建筑工程施工材料采购合同
工地建筑材料采购合同范本5篇
工地建筑材料采购合同范本5篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方向乙方采购工地建筑材料事宜，达成以下合同协议：一、合同标的1. 甲方同意向乙方采购以下工地建筑材料：_________________________（具体材料名称、规格、数量、单价等详见附件）。
2. 乙方应按照甲方的需求，提供符合质量标准的建筑材料。
二、交货时间与地点1. 乙方应在合同生效后按照甲方指定的时间，将建筑材料送达甲方指定的工地现场。
2. 交货时间：_________________________。
3. 交货地点：_________________________。
三、质量与检验1. 乙方所提供的建筑材料应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。
2. 甲方有权对乙方提供的建筑材料进行质量检验，若质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
四、价格与支付方式1. 双方同意按照合同附件所列的建筑材料单价进行结算。
2. 支付方式：_________________________（如：现金、银行转账等）。
3. 付款期限：_________________________。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间提供建筑材料，应支付逾期违约金。
2. 若乙方提供的建筑材料质量不符合合同约定，应当承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
3. 若甲方未按合同约定支付款项，应支付逾期付款利息。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
建筑业材料采购合同大全(通用8篇)
建筑业材料采购合同大全（通用8篇）建筑业材料采购合同篇一甲方（供方）。
乙方（需方）。
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：乙方向甲方购买常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税，3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）。
1.质量标准：按国家有关规定标准验收。
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地。
2.交货时间：自收到定金之日起壹五天内货到达。
3.交货地点：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。
检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。
）。
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
2024年建筑材料采购合同范本5篇
2024年建筑材料采购合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[公司名称]（以下简称“甲方”）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（供应方）：[公司名称]（以下简称“乙方”）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要采购建筑材料，乙方有能力并愿意提供符合要求的材料，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下采购协议：一、采购范围及规格型号（详细说明要采购的建筑材料的种类、规格型号、数量等。
）二、价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的价格提供建筑材料，价格为固定价格或浮动价格（如有浮动，需明确浮动方式及幅度）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付材料款项（现金、银行转账等方式），并明确预付款、进度款和尾款的比例及支付时间。
三、交货期限及地点（详细规定交货的时间、地点、方式等。
）四、质量标准与验收方法1. 乙方提供的建筑材料应符合国家相关质量标准。
2. 验收方法：双方应按照合同约定的验收标准和方法进行验收，确保材料质量合格。
五、包装、运输及保险（明确材料的包装方式、运输方式和保险事宜。
）六、违约责任（明确如一方违反合同应承担的违约责任及违约赔偿方式。
）七、保密协议及知识产权约定（约定双方在合同履行过程中对于涉及商业秘密或知识产权的保密措施及相关约定。
）八、不可抗力条款（明确不可抗力事件的范围及事件发生后双方的责任和解决办法。
）九、合同的变更与解除（约定合同变更或解除的条件和程序。
）十、争议解决方式（明确在履行合同时发生的争议双方应如何解决，包括友好协商、仲裁或诉讼等方式。
）十一、其他约定事项（根据双方的具体需求，约定其他未尽事宜。
）十二、合同的生效与有效期（明确合同的生效日期及有效期。
）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为______年。
建筑工程材料采购合同模板通用版5篇
建筑工程材料采购合同模板通用版5篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购建筑工程材料事宜，达成如下协议：一、合同双方基本信息1. 甲方名称、地址、联系方式等基本信息：_________________________2. 乙方名称、地址、联系方式等基本信息：_________________________二、采购材料描述1. 采购材料名称及规格型号：具体材料名称、型号、规格、数量等详见附件《采购清单》。
2. 材料质量要求：乙方所提供的材料应符合国家相关标准及规范，质量合格，有出厂合格证及检验报告。
三、采购价格及支付方式1. 采购价格：双方根据市场行情及材料成本等因素，经协商确定采购价格。
具体价格详见附件《采购价格表》。
2. 支付方式：甲方按照合同约定支付货款，乙方在收到货款后，应按照约定时间完成供货。
四、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应按照合同约定时间完成供货，如因特殊原因无法按时供货，应及时通知甲方并协商解决。
2. 交货地点：具体交货地点由甲方指定，乙方应按照甲方要求将货物送至指定地点。
五、验收标准及方法1. 验收标准：乙方所提供的材料应符合国家相关标准及规范，质量合格。
2. 验收方法：甲方在收到货物后，有权对货物进行检验，如发生质量问题，乙方应及时予以更换或退货。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付货款，乙方有权顺延交货期或解除合同。
2. 若乙方未按照合同约定时间完成供货，应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若乙方所提供的材料存在质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、合同变更与解除1. 合同一经签订，双方应严格遵守。
如需变更合同内容，应经双方协商一致并签订书面补充协议。
建筑材料采购合同范文8篇
建筑材料采购合同范文8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________电话：_____________________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________电话：_____________________________鉴于甲、乙双方本着互利共赢、公平交易的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建筑材料的事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方是合法的建筑工程施工单位，具有采购建筑材料的合法需求。
2. 乙方是合法的建筑材料供应商，拥有稳定、可靠的材料来源和供应能力。
二、采购物品及规格甲方在本合同中向乙方采购以下建筑材料（具体材料名称、型号、规格、数量等详见附件一）。
乙方应按照附件一所列的物品、规格、数量等要求提供全新、未使用过的建筑材料。
三、价格与支付方式1. 采购价格：乙方应按照市场公平、合理的价格向甲方提供建筑材料。
具体价格按照附件二《价格表》执行。
2. 支付方式：甲方应在收到货物验收合格后的___个自然日内支付货款给乙方。
支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。
四、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同签署后的___个自然日内完成交货。
具体交货日期根据甲方需求确定。
2. 交货地点：乙方应将货物运至甲方指定的工程现场或其他指定地点。
五、质量保证与检验1. 乙方应保证所提供的建筑材料符合国家标准和合同约定，保证质量合格。
2. 甲方有权对乙方提供的建筑材料进行检验，如检验发现质量问题，甲方有权要求乙方退换货物或采取其他补救措施。
3. 若因乙方提供的建筑材料质量问题导致甲方工程质量问题或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任与赔偿1. 若乙方未按合同约定时间交货，应支付逾期交货违约金，违约金的具体数额按照逾期交货的时间及金额计算。
建筑工程材料采购协议书范本(六篇)
建筑工程材料采购协议书范本合同编号：_____需方（甲方）：_____供方（乙方）：_____经协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_____元。
第二条产品名称、规格、质量（技术指标）________________。
第三条产品包装规格及费用___________________________。
第四条验收方法_____________________________________。
第五条货款及费用等付款及结算办法___________________。
第六条交货规定1.交货方式：________________________________________。
2.交货地点：________________________________________。
3.交货日期：________________________________________。
4.运输费：__________________________________________。
第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_____%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。
最新建筑工程材料采购合同范本3篇_合同范本
最新建筑工程材料采购合同范本3篇_合同范本范本一：建筑工程材料供应合同甲方（采购方）：___________________乙方（供应方）：___________________鉴于甲方拟进行建筑工程项目，需要购买相应建筑材料，乙方愿意根据甲方需求提供所需材料，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同。
1. 材料供应乙方应根据甲方提供的材料清单，按时供应质量合格的建筑材料。
材料清单包括但不限于钢材、水泥、砂石、砖块等。
2. 质量要求所有供应的材料必须符合国家相关标准和甲方的技术要求。
乙方应提供相应的质量检验报告和合格证书。
3. 交货时间与地点乙方应保证在合同签订后的____天内，将材料送至甲方指定的工地地址：________________。
4. 价格与支付方式双方确认材料总价为人民币________元。
甲方应在材料交付并通过检验后____天内支付全款至乙方指定账户。
5. 违约责任如乙方未能按时供应材料或材料不合格，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
如甲方未能按时支付材料款项，应支付逾期利息，并承担违约责任。
6. 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。
协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________________ 日期：____年__月__日范本二：建筑工程材料采购及质量保证合同甲方（需方）：___________________乙方（供方）：___________________为确保建筑工程的顺利进行，甲方同意购买乙方提供的建筑材料，并由乙方对材料质量提供保证。
双方达成如下协议：1. 材料规格与数量乙方须按照甲方提供的规格和数量要求，供应包括但不限于混凝土、钢筋、管材等建筑材料。
有关建筑工程材料采购合同范本3篇
有关建筑工程材料采购合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑工程材料采购合同范本甲方（采购方）：联系地址：电话：传真：邮编：乙方（供应方）：联系地址：电话：传真：邮编：为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方购买乙方提供的建筑工程材料事宜达成一致如下：第一条材料名称、规格及数量1、材料名称：_______________________________________________2、规格：__________________________________________________3、数量：__________________________________________________第二条价格及支付方式1、价格：本合同下材料的价格为人民币_______________ 元/_________（以合同实际金额为准）。
2、支付方式：乙方交付材料后，甲方应在___________ 个工作日内支付全款。
第三条交货地点、方式及时间1、交货地点：________________________________________________2、交货方式：________________________________________________3、交货时间：________________________________________________第四条包装及运输1、包装标准：________________________________________________2、运输方式及费用：3、运输保险：第五条质量标准1、材料质量应符合国家有关标准及合同约定。
2、对于因质量不合格引起的问题，应由乙方承担相应的处罚责任。
第六条验收及维修保养1、甲方应在材料送达后____________ 个工作日内进行材料的验收。
2、若材料在使用过程中出现质量问题，乙方应负责免费维修保养或更换。
建筑工程材料采购合同(必备6篇)
建筑工程材料采购合同（必备6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工程材料采购合同（必备6篇）施工物料的质量与施工作业的质量密切相关,所以施工物料的质量控制十分重要。
建筑工程材料购买合同6篇
建筑工程材料购买合同6篇篇1建筑工程材料购买合同甲方：（购买方）地址：联系人：电话：乙方：（供应商）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟向乙方购买建筑工程材料，双方经友好协商，特订立本合同如下：一、货物名称、规格、数量及单价：1.货物名称：2.规格：3.数量：4.单价：二、交货时间和地点：1.交货时间：2.交货地点：三、结算方式：1.支付方式：甲方通过银行转账/现金支付等方式支付货款。
2.结算时间：甲方应在收到货物后10个工作日内完成结算。
四、质量要求：1.货物应符合国家标准和相关规定，且应符合合同规定的规格及质量要求。
2.乙方应提供货物质检证明、合格证等相关证明文件。
3.如货物出现质量问题，乙方应承担相应的责任并提供替换或退款等服务。
五、违约责任：1.如乙方未能按时交货或提供不符合合同要求的货物，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的损失。
2.如乙方出现连续违约情况，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。
六、保密条款：双方应对本合同内容和与合同履行过程中所涉及的商业秘密保密，未经对方同意，任何一方不得向第三方透露。
七、争议解决：因履行本合同所发生的一切争议，应协商解决。
协商不成时，均可向签订地有管辖权的人民法院起诉。
八、其他条款：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.未尽事宜，可另行协商。
甲方（盖章）：______________ 日期：_________乙方（盖章）：______________ 日期：_________以上是甲、乙双方签订的建筑工程材料购买合同，希望双方能够遵守合同的各项规定，保持合作的良好关系，共同推动建筑工程的顺利进行。
愿我们在合作中取得共赢的局面，谢谢！篇2建筑工程材料购买合同甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（供应商名称）地址：（供应商地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方拟开展某项建筑工程项目，需要采购一定数量的建筑工程材料，为保障双方权益，特签订本合同。
建筑工程材料采购合同模板通用版6篇
建筑工程材料采购合同模板通用版6篇篇1甲方（采购方）：________________注册地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（供应方）：________________注册地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方需要在建筑工程中使用乙方提供的材料，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下采购合同：一、合同双方1. 甲方为建筑工程需要购买乙方提供的材料。
2. 乙方具备提供本合同所述材料的能力和资质，并承诺按照本合同约定提供合格的材料。
二、材料描述1. 材料名称及规格型号：________________（详见附件）。
2. 材料质量：乙方提供的材料应符合国家相关标准及规范，质量合格，无瑕疵。
3. 材料数量及价格：具体数量及价格按本合同约定执行。
三、采购及供货方式1. 采购周期：________________（由双方根据实际情况共同商定）。
2. 供货时间：乙方应按照甲方要求的交货时间准时供货。
3. 交货地点：________________（由双方根据实际情况共同商定）。
4. 运输方式及费用承担：运输方式由乙方自行选择，费用由乙方承担。
四、付款方式及期限1. 付款期限：甲方在收到合格材料并验收合格后，按照本合同约定支付货款。
2. 付款方式：________________（如电汇、现金、银行转账等）。
3. 发票及凭证：乙方需提供正规发票及必要凭证。
五、质量保证及售后服务1. 质量保证：乙方承诺提供的材料质量合格，符合国家相关标准及规范。
2. 售后服务：如甲方在使用中发现质量问题，乙方应及时予以解决。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按本合同约定支付货款，需向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按本合同约定提供合格材料，需向甲方承担违约责任。
工地建筑材料采购合同范本4篇
工地建筑材料采购合同范本4篇篇1工地建筑材料采购合同范本甲方：（委托方）______________乙方：（供应方）______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方就工地建筑材料采购事宜达成如下协议：一、材料信息1.1 甲方需采购的建筑材料名称：1.2 规格型号：1.3 数量：1.4 单价：1.5 总价：二、交货方式2.1 乙方应按照约定的规格、数量、质量和时间将建筑材料交付至甲方指定的地址。
2.2 交货时间为___________（具体时间），如有特殊情况需要延期交货，乙方需提前通知甲方并取得书面同意。
三、验收标准3.1 乙方交付的建筑材料应符合国家标准及相关规定，并保证材料质量符合合同约定。
3.2 甲方有权对乙方提供的建筑材料进行质量验收，如发现材料质量不符合要求，甲方有权拒绝接收，并要求乙方重新提供符合要求的建筑材料。
四、价格及支付方式4.1 本合同约定的总价为人民币_____________元（大写：____________），乙方应按照甲方要求开具发票。
4.2 支付方式为_____________，支付期限为_____________。
五、违约责任5.1 任何一方未履行合同应承担的义务或者不符合合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若乙方未能按时交付建筑材料或交付建筑材料质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为_____________。
5.3 若甲方未能按时支付建筑材料费用，乙方有权拒绝交付建筑材料，并有权要求甲方支付违约金，违约金的金额为_____________。
六、不可抗力6.1 任何一方由于不可抗力因素致使未能履行合同义务的，应及时通知对方，并在不可抗力因素消除后尽快履行合同。
6.2 不可抗力因素包括但不限于地震、火灾、水灾、战争等自然灾害或社会事件。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
建设工程材料采购合同6篇
建设工程材料采购合同6篇篇1建设工程材料采购合同【合同编号】：XXXXXXX甲方（采购单位）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______乙方（供应商）：______ 公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方拟进行______ 工程项目的施工，需要采购相应的建设工程材料，并经过双方友好协商，特签订如下采购合同：一、产品范围1. 本合同约定的建设工程材料包括但不限于______ （具体材料名称），具体规格、数量和单价详见附件1。
2. 乙方应严格按照合同约定的规格和数量供货，保证产品的质量符合国家规定的相关标准。
二、交货期限1. 乙方应根据甲方的实际需求，在合同签订后___ 天内将货物交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力因素无法按期交货，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下延期交货。
三、产品质量保证1. 乙方保证所供货物符合国家相关标准，并提供产品质量合格证明。
2. 如产品出现质量问题，乙方应承担退换货、赔偿等责任。
四、价格及支付方式1. 乙方提供的建设工程材料单价为______ 元/单位，总价为______ 元。
支付方式为______。
2. 乙方应于交货后______ 天内向甲方提供发票，并在收到发票后______ 天内支付货款。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间交货、产品质量未符合标准等造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付货款，每逾期一天应支付违约金______ 元。
六、保密条款1. 双方应根据合同的约定保密合作过程中的商业秘密。
2. 未经双方协商一致，不得向第三方透露合同内容。
七、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
就本合同发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会进行仲裁。
八、其他1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程材料采购合同经典版5篇
建筑工程材料采购合同经典版5篇篇1甲方（采购方）：________________地址：________________电话：________________法定代表人/授权代表：________________乙方（供应方）：________________地址：________________电话：________________法定代表人/授权代表：________________鉴于甲、乙双方就建筑工程材料的采购事宜经过友好协商，达成如下协议，以兹信守：一、合同双方甲方为建筑工程的采购方，乙方为建筑工程材料的供应方。
甲、乙双方均为具有完全民事行为能力的法人或经合法授权的代表。
二、采购材料1. 材料名称及规格：________________（详细清单附后）。
2. 材料质量要求：符合国家相关标准及甲方要求。
3. 材料用途：用于甲方承担的建筑工程。
三、采购数量与价格1. 采购数量：_____________（具体数量清单附后）。
2. 采购价格：_____________（具体价格清单附后）。
价格包含材料成本、运输费用等所有相关费用。
四、交货与验收1. 交货期限：乙方应按照甲方要求的期限进行交货。
具体交货日期以甲方的书面通知为准。
如因乙方原因造成迟延交货，乙方应承担违约责任。
2. 交货地点：_____________。
具体地点由甲方指定。
3. 验收标准：按照国家标准及甲方要求进行验收。
乙方应提供材料的合格证明及相关资料。
如甲方发现材料存在质量问题，有权要求乙方退货并承担相应损失。
五、付款方式及期限1. 付款条件：甲方在收到合格材料并验收合格后支付货款。
具体付款条件在附件中详细约定。
2. 付款期限：_____________。
如甲方未按时付款，应按照未付货款金额的百分之____向乙方支付违约金。
六、保密条款甲、乙双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
建筑工程材料采购合同样板6篇
建筑工程材料采购合同样板6篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确双方在建筑工程材料采购过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下采购合同：一、合同标的本合同涉及建筑工程所需材料采购事宜，包括但不限于以下内容：__________（具体材料清单应详细列明）。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币________元（大写：______）。
2. 支付方式：双方约定采用______方式支付。
具体支付时间和金额按照工程进度进行。
三、材料交付1. 交付时间：乙方应按照甲方要求的时间，准时交付材料。
2. 交付地点：乙方应将材料交付至甲方指定的地点。
3. 交付方式：双方约定采用______方式进行材料交付。
4. 乙方在交付材料时，应提供相关的质量证明文件。
四、材料质量及检验1. 乙方应保证所供应的材料符合国家标准及甲方要求。
2. 甲方有权对乙方供应的材料进行检验，如质量不符合要求，甲方有权拒收并要求乙方承担因此产生的损失。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定交付材料，应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
3. 若甲乙双方在合同履行过程中发生其他违约行为，应承担相应的违约责任。
六、保密条款甲乙双方在合同履行过程中知悉对方的商业秘密，应采取相应的保密措施，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
4. 本合同的附件与正文具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工材料名称材料采购合同
编号： LJH【2016】CG-01
合同编号： [项目名称][四位数年度][类别]-[顺序号]
[项目：以项目名称汉语拼音简拼第一个大写字母表示。
如：洛川李家河水库用LJH表示]
[类别：以CG表示采购]
[例：洛川李家河水库项目部2016年签订的第1份采购合同标记为：LJH【2016】CG-01
*************** 工程公司
工程项目经理部
年月日
材料名称材料采购合同
(合同编号： LJH【2016】CG-01)
合同签订时间：合同签订地点：
甲方(买方/需方)：乙方(卖方/供方)：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
甲方根据本公司项目施工需要，向乙方购置本合同约定的产品，乙方愿意出售。
为了维护双方权益，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商一致达成以下条款：
第一条甲方向乙方订货如下，合同总价值为---人民币（大写）元。
其产品名称、规格、质量标准(技术指标)、单价、总价等如下表所列：
第二条增值税条款要求
1、以上材料价款均视为含税价款；
2、明确提供发票的类型。
根据项目类型和抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票及税率；
3、明确发票开具时间，保证进项税税票取得时点与销项税时点匹配；
4、规范的发票格式及附件约定。
需要的附件要求，如货物清单、盖章等；
5、其他约定。
第三条产品包装规格及包装费用：
乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,
防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善
的防护措施而造成的任何锈损、丢失,由乙方承担由此而产生的一切费用或损失。
第四条验收方法
第五条结算办法
第六条付款方式。
（如有约定,甲方未按期付款相关条款，则不应超出同期银行活期存款利率向乙方支付欠款利息。
）
第七条交货规定
（1）交货方式：
（2）交货地点：
（3）收货人：，联系电话：
（4）交货日期：
（5）运输及保险费：
（6）乙方负责货物运送的过程中，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
第八条乙方的责任
（1）按本合同规定，按期交货，确保产品质量。
（2）乙方不能交货的，应向甲方支付不能交货部分货款的％[通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为10%～30％]的违约金。
（3）乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同约定的，如甲方同意利
用，应当按质论价；如甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，
并承担修理、调换或退货而支付的实际费用及贻误工程进度费用。
乙方不能修理或者不能调
换的，按不能交货处理。
（4）乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货
款计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的直接损失费用。
（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同
规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生
的损失，应当由乙方承担。
但甲方同意提前交货的除外。
（6）产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人
外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
（7）乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。
乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
（8）乙方在发货或收到第一笔货款的同时，应同步提供前款第二条规定的国家正式发票。
（9）根据订货约定需要，可增加条款。
第九条甲方的责任
（1）按本合同规定，按期支付款额，按时提货（接货）。
（2）甲方中途退货，应向乙方支付退货合同价的％[通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为10%～30％]的违约金。
（3）甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期逾期提货的，应承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
但乙方同意逾期提货的除外。
（4）甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的直接损失。
（5）甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所受的损失。
（6）根据订货约定需要，可增加条款。
第十条产品价格如需调整，必须经双方协商一致。
如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的％作为违约金付给甲方。
第十一条甲、乙任何一方如要求全部或部分撤销合同，必须经双方协商，签署提前终止合同的协议。
提出撤销合同一方须向对方偿付撤销合同总额％的补偿金。
但对方同意可以不支付补偿金的除外。
第十二条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化（提出重大变化的依据），乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前天与甲方协商。
第十三条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如任何一方擅自变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求擅自变更、修改合同一方赔偿另一方本合同总价 %违约金。
如果造成另一方损失的，还要赔偿对方因此所受的损失。
第十四条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。
在取得有关主管机关证明后，本合同可
以不履行或延期履行或部分履行，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十五条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第项处理：(1)申请仲裁机构仲裁；(2)向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同全部履行完毕终止。
第十七条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定，该后续协议在法律上均与本合同有同等效力。
第十八条本合同双方盖章、签字后生效，共一式三份，甲执两份，乙执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（或法人委托人）：法定代表人（或法人委托人）：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
营业执照号：营业执照号：
日期：年月日日期：年月日。