2017年工程施工合同范本(简易)
2017工程施工合同范本3篇_简易工程施工合同范本
2017工程施工合同范本3篇_简易工程施工合同范本推荐文章电力建设工程施工合同范本热度：电力线路工程施工合同范本热度：工程施工承包的合同范本热度： 2019年工程施工承包合同范本热度：市政道路工程施工合同范本热度：建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合同。
建设工程合同与承揽合同一样，在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同，但其工作任务是工程建设，不是一般的动产承揽，当事人权利义务所指向的工作物是建设工程项目，包括工程项目的勘察、设计和施工成果。
以下是店铺为大家精心准备的：2017工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!2017工程施工合同范本一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
2017简单工程施工合同范本
2017简单工程施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：元(大写： )。
二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为年月日至年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定1：甲方承担的安全责任、权利(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：乙方的责任、权利(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2017简单工程施工合同范文2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本以下是一份建设工程施工合同的范本，供参考：建设工程施工合同甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方按照平等自愿、公平合理的原则，就甲方委托乙方承担建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况（列举工程名称、位置、规模、功能等基本信息）二、工程内容乙方接受甲方委托，负责完成以下工程内容：（详细列举工程内容，包括工程范围、施工内容、具体工作要求等）三、工期工程开始日期为（日期），预计竣工日期为（日期）。
四、工程款项1. 工程总价款为（具体金额），甲方应按照以下支付比例支付工程款项：（列明各次支付工程款的时间节点、比例和金额）2. 乙方应按照甲方支付工程款项的比例及时结算分包商款项。
五、工程质量与保修1. 乙方应按照国家有关工程质量标准和甲方要求的要求，保证施工质量符合合同约定，并且提供相应的工程质量保证书。
2. 完工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，具体保修期限为（具体期限）。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，甲方应按照合同总金额的（具体比例）支付违约金。
2. 若乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的生效、履行、解释及争议解决应适用中华人民共和国法律。
2. 对于因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：日期：日期：。
建筑施工合同范本20173篇
建筑施工合同范本20173篇篇一建筑施工合同范本 2017甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[具体建筑工程名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[工程的具体规模，如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：[详细说明工程款的支付方式和时间节点]四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的相关文件和资料；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二建筑施工合同范本 2017甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行建筑工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担建筑工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
建设工程施工合同范本2017
建设工程施工合同范本2017甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，达成如下合同：第一条项目名称及位置甲方委托乙方承建______项目（以下简称“工程项目”），位于______，项目概况见附件一。
第二条项目内容1.1 工程项目的主要内容包括：1）________；2）________；3）________。
1.2 具体工程内容及技术要求详见附件二。
第三条合同价格3.1 本工程项目的总价为______万元（人民币）。
3.2 乙方应根据工程实际情况编制工程预算及施工组织设计，并报甲方审核确认。
一经确认后，不得擅自更改。
第四条工程工期4.1 工程项目自双方签订本合同之日起，计划工期为______个月。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时向甲方书面报告，并经甲方同意后再行实施。
第五条施工方式5.1 乙方应按照双方签订的工程施工组织设计方案，严格按照相关法规和标准完成工程项目。
5.2 乙方应合理安排施工进度，并确保施工质量符合国家有关标准和要求。
第六条施工条件6.1 甲方应为乙方提供施工所需的图纸、设计文件、目录文件及其他技术文件资料。
6.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方正常施工。
第七条变更和追加工程7.1 在工程实施过程中，如有必要变更或追加工程内容，须双方协商一致，并签订书面变更合同。
7.2 变更或追加工程应在不影响整体工程进度和质量的前提下进行。
第八条施工质量8.1 乙方承诺在完成工程项目后，按照国家相关标准进行质量检测，并提供相应的检测报告。
8.2 如发现工程存在质量问题，乙方应及时予以整改，并保证不影响工程项目的使用功能。
第九条竣工验收9.1 工程项目竣工后，乙方应与甲方共同进行竣工验收。
验收合格后，签订竣工验收书。
9.2 如工程存在质量问题，乙方应按照约定予以整改，直至验收合格为止。
2017建设工程施工合同（4篇）_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人)：_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
简易施工合同范本2017
简易施工合同范本2017 甲方（发包方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对____________工程进行施工，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：详细描述施工的具体内容和范围。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天。
三、工程质量标准执行国家及行业相关标准，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币__________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：（详细说明付款的阶段和比例等）五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（如提供施工所需条件、监督工程进度等）2. 乙方的权利和义务：（如按要求施工、保证工程质量等）六、工程变更任何工程变更需经双方书面确认。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定进行施工或质量不符合标准，应承担违约责任。
八、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：（签字或盖章）日期：______年____月____日乙方（承包方）：（签字或盖章）日期：______年____月____日。
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书随着建筑行业的蓬勃发展，实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷，签订2017建设工程施工合同需要注意什么呢?以下是店铺为大家整理的2017建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
2017建设工程施工合同范文1发包人(全称): （以下简称甲方）承包人(全称):（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定天后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2017建设工程施工合同范文2发包人(甲方):承包人(乙方):合同编号: 合同签订日期: 合同签订地点: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
建设工程施工合同_2017建筑工程施工合同范本
建设工程施工合同_2017建筑工程施工合同范本建设工程施工合同_2017建筑工程施工合同范本1. 引言本文档为建设工程施工合同的范本，适用于2017年的建筑工程施工合同。
该合同旨在规范建设工程的施工过程，保证工程质量和进度的顺利完成。
合同内容包括合同双方的基本信息、工程概况、施工责任和义务、支付方式、工程变更、合同解除、争议解决等方面。
2. 合同双方本合同由以下双方签订：甲方：甲方为建设工程的业主，需提供详细的工程要求和相关资金支持。
姓名/名称：地址：邮箱：乙方：乙方为施工企业，需按照甲方的要求进行工程施工并完成工程的交付。
姓名/名称：地址：邮箱：3. 工程概况工程名称：写明工程的名称，确保双方对工程项目的认识一致。
工程位置：写明工程的具体位置，方便甲方和乙方确定施工范围和方案。
工期：约定工程的施工时间，包括开始时间和完成时间，以确保工程按时交付。
工程规模：描述工程的规模和范围，确保双方对工程的要求和预期一致。
工程费用：约定工程的总费用和支付方式，确保乙方按照约定的方式支付工程费用。
4. 施工责任和义务甲方责任和义务：提供详细的工程要求和相关资料；按时支付工程款项；协助乙方进行工程施工，并提供必要的配合。
乙方责任和义务：按照甲方要求进行工程施工；保证工程质量和进度的顺利完成；协助甲方办理相关审批手续；遵守相关法律法规和建设工程施工的相关标准。
5. 支付方式约定乙方工程款的支付方式，例如分期支付、阶段支付或按进度支付等方式。
6. 工程变更双方可以根据实际情况协商变更工程的内容，包括工程范围、工程金额等方面。
7. 合同解除双方协商解除合同的情况，包括双方违约情况、协商解除或提前终止的相关事项。
8. 争议解决双方如产生争议，应积极协商解决。
如无法协商解决，可通过仲裁或司法途径解决。
9. 其他事项本合同未涉及的其他事项，双方可在协商的基础上进行约定。
10. 合同变更和解释合同变更和解释应通过双方协商达成一致意见，并进行书面确认。
简易工程施工合同范本2017版
合同编号：_______甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：________4. 工程承包范围：________二、合同工期1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 工期总日历天数：____天。
三、质量标准1. 工程质量应符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。
2. 工程隐蔽部分必须经过甲方代表检查验收，并取得签证后，方可进行下一道工序。
3. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行初验，对不合格的工程部位，乙方必须无条件返工，直到合格为止。
四、合同价格及付款方式1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价__%的预付款，即人民币____元整。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付合同总价__%的进度款，即人民币____元整。
（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价__%的尾款，即人民币____元整。
五、质保期工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
六、违约责任1. 乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价__%。
2. 甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
七、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。
施工合同范本2017(通用6篇)
施工合同范本2017(通用6篇)合同（hé tong或hé tóng）是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立的，它是市场经济条件下规范财产流转系的协议，各国的合同法规范的都是债权合同，而广义的合同还应关系的基本依据。
以下是整理的施工合同范本2017(通用6篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
第1篇: 施工合同范本2017甲方：姓名：乙方：姓名：甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料，农村自建房施工合同书乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的.水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。
乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写：壹佰伍拾伍元)元整。
平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式：开工付2000(大写：伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写：壹万元)元整。
二层房面打完再1农村个人建房施工协议书付10000(大写：壹万元)元整竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明：1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
工程施工合同范本(简易)5篇
工程施工合同范本(简易)5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[工程总造价金额]。
除本合同约定的变更情况外，此造价为包干价。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
（4）工程质量保证金为工程总造价的XX%，自工程验收合格之日起满一年后支付。
3. 乙方需提供正规的税务发票给甲方。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
篇2甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要完成某项工程任务，并决定委托乙方实施相关工程施工工作，双方经友好协商，达成以下简易工程施工合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]元）。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本第一篇：合同概况建设工程施工合同甲方：（合同中甲方的具体信息填写）乙方：（合同中乙方的具体信息填写）1. 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，经友好协商，就下述工程及相关事宜订立本合同，并同意遵守合同的约定。
2. 合同双方同意以书面形式确认施工合同的详细内容，并签署该合同正本。
本合同具有法律效力。
第二篇：合同主要内容1. 工程概述（合同中对工程的基本情况进行描述，包括工程名称、地点、范围、规模等）2. 工程标段和工程价款（合同根据工程的不同部分或标段，在此列出工程标段和各标段的工程价款）3. 工程进度和时间节点（合同规定工程的起止时间、各工程阶段的具体时间节点）4. 工程质量和建设标准（合同要求工程质量符合国家相关标准和规定，并具体列出了一些关键的建设标准）5. 付款方式和工程款的支付期限（合同详细说明工程款支付的方式和时间限制）6. 施工期间责任与风险管理（合同明确双方在施工期间的责任和风险承担）7. 变更管理（合同规定变更申请的程序和双方变更后的权利义务）8. 合同解除与违约责任（合同列举违约行为和相应的违约责任）9. 争议解决（合同规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁等）第三篇：其他事项1. 附属文件（列举合同附带的相关文件及其文件编号）2. 合同生效和变更（合同约定合同的生效时间以及变更的具体程序）3. 合同解释和适用（合同解释权归甲方，合同适用中华人民共和国法律和相关法规）4. 合同争议的管辖（合同约定争议的管辖法院）第四篇：合同签署甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日第五篇：合同附录1. 方案、设计文件2. 工程施工图纸（盖章）3. 工程规范及验收标准4. 其他附属文件以上是本篇根据题目所给的“2017版建设工程施工合同范本”进行的示范性文章，具体内容可根据实际需求进行调整和拓展。
施工合同版本2017
施工合同范本（2017年版）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的施工工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程内容及做法：见报价单和图纸。
1.5 工程承包方式：乙方包工、包料。
1.6 工程期限：自开工之日起至竣工之日起，共计日。
第二条工程价款2.1 本工程造价为（人民币）元，大写：____元整。
2.2 报价单应根据《中华人民共和国建设部工程造价管理办法》和市场行情制定，如有未尽事宜，双方可另行商定。
2.3 工程款支付方式：（1）开工前，甲方应支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程总造价的30%。
（3）工程竣工并验收合格后，甲方应支付乙方工程总造价的20%。
（4）剩余的20%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方应支付给乙方。
第三条合同的履行3.1 甲方义务：（1）按照约定的时间和要求提供施工场地，并保证施工场地的畅通。
（2）提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。
（3）按时支付工程款，并承担合同规定的其他义务。
3.2 乙方义务：（1）按照约定的时间、质量和标准完成工程施工。
（2）遵守施工现场的安全生产规定，采取措施保证施工安全。
（3）爱护甲方提供的设施，如有损坏，乙方应照价赔偿。
（4）承担合同规定的其他义务。
第四条合同的变更和解除4.1 合同的变更：（1）甲乙双方同意，可以书面形式变更本合同的部分条款。
（2）合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 合同的解除：（1）甲乙双方同意解除合同，应签订书面解除协议。
（2）合同解除后，乙方应按照约定办理工程结算手续，并支付相关费用。
第五条违约责任5.1 甲方违约：（1）甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工。
2017工程施工合同范本
2017工程施工合同范本建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合同。
建设工程合同与承揽合同一样，在性质上属以完成特定工作任务为目的的合同，但其工作任务是工程建设，不是一般的动产承揽，当事人权利义务所指向的工作物是建设工程项目，包括工程项目的勘察、设计和施工成果。
以下是学习啦小编为大家精心准备的：2017工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!2017工程施工合同范本一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：年月日2017工程施工合同范本二甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 地址：_____________________ 地址：_____________________电话：_____________________ 电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。
简单施工合同范本2017
简单施工合同范本2017甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于_______第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：_______第三条工程质量3.1 工程质量标准：_______3.2 乙方应按照国家相关质量标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：_______4.2 工程竣工日期：_______4.3 工程总日历天数：_______第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：（1）提供施工所需的场地、水电等基础设施；（2）对工程质量进行监督、检查；（3）按约定支付合同价款。
5.2 乙方的权利与义务：（1）按照约定进行施工；（2）确保工程质量符合约定；（3）接受甲方的监督、检查；（4）按时完成工程。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________签订日期：_________ 签订日期：_________。
国标2017施工合同3篇
国标2017施工合同3篇篇1施工合同协议甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲、乙双方为达成工程建设的目标，依据中华人民共和国相关法律法规以及国家行业标准《国标GB/T 50854-XXXX施工合同》的要求，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________工程规模：_________________________工程质量要求：符合国家相关施工验收规范及标准要求。
二、合同工期与进度管理开工日期：自本合同签订之日起计算工期。
具体开工时间见工程开工令。
竣工日期：乙方应按照合同约定时间完成全部工程并验收合格。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并采取措施减少损失。
工期顺延须经甲方确认。
进度管理：乙方应按照《建设工程施工进度计划表》进行施工，并及时提交实际施工进度报告，确保工期按时完成。
三、工程质量与检验标准乙方应严格按照国家相关施工验收规范及标准进行施工，确保工程质量符合要求。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应配合并提供必要的资料。
如工程质量不符合要求，乙方应及时采取整改措施直至达到验收标准。
乙方在施工过程中应进行质量检测，并承担相关费用。
甲方有权委托第三方进行质量检测，费用由责任方承担。
四、合同价款及支付方式篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成如下施工合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：_____________二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金。
工程施工合同范本2017
工程施工合同范本2017甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行[工程名称]工程施工，乙方具备相应的施工资质，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]。
1.2 工程地点：[工程地点]。
1.3 工程内容：[具体施工内容]。
1.4 工程规模：[工程规模描述]。
1.5 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为[总价款]元，包含[具体包含费用]。
2.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、竣工款等]。
2.3 付款时间：[具体付款时间节点]。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及行业标准[具体标准名称]进行施工。
3.2 工程质量应达到[具体质量标准]。
3.3 甲方有权对工程质量进行检查，乙方应予以配合。
第四条工程变更4.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 因变更导致工程价款调整的，双方应另行签订补充协议。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 验收合格的，双方签署验收合格证明。
5.3 验收不合格的，乙方应在[整改期限]内完成整改，并重新申请验收。
第六条违约责任6.1 甲方逾期支付工程款的，应按[逾期支付利息标准]支付利息。
6.2 乙方逾期竣工的，应按[逾期竣工违约金标准]支付违约金。
6.3 因一方违约导致对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
7.2 协商不成的，提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： [甲方代表签字]乙方（盖章）： [乙方代表签字]签订日期： [签订日期]请注意，以上内容仅为范本，具体条款应根据实际情况调整，并且在签订前应由法律专业人士进行审核。
17版建筑工程合同范本
建筑工程合同范本（通用17篇）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程监理人：__________第二条工程承包范围及承包内容2.1 承包范围：__________2.2 工程内容主要包括：__________2.3 施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.4 关于本工程范围及工程内容的其它约定：__________第三条合同组成部分及解释顺序3.1 组成部分：（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）本合同条款；（3）中标通知书；（4）投标报价书（含报价修正函）；3.2 解释顺序：按上述组成部分的顺序进行解释。
第四条合同价款4.1 合同价款为人民币____元整（大写：____________________元整）。
4.2 合同价款的支付方式及时间：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到约定的____%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的40%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。
第五条工程质量标准5.1 工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范。
5.2 工程质量的验收标准：__________第六条工程进度6.1 乙方应按照约定的工期完成工程。
6.2 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
第七条合同的变更和解除7.1 合同的变更：（1）合同的变更应由双方协商一致，并书面确认；（2）合同变更的内容应符合国家及行业的相关法律法规。
7.2 合同的解除：（1）合同解除应由双方协商一致，并书面确认；（2）合同解除后，乙方应按照甲方的要求做好工程的交接工作；（3）合同解除后，乙方不得要求甲方支付合同价款以外的任何费用。
2017简易工程合同
2017简易工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方需进行_______________（工程名称）的建设工作，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，特订立如下合同：一、工程概况1. 工程地点：_________________2. 工程内容：_________________3. 工程质量要求：_____________4. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同价款1. 合同总价为：人民币（大写）_____________元整（￥_______）。
2. 价款支付方式：_____________- 预付款：占总价的_____%，于合同签订后___日内支付；- 进度款：按照工程进度分批支付；- 竣工款：在工程验收合格后___日内支付剩余款项。
三、施工与验收1. 乙方应按照约定的施工进度计划组织施工，并确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后视为工程交付。
四、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应按合同约定承担违约责任。
2. 如甲方延迟支付工程款项，应向乙方支付违约金。
五、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________代表人（签字）：_________________日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包形式：
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数天
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）
双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为元人民币（大写：）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
（是否都是包工包料？）
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
（材料进场是不是要甲方确认？）
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。