供配电施工合同
供配电施工合同范本
供配电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：_____________联系电话：_____________________________鉴于甲方需进行供配电施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程承包范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成供配电施工工程。
2.2 承包范围包括但不限于：_____________________2.3 乙方应确保施工过程中的安全，并承担因施工不当造成的一切损失。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥______________________）。
3.2 支付方式：_____________________3.3 工程进度款的支付应根据工程进度和质量验收情况，按照合同约定进行。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方或其委托的第三方的监督和检查。
配电工程合同模板
配电工程合同模板配电工程合同范本。
一、甲方（甲方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（甲方地址）。
电话，（甲方电话）。
传真，（甲方传真）。
二、乙方（乙方名称）：法定代表人（负责人）：地址，（乙方地址）。
电话，（乙方电话）。
传真，（乙方传真）。
鉴于甲方拟委托乙方进行配电工程项目，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、项目名称，（项目名称）。
二、项目地点，（项目地点）。
三、项目内容，（项目具体内容）。
四、项目工期，（工程开始日期至结束日期）。
五、合同价款，本合同总价款为（总价款），支付方式为（支付方式）。
六、质量标准，乙方应按照国家有关规定和标准，严格按照合同要求进行工程施工，保证工程质量。
七、合同变更，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、违约责任，若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
九、保修期，乙方应对工程实行（保修期），保修期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修。
十、验收标准，工程竣工后，甲方有权组织验收，合格后方可结算。
十一、争议解决，双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交有关部门进行调解或仲裁。
十二、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十三、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格并结清款项之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期，年月日日期，年月日。
合同附件：1. 项目实施方案。
2. 工程图纸和技术资料。
3. 其他必要资料。
以上为配电工程合同的范本，甲乙双方在签订合同时应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益。
在签订合同时，可根据实际情况进行相应的修改和补充，以确保合同的全面性和有效性。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成配电工程项目，实现双方的合作共赢。
供配电工程合同
供配电工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行供配电工程建设，乙方具有相关的资质和能力进行该工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
一、工程内容与范围本合同所涉及的供配电工程包括但不限于：1. 新建、改造或扩建的供配电系统设计、施工及调试；2. 相关设备的采购、安装和测试；3. 工程施工期间的安全管理和质量控制；4. 工程竣工后的验收、交付使用及相关技术培训。
二、工程质量要求乙方必须按照国家有关标准和行业规定，确保工程质量达到优良等级。
所有设备和材料应符合相应的技术规范和质量标准，不得使用假冒伪劣产品。
三、工期安排本工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应制定详细的施工进度计划，并经甲方审核同意后执行。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应及时协商调整。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币________元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价款的____%；2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定；3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款。
五、违约责任若一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式确认；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
配电室施工合同
配电室施工合同甲方：(甲方全称或个人姓名)乙方：(乙方全称或个人姓名)鉴于甲方拟建设或已建设的配电室项目（以下简称"工程"），甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：本合同约定的配电室施工工程的具体内容和范围。
1.4 工期：工程施工所需的时间，具体时间根据实际情况协商确定。
1.5 工程造价：根据乙方提交的报价单和甲方确认的施工方案，工程的总投资。
二、施工范围和责任2.1 施工范围：a) 安装、调试和运行工程所需的电力设备、设施等；b) 完成配电室的内部布线、电缆敷设和接线工作；c) 配电室所需的开关、插座、照明等电气设备安装；d) 配电室的消防、安全设备安装；e) 其他相关工作，详细的工作范围由双方共同确认。
2.2 乙方任务和责任：a) 提供工程的施工进度计划，并按计划完成工程；b) 确保施工过程中的质量和安全；c) 提供合格的施工材料和设备；d) 配合甲方的监督和检查。
2.3 甲方任务和责任a) 提供工程的相关设计图纸和资料；b) 协助乙方解决工程施工中的问题；c) 对乙方的施工进行监督和检查；d) 按时支付工程款项。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：a) 工程款项将根据施工进度和甲方的验收情况支付；b) 根据实际施工完成情况，双方可协商支付比例和阶段。
3.2 发票开具：a) 乙方完成阶段性工程后，甲方应及时向乙方提供付款申请单；b) 甲方在收到发票和相关付款申请单后，及时办理支付手续。
四、质量保证和维护4.1 乙方对所提供的设备、材料承担质量保证责任，保证其符合国家标准和规定。
4.2 在工程竣工后，乙方应提供一定期限的维护服务，维护期限双方协商确定。
五、违约责任5.1 任何一方不履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 因不可抗力或其他无法控制的原因，导致合同无法履行的，双方可协商解决或终止合同。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板合同范本专家。
配电工程安装合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟进行配电工程安装项目，现委托乙方进行相关工程的承包和施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对配电工程进行设计、采购、安装、调试等工作，确保工程质量和安全。
2. 工程包括但不限于，主配电箱、分配箱、电缆线路、开关插座等设备和配件的安装和连接。
3. 工程所需材料和设备的采购应符合国家标准和相关规定，保证质量合格。
二、工期和验收。
1. 工程的开工日期为【日期】，竣工日期为【日期】，工期为【工期天数】天。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方对工程质量和安全进行检查合格后，方可进行验收。
三、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的工程量和质量支付合同价款，共计人民币【金额】（大写）。
2. 价款支付方式，【支付方式和时间节点】。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的【百分比】。
2. 若工程质量不符合国家标准和合同约定，乙方应承担相应的责任，并进行整改。
五、保修期。
1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供【保修期限】的质量保修服务。
2. 保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费进行维修和更换。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，【日期】签订日期，【日期】。
以上为配电工程安装合同书模板，如有任何疑问或需要进一步定制，请随时与我联系。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
配电施工合同
配电施工合同一、合同背景本合同是由甲方（需方）与乙方（承方）就配电施工项目进行签订，双方经友好协商，以保证项目的顺利进行和双方权益的保护。
二、合同目的本合同的目的在于明确双方在配电施工项目中的责任、义务和权益，并规定相关条款，保证项目按时高质量完成，避免纠纷发生。
三、合同内容1.项目描述甲方委托乙方进行配电施工项目，该项目的主要内容包括但不限于：配电设备安装、布线、测试、调试等。
具体的施工范围和任务将在项目开始前由双方书面确认并记录在合同附件中。
2.项目期限本项目的施工期限为双方协商确定的日期，甲方应按时提供施工所需的场地、材料等，乙方应按时完成施工任务。
3.付款条款（1）甲方将根据合同约定的支付方式和时间表按时支付给乙方合同金额的工程款项。
（2）乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应在七个工作日内支付尾款。
4.变更和延期（1）如果甲方需要对施工内容或工期进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方确认同意后生效，变更费用由甲方承担。
（2）如因不可抗力或甲方原因导致项目延期，延期期限应由双方协商确定，并书面确认。
5.质保期乙方对施工项目提供一年的质保期，若项目存在质量问题，乙方将负责修理或更换。
6.违约责任（1）若乙方未在约定日期完成施工，则应按延期完成施工的天数向甲方支付违约金。
（2）若甲方未按合同约定时间支付工程款项，应按延期支付的天数向乙方支付违约金。
7.保密条款双方在项目执行过程中所知悉的财务、技术和商业秘密等均应保密，并不得向第三方透露或使用。
8.解决争议方式（1）合同履行过程中产生的争议应先由双方协商解决，协商不成时，可诉诸法律解决。
（2）双方选定双方所在地法院为管辖法院。
四、其他条款1.本合同自双方签字盖章后生效，并成为对双方具有法律约束力的文件。
2.本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并通过书面形式作为其补充协议。
3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签名）日期：年月日乙方：（签名）日期：年月日。
配电工程合同协议书范本
配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。
该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。
三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。
付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。
四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。
五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。
工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。
六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。
七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。
八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。
所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。
本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。
在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。
需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。
在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
配电客户工程施工合同
合同编号：____________合同名称：配电客户工程施工合同合同双方：甲方：（全称）：________________乙方：（全称）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行配电客户工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成配电客户工程的施工，包括设备安装、线路敷设、系统调试等工作。
具体工程量和要求详见附件一。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方报价是基于甲方提供的工程概况和要求的基础上形成的，合同签订后，除非甲方重大变更工程内容，否则乙方不得以任何理由提出增加工程款的要求。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量要求，按时完成工程施工。
3.2 乙方应保证工程质量和安全，遵守国家和地方的法律法规，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。
3.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，不得无故拖延或拖欠。
3.4 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括施工场地、施工用水、用电等，确保乙方正常施工。
四、付款与结算4.1 本合同支付方式分为三个阶段，具体支付比例和时间详见附件二。
4.2 乙方完成工程后，甲方应组织验收。
验收合格的，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同价款的80%。
4.3 剩余的20%作为质保金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后七个工作日内支付。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。
配电工程建设施工合同模板
配电工程建设施工合同模板甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对（项目名称）工程进行配电工程建设，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程基本情况甲方委托乙方负责对（项目名称）工程进行配电工程建设，工程地点位于（地点），总工程量约为（具体数量），工程预算为人民币（具体金额）元。
第二条项目内容1. 乙方按照双方最终确定的施工图纸和技术要求，对（项目名称）工程进行配电工程建设，确保工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方负责提供施工所需的设备、材料和劳动力，并按照约定的工期完成工程建设任务。
3. 乙方需保证施工过程中的安全和环保工作，确保工地秩序良好，防止发生事故和环境污染。
4. 乙方在施工过程中需与甲方保持密切沟通、互相协助，协商解决工程建设过程中出现的问题。
第三条工程进度1. 工程建设的时间表将由双方共同制定，并在合同签订之日起生效。
2. 若乙方在工程建设过程中发现有可能延误工期的情况，应及时向甲方报告，并在双方协商一致的情况下进行调整工期。
第四条工程款支付1. 工程款的支付方式为分阶段支付，具体支付比例如下：（1）工程开工前，甲方支付工程总金额的30%作为预付款；（2）工程中途，乙方完成工程进度的50%后，甲方支付工程总金额的50%作为第二次进度款；（3）工程完工后经验收合格，甲方支付工程总金额的20%作为尾款。
2. 工程款支付时间以双方书面确认的时间起算。
3. 在工程建设过程中，乙方如有特殊要求或额外工程，需额外支付费用，具体费用双方协商确定。
第五条质量保证1. 乙方在工程建设过程中应遵守国家相关标准和规定，确保工程质量符合标准。
2. 工程完工后，甲方有权对工程质量进行验收，如有问题需乙方立即整改。
第六条违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程建设任务或工程质量不合格的，应承担相应的违约责任。
2. 甲方未按时支付工程款或者擅自更改工程要求的，应承担相应的违约责任。
供配电工程施工承包合同
项目供配电工程施工（内网）承包合同发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方充分协商，签订本合同遵守执行。
一、工程名称：供配电工程（内网）二、工程地点：。
三、工程内容：施工图纸及工程量清单范围内所涉及的所有施工内容（相关设备按图纸要求技术参数施工）。
包括设备制造、安装施工、报批送电等内容。
四、工程承包范围：1、施工范围：主供电源从出线，备用电源从支线三号杆下线点出线，采用ZR-YJLV22-8.7/10KV/3*120电缆经电缆检修井引至配电室。
2、设备制造范围：主要设备为4台干式变压器（SCB10-800KVA）、2台电缆分接箱（一进二出），17台高压柜（KYN28A-12），18台低压柜（GGD），包含设备生产及安装施工。
五、工程质量标准：国标（经国网供电公司验收合格，正式送电）。
六、承包方式：包工包料、包工期、包安全、包质量、包工程施工中向供电部门报批的手续办理、包送电交钥匙工程。
七、工期：甲方通知施工现场满足进场条件之日起日历天内完成。
1、满足施工进度要求，承包单位应采取一切措施予以保障。
2、因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。
3、因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。
因承包人原因造成停工，不得增加工期。
八、工程总造价：总造价为元整（¥）。
当发生下列情况之一时，可以计算变更的工程造价：①设计变更单（或图纸会审纪要）经甲方签字认可。
②甲方签证的工程变更。
九、付款方法：付款方式为银行转帐。
合同签订后预付合同总价的50%，竣工完毕达到送电条件验收合格后付至合同总价的97%，剩余的3%质保金送电之日起一年内一次性付清。
十、甲方责任1、落实解决现场施工条件，提供施工用地水电源接驳点。
2、甲方派工程代表，对工程进度、工程质量进行监督、检查、验收隐蔽工程。
十二、乙方责任1、严格按设计图纸及相关施工及验收规范施工，乙方须取得相关资料，并视察施工场地，以便理解工程范围，并在其造价内包括或隐含施工单位内之前期准备工作所需的一切费用，被视为已包括在合同总价内。
供配电工程劳务合同模板
供配电工程劳务合同模板一、甲方（雇主），（单位名称）。
地址，（单位地址）。
法定代表人，（法定代表人姓名）。
联系电话，（联系电话）。
二、乙方（劳务方），（单位名称）。
地址，（单位地址）。
法定代表人，（法定代表人姓名）。
联系电话，（联系电话）。
鉴于甲方需要进行供配电工程的施工和维护工作，为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称。
甲方委托乙方进行供配电工程的施工和维护工作，具体项目名称为，（项目名称），具体工作内容包括，（工作内容描述）。
第二条工程期限。
本合同工程期限为（具体期限），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条工程报酬。
1、甲方应按照本合同约定向乙方支付工程报酬，具体金额为，（具体金额）。
2、工程报酬支付方式，（支付方式描述）。
第四条工程质量要求。
1、乙方应按照国家有关标准和甲方要求，保证工程质量符合相关规定。
2、如因乙方施工质量问题造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改，如造成损失，乙方应进行赔偿。
第五条安全生产责任。
1、乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，保障施工人员的人身安全。
2、如因乙方违反安全生产规定造成事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
第六条材料采购。
1、乙方应按照甲方要求进行材料采购，并保证采购的材料符合国家标准和工程要求。
2、如因乙方采购材料质量问题造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改，如造成损失，乙方应进行赔偿。
第七条竣工验收。
1、工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2、如验收合格，甲方应及时支付工程报酬；如验收不合格，乙方应进行整改并重新通知甲方进行验收。
第八条违约责任。
1、如因乙方原因导致工程质量不符合要求或施工延期等问题，乙方应承担相应违约责任。
2、如因甲方原因导致工程延期或影响工程质量，甲方应承担相应违约责任。
第九条保密条款。
双方应对本合同涉及的商业秘密和技术资料等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
室外高低压配电工程施工合同
室外高低压配电工程施工合同发包方：×××有限公司承包方：×××有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××·×××供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：×××·×××供配电工程。
2、工程地点：×××。
3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。
2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于2020年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2020年01月25日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（¥：3992600.00元整）。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
配电工程施工合同
10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。
一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。
2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。
二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。
2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。
其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。
高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。
高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。
承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。
4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。
三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供配电安装工程施工合同工程名称：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同签订时间：年月日
签订地点：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程项目概况：
一、工程名称：10KV/0.4KV配电系统安装及（一户一表部分）供配电系统安装工程
二、工程地址：
三、工程承包范围和内容：
1、承包范围：10KV/0.4KV配电系统安装及楼（一户一表部分）供配电系统安装工程材料的采购及安装。
2、承包内容：（1）、工程安装（品牌：，规格型号详附件）10KV户外真空断路器一台、10KV户外高压计量装置一套、10KV进线柜一台、10KV出线柜6台、10KV高压计量柜6台；安装（节能干变品牌：，规格型号详附件）10/0.4KV 户内干式配变SCB11－800KVA三台、SCB11－1000KVA二台、SCB11－1250KVA各一台。
（2）、安装五台配变的低压进线柜6面、低压电容柜6面、低压联络柜2面、低压馈线柜14面、双电源自动切换柜一面（品牌：规格型号详附件）；电柜内主要开关设备改用国产名牌产品。
（3）、敷设10KV进线主电缆YJV22－3*185共155米、10KV分支高压电缆YJV22－3×50六条共265米（品牌为：，规格型号详附件）、敷设高低压电缆桥架共74米。
（4）、安装用户端18位配电箱/电表箱18个、低压电缆分接箱(一进三出)8个、低压电缆分接箱(一进三出)6个；敷设YJV－4×185+1×95低压电缆6条共760米、YJV-4×120+1×70低压电缆4条共450米、YJV-4×70+1×35低压电缆18条共360米（品牌：,规格型号详附件）。
（5）安装远程集抄系统一套,远程载波表544个等；详见合同附件的预算书内容：1、( )10KV/0.4KV配电系统安装工程，2、（一户一表部分）供配电系统安装工程。
（注：本合同不包括低压配电柜后面的公共电缆线路的材料安装，变配电房设备基础、电房外桥架及电缆井土建工程由甲方负责完成；不包括住宅户表后线、商铺以及消防、电梯等商业和公共部分配电系统的安装费用。
）
四、承包方式：乙方负责提供设备、材料并施工安装（即包工包料）。
五、合同总价：合同价（按预算价元下浮%）为人民币佰拾
万.仟.佰拾元整（小写：￥元），包干费用包括税金在内。
六、结算方式：按合同价总价包干。
七、定额及费用计取按《安装工程消耗量定额》(常用册)《电气设备安装工程》编制，工程取费标准按国家能源局2009年发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》编制及有关文件进行计取。
八、合同价款调整因素及范围：合同价款除下列情况，任何一方不得擅自改变：
1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
2、工程造价管理机构的价格调整；
3、超出原设计工程量的设计变更或签证。
当出现上列因素之一造成合同价款变更时，乙方应于调整因素发生后14个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方。
甲方应于通知后14个工作日内予以确认或提出修改意见，否则视为同意。
第二条：双方的权利和义务
一、甲方权利和义务：
1、负责办理该工程的申报手续、供电政策性收费、有关城建开挖、恢复报批、占
用场地、青苗赔偿等手续以及承担所发生的费用。
2、经供电部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由发包方与供电部门协
商解决。
3、甲方应委派施工现场代表，协助处理解决施工过程可能发生的一切事情。
4、负责解决施工现场所需施工用水用电以及满足设备机械进场施工的道路畅通。
5、按合同规定按时支付工程款。
如不按合同规定拨付工程款，承包方有权停工或
终止合同，由此造成的工期延期、工程停建，由发包方负责。
发包方补偿承包
方因此遭受的损失。
二、乙方权利和义务：
1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。
2、认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格
按照供电部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，就及时向甲方提出变更设计申请（在签订合同前乙方应就施工图存在有关问题及时
提出，因乙方末提出而导致施工中的变更不予增加，视为变更已包含在合同内）。
3、保证按照国家有关规定要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一
切费用均由承包方负责。
4、乙方对现场投入的施工人员进行必要的安全教育，并对施工安全负责，有义务
配合现场施工总包单位的管理工作。
第三条：工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，确定总工期为60 天（工作日），计算时间为工程预付款到帐次日起，竣工以工程具备验收合格送电条件为准。
二、如遇下列情况之一的，工期相应顺延：
1、人力不可抗拒的因素而延误工期的；
2、末按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料价款而影响施工的。
第四条：工程质量及施工管理
一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。
二、工程质量以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量
为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。
三、承包方在施工过程中接受发包方的现场监督与检查。
四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期为1年，自工程项目验收
合格送电并签字移交供电部门第二日起算。
五、工程经供电部门验收合格供电后，产权即正式移交给甲方，产生材料及设备
等被盗，乙方不再负责任。
第五条：设备、材料的供应及验收
乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程材料及设备，所购的材料及设备必须有产品出厂检验合格证书，并且满足岑溪市水利电业有限公司的有关技术规范要求。
第六条：工程价款的支付与结算
一、工程预付款的支付
签订合同后七天内，甲方支付乙方材料预付款为合同总价30%，即人民币：二．工程款（进度款）支付
配电房内高低压配电设备全部安装完毕后七天内支付合同总价30%，即人民币：（￥：元）；1#、2#、3#、3A#楼一户一表安装完毕，该工程整体验收合格送电并移交供电部门接收后七天内支付合同总价37%，即人民币：（小写：¥元）。
剩余合同总价3%作为无息质保金，自工程验收合格送电并签字移交供电部门接收第二日起满一年后七天内支付。
三、工程款支付方式：转帐或现金存入乙方开户银行，每次乙方有效工程发票到后支付。
第七条：违约责任
一、甲方责任：
1、甲方末能按合同约定履行自已的责任，造成工程延期的，除工期相应顺延外，应
赔偿乙方由此造成的损失。
2、甲方不按合同约定时间拨付工程款，每逾期一天，甲方按工程合同价的千分之三的比例向乙方赔偿违约金。
3、如遇不可抗力造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。
4、原有工程施工质量或采购的设备、材料不符合设计和合同约定的，乙方负责无偿修理或返工。
查验乙方进场材料设备的品牌规格，监督施工质量和安全情况。
二、乙方责任：
1、变配电房设备基础施工时乙方派人进行技术指导，并进行预埋铁件的制作与安装。
2、乙方所采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明及合格证。
3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度
计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的成品保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护的同时不伤害他人，施工期间如果发
生安全事故的一切责任由乙方全部自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
6、乙方必须按期保质保量完成该项工程，如拖延合同工期，每逾期一天，乙方按工
程合同价的千分之三比例向甲方赔偿违约金。
第八条：纠纷解决办法
合同执行中如出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。
任何一方违反合同约定，经双方协商不成，可向当地人民法院起诉。
第九条：合同生效、终止及其他
一、本合同经双方代表签字、加盖双方单位公章或双方代表按指纹之日起生效。
二、工程通过验收合格送电移交，结清工程余款、保修期满后，合同即告终止。
三、非乙方原因工程中途停建、缓建超过半年，乙方有权终止本合同，同时甲方赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。
四、整体合同。
本合同及其附件（预算书）构成各方就本合同标的达成的完整协议，取代以前各方就本合同标的所达成的所有口头或书面的协议、协商、意向书以及其他协议和文件。
第十条：附则
1、本合同一式四份，双方各执两份。
2、合同末尽事宜，甲乙双方酌情商定。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
地址：法定地址：
法定代表人：法定代表人：
电话: 电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日。