承包合同纠纷反诉状
合同纠纷民事反诉状模板
合同纠纷民事反诉状模板
原告：XXX 公司
被告：YYY 公司
原告XXX 公司因与被告YYY 公司之间的合同纠纷一案，按照诉中事实和理由向贵法院起诉，现提起反诉，依法向贵法院提出反诉状，请查收。
一、原告反诉请求
原告请求贵法院判令被告承担违约责任，并支付原告相应的违约金及利息。
二、事实和理由
（一）原告与被告之间存在合同关系
原告XXX 公司与被告YYY 公司于XXXX 年XX 月XX 日签订《合同书》，约定原告XXX 公司向被告YYY 公司提供XX 服务，被告YYY 公司支付相应的费用。
（二）被告违约
根据合同约定，原告XXX 公司按时向被告YYY 公司提供了所约定的服务，但被告YYY 公司未按照合同约定支付相应的费用，严重违反了合同约定的义务。
（三）原告遭受损失
被告YYY 公司的违约行为给原告XXX 公司造成了一定的经济损失，原告XXX 公司为此向贵法院提起诉讼，要求被告YYY 公司承担违约责任，并支付相应的违约金及利息。
三、反诉请求
根据上述事实和理由，原告XXX 公司要求贵法院判令被告YYY 公司承担违约责任，并支付相应的违约金及利息。
四、证据
1. 合同书原件及复印件
2. 与XXX 公司的往来函件
3. 相关费用凭证
五、诉讼请求
希望贵法院依法审理本案，判令被告YYY 公司承担违约责任，并支付原告XXX 公司相应的违约金及利息。
此致
XXX 公司
代理律师：XXX
XX 年XX 月XX 日
以上是一份合同纠纷民事反诉状的模板，希望对您有所帮助。
如需进一步帮助，请随时与本公司联系。
感谢您的配合。
建设工程承包合同反诉状
建设工程承包合同反诉状---建设工程承包合同反诉状范本尊敬的法官：我是被告方（或称为乙方），在此向贵庭提交反诉状，针对原告方（或称为甲方）提出的建设工程承包合同纠纷案进行答辩，并依法提出反诉请求。
以下是我的陈述和请求：一、案件背景我方与原告方于（签订日期）签订了《建设工程承包合同》，约定由我方负责完成位于（工程地点）的（工程项目名称）。
根据合同约定，原告方应支付相应的工程款。
但在履行过程中，出现了以下争议点：二、争议点1. 工程质量问题：原告方声称存在质量问题，但经过第三方检测机构鉴定，工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程延期：原告方认为工程延期，要求赔偿损失。
实际上，延期是由于原告方提供的材料不及时造成的，我方不应承担责任。
3. 工程款支付：原告方未按照合同约定及时足额支付工程款，导致工程进度受阻。
三、反诉请求基于以上事实和理由，我方提出如下反诉请求：1. 要求原告方支付剩余的工程款共计（金额），并按照合同约定支付逾期付款的违约金。
2. 要求原告方赔偿因材料供应不及时导致的工程延期损失（金额）。
3. 要求原告方承担本案的全部诉讼费用。
四、证据清单为支持上述反诉请求，我方提交以下证据：1. 《建设工程承包合同》原件及复印件。
2. 第三方检测机构出具的工程质量鉴定报告。
3. 材料供应记录和相关通信证明。
4. 工程款支付记录和银行转账凭证。
五、结论我方认为，原告方的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应当予以驳回。
同时，我方的反诉请求合法合理，应当得到支持。
希望贵庭能够公正审理此案，维护我方的合法权益。
此致敬礼！被告方（或乙方）：________代理律师：________联系电话：________提交日期：________---。
土地承包合同反诉状
民事反诉状原告：（姓名、性别、年龄、民族、住址、电话等）被告：（姓名、性别、年龄、民族、住址、电话等）第三人：（如有，填写姓名、性别、年龄、民族、住址、电话等）法定代表人：（如有，填写姓名、职务、单位等）诉讼请求：1. 判令被告赔偿原告经济损失（具体金额）元；2. 判令被告承担本案诉讼费用。
事实和理由：一、事实经过（详细描述原告与被告之间的土地承包合同签订过程，包括但不限于签订时间、地点、合同内容、承包土地的面积和位置等。
）二、纠纷发生及调解情况（详细描述纠纷的起因，包括被告未按合同约定支付承包金、占用原告土地等情况，以及双方是否进行过调解、调解结果等。
）三、原告的损失情况（详细说明原告因被告的违约行为所造成的经济损失，包括未能按时收取承包金、土地闲置导致的损失等，如有证据，可附上相关证据材料。
）四、被告的违约行为（根据合同约定，列举被告未履行或未完全履行合同约定的义务，如未支付承包金、占用原告土地等行为。
）五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的交付和对价的支付约定期限的，按照约定的期限履行；没有约定期限的，可以随时履行。
一方当事人请求履行的，对方当事人应当在合理期限内履行。
”2. 《中华人民共和国农村土地承包法》第34条规定：“承包方应当按照承包合同的约定，支付承包金。
承包方未支付承包金的，发包方可以解除承包合同。
”3. 《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
”六、原告的诉讼请求1. 判令被告赔偿原告经济损失（具体金额）元；2. 判令被告承担本案诉讼费用。
综上，原告认为被告的行为已经严重违约，违反了《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农村土地承包法》的相关规定，侵犯了原告的合法权益。
工程合同纠纷反诉范本
工程合同纠纷反诉范本一个有效的反诉状应当包含以下几个要素：明确的反诉请求、事实和理由、证据和证据来源、以及法律依据。
以下是一份工程合同纠纷反诉范本的示例：【反诉状】尊敬的法院：我方（以下简称“原告”）因与（被告名称）就（项目名称）工程项目所签订的合同发生争议，现依法向贵院提起反诉，具体反诉事项如下：一、反诉请求1. 要求被告赔偿因违约行为造成的经济损失（具体金额）；2. 要求被告承担本案的诉讼费用；3. 其他法院认为适当的救济。
二、事实和理由（在此部分，详细叙述合同签订的背景、履行过程、违约事实以及损失计算等。
例如：）我方与被告于（签订合同日期）签订了关于（项目名称）的工程施工合同，合同约定由被告负责（具体工作内容）。
在合同履行过程中，被告未能按照约定的工程质量标准完成施工任务，导致（具体问题），严重影响了工程进度和质量。
经多次协商无果，我方不得不采取补救措施，产生了额外的成本。
三、证据和证据来源为证明上述事实，我方提交以下证据：1. 双方签订的工程合同原件及复印件；2. 工程进度报告及相关通信记录；3. 第三方专业机构出具的工程质量评估报告；4. 补救措施的费用明细及相关票据；5. 其他相关证据。
四、法律依据根据《中华人民共和国民法典》第（具体条款编号）条的规定，被告的行为构成违约，应当承担相应的法律责任。
基于以上事实和法律依据，我方恳请贵院依法审理并支持我方的反诉请求。
此致敬礼！（原告签名或盖章）（日期）在实际操作中，反诉状的内容需要根据具体情况进行调整，确保所有信息准确无误，并且符合法律规定。
反诉状的提交应在法定期限内完成，以避免失去诉讼权利。
建设工程合同反诉状 (4)
建设工程合同反诉状反诉状原告：某建设公司地址：XXX被告：某工程承包公司地址：XXX原告为某建设公司，依法授权本人律师代表其进行诉讼。
因被告某工程承包公司与原告某建设公司签订的《建设工程合同》（合同编号：XXX）存在违约行为，原告凭借合同约定，向法院提起诉讼，现被告以反诉状形式申请反诉。
一、双方的基本信息1.原告基本信息名称：某建设公司法定代表人：XXX注册地址：XXX2.被告基本信息名称：某工程承包公司法定代表人：XXX 注册地址：XXX二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.被告的主要义务1.1依照建设工程合同和相关法律法规的规定，按合同约定的质量、进度、安全及费用等项要求，将工程承包合同在规定的期限内按照约定完成。
1.2遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国施工总承包合同条款》等相关法律法规，保障施工安全、保障工程质量、保障项目交付时间。
2.原告的主要权利2.1依照建设工程合同约定的要求，保障工程的质量、安全等要求达到约定水平。
2.2根据合同约定及时支付工程款项，保障工程进行有序推进。
2.3要求被告在规定的期限内完成工程，并按期交付。
3.双方应遵守的法律法规双方应遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国施工总承包合同条款》等相关法律法规。
4.违约责任被告未按照工程合同约定完成工程的，原告有权要求被告承担逾期违约责任，按照逾期天数计算罚金。
被告的违约行为导致了原告的损失，原告有权向被告要求赔偿相应的经济损失。
三、明确各方的权力和义务1.被告应确保工程质量符合国家标准和业主要求，完成工程进度，确保工程安全和工程质量合格，保证在工程合同期限内完成工程。
2.原告应按期支付工程款项，向被告提供所需的工程图纸、资料等，及时进行验收。
3.如发现合同违约情况，双方协商解决；如协商不成，则有权向法院提起诉讼。
工程合同民事反诉状范文
工程合同民事反诉状范文尊敬的法院：我是本案被告（或称“反诉原告”），针对原告提出的诉讼请求，我在此提出反诉。
现将有关情况和理由陈述如下：一、事实与理由（1）合同履行情况根据双方签订的工程合同（合同编号：XXXXXX），我方作为承包方，负责XX项目的建设工作。
合同明确规定了工程的施工范围、质量标准、工期要求以及付款方式等。
我方严格按照合同约定，按时完成了所有施工任务，并确保了工程质量符合标准。
（2）争议产生在工程竣工验收后，原告却以工程质量不合格为由，拒绝支付剩余工程款。
我方对此进行了多次沟通协商，但原告始终未能提供充分的证据证明工程质量存在问题。
因此，我方认为原告的行为构成了违约。
（3）反诉请求鉴于上述情况，我方提出以下反诉请求：a. 要求原告立即支付剩余工程款项；. 要求原告赔偿因拖延支付工程款给我方造成的经济损失；c. 要求原告承担本案的诉讼费用及其他合理费用。
二、证据材料为了支持我的反诉请求，我方提交以下证据：（1）工程合同原件及复印件，证明双方的权利义务关系；（2）工程竣工验收报告及相关证明材料，证明工程质量符合合同要求；（3）工程款项支付记录，证明我方已按合同规定先行支付部分款项；（4）双方沟通协商的书面记录或邮件往来，证明我方积极解决问题的态度；（5）其他相关证据。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
原告未按合同约定支付工程款，已构成违约。
我方有权依法要求原告承担相应的违约责任。
四、结论我方请求法院依法审理本案，并支持我方的反诉请求。
同时，我方愿意接受法院的调解，以期达成双方都能接受的解决方案。
此致敬礼！反诉原告：（签名或盖章）日期：年月日。
2024年工程合同纠纷反诉状
2024年工程合同纠纷反诉状【案号】____-XX-XX-XX-XX原告：XXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人（或负责人）：XXXXX委托代理人：XXXXX 律师执业证号：XXXXX被告：XXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人（或负责人）：XXXXX委托代理人：XXXXX 律师执业证号：XXXXX一、案件基本情况原告XXXX公司与被告XXXX公司于XX年XX月XX日签订的《工程合同》（合同编号：XXXXX），双方约定原告为被告提供工程服务并支付相应费用。
然而，在履行合同过程中，被告未按照合同约定执行，导致工程无法按时完工，并导致原告遭受巨大经济损失。
二、事实和理由1. 原告与被告签订的工程合同中约定，原告负责提供工程服务，并按照合同约定支付相应费用，而被告承诺提供必要的资金支持和资源保障，以确保工程能够按时完工。
2. 然而，自工程开始至今，被告未按照合同约定向原告支付全部工程费用，导致原告在工程进展中出现资金紧张问题，无法保障工程的正常推进。
3. 另外，被告未能按时提供必要的材料和设备，导致工程进展缓慢，超出原定工期，给原告造成了巨大损失。
4. 原告多次与被告进行沟通协商，但被告仍未履行合同义务，原告为此遭受了巨大的经济损失。
三、诉讼请求1. 要求法院判决被告按照合同约定支付尚未支付的工程费用XXXXX元，并承担由此给原告造成的损失；2. 请求法院判决被告按照合同约定提供必要的材料和设备，确保工程按时完工；3. 原告还请求法院判决被告承担本次诉讼费用。
四、证据清单1. 工程合同原件及相关附件；2. 工程进展报告、支付凭证等相关证明文件；3. 与被告的协商函件、邮件沟通记录等文件；4. 其他相关证明文件。
五、代理人意见根据事实和法律，原告有充分的理由要求被告承担相应的法律责任，并获得应有的经济赔偿。
本所目前代理原告提起诉讼，请求法院依法判决。
六、相关法律依据1. 《合同法》2. 《中华人民共和国民事诉讼法》特此诉状。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状【标题】：建设工程合同反诉状【引言】：尊敬的法院：我作为被告，就原告提起的建设工程合同纠纷一案，特向贵院提交反诉状。
根据合同法及相关法律法规的规定，我将详细陈述事实、提供证据，并请求贵院依法判决，保护我合法权益。
【事实陈述】：一、合同背景：我与原告签订了一份建设工程合同，合同约定我作为承包商负责完成某项目的建设工作，原告作为业主支付相应的工程款项。
二、原告违约：1. 原告未按合同约定支付工程款项。
合同约定工程款应在工程进度达到一定阶段时支付，但原告未按时支付，严重影响了工程进度。
2. 原告未提供合理的设计图纸和施工方案，导致工程进展缓慢。
我多次要求原告提供相关设计图纸和施工方案，但原告未能履行义务。
三、我方履约情况：1. 我方按照合同约定，按时完成了工程的前期准备工作，包括场地清理、基础施工等。
2. 我方积极配合原告提供的设计图纸和施工方案，按照要求进行施工，并在工程进度可控的情况下保质保量完成了一部分工程。
【法律依据】：根据中华人民共和国合同法第二百零三条规定：“当事人一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，对方有权请求其承担损害赔偿责任。
”根据该法律规定，我作为被告有权提起反诉，要求原告承担相应的违约责任。
【证据列表】：1. 合同书及其附件：证明双方签订了建设工程合同，并约定了工程款支付方式。
2. 工程款支付记录：证明原告未按时支付工程款项，违反了合同约定。
3. 通信记录：证明我方多次要求原告提供设计图纸和施工方案，但未得到合理回应。
4. 工程进度记录：证明我方按照合同约定的工程进度完成了一部分工程。
【请求】：基于上述事实和证据，我作为被告，特向贵院提出以下请求：1. 判决原告按合同约定支付工程款项，并支付违约金。
2. 判决原告承担我方因原告违约造成的损失，并支付相应的赔偿款。
3. 判决原告提供合理的设计图纸和施工方案，以保证工程的顺利进行。
【陈述结束】：以上事实和证据充分证明了原告的违约行为，同时也证明了我方的履约情况。
合同纠纷 反诉状
合同纠纷反诉状尊敬的法院：我作为被告，特此向贵庭递交本反诉状，就原告关于合同纠纷的诉讼提起反诉，请贵庭审理。
原告起诉称，我作为被告违反了双方签订的合同，并要求我支付违约金和赔偿金。
然而，我作为被告认为原告的主张完全是无理的，本案涉及的合同纠纷事实并不存在或者与原告所陈述的有所不同。
下面我将详细说明本案的事实和理由：一、事实背景原告与本被告之间于YYYY年MM月DD日签订了一份书面合同，合同的主要内容是XXXXX。
合同生效后，双方按照约定履行了各自的义务。
然而，在本案中，我作为被告并无任何违约的情况发生。
二、我作为被告的主张1.原告对合同事实存在误解原告在诉讼中指称我作为被告违约，然而，我作为被告认为原告对合同事实存在误解。
依据合同约定，原告对我作为被告的主张没有任何事实支撑，且原告所提供的证据无法证明我作为被告存在违约的情况。
因此，原告对合同事实的误解导致了他对我作为被告的指责，但这种指责缺乏法律事实和证据支持。
2.原告不履行合同义务根据合同的约定，原告也有一定的义务需要履行。
然而，在本案中，原告未能履行其在合同中约定的义务。
原告没有按照合同规定的时间和方式提供相关材料，也未能履行相关责任。
由于原告不履行合同义务，导致了本案的发生，并且损害了我作为被告的合法权益。
三、救济请求鉴于上述事实和理由，我作为被告请求贵庭判决如下：1.驳回原告的诉讼请求基于我作为被告对原告主张的否定和上述事实的论述，恳请贵庭驳回原告的全部诉讼请求。
2.判决原告支付本被告的相关费用鉴于原告对我作为被告的无理指责，导致本案的发生，我作为被告特此请求贵庭判决原告支付我作为被告所产生的合理费用，包括诉讼费、律师费等。
3.其他合理救济请贵庭依法给予我作为被告的其他合理救济。
希望贵庭能够公正、客观地审理本案，依法作出公正的判决。
特此陈述，敬请贵庭审理。
被告：[被告姓名]日期：YYYY年MM月DD日。
建设工程施工合同反诉状
甲方针对乙方提出以下反诉事项：
1.乙方未按照合同约定的时间节点完成施工工程，导致工程延期；
2.乙方施工质量不符合合同约定的标准，存在严重质量问题；
3.乙方未能按照合同约定履行施以上反诉事项，甲方提出以下反诉请求：
1.乙方支付因工程延期而产生的违约金，计算方式为：违约金=工程总价×延期天数×1%；
建设工程施工合同反诉状
甲方（原告）：__________
乙方（被告）：__________
鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为承包商，双方于__________年__________月签订了《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），现因乙方未能按照合同约定完成施工工程，甲方提出反诉，特订立本反诉状，以明确双方的权利义务。
2.乙方承担因施工质量问题导致的修复费用，以及因质量问题造成的甲方损失；
3.乙方承担因未能履行施工义务而产生的甲方损失。
第三条反诉证据
甲方为支持其反诉请求，提供以下证据：
1.本合同及附件；
2.乙方未按期完成工程的证明文件；
3.乙方施工质量问题的检测报告；
4.因乙方违约而给甲方造成的损失证明文件。
第四条反诉期限
乙方应在接到本反诉状之日起____个工作日内书面答复甲方，否则甲方有权进一步追究乙方的法律责任。
第五条争议解决
本反诉状引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定
本反诉状一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（原告）：__________
乙方（被告）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
工程承包合同反诉状
工程承包合同反诉状【反诉状】反诉人（以下简称“甲方”）：[甲方全称]住所地：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]被反诉人（以下简称“乙方”）：[乙方全称]住所地：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]反诉请求：1. 请求判令乙方赔偿因未按合同约定支付工程款导致的经济损失[具体金额]；2. 请求判令乙方承担违约责任，支付违约金[具体金额]；3. 请求判令乙方承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由：甲方与乙方于[签订合同日期]签订了工程承包合同，约定由甲方负责[具体工程项目名称]的施工，乙方按照合同约定支付工程款。
但在合同履行过程中，乙方未能按照约定时间支付工程进度款，导致甲方无法按时采购材料、支付工人工资，严重影响了工程的正常进度。
具体而言，乙方在以下方面违反了合同约定：1. 乙方未在[具体日期]前支付第一期工程款，迟延支付天数达[具体天数]天；2. 乙方未在[具体日期]前支付第二期工程款，迟延支付天数达[具体天数]天；3. 乙方至今尚欠甲方工程款总额的[具体百分比]%。
甲方多次催促乙方支付欠款，但乙方以各种理由推诿拖延，严重损害了甲方的合法权益。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
证据清单：1. 工程承包合同原件及复印件；2. 工程进度报告及相关证明材料；3. 甲方催款通知书及乙方的回复函件；4. 甲方因乙方迟延支付款项而产生的额外费用明细；5. 其他支持甲方反诉请求的证据材料。
甲方请求法院依法判决乙方承担相应的法律责任，以维护甲方的合法权益。
此致[法院名称]附件：1. 证据材料清单；2. 法律依据清单；3. 其他相关附件。
反诉人：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名][日期]【结语】。
林业承包合同纠纷反诉状
林业承包合同纠纷反诉状编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同背景a. 林业承包合同概述① 本合同为甲方与乙方之间签订的林业承包合同，主要涉及甲方将一定范围内的林地承包给乙方进行经营管理。
② 合同约定了乙方的经营期限、承包费用、管理要求以及甲方的监督职责。
③ 乙方需按照合同约定完成对承包林地的种植、养护和采伐等相关工作，确保林地的可持续发展和生态保护。
④ 合同执行过程中，双方因承包事项产生的纠纷应通过协商解决，无法协商解决的，应通过法律途径处理。
b. 合同签订的目的① 甲方与乙方签订合同的目的是为了加强林业资源的管理和开发，提高林地的经济效益。
② 乙方作为承包方，拥有独立经营林地的权利，并需按约定承担相应的责任。
③ 甲方通过监督乙方的工作，确保林地的可持续性和生态环境不受损害。
④ 合同签订后，双方应严格遵守合同内容，确保合作顺利进行。
c. 合同纠纷的产生① 由于合同履行过程中，乙方未能按时完成林地的管理任务，导致甲方的经济损失。
② 甲方未能履行约定的监督和支持职责，导致乙方的经营环境不佳，影响其正常工作。
③ 乙方在承包过程中，未按合同规定进行适当的采伐和再植工作，造成林地生态环境破坏。
④ 双方因对合同条款的理解不同，产生了重大分歧，最终导致合同纠纷的发生。
第二条争议解决a. 争议解决方式的选择① 双方在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。
② 若协商无效，双方同意将争议提交至_______________________人民法院进行诉讼。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状反诉状原告（建设工程项目业主）：XXX 公司被告（建设工程项目承包商）：XXX 公司依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，原告因为被告未履行合同约定而需向被告提出反诉状。
一、基本信息原告：XXX 公司，法定代表人：XXX被告：XXX 公司，法定代表人：XXX二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 原告的身份：本案项目业主。
原告的权利是根据合同约定获得符合设计要求、达到合格标准的建设工程；原告的义务是按合同约定支付工程款项，并配合被告履行合同义务。
2. 被告的身份：本案项目承包商。
被告的权利是按合同约定获得工程款项并在约定期限内完成建设工程；被告的义务是按照设计要求、达到合格标准的标准完成建设工程，并保证工程质量符合相关标准。
3. 履行方式：按照合同约定执行。
4. 履行期限：按照合同约定执行。
5. 违约责任：根据合同约定执行。
三、需遵守中国相关法律法规被告应严格遵守相关建筑、安全、环保等法律法规的规定，确保建设工程的安全、环保和质量达到相关标准，保障业主权益。
四、明确各方的权力和义务1. 原告有权要求被告严格按照合同约定履行义务，完成建筑工程，并按时支付工程款项。
2. 被告有义务严格按照设计要求、达到合格标准的标准完成建设工程，并保证工程质量符合相关标准，并按时收取工程款项。
3. 如发现工程存在质量问题，被告应及时进行整改，确保工程质量合格。
4. 在工程验收过程中，如发现工程质量不符合要求，原告有权拒绝验收并要求被告整改。
5. 如被告未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，原告有权要求被告承担违约责任。
五、明确法律效力和可执行性本反诉状系依照法律规定起草，各项条款符合法律要求，具有法律效力和可执行性。
六、其他本反诉状所述事项属于原告与被告之间在建筑工程项目中的事项，要求被告按照合同约定履行义务，确保业主的合法权益不受到损害。
在本案中，原告已按照合同约定履行自己的义务，尽职尽责，现要求被告履行合同义务，确保工程质量合格。
建设工程分包合同反诉状
建设工程分包合同反诉状被告：A有限公司原告：B有限公司反诉状尊敬的法院：本着公正、客观、真实的原则，我公司作为被告，就本案反诉做如下陈述：一、反诉请求的依据原告和本被告之间的建设工程分包合同中，原告承担了部分建设工程施工任务，但在履行过程中发生许多违约行为，给本被告造成了严重的经济损失，故本被告向原告提出反诉，要求原告承担相应的责任。
二、关于原告的违约行为1. 未按期交付根据建设工程分包合同，原告承担的建设工程施工任务应在指定时间内完成，但原告没有能够按期交付。
这给本被告造成了巨大的经济损失，因为本被告需要承受由于延期施工导致的罚款。
2. 施工质量不过关原告承担的建设工程施工任务中，施工质量并不过关，在验收中存在多项质量问题，需要反复返工，并给本被告造成了时间和人力成本的浪费。
3. 未按合同要求完工根据建设工程分包合同，原告应按时完工并保证合同质量，但原告未按照要求完工，工程实际质量低于合同约定，将给本被告后期的运营和维护带来极大的困难。
三、反诉请求据此，本被告特此请求法院做出如下责令原告做出补偿的判决：1. 责令原告依法全额退还本被告已支付的工程款及未经授权而占用本被告财产，包括但不限于机械设备、建材等，总计人民币XXX元。
2. 责任原告支付本被告的全部损失及合理支出共计人民币XXX元。
3. 责令原告补偿本被告因其违反建设工程分包合同所遭受的损失，造成本被告额外支出人民币XXX元。
4. 其他应当由原告承担的相关费用及损失。
四、落款反诉人：XXX有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系人：XXX电话：XXX附：证据目录我们将在庭审前递交有力证据证明上述事实的真实性，并希望法院能够做出公正的判决。
建设工程合同反诉状
建设工程合同反诉状反诉原告（建设工程承包人）：XXX公司住所地：XXX市XXX区XXX路XXX号被反诉被告（建设工程业主）：XXX公司住所地：XXX市XXX区XXX路XXX号一、双方的基本信息反诉原告XXX公司与被反诉被告XXX 公司为双方签订了《建设工程合同》（以下简称“合同”），合同签订日期为XXXX年XX月XX日，项目名称为XXX，建设工程地点为XXX市XXX区XXX路XXX号。
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 反诉原告XXX公司：身份：建设工程承包人。
权利：依照合同的约定，承担工程建设的责任，要求被反诉被告XXX公司按照合同约定支付相应的工程款项。
义务：按照合同约定履行工程建设任务，确保工程质量，遵守工程建设的相关法律法规。
履行方式：根据合同约定，按照工程进度完成相应任务，并向被反诉被告XXX公司提供工程验收报告。
期限：按照合同约定执行工程建设任务和工程验收任务。
违约责任：如未按照合同约定完成工程建设任务，则承担违约责任。
2. 被反诉被告XXX公司：身份：建设工程业主。
权利：依照合同约定，要求反诉原告XXX公司按照合同约定完成工程建设任务，并支付相应的工程款项。
义务：向反诉原告XXX公司提供必要的资源支持，按照合同约定支付相应的工程款项，遵守工程建设的相关法律法规。
履行方式：按照合同约定支付相应的工程款项，并协助反诉原告XXX公司完成工程建设任务。
期限：按照合同约定执行工程验收任务和支付相应的工程款项。
违约责任：如未按照合同约定支付相应的工程款项，则承担违约责任。
三、遵守中国的相关法律法规双方应当遵守中国相关的法律法规，如《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等，确保工程建设按照法律法规的要求进行。
四、明确各方的权力和义务建设工程合同的签订，是为了明确双方在工程建设中的权利与义务，合同约定的内容具有法律效力，双方应当按照约定履行各自的权利和义务。
五、明确法律效力和可执行性本反诉状起诉的基础是建设工程合同，合同约定的内容具有法律效力，双方应当遵守合同的约定，如有违反则承担相应的法律责任。
民事反诉状(承包合同纠纷)律师拟定版本
民事反诉状反诉人(本诉被告)：XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址XXXXXX。
被反诉人(本诉原告):XXXX，男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址安徽XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证号码：电话：XXX。
案由：承包合同纠纷反诉请求:一、请求被反诉人返还工程款费用元；二、请求被反诉人承担支付违约赔偿金元；三、请求被反诉人承担本诉及反诉的诉讼费用事实和理由:反诉人和被反诉人于20XX年XX月XX日签订承包合同，约定被反诉人承包反诉人承接的位于XXXXXX工程，约定于20XX年XX月XX日完工，并且被反诉人需要保值保量按照图纸及反诉人要求施工。
根据《中华人民共和国合同法》第32条：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立”，第44条“依法成立的合同，自成立时生效。
”的规定，双方属于合法有效的买卖合同关系，被反诉人应该依约全面履行自己的义务，其中支付被反诉人承包款项共计人民币元，但由于被反诉人施工的质量不合格，导致反诉人被房东XXX起诉，并且由于质量问题，反诉人全额返还了房东所有工程款项，并赔偿鉴定费XXXXX元，被反诉人的质量问题严重损害反诉人合法权益。
依据《中华人民共和国合同法》第60条之规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。
第107之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
故此，请求法院判令被反诉人返还工程款费用元，另依据《中华人民共和国合同法》第60条之规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。
第107之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
由于被反诉人的严重质量问题，到时反诉人损失巨大，并耗费大量人力及无力处理被反诉人违约事宜，故此，请求贵院依法判令被反诉人赔偿反诉人违约金XXXX元（按合同总额30%计算），并由被反诉人承担本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用。
工程合同纠纷反诉状
工程合同纠纷反诉状尊敬的法院：我系原告，现就与被告之间的工程合同纠纷，依法向贵院提起反诉，请贵院依法审理，并判决被告承担相应的法律责任。
一、案件概述原告与被告于xxxx年xx月xx日签订了一份工程合同，合同内容为原告承包被告位于xxxx市xxxx区xxxx街道xxxx号的xxxx工程。
根据合同约定，原告应按照被告提供的设计图纸和施工要求，按时、按质、按量完成工程，并由被告支付相应的工程款。
然而，在工程施工过程中，被告多次违反合同约定，导致工程无法按时完工，且施工质量严重不合格。
具体表现为：1. 被告未按照合同约定提供设计图纸和施工要求，导致原告无法准确施工，增加了施工难度和工期。
2. 被告未按时提供工程所需的材料和设备，导致原告无法按时施工，并不得不额外采购材料，增加了原告的成本。
3. 被告在施工过程中未能按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量低劣，无法达到使用要求，且存在严重的安全隐患。
4. 被告未按照合同约定支付工程款项，严重影响了原告的正常经营和资金流动。
基于上述事实，原告认为被告违反了工程合同的约定，给原告造成了严重的经济损失和声誉损害，故提起反诉，要求被告承担相应的法律责任。
二、反诉请求1. 要求被告按照合同约定的工期要求，立即完成工程，并按照原告提供的施工图纸和要求进行施工，确保工程质量。
2. 要求被告赔偿原告由于被告违约行为所造成的经济损失，包括但不限于额外采购材料的费用、人工费用、工期延误的损失等，共计人民币xxxx元。
3. 要求被告支付原告应收的工程款项，包括已完工部分的工程款和尚未完工部分的工程款，共计人民币xxxx元。
4. 要求被告赔偿原告的声誉损失，包括但不限于因工程质量问题而导致的客户流失、合作机会减少等损失，共计人民币xxxx元。
5. 要求被告承担本案的诉讼费用。
三、证据列表1. 工程合同及相关附件。
2. 原告与被告之间的书面往来函件。
3. 工程施工过程中的现场照片和视频。
工程合同反诉状模版
工程合同反诉状模版【标题】工程合同反诉状【】尊敬的法院：我方作为本案的被告，在认真审阅了原告提交的起诉状及相关证据材料后，依据相关法律规定，现向贵院提出反诉。
以下是我方的反诉请求及事实与理由：一、反诉请求：1. 请求判决确认原告违反工程合同约定，未按约定时间支付工程款的行为构成违约；2. 请求判决原告支付违约金，数额为未付工程款的百分之（具体百分比）；3. 请求判决原告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实与理由：（一）关于工程款支付问题：根据双方签订的工程合同（合同编号：XXXXXX），明确约定了工程进度款的支付时间和方式。
原告在工程进度达到约定支付节点时，未按照合同约定支付相应款项，导致我方资金周转困难，无法及时采购材料、支付工人工资，严重影响了工程的正常进度。
（二）关于工期延误问题：原告在起诉状中声称我方延误工期，但实际情况是，由于原告未能及时支付工程款，导致我方无法继续施工。
根据《中华人民共和国民法典》相关规定，因发包人原因导致工程延期的，承包人不承担延期责任。
因此，工期延误的责任应由原告承担。
（三）关于质量保证金问题：原告要求我方支付质量保证金，但在合同中并未约定该项费用。
根据《建设工程质量管理条例》，质量保证金的收取应有明确的合同条款作为依据。
因此，原告的此项要求没有合同依据，不应得到支持。
（四）关于违约金问题：鉴于原告未能履行合同约定的付款义务，根据《中华人民共和国民法典》的规定，原告应当支付违约金。
我方在此提出合理的违约金计算方式，以弥补我方因原告违约行为所造成的损失。
我方认为原告在工程合同履行过程中存在多项违约行为，依法应承担相应的违约责任。
故向贵院提出反诉请求，希望贵院能依法公正审理，并作出合理判决。
此致敬礼！反诉人：（被告名称）法定代表人：（被告法定代表人姓名）住所地：（被告详细地址）联系电话：（被告联系电话）邮政编码：（被告邮编）日期：（填写日期）【结束语】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
承包合同纠纷反诉状
签订地点：
签订日期：年月日
承包合同纠纷反诉状
法律是社会规则的一种，通常指：由国家制定或认可，并由国家强制力保证实施的，以规定当事人权利和义务为内容的，具有普遍约束力的一种特殊行为规范。
小编为您编辑了林地承包合同纠纷民事上诉状，欢迎阅读!
被上诉人xx县杨x镇朱x村民委员会。
法定代表人朱xx，该村委会主任。
上诉请求：
2、对案件依法进行改判或者发回xx县人民法院重新审理;
3、本案一、二审一切诉讼费用由被上诉人承担。
事实与理由：
上诉人不服xx县人民法院(200x)x民初字第900号民事判决书，现提出上诉，具体事实和理由如下：
一、一审法院认定事实错误和互相矛盾
(三)关于合同无法继续履行问题。
一审判决以部分村民自发到该荒山植树造林为由，从而认定转让协议无法继续履行，该判决理由根本就站不住脚!本合同正常履行受阻的原因，在于被上诉人以及部分村民的侵权行为，而非上诉人的行为。
在上诉人种植树苗部分被毁的情况下，上诉人完全可以另行栽种，从而完成合同目的!可以这样说，只要上诉人有劳动能力，只要荒山没有因地震等不可抗力而灭失，荒山承包合同就不存在无法继续履行!另外，因被上诉人及其他村民侵权
行为造成合同履行的障碍，而作出不利于上诉人的判决，是完完全全背离公平原则的!
二、一审法院认定承包合同转让协议的法律关系错误
荒山承包合同的当事人是被上诉人和原审第三人;承包合同转让协议在协议上签章有上诉人、被上诉人及第三人，但并不是说，转让协议的当事人就是三方，这种理解是对承包合同的误解。
承包合同转包只是在承包方和转包后的承包方形成新的权利义务关系，而并不能改变原承包合同的内容，转包协议的签订并不意味着原承包合同的解除。
被上诉人在转让协议上的签章，只能证明该转让协议征得了被上诉人即发包方的同意，而并不能在上诉人与被上诉人之间产生直接的权利义务关系。
转让协议的双方当事人是原审第三人和被上诉人，而非上诉人与被上诉人。
转让协议中，被上诉人不是合同当事人，因此不享有申请解除转让协议的请求权。
一审法院支持被上诉人的反诉请求，准许合同当事人以外的第三人享有合同解除权，是违反合同相对性原理，是违反合同法规定的!
三、本案转让协议不存在约定或法定解除的情形
合同的解除，按照合同法的规定，有协议解除和法定解除两种，判决理由认定"该'承包合同转让协议'中解除合同的条件已经成就"，上诉人一字一字查遍转让协议，别说解除合同的条件，八个条文中，甚至连"解除"两个字都找不到。
一审法院判决认定双方存在解除合同的条件约定，纯属空穴来风、主观臆造或者醉酒之梦话!因此，本案并无最高院解释第二十四条第(一)项适用之余地!。