民事反诉状(工程质量)
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文【工程合同纠纷民事反诉状】反诉人(被告):XX建筑工程有限公司住所地:XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人:XXX,职务:总经理委托代理人:XXX,XX律师事务所律师被反诉人(原告):XX环境艺术设计有限公司住所地:XX省XX市XX区XX街XX号法定代表人:XXX,职务:董事长反诉请求:1. 请求判决确认被反诉人未按合同约定完成设计工作,导致工程延期的责任不在反诉人;2. 请求判决被反诉人赔偿因违约给反诉人造成的损失共计人民币XXX元;3. 请求判决被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由:一、根据双方签订的《建设工程设计合同》,被反诉人应于XXXX年XX月XX日前完成全部设计工作。
被反诉人未能按期交付合格的设计图纸,造成工程多次返工和修改,严重影响了工程进度。
二、反诉人在发现设计问题后及时通知被反诉人进行修正,但被反诉人不仅未能及时响应,反而推诿责任,导致项目延误。
对此,反诉人不得不额外聘请第三方设计单位进行紧急补救,增加了大量成本。
三、被反诉人的行为违反了合同约定,构成违约。
依据《中华人民共和国民法典》相关规定,违约方应当赔偿对方因此受到的损失。
反诉人因此遭受的损失包括但不限于返工费用、延期罚款、额外的设计费以及信誉损失等。
四、反诉人认为,工程延误的责任完全在于被反诉人的不专业和不尽职,而非反诉人的原因。
因此,反诉人有权要求被反诉人承担相应的违约责任,并赔偿由此给反诉人带来的所有损失。
五、关于诉讼费用的问题,鉴于反诉人系依法行使权利,故请求法院判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
为了维护反诉人的合法权益,特向贵院提出上述反诉请求,请贵院依法公正审理,并作出公正判决。
附证据材料清单:1. 双方签订的《建设工程设计合同》复印件;2. 反诉人发出的通知函及被反诉人的回复文件;3. 第三方设计单位的补充设计合同及发票;4. 相关返工费用、延期罚款的计算明细和支付凭证;5. 其他支持反诉请求的证据材料。
民事反诉状
民事反诉状
反诉原告(本诉被告):
住所:
法定代表人,系该公司董事长。
反诉被告(本诉原告):
住所:
法定代表人,系该公司总经理。
反诉人就公司诉机械有限公司加工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求:
1.判令反诉被告支付工程款206.5万元;
2.判令反诉被告赔偿合同履行的预期收益32.45万元;
3.判令反诉被告承担诉讼费用。
事实与理由:
反诉被告在诉反诉原告加工承揽合同纠纷一案中,诉请法院解除了涉案合同。
根据反诉原、被告在涉案合同中的约定,反诉原告为反诉被告进行门吊拆卸、改造设计、改造、运输、吊装、安装等工作,反诉被告支付反诉原告590万元加工款。
反诉原告截止起诉时止已经。
民事反诉状-格式(精选3篇)
民事反诉状-格式(精选3篇)民事反诉状-格式篇1民事反诉状反诉原告(本诉被告):,住所地……。
法定代表人/主要负责人:,……(写明职务),联系方式:……。
委托诉讼代理人:,……。
反诉被告(本诉原告):,……。
……(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)反诉请求:……事实和理由:……证据和证据来源,证人姓名和住所:……此致×人民法院附:本反诉状副本×份反诉人(公章和签名)×年××月××日【说明】1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百二十条第一款、第一百二十一条制定,供公民提起民事诉讼用。
2.反诉应当向人民法院递交反诉状,并按照被反诉人数提出副本。
3.反诉时已经委托诉讼代理人的,应当写明委托诉讼代理人基本信息。
4.反诉被告是自然人的,应当写明姓名、性别、工作单位、住所等信息;被反诉人是法人或者其他组织的,应当写明名称、住所等信息。
5.反诉状应当加盖单位印章,并由法定代表人或者主要负责人签名。
来源:最高人民法院网民事反诉状-格式篇2申诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。
(申诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)被申诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。
(被申诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)申诉人因 (写明案由,即纠纷的性质)一案不服人民法院(写明原终审法院名称) 第号判决,现提出申诉,申诉请求及理由如下:请求事项:(写明提出申诉所要达到的目的)事实和理由:(写明申诉的事实依据和法律依据,应针对原终审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由) 此致人民法院申诉人:(签名或盖章)年月日附:本申诉状副本份(按被申诉人人数确定份数)。
(注:民事、行政、刑事自诉各类案件申诉状的格式基本相同)民事反诉状-格式篇3上诉人:______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)委托代理人:______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)被上诉人:______________(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话)上诉人因_________________纠纷一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决,现提出上诉。
建设工程施工民事反诉状
建设工程施工民事反诉状
原告:XXX公司
被告:某某建设公司
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,原告XXX公司向贵庭提起民事反诉,请求判令被告某某建设公司承担其在建设工程中所导致的损失,并赔偿相应的经济损失。
现将事
实和理由如下:
一、原告XXX公司系某某建设公司的项目业主,根据双方签订的建设合同,被告某某建设公司应当按照约定的时间和质量要求完成工程施工,确保工程质量,并对工程过程中产生
的任何损失负责。
二、在工程施工过程中,被告某某建设公司存在以下违约行为:1、擅自更改设计方案,
导致工程质量不达标;2、延误工期,耽误了工程的进度;3、存在违规施工行为,造成施
工质量问题严重。
三、以上行为直接导致了原告XXX公司在建设工程中遭受了经济损失,按照相关法律规定,被告某某建设公司应当承担相应的责任,并赔偿原告的损失。
四、根据相关证据和证言,原告XXX公司要求被告某某建设公司承担上述违约责任,并赔偿原告的经济损失。
具体请求如下:1、被告某某建设公司承担违约责任,赔偿原告XXX
公司在工程施工中遭受的经济损失;2、承担相关法律诉讼费用。
五、特此诉讼。
原告:XXX公司
代理人签字:
日期:
以上是本次民事反诉状的全部内容,望贵庭审查后依法判决。
【民事反诉状范文】民事反诉状范文精选八篇
【民事反诉状范文】民事反诉状范文精选八篇篇一:民事反诉状范文民事反诉状范文(民事反诉状范本)标签: 反诉状怎么写, 民事反诉状, 民事反诉状样本, 民事反诉状格式, 范文民事反诉状范文(民事反诉状范本)反诉人(本诉被告):地址:法定代表人:委托代理人:被反诉人(本诉原告):地址:法定代表人:反诉请求:1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日,后续损失将按实际追加请求);2、反诉诉讼费用由被告承担。
事实和理由:反诉人向被反诉人出售__产品,被反诉人陆续收货付款。
后因被反诉人无力付款,将未用完的产品退回反诉人,并承诺尽快付清欠付货款。
此后,被反诉人于20xx年月日付款__元,于20xx年月日付款__元。
在反诉人等待被反诉人进一步付款之际,被反诉人恶意提起诉讼,并申请法院查封反诉人的银行存款__元。
反诉人的这笔存款,是用来购进原材料的,但因被反诉人的错误查封,致使反诉人无法支付材料款,并因材料不能及时到位,造成直接经济损失__万元。
此后,反诉人为了保证公司运营,从民间高利借款__元,每月利息损失__元。
为应诉,反诉人损失律师费__元。
截止反诉之日,因被反诉人错误申请财产保全,反诉人共遭受损失__元,且损失仍在扩大。
被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任,并且被诉人因无力付款而退回的货物,当即被另一客户使用,不存在任何产品质量问题。
因此,被反诉人的诉讼请求应予驳回,被反诉人的财产保全申请错误,且已给反诉人造成了实际经济损失。
反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时,判决支持反诉人的请求。
此致__ 人民法院具状人:篇二:民事反诉状范本民事反诉状反诉人(本诉被告):轻工部××食品添加剂应用技术推广站。
地址:×××市东大街139号。
法定代表人:王××,××食品添加剂应用推广站经理。
被反诉人(本诉原告):××省××市××食品有限公司。
民事反诉状(参考模版)
民事反诉状
反诉原告(本诉被告):姓名:_____,性别:_____,年____月____日出生,_____族,身份证号:_____,住址:__,联系电话:______________。
反诉被告(本诉原告):姓名:_____,性别:_____,年____月____日出生,_____族,身份证号:_____,住址:__,联系电话:______________。
反诉请求:
一、请求判令反诉被告向反诉原告支付款合计人民币元;
二、请求判令本案诉讼费全部由反诉被告承担。
事实和理由:
清单的单价为基准,按照实际清单计算总价,分四期支付,工期为30日(以实际进场日期为准,如遇不确定因素工期顺延)。
验收通过。
房屋交付后,反诉原告依据工程预算表单价,结合实际使用量,核算工程
综上所述,为维护反诉原告的合法权益,请求法庭依法判决。
此致
人民法院
反诉原告;
日期:。
民事反诉状模板范文
民事反诉状模板范文# 民事反诉状。
反诉人(本诉被告):[反诉人姓名],男/女,[民族],[具体年月日]出生,住址:[详细住址],身份证号码:[身份证号码],联系电话:[电话号码]。
被反诉人(本诉原告):[被反诉人姓名],男/女,[民族],[具体年月日]出生,住址:[详细住址],身份证号码:[身份证号码],联系电话:[电话号码]。
反诉请求。
1. 请求法院依法判令被反诉人立即停止[被反诉人的侵权行为或者违约行为等具体情况],并消除影响。
这就好比被反诉人在我的生活里制造了一场混乱,我现在要让这混乱停止,把生活恢复平静。
2. 请求法院判令被反诉人向反诉人赔偿经济损失共计人民币[X]元。
被反诉人的行为就像一只到处乱啃的小老鼠,把我的经济利益这块奶酪啃得千疮百孔,所以他得赔我。
3. 请求法院判令被反诉人向反诉人赔礼道歉,道歉的方式为在[具体的公开范围,如当地报纸、双方共同的社交圈子等]公开刊登道歉声明,内容需经法院审核。
他让我心里堵得慌,我得让他把这“堵”给我疏通了,公开道歉就是个好办法。
事实与理由。
事情是这样的,我和被反诉人之间的纠葛就像一场闹剧。
在[开始时间],我们之间有一个[具体的合同或者约定内容]。
比如说,我们就像两个合伙人准备一起做生意,商量好了各自的分工和利益分配。
可是被反诉人呢,他根本就没有按照约定行事。
他就像一个在足球场上乱跑的球员,完全不顾之前说好的战术。
他[阐述被反诉人具体的违约或者侵权行为]。
这就好比他答应了帮我守着大门,结果他却把大门敞开,让各种麻烦都跑了进来,导致我遭受了经济上的损失。
我为了这个事情,不得不花费额外的精力和金钱去补救。
比如说,我本来不需要花[X]元去请人帮忙解决问题的,就是因为他的错误,我才花了这笔钱,这钱就像打水漂一样,让我心疼得很。
而且,他的这种行为还对我的名誉产生了不好的影响。
在我们那个小圈子里,大家都开始对我指指点点,就像我是那个犯了错的人一样。
我感觉自己就像个无辜被冤枉的小绵羊,心里别提多委屈了。
工程质量纠纷起诉状范本
工程质量纠纷起诉状范本原告:某某某被告:某某某根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十七条的规定,我作为原告,根据合同约定要求被告承担工程质量问题引发的纠纷责任,并向人民法院提起诉讼,具体事项如下:一、案由及事实背景1.根据双方签订的《工程施工合同》,原告委托被告进行工程施工,约定工程质量应符合相关国家标准和法律法规的要求。
2.在施工过程中,被告存在以下违约行为:(详细列举各项违约行为及事实情况,如:不按照合同约定使用符合标准的材料、不按照施工图纸进行施工、施工质量差等)二、争议的焦点1.工程质量问题所导致的纠纷责任归属。
2.被告应该承担相应的违约责任,包括赔偿原告的经济损失、重新修复工程等。
三、诉求基于上述事实和依据,原告提出以下诉求:1.被告应承担相应的违约责任,包括赔偿原告的经济损失及相关费用;2.被告应按照约定重新修复工程,确保工程质量符合国家标准和法律法规要求;3.工程质量纠纷引发的诉讼费用及其他相关费用由被告承担。
四、证据列表1.签订的《工程施工合同》;2.工程施工过程中的监理记录;3.工程施工过程的照片和视频证据;4.工程质量检测报告等相关材料。
五、诉讼请求1.原告请求人民法院判决被告承担相应的违约责任,包括赔偿原告的经济损失及相关费用;2.请求人民法院判决被告按照约定重新修复工程,确保工程质量符合国家标准和法律法规要求;3.请求人民法院判决被告承担工程质量纠纷引发的诉讼费用及其他相关费用;4.请求人民法院依法支持原告的其他合理诉讼请求。
六、代理人意见本案与我相符合国家法律法规的规定,我作为原告的代理人,在此代表原告请求人民法院依法审理、判决。
七、相关补充(根据实际情况,在此补充相关要求、意见等内容)以上即为工程质量纠纷起诉状范本,敬请法庭审理。
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文尊敬的法院:我是本案被告(或称“反诉原告”),针对原告提出的诉讼请求,我在此提出反诉。
现将有关情况和理由陈述如下:一、事实与理由(1)合同履行情况根据双方签订的工程合同(合同编号:XXXXXX),我方作为承包方,负责XX项目的建设工作。
合同明确规定了工程的施工范围、质量标准、工期要求以及付款方式等。
我方严格按照合同约定,按时完成了所有施工任务,并确保了工程质量符合标准。
(2)争议产生在工程竣工验收后,原告却以工程质量不合格为由,拒绝支付剩余工程款。
我方对此进行了多次沟通协商,但原告始终未能提供充分的证据证明工程质量存在问题。
因此,我方认为原告的行为构成了违约。
(3)反诉请求鉴于上述情况,我方提出以下反诉请求:a. 要求原告立即支付剩余工程款项;. 要求原告赔偿因拖延支付工程款给我方造成的经济损失;c. 要求原告承担本案的诉讼费用及其他合理费用。
二、证据材料为了支持我的反诉请求,我方提交以下证据:(1)工程合同原件及复印件,证明双方的权利义务关系;(2)工程竣工验收报告及相关证明材料,证明工程质量符合合同要求;(3)工程款项支付记录,证明我方已按合同规定先行支付部分款项;(4)双方沟通协商的书面记录或邮件往来,证明我方积极解决问题的态度;(5)其他相关证据。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
原告未按合同约定支付工程款,已构成违约。
我方有权依法要求原告承担相应的违约责任。
四、结论我方请求法院依法审理本案,并支持我方的反诉请求。
同时,我方愿意接受法院的调解,以期达成双方都能接受的解决方案。
此致敬礼!反诉原告:(签名或盖章)日期:年月日。
民事反诉状模板
民事反诉状本文为原创文档,旨在就某起民事诉讼案件提出反诉状。
以下为具体内容:原告:[原告姓名] 被告:[被告姓名]案由:就[具体案由]提出民事反诉,现详细陈述如下:一、案情概述[在此对案情进行简要叙述,包括主要纠纷点及争议焦点。
]二、事实经过1.[详细描述与本案有关的事实情况,以时间顺序排列。
]2.[列出证据名称、证据内容,如有附件可提供,但此处不能包含具体证据内容。
]三、法律依据根据相关法律规定,我作为被告认为以下法律条款适用于本案:1.[引用适用的法律条款,解释其与本案有关的内涵。
]2.[进一步引用适用的法律条款,解释其与本案有关的内涵。
]四、诉讼请求基于上述事实和法律依据,本案反诉请求如下:1.[具体反诉请求,明确要求法庭判决或采取的行动。
]2.[如有其他诉讼请求,可以在此列出。
]五、证据1.[列出反诉所需的证据名称,并在附件中提供详细内容。
]六、案件证据保全请求为了保证案件的公正、公平,特此请求法庭进行案件证据的保全,确保相关证据的完整性和真实性。
七、法律责任和赔偿请求1.[依据事实和法律规定,列明对被告的法律责任和赔偿请求。
]2.[如有其他相关要求,可在此列出。
]八、诉讼费用请求本被告请求原告承担本次反诉所产生的全部诉讼费用。
九、抗辩意见本被告特以此文件为依据,对原告提出的指控作出如下抗辩意见:[在此表明对原告指控的不同意见,并列举相关理由和法律依据。
]十、代理人意见本被告特委托本代理人对本案进行代理,并请法庭予以支持。
十一、陈述事项1.[列明被告姓名、年龄、职业、住址等基本信息。
]2.[解释原告指控及被告抗辩的情况。
]我特此声明以上陈述属实,并承担相应的法律后果。
被告:[被告姓名] 日期:[填写签署日期]以上即为本案的反诉状,特此提交法庭。
望法庭公正、公平地审理本案,维护正义。
被告代理人: [代理人姓名] [代理人联系方式]。
民事反诉状范本经典版
民事反诉状范本经典版尊敬的法官:我是原告方的代理律师,特此向贵庭递交一份民事反诉状,希望能够得到公正的审理。
本案涉及的是一起合同纠纷,原告方对我当事人提起了诉讼,而我当事人认为原告方存在违约行为,因此决定提出反诉。
一、案件的基本事实我当事人与原告方在2019年签订了一份合同,合同内容是原告方向我当事人提供某项服务,并约定了双方的权利和义务。
然而,原告方在履行合同过程中存在多项违约行为,严重影响了我当事人的权益。
首先,原告方在合同约定的时间内未能按照约定提供服务,且未能提前通知我当事人。
这导致我当事人在原定的时间内无法按照计划进行工作,给我当事人造成了经济损失和时间上的浪费。
我当事人多次与原告方沟通,要求其履行合同义务,但原告方一直未能给予正面回应。
其次,原告方在服务过程中存在严重的服务质量问题。
按照合同约定,原告方应提供专业的服务,并保证服务的质量和效果。
然而,原告方提供的服务不仅没有达到预期效果,还给我当事人带来了更多的麻烦和困扰。
我当事人不得不另行寻找其他渠道解决问题,并承担了额外的费用和精力。
最后,原告方在合同解除后未能履行退还预付款项的义务。
根据合同约定,我当事人在签订合同时支付了一定的预付款项,但由于原告方的违约行为,我当事人提出解除合同,并要求原告方退还预付款项。
然而,原告方一直未能按照约定履行退款义务,导致我当事人的资金一直被占用。
二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第三十六条和第七十九条的规定,当事人应当按照合同约定履行各自的义务。
合同一方未履行义务或者履行义务不符合约定的,对方可以请求履行,也可以请求支付违约金。
当事人一方解除合同的,应当通知对方,解除合同时应当支付相应的违约金。
三、诉讼请求基于上述事实和法律依据,我当事人提出如下诉讼请求:1. 原告方应当按照合同约定的时间和质量要求,履行其提供的服务,并赔偿我当事人因其违约行为所造成的经济损失;2. 原告方应当退还我当事人支付的预付款项,并支付相应的违约金;3. 原告方应当承担本案的诉讼费用。
民事反诉状范文
民事反诉状
反诉人:陆XX,男,生于1970年11月12日,汉族,城镇居民,住XX
县XX镇XX路XX号XX楼XX号,身份证号码:XXXXXX19701112XXXX,电话号码:1898033XXXX。
被反诉人:周XX,女,生于1968年12月1日,汉族,城镇居民,住XX 县XX镇XX路XX号XX楼XX号,身份证号码:XXXXXX19681201XXXX,电话号码:1528266XXXX。
反诉请求:
一、请求判令被反诉人赔偿反诉人因房屋质量导致的损失约200000元(具体赔偿金额以鉴定部门鉴定结论为准)。
二、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
2013年8月26日,反诉人与被反诉人签订《农村建房施工合同书》修建反诉人位于XX县沿口镇金银坎村的房屋一栋,由于反诉人家在修建房屋的过程中无处可住,为了有一避身之处提前搬入该房屋。
反诉人在使用该房屋不久该房屋屋顶就出现漏水的现象,后又发现楼梯梯步大小不一、房屋水泥不达标、墙壁和外墙瓷砖脱落等质量问题,反诉人发现房屋漏水后随即要求被反诉人返工,被反诉人来维修了后仍然漏水。
房屋的质量问题反诉人多次要求被反诉人整改,但被反诉人均不置可否。
原告多次找到被告沟通赔偿事宜,一直未果,原告为维护自身合法权益,依据法律规定,特向贵院提起诉讼,恳请法院依法
维护原告的合法权益。
此致
XX县人民法院
具状人:
二0二0年四月九日。
民事反诉状
民事反诉状反诉原告(本诉被告):×××法定代表人:×××联系方式:×××住所地:×××反诉被告(本诉原告):×××法定代表人:×××联系方式:×××住所地:×××反诉请求:1、请求人民法院判决反诉被告承担延迟交货违约责任,并向反诉原告支付违约金24万元;2、请求人民法院判决反诉被告向反诉原告赔偿损失3万元;2、诉讼费用由反诉被告承担。
事实与理由:2017年3月,反诉原告与反诉被告签订《钢模板定做加工合同》,后反诉原告工作人员通过微信通知反诉被告陆续进场,反诉原告在2017年5月26日验收时发现定作的货物存在质量问题,反诉被告即拉回重做,反诉被告于2017年6月10日方才做好交货,反诉被告因质量问题交货时间比原计划延迟了15天,严重影响了有效生产时间,按照合同约定应当承担延迟交货的违约责任。
后反诉原告在使用模板浇筑第一批梁板过程中,工程监理于2017年6月29日发文指出反诉被告重做后的货物仍然存在质量问题不能继续使用并明文要求更换模板供应商,因此反诉原告不得不重新找到另外一家供应商定做了3套T梁模板,前后耽误工期近20天,导致反诉原告在业主考核中被处罚。
反诉被告延迟交货,又因质量问题给反诉原告造成损失,按照合同约定和法律规定应当承担相应的责任。
为此,特向人民法院提起反诉,望判如所请。
此致×××人民法院反诉人:××××××年×××月×××日。
民事诉讼反诉状范文
民事诉讼反诉状范文下面是一份民事诉讼反诉状范文:人民法院:原告:地址:联系电话:被告:地址:联系电话:反诉状原告提起的关于________(案件名称)的诉讼,我作为被告,不同意原告全部或部分的诉讼请求。
在此,我依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,向贵院提出反诉,请贵院依法审理,判决如下:一、反诉事实及依据原告与我存在着________(陈述原告与被告之间的法律关系及争议的事实),由此引发了本案。
根据以下事实和依据,我提出反诉:1.________(陈述反诉的具体事实)依据:《中华人民共和国合同法》第____条之规定。
2.________(陈述反诉的具体事实)依据:《中华人民共和国____法》第____条之规定。
二、反诉请求基于上述反诉事实和依据,我请求贵院判决如下:1.________(陈述反诉的具体请求)2.________(陈述反诉的具体请求)三、证据清单我将在庭审过程中提交以下证据:1.证据一:________(陈述证据一的内容)2.证据二:________(陈述证据二的内容)......四、法律依据1.《中华人民共和国民事诉讼法》第____条之规定。
2.《中华人民共和国合同法》第____条之规定。
......五、反诉状的送达地址我的送达地址为:________(填写被告的送达地址)六、陈述事项补充说明________(如有其他要补充说明的事项,请在此进行陈述)特此申请。
被告:_____________(签名)日期:_____________。
民事反诉状范本精选3篇
民事反诉状范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
反诉人(本诉被告):写明基本状况被反诉人(本诉原告):同上反诉恳求:******事实与理由:(写明事情详细起因、经过、内容、及有关法律、政策依据等)证据和证据来源:******此致人民法院附:本反诉状副**份反诉人:*********年***月***日民事反诉状范本(第二篇)民事反诉状原告[原告姓名]地址: [原告地址]联系电话: [原告联系电话]被告[被告姓名]地址: [被告地址]联系电话: [被告联系电话]我是原告[原告姓名],特此针对被告[被告姓名]提起本民事反诉状。
详细反诉事实和理由如下:摘要:本案是一起涉及[案件概述]的民事纠纷。
原告因[原告主张的权益受损的情况]而起诉被告,要求赔偿损失。
而被告则以[被告主张的理由]为由,拒绝履行原告的讼求。
基于上述情况,原告不得不采取反诉的方式,请求法庭判决被告承担相应的民事责任。
中文正文部分:一、案件概述:本案涉及[案件概述]的民事纠纷,原告要求被告赔偿损失。
具体而言,原告主张[原告的权益受损的情况],并认为被告应承担相应责任。
二、事实与理由:1. 事实一:[详细描述]。
2. 事实二:[详细描述]。
3. 事实三:[详细描述]。
基于上述事实,原告主张被告[被告应承担的民事责任]。
三、请求判决:综上所述,原告请求法庭判决如下:1. 被告赔偿原告的经济损失,金额为[具体金额]。
2. 被告承担诉讼费用。
特此申请。
原告:_________________日期:________________附件:相关证据材料等。
民事反诉状范本(第三篇) [你的姓名][你的地址][你的电话号码][你的电子邮件]日期:[编写日期][法院名称][法院地址][法院电话号码]关于:民事反诉状尊敬的法院:我是[原被告姓名],[你的职业身份],住在[你的居住地址]。
本人就[主案件名称]一案,根据我对事实和法律的理解,对[原告姓名]提起反诉并向贵庭提起以下诉讼请求:一、基本事实1. [陈述该案件的基本情况,包括主要争议点,涉及的股份、财产或权益等信息]2. [提供相关证据,如合同、证人证词、支付凭证等]二、诉讼请求基于上述情况,本人[原被告姓名]向贵庭提出如下诉讼请求:1. 依法撤销[原告姓名]对本人的起诉,并将案件定性为民事反诉;2. 宣告[原告姓名]的权益受到侵害,应当停止侵害行为并承担相应的损害赔偿责任;3. 其他请求(根据具体案情自由填写)三、证据[列举你计划使用的证据清单,如合同、证人证词、支付凭证等]四、法律依据[列举你认为支持你的诉讼请求的相关法律条文,可参考你所在国家或地区的法律法规]五、案件费用本人愿意承担本次诉讼的全部案件费用。
工程质量不合格的民事反诉状
工程质量不合格的民事反诉状尊敬的法官:我是某小区的业主,对于小区内的工程质量问题,我不得不向法庭提起民事反诉。
我深信,法律是公正的,法庭是公正的,我希望通过此次诉讼能够维护自己的合法权益,也能够促进工程质量的提高,保障广大业主的安全和利益。
首先,我想向法庭陈述小区内工程质量不合格的事实。
作为一个业主,我对小区的建设过程和结果有着直接的了解。
在小区的建设过程中,我注意到了一系列的问题,这些问题严重影响了小区的质量和居住环境。
其中,我将重点列举以下几个问题:首先,小区的外墙存在严重的开裂现象。
这些裂缝不仅丑化了小区的外观,更重要的是,它们给小区的结构安全带来了潜在的隐患。
在一些楼栋的外墙上,我们可以清晰地看到裂缝的宽度已经超过了国家规定的安全标准,这无疑是对我们业主生命财产安全的威胁。
其次,小区内部的电路设计和施工存在严重问题。
在小区交付使用后不久,我们就陆续发现了电路短路、跳闸等问题。
这不仅给我们的生活带来了不便,更严重的是,这些电路问题可能导致火灾等安全事故的发生。
我们作为业主,对于自己和家人的安全有着合理的期待,然而这些问题的存在却严重侵犯了我们的权益。
此外,小区的给排水系统也存在明显的问题。
在小区交付使用后不久,我们就发现了楼栋内部的漏水现象。
这些漏水不仅给我们的生活带来了困扰,更重要的是,它们可能导致楼栋结构的腐蚀和损坏,进而影响我们的生活安全。
我们作为业主,购买房产的初衷是为了获得一个舒适安全的居住环境,然而这些问题的存在却让我们倍感失望和担忧。
以上所述只是小区工程质量问题的冰山一角,实际上还有许多其他问题,这些问题严重侵犯了我们作为业主的合法权益。
我们希望法庭能够认真对待此案,调查并确认这些问题的存在,追究相关责任人的责任,并给予我们合理的赔偿。
其次,我想谈谈我对于工程质量问题的看法。
工程质量问题不仅仅是一个个案例,更是一个社会问题。
在建设过程中,工程质量的把关是至关重要的。
只有确保工程质量合格,才能够保障广大民众的生命财产安全,维护社会的稳定和发展。
建设施工质量问题反诉状
建设施工质量问题反诉状(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!建设施工质量问题反诉状建设施工质量问题反诉状(精选3篇)建设施工质量问题反诉状篇1反诉人(本诉被告):____建设工程有限公司法定代表人:____经理住所地:____被反诉人(本诉原告):____实业有限公司法定代表人:____经理住所地:____反诉人就被反诉人____建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
工程违约金反诉状范文及格式
工程违约金反诉状范文及格式尊敬的法院:我系原告,现就被告违约行为,依法向贵院提起反诉,请贵院依法审理,并依法判决被告承担相应的违约责任。
一、案件基本情况原告:XXX公司被告:XXX工程有限公司案由:工程违约纠纷案号:XXXXX二、事实和理由1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了《工程合同》,约定被告负责在原告指定的地点进行工程建设,并按照合同约定的工期和质量要求完成工程。
2. 根据合同约定,被告应在XXXX年XX月XX日前完成工程,但被告未能按时完工,且工程质量存在严重问题。
3. 原告多次向被告提出整改要求,要求被告按照合同约定的质量要求进行整改,但被告未能积极响应,导致工程质量问题无法得到解决。
4. 根据合同约定,被告应承担违约责任,并支付相应的违约金。
然而,被告拒不履行合同约定的违约金支付义务。
5. 原告在XXXX年XX月XX日向被告发出违约通知书,要求被告支付违约金,并催促被告尽快解决工程质量问题。
然而,被告仍然拒不支付违约金。
6. 原告为了维护自身合法权益,不得已向贵院提起诉讼,要求被告承担违约责任并支付违约金。
三、诉讼请求1. 判决被告承担违约责任,按照合同约定支付违约金。
2. 被告承担本案的诉讼费用。
四、证据清单1. 工程合同及附件2. 违约通知书及送达回执3. 相关的书面证据和证人证言五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》六、代理人及联系方式原告代理人:XXX律师事务所联系方式:XXX七、陈述事项1. 原告请求贵院依法判决被告承担违约责任,并支付违约金。
2. 原告将提供充分的证据证明被告存在违约行为,并请求贵院予以支持。
3. 原告将积极配合贵院的审理工作,履行诉讼义务。
以上事实和理由,我系原告XXX公司特此向贵院提起反诉,请贵院依法审理,并依法判决被告承担相应的违约责任。
特此申请。
原告:XXX公司代理人:XXX律师事务所日期:XXXX年XX月XX日。
工程质量有问题反诉状
工程质量有问题反诉状
尊敬的法院:
我是原告某某,现就被告某某公司在项目中存在的工程质量问题,以及被告某某公司未能及时处理的情况,向贵法院提起诉讼,望得到公正的裁决。
具体诉讼请求如下:
一、被告某某公司应对工程质量问题负全部责任,并承担相关赔偿责任。
二、被告某某公司应承担此次诉讼的全部诉讼费用以及原告维权费用。
诉讼事实和理由如下:
一、经过验收的工程质量存在问题
2018年,被告某某公司在我方的项目中承担了岩土工程方面的工作。
在完成工程后,被告某某公司提交了验收报告,并被我方验收通过。
然而,在项目交付之后,我方发现了多处岩土工程方面的问题,其中最为严重的是影响了我们业务的重心的桩基础问题。
经过专业人员的检查,我们发现该问题为岩石隆起导致的,应该属于被告某某公司在工程中的疏忽。
此外,我们在其他地方也发现了一些问题,如夹层的存在、铺设管道的问题等等。
二、被告某某公司未能及时处理工程质量问题
在发现上述问题后,我们不断地与被告某某公司联系,希望被告某某公司能够尽快解决问题。
但作为被告一方的被告某某公司在相关问题的处理上极为消极,反而与我们产生了矛盾,一度拒绝接受我们的服务,并要求我们在交付设备之前先支付相关款项。
此举让本案的纠纷雪上加霜,凸显出被告某某公司在此事中的不负责任。
基于上述事实和理由,本案原告请求贵法院给予支持,并对被告某某公司进行相关的惩罚,以保障我们的合法权益。
此致!
原告:某某
日期:20XX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
民事反诉状
反诉人(本诉被告):xxxx有限公司,住所地:XXXX。
法定代表人:XXX,董事长。
联系电话XXXX
被反诉人(本诉原告):XX,XX,XX年X月XX日出生,汉族,无业,住XXXXX。
因XXX诉XXXX有限公司劳务纠纷一案,现对XXX提起反诉。
反诉请求:
1、依法判令被反诉人向反诉人赔偿因施工质量不合格而导致反诉人损失60000元,
2、反诉诉讼费由被反诉人承担。
事实与理由
反诉人所属XXXX项目部,在承建XXXX综合楼时,外墙真石漆项目交由党XX进行施工,双方签订了合同,被反诉人在党XX 处承揽了所有的劳务,施工完毕后,被反诉人即撤场,在工程总体验收时,经XXX、质监站及反诉人共同查看,发现外墙真石漆因施工工艺不符合要求,大面积鼓包并脱落,反诉人随即联系党XX及被反诉人进行维修,二人到场互相推诿,对是否原材料质量问题和施工工艺问题互相指责,后均不愿意场维修。
为此,XXXX从反诉人的质保金中扣除了外墙真石漆部分120000元的维修费进行维修。
反诉人认为,被反诉人作为实际劳务施工人,对其施工部分应当保证施工符合相应的质量要求,对产生的质量问题负有不可推卸的
责任,鉴于真石漆已经施工便无法对鼓包原因进行鉴定这一事实,反诉人依据公平原则,要求被反诉人按照损失的50%承担相应的赔偿责任,望人民法院查清事实后支持反诉人的请求。
反诉人:XXXXX有限公司。