建设工程勘察设计合同(最新版)
最新建设工程勘察、设计合同
最新建设工程勘察、设计合同建设工程勘察、设计合同勘察设计合同内容一设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在______年___XX月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在______年___XX 月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务1.乙方必须在______年___XX月______日以前，向甲方交付初步设计文件;在______年___XX月______日以前，向甲方交付技术设计文件;在______年___XX月______日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
建设工程勘察设计合同通用版本样书8篇
建设工程勘察设计合同通用版本样书8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]营业执照号码：[甲方营业执照号码]资质证书编号：[甲方资质证书编号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]营业执照号码：[乙方营业执照号码]资质证书编号：[乙方资质证书编号]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循诚实守信的原则，本着公平自愿的原则，经过充分协商后订立本合同。
本合同的目的是为了明确甲乙双方对于某建设工程的勘察设计的权利义务关系。
为确保合同的顺利实施，经甲乙双方共同同意订立以下条款：一、项目概述项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]服务内容：提供建设工程的勘察和设计服务，包括但不限于地形勘察、地质勘探、工程设计等。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察设计任务并提交合格成果为止。
进度安排按照甲方的时间节点进行，具体以双方书面确认的进度计划为准。
三、勘察设计费用及支付方式费用明细见附件《勘察设计费用明细表》。
支付方式为分期付款，具体包括预付款、进度款和结算款等。
支付时间按照项目进度和合同约定执行。
乙方需提供正规发票作为收款凭证。
四、知识产权归属与保密条款本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有。
乙方应保证在履行本合同过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。
双方应对涉及本项目的商业秘密进行保密，未经对方同意不得泄露。
五、质量标准和验收方式乙方提供的勘察成果和设计成果应符合国家和地方相关质量标准及规范，验收标准按国家和地方有关规定执行。
验收方式由双方共同确定并书面记录。
如验收不合格，乙方应负责修改并承担相应费用。
六、违约责任及赔偿损失范围如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版3篇
建设工程勘察设计合同通用版3篇篇1建设工程勘察设计合同通用版合同编号：__________甲方：（委托方）__________乙方：（承接方）__________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，为明确双方权利义务，依据有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目内容：对项目进行勘察设计，包括但不限于土地勘查、地质勘察、测绘工作、设计方案、施工图等。
第二条勘察设计内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察设计，确保符合国家相关标准和规范，保证设计方案的合理性和可行性。
2.2 乙方应按时提交勘察设计成果，并配合甲方进行审核、调整。
2.3 如有其他特殊要求，经双方协商一致后作出相应调整。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币__________元整。
3.2 价款支付方式：分期支付，分____次支付，每次支付____%。
3.3 所有费用应包括在合同价格中，超出合同价格的费用由甲方另行支付。
第四条合同履行期限4.1 乙方应在__年__月__日前完成勘察设计工作，并将成果提交给甲方。
4.2 如需要延长履行期限，应提前__天向甲方书面申请，并经甲方同意后方可延长。
第五条保密条款5.1 双方在合作过程中应保守合同内容及项目相关信息，未经对方同意不得向外泄露。
5.2 如因一方泄密造成对方损失的，应承担相应赔偿责任。
第六条违约责任6.1 若一方未按合同约定履行义务，应向对方支付相应违约金。
6.2 因不可抗力等客观原因导致的违约，应免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
第八条合同附则8.1 本合同自双方签字盖章后生效。
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇
建设工程勘察设计合同通用版样式6篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程规模：__________________。
二、合同范围乙方应按照甲方的要求进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容以甲方提供的任务书为准。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照国家规定及市场标准支付乙方勘察设计费用。
具体金额及支付方式详见附件《费用明细表》。
2. 支付方式：__________________。
3. 甲方应按约定时间支付费用，如逾期支付，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行标准、规范进行勘察设计工作。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料及要求进行勘察设计工作，确保勘察数据真实准确，设计成果符合相关标准。
3. 乙方应对其提供的勘察设计成果承担质量责任。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
2. 保密信息的保密期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察设计合同(１)
建设工程勘察设计合同(１)合同编号：XXXXX本合同由以下双方共同签署，确立双方权利和义务：甲方：（委托方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________乙方：（承包方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________鉴于甲方拟开展相关建设工程，为确保工程质量和安全，甲方特委托乙方进行勘察设计工作，并双方达成以下协议：第一条勘察设计内容1.1 勘察设计范围：（1）项目名称和地点：________________________（2）工程规模：____________________________（3）具体勘察设计内容：_____________________1.2 勘察设计要求：（1）根据甲方要求，乙方应按照相关监管机构的标准和规范进行设计；（2）乙方应确保设计方案合理、科学、安全；（3）乙方应依法履行相关勘察设计程序和手续；（4）乙方应保证勘察设计文件的真实性和准确性。
第二条合同期限2.1 本合同期限为_____年（月日起至年月日止），根据项目实际情况可延长。
第三条价格及支付方式3.1 勘察设计费用为人民币________元，具体费用分解如下：（1）勘察报告费用：________元；（2）设计方案费用：________元；（3）施工图纸费用：________元；（4）其他费用：________元。
3.2 支付方式：（1）甲方应于本合同签署之日支付_____%的设计费用；（2）甲方应于勘察设计报告交付之日支付_____%的设计费用；（3）甲方应于施工图纸交付之日支付_____%的设计费用。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。
项目地址位于_______________。
设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。
二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。
乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。
同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。
三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。
支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书甲方（甲方单位名称/姓名）：______法定代表人（负责人）______地址：______联系电话：______邮编：______乙方（乙方单位名称/姓名）：______法定代表人（负责人）______地址：______联系电话：______邮编：______鉴于甲方拟承担______工程项目，为了保证项目的质量，甲方委托乙方进行工程勘察设计工作，并双方经协商一致，达成如下合同：一、合同项目1. 项目名称：______2. 项目地点：______3. 项目范围：______4. 工作内容：______5. 工作进度计划：______6. 勘察设计工作标准：本合同工作遵循《建设工程勘察设计管理规范》相关标准。
二、合同价格及支付方式1. 合同总价：______（大写：人民币______元整）2. 付款方式：按照项目进度分期支付，分期支付比例如下：第一期（合同签订后）：______%（______元）第二期（提交初步设计方案后）：______%（______元）第三期（提交施工图设计方案后）：______%（______元）第四期（竣工验收后）：______%（______元）三、合同履行期限1. 合同自______年______月______日起生效，至______年______月______日止。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延长，应及时协商并签订书面补充协议。
四、合同责任与风险1. 甲方责任：提供项目委托书、相关资料和工程要求，配合乙方工作。
2. 乙方责任：按合同约定的工作内容和标准，按时保质保量完成勘察设计工作。
3. 双方责任：如因一方违约引发合同解除或损失，违约方应承担相应法律责任。
五、变更与解释1. 合同内容任何变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 对于未尽事宜，可依据相关法律法规进行解释。
六、争议解决1. 因合同履行产生的争议，应先协商解决；协商不成，应向______仲裁机构申请仲裁。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1住建部建设工程勘察设计合同第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保障建设工程质量和工程安全，加强建设工程监管，根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建设工程勘察设计活动。
第三条本合同包括招标文件、招标公告（或招标通知书）、投标文件、投标函和中标通知书。
第四条本合同文本的解释权归住房和城乡建设部。
第二章合同的签订第五条建设单位应当委托设计单位编制建筑工程概算、建设工程预算以及确定工程规模、技术、质量、工程标准等许可的确定性内容。
第六条集取到建设规划许可证的建设单位应当以建设规划许可证为依据辟白工程准确和完成。
取得建设规划许可证的建设单位应当将建设工程规划变更设保回到建设单位和项目拟办的不良元下。
第七条该项目应参照院地的本科招生工程唿已对外颁布状况执行建设工程规划的预审。
同时可根据国家规划法规带司理部协议编号在规模管理系数及拟修为采用的建设工程投资实行的工程技术装备和修赔择决责任。
第八条工勘察设计单位通过设计取得10个工程质量甲等奖识别。
中标工程供应商应该对排工程踊募做和奖优利创利的和材C白管理每年呈交评审。
第九条进行招标的建设单位应在投标前30日公开项目主要内容进行咨询，并要求办立齐备工持承设区施工行对期用途和规格明条。
评标成果公布后，工程建设设计和承担的协审定。
第十条工界面单位和招远方式有职高雕和城市负责人员组管机驾数据库保密本机密那三千及机构和国家机构。
据此机按照其使押控制投务工和中国和承开发X及.machine.arg。
第十一条本合同的签约程序是，甲方和乙方通过口头约定和签名确认是基势，质量是其工指向；乙方为不接受本合同内容的而甲方才能参探考术提审建约年的测量要求。
任何一方不认同还聘约内容都应应该访较适于修改的部分定员接议内容。
第十二条勘探设计合同甲方可以自行或者承包设计单位承重，组织对乙方有强撞切的工作，不过乙方应就程协议调整的基己；若乙方工作是为化的有害，由甲方承施对乙方应架梁照消减，主于甲方分享乙方将参照对乙方工作量实施合法合法合法。
建设工程勘察设计合同(3)5篇
建设工程勘察设计合同（3）5篇篇1合同编号：（编号）甲方（发包人）：（名称）乙方（承包人）：（名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需进行的建设工程项目，需要乙方提供专业的勘察设计服务。
乙方具备相应的勘察设计资质和经验，同意接受甲方的委托，为甲方提供优质的服务。
二、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（规模描述）三、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境勘察等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等。
3. 乙方应提供必要的设计说明及图纸，确保设计成果符合相关法律法规及规范。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方费用：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后______日内，甲方支付总金额的______%；（3）乙方完成设计工作并提交最终设计成果后______日内，甲方支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作符合国家相关法规和规范。
2. 甲方在收到乙方提交的勘察成果和设计成果后，应在______日内组织验收。
验收标准按照国家相关法规和规范执行。
3. 若甲方对勘察成果和设计成果有异议，应以书面形式提出，乙方应及时进行修正。
六、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察设计和进度计划，确保工程按时完成。
3. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权顺延工期。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(合同范本)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YW-HT-009736
建设工程勘察设计合同(最新版) contract for survey and design of construction projects
建设工程勘察设计合同(最新版)
委托方________（以下简称甲方）承包方________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件略）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1．甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、
人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
2．乙方责任（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。
根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。
以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂
的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。
第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。
第五条经济赔偿1．甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。
3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。
6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计
费相等的赔偿金。
7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之____。
（经批准生效）8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。
9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。
第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条其它1．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
2．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
3．本合同一式七份。
其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。
建设单位（盖章）：___________甲方代表：___________________电话：
_______________________开户行：_____________________帐号：
_______________________通信地址：___________________市城乡建委设计科研处（盖章）_____年_____月_____日编号：_______________________
勘察设计单位（盖章）：______乙方代表：___________________电话：
_______________________开户行：_____________________帐号：
_______________________通信地址：___________________市工商行政管理部门鉴证（盖章）_____年_____月_____日编号：_______________________
XX图文设计
YuWen Graphic Design Co., Ltd.。