)乙方：(乙方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)1.3 定义在本合同中，以下术语的定义如下：(常用术语及其定义)1.4 合同编号本合同的编号为GF-2013-0201，在合同履行过程中作为唯一的标识。
第二章工程内容及要求2.1 工程范围(详细描述施工工程的范围，包括建筑物结构、设备安装、土建工程等方面的要求)2.2 施工时间和工期本工程的施工时间为：________年月日至________年月日，工期为________天/月/年。
2.3 施工标准(描述施工工程所需达到的标准要求，包括国家标准、行业标准等)2.4 施工进度计划(详细描述施工工程的进度安排，包括关键节点、里程碑事件等)2.5 施工方案(详细描述施工工程的方案，包括施工方法、施工流程等)第三章施工责任和义务3.1 甲方责任和义务甲方应提供以下支持和协助：(甲方应提供的支持和协助)甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工资金。
3.2 乙方责任和义务乙方应完成以下工作：(乙方的主要责任和工作)乙方应按时完成工程，并保证施工的质量和安全。
3.3 保险责任乙方应根据合同约定购买相应的施工意外险和第三者责任险，以保障工程和第三方的安全。
第四章质量管理4.1 质量验收标准(描述工程质量验收的标准和要求)4.2 质量控制措施(详细描述乙方对工程质量的控制措施，包括材料检验、施工过程中的质量控制等)4.3 质量保证期(规定乙方对工程质量的保修期限，以及在保修期内乙方应承担的责任)第五章付款方式及结算5.1 工程款支付方式(详细描述工程款的支付方式和支付条件)5.2 预付款(规定预付款的比例和支付条件)5.3 进度款(规定进度款的支付条件和支付比例)5.4 最终结算(描述最终结算的条件和要求，包括验收、变更、索赔等方面的规定)第六章变更和索赔6.1 变更管理(规定变更管理的程序、条件和责任)6.2 索赔管理(规定索赔管理的程序、条件和责任)第七章违约与争议解决7.1 违约责任(规定违约方应承担的责任以及违约的条件)7.2 争议解决(规定发生争议时的解决方式，如协商、仲裁、诉讼等)第八章其他条款8.1 保密条款(规定双方在合作过程中的保密义务和保密内容)8.2 解除合同(规定合同解除的条件和程序)8.3 知识产权(规定工程中涉及的知识产权归属和使用方式)附件：本合同涉及的附件详见附件清单。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。
2013年版建设工程施工合同示范文本(GF—2013年—...
2013年版建设工程施工合同示范文本(GF—2013年—...2013年版建设工程施工合同示范文本(GF—2013年—...)第一部分：总则第一章：定义第一条：合同定义第二条：合同的形式第三条：合同的效力第四条：合同的变更和解除第二章：合同的签订第五条：合同的签订第六条：合同的备案第七条：合同的效力保证第八条：合同的履行担保第三章：合同的履行第九条：施工期限和交工时间第十条：工程价款及支付条件第十一条：施工进度和工程质量第十二条：工程变更和索赔第十三条：工程保险第十四条：工程竣工验收第十五条：缺陷责任第十六条：保密义务第四章：违约责任和争议解决第十七条：违约责任第十八条：争议解决第五章：附则第十九条：合同的解释第二十条：附加条款第二十一条：违约金和惩罚性赔偿第二十二条：法律适用第二十三条：履行合同的诚信原则简要注释:本文档主要涉及建设工程施工合同内容，全文共五章、23条。
第一章规定了合同的定义、形式、效力和变更和解除；第二章规定了合同的签订、备案、效力保证和履行担保；第三章规定了合同的履行内容，包括施工期限、工程价款及支付条件、施工进度和工程质量等；第四章规定了违约责任和争议解决；第五章的附则包括合同的解释、附加条款、违约金和惩罚性赔偿、法律适用和履行诚信原则。
法律名词及注释:1、履行担保：指施工方为了保证自身能够按期按质完成工程，在合同签订后向业主提供的担保。
2、工程竣工验收：指工程施工完成后，根据合同规定和验收标准进行检查和确认工程是否符合合同要求，达到验收标准，做出验收结论的一种程序。
3、缺陷责任：指因为施工方原因造成工程存在缺陷，需要对此负责并承担相应责任的义务。
4、违约金：施工方因迟延履行合同而应向业主支付的一种赔偿金。
5、惩罚性赔偿：指在施工方对违约行为进行补偿时，酌情加倍、加倍以上的一种赔偿方式，以起到打击、震慑违约背信行为，促进合同约束力的作用。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF是由中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的。
该合同于2013年7月1日起开始执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF同时废止。
2013版施工合同通用条款包括以下内容：
1. 双向担保制度：第款规定了发包人的资金来源证明及支付担保，第款则规定了承包人的履约担保。
这两个条款要求发包人与承包人各自以其合同义务向对方提供资金来源证明及支付担保和履约担保，以保证实现双方在施工合同中的目的。
2. 商定或确定制度：合同履行中遇到的最大问题即为发承包双方就履行事项产生分歧，如分歧不予及时处理即可转化成为合同履行的障碍，最终致使合同不能履行。
3. 索赔期限制度。
该文本主要适用于各类房屋建筑及其附属设施的建造和装修装饰工程，同时也是建设工程施工合同示范文本的主要参考依据。
该文本的发布旨在规范建设工程施工合同的管理，明确双方的权利义务关系，促进建设工程的顺利进行。
gf-2013-0201建设工程施工合同
gf-2013-0201建设工程施工合同创建一份建设工程施工合同是一个复杂的过程，需要考虑许多法律和技术细节。
GF-2013-0201是中国的一份标准施工合同示范文本，由中国建设工程造价管理协会和中国建筑业协会共同制定。
以下是根据GF-2013-0201示范文本起草的一份简化版的建设工程施工合同的大致框架：合同编号： [合同编号]合同名称： [项目名称] 建设工程施工合同甲方（发包人）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包人）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]合同协议：1. 工程概况：- 工程名称：[具体工程名称]- 工程地点：[具体工程地点]- 工程内容：[工程的具体内容和范围]- 工程规模：[工程的规模或面积等]2. 工程承包范围：- 详细描述乙方承包的工程范围。
3. 合同工期：- 开工日期：[具体日期]- 竣工日期：[具体日期]- 总日历天数：[总工期天数]4. 质量标准：- 工程质量应达到的标准。
5. 合同价款：- 合同总价：[金额]- 计价方式：[固定总价/固定单价/成本加酬金等]6. 付款方式：- 预付款：[金额及支付条件]- 进度款：[支付时间和条件]- 最终付款：[支付时间和条件]7. 甲方责任：- 提供施工条件、批准施工方案等。
8. 乙方责任：- 按期完成施工、保证工程质量等。
9. 工程变更：- 变更的程序、费用和工期调整。
10. 工程验收：- 验收标准、程序和时间。
11. 质量保证和保修：- 保修期限、范围和责任。
12. 违约责任：- 违约的定义、责任和赔偿。
13. 争议解决：- 争议解决的方式和程序。
14. 保险：- 双方应投保的险种和责任。
15. 其他条款：- 根据项目具体情况增加的其他条款。
附件：- 工程量清单- 施工图纸- 技术规范- 其他相关文件签字盖章：甲方代表：____________________乙方代表：____________________日期：____年____月____日请注意，这只是一个简化的模板，实际合同应由专业的法律顾问根据具体情况起草，以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同(2013)
建设工程施工合同(2013)建设工程施工合同(2013)一、合同背景本合同由建设工程的业主和施工方之间签订，在建设工程的实施过程中起到了关键作用。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
二、合同条款1. 合同对象和范围1.1 本合同的业主为：[业主名称]，地址为：[业主地址]，法定代表人为：[法定代表人名称]。
1.2 本合同的施工方为：[施工方名称]，地址为：[施工方地址]，法定代表人为：[法定代表人名称]。
1.3 本合同的建设工程为：[工程名称]，位于：[工程位置]，工程规模为：[工程规模]。
2. 规定2.1 本合同的签署日期为：[签署日期]，有效期为从签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 本合同的工程实施期限为：从[起始日期]起，到[结束日期]止。
3. 工程价格3.1 本合同的工程总价款为：[总价款]，人民币大写为：[价格大写]。
3.2 工程款支付方式：第一阶段款项：[第一阶段款项金额]，需在工程开工前支付。
第二阶段款项：[第二阶段款项金额]，需在工程完成20%后支付。
第三阶段款项：[第三阶段款项金额]，需在工程完成50%后支付。
第四阶段款项：[第四阶段款项金额]，需在工程完成70%后支付。
最后一阶段款项：[最后一阶段款项金额]，需在工程竣工验收合格后支付。
4. 质量保证和验收标准4.1 施工方必须按照国家有关建设工程质量的法律、法规和规范要求进行施工。
4.2 工程质量验收标准：结构：必须符合国家规定的结构质量验收标准。
给排水：必须符合国家规定的给排水工程质量验收标准。
电气：必须符合国家规定的电气工程质量验收标准。
装饰：必须符合国家规定的装饰工程质量验收标准。
5. 违约责任5.1 若业主未按时支付工程款项，并且在收到施工方书面催告后仍未支付，业主应按应付款项的1%向施工方支付滞纳金。
5.2 若施工方未按时完成工程，施工方应按每延期一天支付总工程款的1%作为违约金。
6. 争议解决6.1 如双方因本合同发生争议，应通过友好协商解决。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件：1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释：1.违约责任：因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收：建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动，以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程：在工程停工期间，受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】（以下简称“甲方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：【乙方】（以下简称“乙方”）公司名称：公司地址：法定代表人：联系：鉴于甲方拟在项目名称：地点：项目编号：通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商，双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则，经友好协商达成如下合同：第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务，确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。
2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件，乙方应进行认真研究，并在施工过程中做出合理的调整和安排。
如有必要，乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。
3. 施工范围包括但不限于：。
第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期，并按照约定的工期编制施工计划。
2. 乙方应按照施工计划进行施工，并及时向甲方汇报施工进度。
如遇不可抗力或其他特殊情况，乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。
3. 甲方可以根据工程实际情况，要求乙方进行进度调整，并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。
第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工，并严格按照相关标准和规范进行施工。
如有需要，乙方应成立质量管理小组，负责施工过程中的质量控制和问题解决。
2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料，并配合甲方进行质量验收工作。
如发现质量问题，乙方应及时采取措施进行整改，并承担相应的责任和后果。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任，并配合甲方进行事故调查和处理。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。
根据工程进度和质量验收情况，分批支付合同价款。
支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。
河北建设工程合同2013
河北建设工程施工合同（2013年版）第一章总则第一条本合同的订立，旨在遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二条本合同适用于河北省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。
第二章合同当事人第三条发包人（以下简称甲方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第四条承包人（以下简称乙方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第三章工程概况第五条工程名称：________________第六条工程地点：________________第七条工程规模：________________第八条工程内容：________________第四章合同价格第九条合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
第十条合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及税金等。
第十一条合同价格调整：合同履行过程中，如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
第五章合同履行第十二条甲方义务：（一）办理土地、规划、建设等相关手续，取得施工许可证；（二）提供施工场地，确保乙方顺利施工；（三）按合同约定支付合同价款；（四）协调解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（合同编号：20160301）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）： ****建设开发有限公司承包人（全称）： ****有限公司昆山分公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****、****门卫室及****工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：****、****门卫室及****。
2.工程地点：北侧3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：****、****门卫室及****桩基、土建、机电、幕墙、钢结构、消防工程（具体内容详见标单及报价说明）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：桩基、土建、机电、幕墙、钢结构、消防工程（具体内容详见标单及报价说明）。
二、合同工期计划开工日期：2016年04月26日（以开工报告为准）。
计划竣工日期：2017年4月30日（具体按照合同工期计算）。
工期总日历天数：370天（含春节放假30天）。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）整(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：可调固定总价承包。
五、项目经理承包人项目经理： **** 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于2016年 3 月日签订。
十、签订地点本合同在 ****有限公司办公室签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自合同双方盖章后生效。
十三、合同份数本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 4 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：报价单，蓝图。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按通用条款。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按通用条款；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3天；发包人向承包人提供图纸的数量： 6套；发包人向承包人提供图纸的内容：包含全部施工内容的蓝图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：报建所需资料；承包人提供的文件的期限为： 3天；承包人提供的文件的数量为：满足使用要求；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：满足使用要求。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：现场4套完整的施工图纸。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按国家规范及通用条款。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按国家规范及通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按国家规范及通用条款。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按国家规范及通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按国家规范及通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按国家规范及通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按国家规范及通用条款。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按国家规范及通用条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按国家规范及通用条款。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天内。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按国家规范及通用条款。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按国家规范及通用条款。
发包人是否提供支付担保：按国家规范及通用条款。
发包人提供支付担保的形式：按国家规范及通用条款。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：按国家规范及通用条款。
承包人需要提交的竣工资料套数：按国家规范及通用条款。
承包人提交的竣工资料的费用承担：按国家规范及通用条款。
承包人提交的竣工资料移交时间：按国家规范及通用条款。
承包人提交的竣工资料形式要求：按国家规范及通用条款。
（6）承包人应履行的其他义务：按国家规范及通用条款。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名： **** ；身份证号： 111111111111111111 ；建造师执业资格等级：壹级；建造师注册证书号：苏111111111119 ；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：苏建安B11111111180 ；联系电话： 1111111111111 ；电子信箱：；通信地址： ********************** ；承包人对项目经理的授权范围如下：组织协调各方资源、关系，按合同要求组织施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于工作日的80% 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按国家规范及通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按国家规范及通用条款。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按国家规范及通用条款。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按国家规范及通用条款。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按国家规范及通用条款。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按国家规范及通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按国家规范及通用条款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按国家规范及通用条款。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：基础、主体不可分包。
主体结构、关键性工作的范围：按国家规范及通用条款。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：按国家规范及通用条款。
其他关于分包的约定：按国家规范及通用条款。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按国家规范及通用条款。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按国家规范及通用条款。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：按国家规范及通用条款。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按国家规范及通用条款。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按国家规范及通用条款。
关于监理人的监理权限：按国家规范及通用条款。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按国家规范及通用条款。
4.2 监理人员总监理工程师：姓职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按国家规范及通用条款；（2）；（3）。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：确保达到*******工程。
关于工程奖项的约定：若工程获得***程，则处罚施工单位人民币贰拾万元整。