施工劳务协议

施工劳务协议

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方（总包方）：

乙方（施工方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成江苏极地熊冷链东区光伏发电项目的电气系统安装等工作，经双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条总则

一、工程名称：江苏极地熊冷链东区光伏发电项目

二、工程地点：南京市江宁区苍穹路6号

1.项目施工地：南京市江宁区苍穹路6号

三、工程范围：

1.安装施工劳务分包，具体内容：支架及组件安装、电缆敷设、桥架安装、汇流箱安装、逆变器安装、接地工程施工，甲供材料的卸货、二次倒运。安装部分电气单体调试等。

不允许有组件损耗，组件隐裂率为千分之三（按照组件块数计算）。

2、施工过程中甲方有权根据工程需要增、减或变更乙方承包范围内工作内容及工程量，乙方必须执行且不得提出异议及合同约定以外的费用补偿，工程造价按本合同相关条款的约定增加或核减。

3、如因乙方工期严重滞后致使甲方不能接受、或施工过程中的工程质量问题乙方拒绝或拖延整改和返工，或乙方拖欠民工工资被投诉或民工因工资问题聚众闹事乙方未有效制止等原因，甲方有权视其情况减少乙方承担施工的工程范围和内容或工程量，乙方须无条件接受，由此造成甲方和乙方的经济损失和相关责任均由乙方承担。

四、工程造价：

1.本工程按单瓦固定单价结算。安装，电气固定单瓦价格为： 0.2 元/瓦（小写）,每瓦人民币贰角（大写）即 20 万元/MWP.固定单价不因任何原因而改变。

第二条工程期限

开工日期：；竣工日期：前施工完毕。

在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

一、因不可抗力原因被迫停工；

二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

三、若遇阴雨天气导致工程无法正常施工的需顺延工期。

第三条施工准备

甲方在开工前应向乙方提供所有工程设计图纸壹份并与施工单位进行工程设计交底。

第四条物资供应

一、本合同全部所需材料由甲方供应：甲方提供的设备包括组件、支架、汇流箱、逆变器、光伏专用线缆、交流线缆、通讯柜、并网柜、MC4连接器等；项目所需辅材材料：电缆桥架及附件、电气辅材（例如：电缆接头（3M\ABB\长缆）、通讯线缆\光纤（远东\上上）、二次电缆光纤（中天\亨通\长飞）、接地系统（钢材、镀锌钢管、镀锌扁铁）、PVC线管及配套附件（中材/公元）、等均由甲方供应。

二、甲方所提供的电气设备在项目现场的二次运输、储存、保管由乙方负责，若因乙方原因导致了甲方所提供的电气设备出现损坏、灭失的，乙方应当按照甲方所提供的电气设备的市场价格予以赔偿，由此造成工期延误的，不予延长。

三、由甲方负责提供的材料和设备，未按期到达现场导致工期延误，因此造成的损失由甲方赔偿，所产生的经济损失因项目情况而定。如因甲方原因导致乙方待工或停工以及其它变更产生的费用由甲方赔偿。

第五条工程款结算

一、电气项目工程竣工，乙方送交竣工验收报告后，甲方出具项目书面验收意见，工程实际竣工日期按甲方签订验收合格单日期为准。

二、付款时间及方式：

1、预付款：合同签订后7日内甲方向乙方支付合同总价的 20 %作为预付款；

2、进度款：按30个施工日完成的施工量计算，月结进度付到 70 %，5天内付清。

3、余额款：本施工范围内项目验收合格后一个月内付清工程余款100%。

付款方式：电汇或银行承兑。

第六条施工与设计变更

在组织施工过程中，严格按甲方的施工规范要求及图纸施工，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应填写工程变更单，经甲方盖章确认后生效，验收时由乙方提供，甲方在验收时对预算外所增加的工程一并签收，增加工程量按预算书报价计算付给乙方。若设计出现变更，导致《工程量清单报价表》量变更，增加或减少费用在总施工费用3%内，甲乙双方自行消化，不作变更，最终以综合单瓦价格结算；若变更增加或减少费用大于总施工费3%，甲乙双方按照变更费用减去总费用的3%金额后核增或核减。

第七条竣工验收、结算与保修项基本原则

一、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和其他洽商记录。

二、因乙方施工原因造成的项目所在建筑物屋面漏水等其他相关问题，所产生的费用及责任由乙方负责。如因上述问题导致甲方向项目所在建筑物所有权人进行赔偿的，甲方有权就该等赔偿向乙方索赔，如甲方索赔时尚有部分合同款项未予支付，则甲方有权从尚未支付的款项中将赔偿金予以扣除。该条约定的效力不因本合同质保期的结束或者本合同的终止而终止。

四、甲方材料乙方负责现场签收，并负责妥善保管。

第九条违约及争议解决

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以实际竣工验收合格日期计算，每逾期一天，乙方应按该项工程项目总造价的0.5%每天的违约金偿付给甲方；若工程逾期竣工超过合同约定时间7天(含7天)，乙方应再偿付甲方合同总金额的5%的违约金，造成甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿。

二、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，每逾期一天，甲方应按该项工程项目总造价的0.5%每天的违约金偿付给乙方；若在合同约定时间内甲方未按照合同约定时间付款7天(含7天)，甲方应再偿付乙方合同总金额的5%的违约金。

三、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据双方中的任何一方当事人的请求，可以提交合同签订地的人民法院审理。

第十条工程负责人和责任承担

一、甲、乙双方共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续及其他事宜。

二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全事故，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

三、乙方在施工过程中造成甲方工作人员、乙方工作人员或者其他任何第三方人员的人身、财产损失的，一切损害赔偿责任由乙方承担。

四、因施工质量问题给甲方造成损失，由乙方负责按照甲方的实际损失进行赔偿。

五、乙方自备施工电源、车辆、安全工器具等必要设备。

六、工程达不到约定的质量标准，甲方可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合约定的质量标准为止。所引起的费用全部由乙方承担，且工期不予顺延。返工后仍不能达到约定的质量标准，甲方有权另行聘请第三方进行施工，产生的额外费用由乙方承担。

七、乙方应严格执行国家的相关规定，在收到工程款以后，不得拖欠施工人员工资。如发现有施工人员因工资问题，给甲方造成工期延误等不良影响的，甲方有权按工程造价总额的10%要求乙方承担违约金，且甲方可直接向施工人员支付工资，甲方支付的工资有权从本合同款项中予以扣除。

八、乙方应当做好施工场地及其周边建筑物、附属物、各种设施、管线及其他财产的保护工作，若乙方在施工过程中造成上述建筑物等财产损坏的，乙方负责免费维修或赔偿，造成甲方经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

九、对于甲方提供的工程所需设备材料，乙方如果发现存在质量或者其他问题的，应当及时向甲方报告，并由甲方做出判断是否更换。但乙方不得私自更换甲方提供的设备材料。乙方造成甲方所提供的材料设备的损坏，应当赔偿。

十、乙方聘请的施工人员为乙方的员工，和甲方不存在任何关系，并承担用人单位的所有责任。

十一、承包人的施工人员有踩踏组件的行为，每踩踏一块发包人有权要求承包人承担违约金2000元；踩踏组件导致组件隐裂、破碎、变形或其他报废后果的，每造成一块发包人还有权要求承包人承担违约金3000元，并且相关检测的所有费用由承包人承担，组件第三方检测机构需发包方书面认可。

承包人的施工人员不当搬运或其他行为造成本条上款所述后果的，按照本条上款规定执行。

十二、12.1 彩钢屋顶防火措施

（1）施工过程中禁止使用打火机、抽烟。

（2）汇流箱立放式置，避免进水短路。

（3）避免直流电缆接错导致火花或火灾。

（4）施工区域配置灭火器。

（5）现场施焊区域应设立警示牌，并且做好必要的防火措施。（如接地扁铁的焊接）（6）使用防火电缆。

12.2彩钢屋顶防漏措施

（1）施工前专人检查原屋面漏点、彩钢瓦裂纹、防腐层破坏、生锈，并处理。

（2）施工前在施工通道上铺设木板，以分散瓦面承载力，从而减少对瓦面的破坏。

（3）施工前对安装公司进行全面的技术交底和安全交底，并在屋面设置警示牌（安全、防漏、防火措施）。

（4）在施工过程中（特别是安装支架之前过程中及安装组件之前）仔细检查屋面情况，发现彩钢瓦裂纹、防腐层破坏、生锈需要及时处理。

（5）每天施工完成做到工完料净场地清，特别是铁屑、螺栓之类的一定要打扫干净，若长期与瓦面接触会锈蚀而损坏屋面。

（6）进入施工现场人员要穿软底鞋，尽量减少对屋面的踩踏；

（7）严格控制每个屋顶区域人数，分区域施工。

（8）采光带需要隔离保护。

（9）划定堆放物料的场地，搭设临时上料平台，不要把材料集中放置于屋面之上。

（10）根据现场项目需要，在工厂的两侧对角上（紧靠彩钢屋面）搭建2个各12mm2的上货平台，平台采用钢结构搭建。单个上货平台可载重恒荷载3000kg。

（11）采用钢管进行搭建，钢管夹具采用建筑工程上通道的铸铁夹具，上货平台高度根据屋面的实际情况定。内部设置临时上人旋转楼梯，楼梯踏板采用2cm的粘合板或预制竹排进行敷设。平台里面采用绿色防护网进行包裹。

（12）上货平台顶部采用20mm厚胶合板进行平台地面敷设。平台与屋面结合位置采用胶合板连接作彩钢瓦保护，并向前延伸作为其中的一条施工通道。

（13）平台顶部四周采用钢管架设1.5m高的护栏，并包裹防护网。

第十一条廉洁约定

一、有限公司作为合同一方（亦称展宇光伏），合同另一方（亦称相对方）在此向展宇光伏确认并承诺在业务交往中不从事下列行为：

二、相对方及其工作人员（含通过第三方）不论出于何种原因给予展宇光伏工作人员佣金、回扣等各种名义和形式的非正当所得（可累计计算）；或以任何形式雇佣展宇光伏员工（含从展宇光伏离职两年内）为相对方工作。

三、如违反本条约定，则相对方同意向展宇光伏支付双方累计合同金额50%的违约金。当按比例计算的违约金的绝对值低于二十万元时，相对方同意按二十万元计算并支付。约定的违约金尚不足以弥补展宇光伏的全部损失时，应按展宇光伏的全部损失予以赔偿。

四、若相对方违反本条约定，展宇有权解除或要求继续履行合同。展宇解除合同的，则合同从相对方违反本条约定时即自动解除，合同被解除后，本条约定继续有效。

五、相对方完全理解这里所指的违约金是确定的、经双方一致同意的，展宇有权得到此违约金而无须提供所遭受的实际损失的证明。展宇有权根据自己的方便从应支付给相对方的合同款项中和/或其它款项中扣减该违约金。

六、特别申明：鉴于展宇光伏限公司是展宇新能有限公司旗下公司（指含有“展宇”或“UNIEX”之公司）之一，展宇新能控股有限公司旗下公司与相对方的业务往来系依赖于展宇新能有限公司旗下其中一家或多家公司对相对方的考察和判断，相对方在此特别同意，若相对方对展宇新有限公司旗下公司之一存在违反本“廉洁约定”内容的行为，其违约后果应适用于与相对方有业务往来的展宇新能有限公司旗下之全部公司，即相对方除应对展宇新能有限公司承担本条约定的违约责任外，还应当按本条款约定内容对与相对方有业务往来的展宇新能有限公司旗下之公司承担违约责任。

第十二条合同份数及有效期

一、本合同一式4份。甲方执2份，乙方执2份。

二、本合同自双方签订之日起生效。

第十三条附则

一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

二、双方对本合同产生争议的，向合同签订地法院起诉解决。

甲方：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

联系人：电话：乙方：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

联系人：电话：