监理工程师《案例分析》习题及答案

监理工程师《案例分析》习题及答案
监理工程师《案例分析》精选习题及答案
2017年注册监理工程师《案例分析》考试时间2017年5月21日。

为更好的复习备考，店铺编辑整理了监理工程师《案例分析》精选习题及答案，供各位考生分享。

案例一
通过检查分析，如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有进度计划调整，以形成新的进度计划，作为进度控制的新依据。

问题
1.施工进度计划调整的具体方法有哪两种?
答案：一是通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期;二是通过改变某些工作间的逻辑关系来缩短工期(2分)。

2.通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期的具体措施有哪几种?具体做法是什么?
答案：具体措施包括以下几项。

(1)组织措施。

组织措施分以下几种：①增加工作面，组织更多的施工队伍(1分);②增加每天的施工时间(如采用三班制等)(1分);③增加劳动力和机械的数量(1分)。

(2)技术措施。

技术措施分为以下几种：①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间(1分);②采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量(如将现浇框架方案改为预制装配方案)(1分);③采用更先进的施工机械(1分)。

(3)经济措施。

经济措施分为以下几种：①实行包干奖励(1分);②提高奖金数额(1分);③对所采用的技术措施给予相应的经济补偿(1分)。

(4)其他配套措施。

具体内容包括：①改善外部配件条件(1分);②改善劳动条件(1分);③实施强有力的调度等(1分)。

案例二
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合
同。

合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。

乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。

工程施工中发生如下几项事件：
事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的.需用电的自有机械每天折旧费280元。

事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。

事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.
事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。

其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。

问题
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?说明其原因。

答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求(0.5分)，因为提供可靠电源是甲方的责任(I分)。

事件2：不可以提出工期和费用补偿要求(0.5分)，因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担(1分)。

事件3：可以提出工期和费用补偿要求(0.5分)，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60 m3，超过了工程量风险系数10%的约定(1分)。

事件4：不可以提出工期和费用补偿要求(0.5分)，因为加快施工
的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理(1分)。

2.每项事件的工期补偿是多少?总工期补偿多少天?
答案：事件1：工期补偿1天(0.5分)，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期(1分);但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期(1分)。

事件2：工期补偿为0天(0. 5分)。

事件3：工期补偿为0天(0. 5分)，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加(360-300)m3/(300m3/5天)=1天，不影响工期(1分)。

事件4：工期补偿0天(0.5分)。

采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理(1分)。

该工程工期提前3天。

因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天(1分)。

总计工期补偿：1天+0天+0天+0天=1天(1分)。

3.假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润等不予补偿。

试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。

答案：事件1;人工费补偿：(8+10)工日×12元/工日=216元(1分) 机械费补偿：2台班× 560元/台班+1台班× 280元/台班=1400元(1分)
事件2：按原单位结算的工程量：300m3 ×(1+10%)=330m3(0.5分)
按新单价结算的工程量：360m3-330m3=30m3(0.5分)
结算价：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3=23190元(1分) 事件3：工期提前奖励：3天× 3000元/天=9000元(1分)
合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元=33806元(1分)。

案例三
背景
某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位，同时在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30日为投标截止时间。

甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金。

11月3日招标办主持举行了开标会。

但本次招标由于招标人原因导致招标失败。

建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。

施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。

施工过程中发生了混凝土工程质量事故。

经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早，混凝土强度不足造成的。

该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。

质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。

甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。

建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。

问题
1.指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。

招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。

答案：(1)不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。

理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。

不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。

理由：《招标投标法》规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

不妥之处：招标办主持开标会。

理由：开标会应由招标人或其代理人主持。

不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。

理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。

(2)不予补偿。

理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。

2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?
答案：总监理工程师应做的工作包括：
(1)签发《工程暂停令》指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。

(2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。

(3)要求承包单位在规定时间内写出书面报告。

3.上述质量事故的调查应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。

答案：(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。

理由：该事故属一般质量事故。

(2)监理单位应该参加。

理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。

4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
答案：(1)技术处理方案应由甲承包单位提出。

(2)总监理工程师应做的工作包括：签发《工程复工令》;监督技术处理方案的实施;组织检查、验收。

(3)理由：该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。

5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。

具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?
答案：(1)是。

理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。

(2)不予受理。

理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。