建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测).doc

建设工程勘察合同(GF20200204)(岩土工程设计、治理、监测)-(优质文档)

合同编号:__________建设工程勘察合同(GF20200204)（岩土工程设计、治理、监测）甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局___ 监制二000年三月_________________________________________________________________________ 发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程地点：__________________________________________________1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程规模、特征：____________________________________________1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1．7 承接方式：__________________________________________________1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间__________________________________第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间__________________________________第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。

建设工程勘察合同(GF

建设工程勘察合同(GF建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10．6 完工工程经验收符合要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条其他约定事项：_________________________________第十三条争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：（一）提交__________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。

发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。

发包人名称：________________ 承包人名称：________________ （盖章）（盖章）法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________住所：______________________ 住所：______________________邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________电话：______________________ 电话：______________________传真：______________________ 传真：______________________开户银行：__________________ 开户银行：__________________银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________ （盖章）（盖章）备案号：____________________ 经办人：____________________备案日期：______年___月___日鉴证日期：______年___月___日。

建设工程勘察合同（GF--2016--0204）（岩土工程设计、治理、监测）_合同范本

建设工程勘察合同(GF--2016--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：______________________编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月________________________________________________________________ _________发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：__________________________________________________1.2工程地点：__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期：__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1.5工程规模、特征：____________________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1.7承接方式：__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量：______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。

建设工程勘察合同(GF)

建设工程勘察合同(GF)
建设工程勘察合同（GF）是指在建设工程项目实施过程中，由勘察单位与建设单位签订的一种合同，用于规定勘察单
位对建设工程项目进行勘察、测试、测量、采样等工作的
内容、程度、方法、程序、质量要求以及成果交付等事项。

建设工程勘察合同（GF）一般包括以下主要内容：
1. 合同的基本信息：包括合同的标题、编号、签订日期等
基本信息。

2. 合同的双方：包括勘察单位和建设单位的名称、地址、
联系方式等信息。

3. 合同的工程概述：包括建设工程项目的概况、范围、规
模等信息。

4. 勘察范围与内容：详细说明勘察单位需要完成的勘察工
作的具体内容、范围、要求等。

5. 勘察时间与工期：约定勘察工作的开始和结束时间，以及勘察工作需要的工期。

6. 勘察费用与支付方式：约定建设单位向勘察单位支付的勘察费用和支付方式。

7. 勘察成果提交要求：约定勘察单位需要提交的勘察成果的要求、格式、数量、提交时间等。

8. 合同的变更和解除：约定双方可以根据实际情况对合同进行变更或解除的条件和程序。

9. 合同的违约责任：约定双方违反合同规定所需要承担的各种责任和赔偿方式。

10. 其他条款：包括争议解决方式、保密条款、法律适用等相关条款。

需要注意的是，建设工程勘察合同（GF）应根据具体项目情况进行调整和补充，确保合同内容与实际情况相符，避免发生纠纷和争议。

同时，合同的签订双方应严格履行合同约定，确保勘察工作的顺利进行。

2016年建设工程勘察合同

建设工程勘察合同（样本）甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________鉴于甲方需要进行工程勘察，乙方具备相应的勘察资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________二、勘察范围及内容1. 勘察范围：____________________2. 勘察内容：____________________三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总额：人民币（大写）____________________元整（￥__________元）。

2. 支付方式：甲方应在合同签订后__________日内支付乙方勘察费用的__________%作为预付款；勘察工作完成后，甲方应在收到乙方提交的勘察报告后__________日内支付剩余费用。

四、勘察工作期限乙方应在合同签订后__________日内开始勘察工作，并在__________日内完成勘察工作并提交勘察报告。

五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a. 提供必要的勘察现场条件和资料；b. 按合同约定支付勘察费用；c. 对勘察报告进行审核，并提出意见。

2. 乙方权利与义务：a. 按照国家有关标准和规范进行勘察；b. 保证勘察报告的准确性和可靠性；c. 对勘察过程中发现的问题及时通知甲方。

六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 乙方未按期完成勘察工作或提交的勘察报告不符合约定的，应按合同约定支付违约金。

七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204)

建设工程勘察合同（示范文本GF- 2000 —0204）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0 0 0年三月发包人： _______________________________________________________________承包人： _______________________________________________________________发包人委托承包人承担：____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程立项批准文件号、日期：1.4岩土工程任务委托文号、日期：1.5工程规模、特征：1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_________________________________________1. 7 承接方式：1. 8 预计的岩土工程工作量:第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I I I I I II序号丨资料文件名称丨份数I 内容要求丨提交时间II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------- 1 --------- 1 ---------------------------- 1------------------- 1I I I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I I I I I II序号I报告、成果、文件名称I数量I 内容要求I交付时间II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I II ---------- 1 -------------------------------- 1 ---------- 1 --------------------- 1------------------- 1I I I I I I第四条工期本岩土工程自_______ 年—月—日开工至_____________ 年—月—日完工，工期为. —天。

建设工程勘察合同(示范文本)2016版

GF—2016—0203合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)(岩土工程设计、治理、监测)

有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)（岩土工程
设计、治理、监测）
建设工程勘察合同（GF--2000--0204）是一种针对岩土工程设计、治理和监测的合同形式。

该合同主要涉及以下内容：
1. 合同双方的基本信息和背景介绍：包括乙方（勘察单位）的企业资质、经验和技术实力，甲方（建设单位）的基本情况。

2. 项目描述：详细说明项目的位置、规模、性质、勘察范围以及相关的法规要求。

3. 勘察任务：明确岩土工程设计、治理和监测的具体任务和要求，包括勘察内容、查勘程度、勘察方法和技术要求。

4. 工作进程和计划：规定勘察实施的时间、工期和具体的进度安排，包括现场勘察、实验室分析、报告编制等工作阶段。

5. 合同价款和支付方式：约定勘察任务的费用总额和支付方式，通常根据合同阶段或完成阶段进行分期付款。

6. 资料交付和保密：约定勘察成果的交付形式、交付时间和内容，以及保密义务和责任。

7. 合同变更和解决争议：约定变更合同的程序和内容，以及解决争议的方式，通常通过协商、调解或仲裁解决。

8. 合同终止和责任限制：约定合同终止的条件和程序，以及合同履行中的责任限制和免责条款。

9. 法律适用和争议解决：约定合同适用的法律和争议的解决方式。

以上是基本的合同内容，具体的合同条款可根据实际情况进行调整和完善。

在签订合同时，双方应仔细审核合同内容，确保各项条款清晰明确，并保证勘察工作的质量和合同的履行。

20xx建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)

20xx建设工程勘察合同（岩土工程设计、治理、监测）本合同由以下双方共同签订：甲方：（全称、地址、联系人、电话）乙方：（全称、地址、联系人、电话）鉴于甲方拟在20xx年对某项目进行建设工程，为确保项目顺利进行，甲乙双方达成以下合作协议：第一条合同目的本合同的目的在于规定甲方与乙方在建设工程勘察项目中的权利与义务，以确保工程质量及安全。

第二条勘察内容本合同约定的勘察内容包括但不限于岩土工程设计、治理、监测等。

具体勘察范围和内容将根据实际工程需求，在本合同签订后双方另行协商确定。

第三条合同费用与支付方式1.甲方应根据勘察工程范围及内容支付相应的费用给乙方。

具体费用为：XXX（大写）人民币，应在合同签订后的1个月内一次性支付给乙方。

2.乙方应提供详细的费用清单和发票，并按照实际勘察工作的进展情况提供相应的进度付款报告给甲方。

3.甲方应将费用支付至乙方指定的银行账户，并提供付款凭证给乙方。

4.若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停工程勘察工作，并要求甲方支付违约金。

第四条勘察工作进展及报告1.乙方应按照合同规定的时间节点和工作内容进行勘察工作，并按照甲方要求提供相应的勘察进展报告。

2.勘察进展报告应包括以下内容：地质勘察报告、勘察成果数据、工作计划以及预防岩土工程灾害措施等。

3.勘察报告应以书面形式提供给甲方，并由甲方在15个工作日内提供书面反馈意见。

4.勘察报告中的数据及信息均应属实，并由乙方承担相应的法律责任。

第五条知识产权1.乙方在勘察工作中产生的所有报告、图纸、资料等知识产权均归甲方所有。

2.甲方有权对乙方提供的勘察报告进行整合、使用、修改及转让，但需提前征得乙方同意。

3.乙方不得擅自将勘察报告或其中的部分内容用于其他项目或对外发布，如有需要，需得到甲方的书面许可。

第六条违约责任1.任何一方未按照合同约定的时间节点和内容履行义务，均视为违约，需向对方支付相应的违约金。

2.如因任何一方违约导致对方承担额外费用或损失，违约方应承担赔偿责任。

建设工程勘察合同(GF

建设工程勘察合同(GF合同编号：（编号）甲方（发包人）：（全称）乙方（承包人）：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程勘察事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（工程规模描述）二、勘察范围和要求1. 勘察范围：（勘察范围的描述）2. 勘察内容：（勘察内容的详细描述）3. 勘察要求：（对勘察工作的具体要求）三、勘察文件及交付进度1. 乙方应按照国家和地方有关规定和标准，编制勘察文件。

2. 乙方应按照约定的时间节点向甲方交付勘察文件及相关资料。

3. 勘察文件的格式和内容要求：（文件格式和内容要求）四、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内进场开展勘察工作。

2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察工作计划。

3. 如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成，乙方应承担违约责任。

五、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额及支付方式在附件中约定。

2. 支付方式：（支付方式的描述）3. 乙方应在完成勘察工作后，按照约定向甲方提交结算报告。

六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察工作的质量符合国家及地方相关规定。

2. 甲方应在收到勘察文件后，按照约定标准进行验收。

3. 如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应负责修改或重新勘察。

七、知识产权及保密条款1. 乙方在本合同履行过程中产生的知识产权归乙方所有，但甲方在支付费用后有权使用勘察成果。

2. 甲乙双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等信息予以保密。

未经对方许可，不得向第三方泄露。

如因一方原因导致泄密，应承担相应法律责任。

建设工程勘察合同(GF)(岩土工程设计、治理、监测)

建设工程勘察合同(GF)（岩土工程设计、治理、监测）一、合同背景本合同由建设单位委托勘察单位进行岩土工程设计、治理和监测的相关工作。

双方在自愿、平等和互利的基础上，达成以下协议。

二、合同内容1. 任务范围勘察单位负责完成以下工作内容： - 岩土勘察：对建设工程所在地的地质地貌、岩土条件、地下水等进行详细勘察，并出具综合岩土勘察报告。

- 岩土设计：根据勘察结果，进行岩土设计，包括基础设计、坑、塔、坝的设计等。

- 岩土治理：根据勘察和设计结果，提出岩土治理方案，并指导施工单位进行治理。

- 监测：在建设过程中进行岩土监测工作，及时反馈监测数据，确保工程的安全性。

2. 合同费用建设单位需按照合同约定及时支付勘察单位的费用，包括勘察费、设计费、治理费和监测费等。

具体金额和支付方式按照双方协商确定。

3. 合同执行本合同自双方签署之日起生效，并持续有效期为建设工程竣工验收合格之日起至保修期满。

4. 合同变更如需对合同内容进行任何变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行变更协议的签署。

5. 合同解除如一方违反合同约定且无法在合理期限内改正，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。

6. 保密条款双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等，应予以保密，未经对方书面许可不得泄露或使用于其他用途。

7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，可提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果对双方均具有约束力。

三、合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：- 《岩土勘察报告》：包括地质地貌、岩土条件、地下水勘察结果等。

- 《岩土设计报告》：包括基础设计、坑、塔、坝的设计等。

- 《岩土治理方案》：根据勘察和设计结果提出的治理方案。

- 《岩土监测数据报告》：包括在建设过程中进行的岩土监测数据及分析报告。

四、合同生效与变更本合同自双方签署并盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

任何对本合同内容的修改、补充或解释，应经双方书面协议并签署生效。

建设工程勘察合同2016

建设工程勘察合同（2016）甲方（发包人）：____________乙方（勘察人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程性质：____________1.5 工程投资估算：____________二、勘察范围和阶段2.1 勘察范围：本工程所需的岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等服务。

2.2 勘察阶段：本工程勘察分为初步勘察和详细勘察两个阶段。

2.3 勘察周期：乙方应按照甲方要求，按时完成勘察任务。

初步勘察阶段应在合同签订后__天内完成，详细勘察阶段应在初步勘察基础上根据设计进度同步进行。

三、技术要求及工作量3.1 乙方应按照《建设工程勘察规范》（GB 50021-2001）及相关法律法规、规范的要求，进行勘察工作。

3.2 乙方应根据工程特点和甲方要求，制定勘察方案，并报甲方审批。

3.3 乙方应提供完整的勘察成果资料，包括勘察报告、图纸、计算书等，并保证资料的真实性、准确性和可靠性。

3.4 乙方应根据勘察结果，对工程地质、水文地质、地形地貌等方面进行评价，并提出合理化建议。

四、合同工期4.1 初步勘察阶段工期：自合同签订之日起__天内完成。

4.2 详细勘察阶段工期：根据设计进度，同步进行详细勘察，确保勘察工作与设计工作相协调。

五、质量标准5.1 乙方应按照《建设工程勘察规范》（GB 50021-2001）及相关法律法规、规范的要求，保证勘察质量。

5.2 乙方应建立健全质量管理体系，对勘察过程进行严格控制，确保勘察成果资料的准确性。

5.3 甲方应对乙方提供的勘察成果资料进行审查，如发现质量问题，有权要求乙方进行补充勘察或重新勘察。

建设工程勘察合同(GF4篇

建设工程勘察合同(GF4篇篇1建设工程勘察合同(GF)是指在建筑工程施工前对工程现场进行勘察和调查，以确定工程地质、土壤条件、地下水位等情况，为工程施工提供必要的技术支持和数据参考，确保工程的顺利进行和质量可控。

建设工程勘察合同是建筑工程的重要环节，必须经过合同签订和严格执行，以确保工程勘察的准确性和可靠性。

建设工程勘察合同是施工单位和勘察单位之间的一种合作协议，约定了双方的权利和义务，明确了勘察的范围、内容、工作任务、工作期限、费用支付等事项。

建设工程勘察合同通常由勘察单位提供并施工单位签订，合同一般包括以下内容：1.合同目的和范围：明确勘察的目的和范围，包括工程的位置、用途、规模、要求等，确保双方对勘察工作有清晰的认识。

2.勘察内容：详细列出工程勘察的具体内容和要求，包括地质勘察、地形测量、水文勘察、工程勘察等，确保勘察工作的全面性和有效性。

3.工作任务：确定勘察单位的具体工作任务和分工，包括调查、测量、分析、报告等，确保勘察工作的有条不紊进行。

4.工作期限：规定勘察工作的开始时间、结束时间和工作周期，确保勘察工作按时完成。

5.费用支付：约定勘察单位的费用标准、支付方式和时间，确保费用支付的透明和及时性。

6.质量保证：约定勘察工作的质量要求和责任分工，确保勘察结果的准确性和可靠性。

建设工程勘察合同的执行至关重要，施工单位和勘察单位必须严格按照合同约定的内容和要求履行各自的责任，确保勘察工作的顺利进行和质量可控。

双方要加强沟通合作，及时解决问题和纠正错误，确保勘察工作的顺利进行。

只有建立良好的合作关系，才能实现工程的高质量、高效率和高安全性。

在建设工程勘察合同的签订和执行过程中，双方要严格遵守法律法规和规范标准，不得擅自变更或违约，确保双方的合法权益。

勘察单位要加强对勘察人员的管理和培训，提高勘察人员的专业水平和工作效率，确保勘察工作的质量和效果。

施工单位要加强对勘察工作的监督和检查，确保勘察工作的合规性和规范性。

建设工程勘察合同(GF--20xx--0204)(岩土工程设计、治理、监测)标准样本

合同编号：WU-PO-618-31 建设工程勘察合同(GF--20xx--0204)（岩土工程设计、治理、监测）标准样本In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve TheEffect Of Restricting All Parties甲方：_________________________乙方：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑建设工程勘察合同(GF--20xx--0204)（岩土工程设计、治理、监测）标准样本使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。

资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。

工程名称：_______________工程地点：_______________合同编号：_______________（由承包人编填）勘察证书等级：___________发包人：__________承包人：__________签订日期：_______________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月________________________发包人：__________承包人：__________发包人委托承包人承担：___________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

建设工程勘察合同2016年版本

建设工程勘察合同2016年版本你们有没有见过盖房子呀？盖房子之前呢，有好多重要的事儿要做。

就像我们要去一个陌生的地方探险，得先好好看看那个地方是什么样的，有没有危险。

盖房子前的勘察就有点像这个探险前的查看。

这个勘察合同呢，就像是一份约定。

比如说，有个叫小明的叔叔，他是个建筑工人。

他的老板要盖一座特别大的商场。

那在盖之前，就得知道这块地下面是什么样的。

是硬邦邦的石头，还是软软的泥土呢？有没有地下水呀？要是不知道这些，盖到一半可能就会出大问题。

这个合同就是建筑公司和专门做勘察的人之间的一个约定。

建筑公司就像一个要做蛋糕的厨师，勘察的人就像帮厨师找食材的小助手。

建筑公司说：“小助手呀，你去帮我看看那块地的情况吧，这样我才能放心盖商场。

”然后他们就会签这个勘察合同。

在这个2016年版本的合同里，会写清楚好多事情。

比如说，要勘察多大的一块地。

就像我们画画，得知道画纸有多大才能开始画。

要是说要盖商场的地是一个大大的长方形，那合同里就会把这个长方形的长和宽写清楚，这样勘察的人就知道自己要查看的范围了。

还有呀，合同里会写清楚要怎么勘察。

就像我们找东西，是一点一点仔细地找，还是大概看一下呢？勘察也是这样。

可能有的地方要用很厉害的机器钻到地底下，看看很深的地方是什么样的。

有的地方呢，就只要在地面上做一些简单的测试。

这些都会在合同里写好。

再说说报酬的事儿吧。

勘察的人辛苦工作，当然要得到报酬啦。

就像我们帮爸爸妈妈做了家务，爸爸妈妈会给我们零花钱一样。

在合同里会写清楚建筑公司要给勘察的人多少钱。

这个钱数得是公平合理的。

比如说，勘察的工作很复杂，要花很长时间，那报酬就应该多一些。

如果工作比较简单，报酬就会少一点。

而且呀，合同里还会规定时间。

就像我们写作业，老师会给我们一个交作业的时间。

勘察工作也有时间限制。

不能一直拖拖拉拉的。

比如说，建筑公司希望在春天开始盖商场，那勘察工作就得在冬天结束之前完成。

这样建筑公司才能根据勘察的结果来做盖商场的计划。

建设工程勘察合同(住建部2016版)

建设工程勘察合同（住建部2016版）政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，可以签订本合同。

合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

建设工程勘察合同(住建部2016版)

建设工程勘察合同（住建部 2016版）政府示范文本要点发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，可以签订本合同。

合同编号： _____________________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探］》（GF-2000-0203 ）及《建设工程勘察合同（二）［岩土工程设计、治理、监测］》（GF-2000-0204 ）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

建设工程勘察合同GF岩土工程设计治理监测

GF-2000-0204建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：工程地点:合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部监定国家工商行政管理局一九九九年十二月- 可编辑修改-第一部分协议书发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担工程项目的岩土工程任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6 承接方式：1.7 预计勘察工作量：1.8 工程内容：第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间- 可编辑修改-第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条工期4.1 开工及提交勘察成果资料的时间本岩土工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条发包人、勘察人责任5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2 本岩土工程费总额为元（大写），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

- 可编辑修改-5.3 本合同生效后，发包人按下表约定分次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间占合同总额百分比金额人民币（元）（工程进度）第六条变更及工程费的调整6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察6.2 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。