上海市建设工程勘察合同(示范文本)

合集下载

上海工程勘察合同

上海工程勘察合同

上海工程勘察合同甲方(委托方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方拟在上海地区开展_________工程项目(以下简称“项目”),现需对该项目进行工程勘察,甲方决定委托乙方进行上述工程勘察工作。

经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

一、工程勘察内容:1. 地质勘察:包括地表地貌、土层结构、岩石性质、地下水位等方面的调查与分析。

2. 地震安全性评价:评估项目所在区域的地震活动特点及潜在的地震风险。

3. 环境影响评价:分析项目建设和运营可能对周边环境造成的影响,并提出相应的减缓措施。

4. 其他专项勘察:根据项目特点和需求,进行如交通影响分析、文物保护评估等专项勘察。

二、工程勘察期限:本工程勘察工作自____年____月____日起至____年____月____日止。

乙方应确保在规定时间内完成所有勘察工作,并向甲方提交工程勘察报告。

三、费用支付:1. 本工程勘察总费用为人民币_____元。

2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方工程勘察预付款,金额为总费用的____%。

3. 余款在乙方提交最终工程勘察报告并经甲方验收合格后支付。

四、双方权利与义务:1. 甲方有权监督乙方的工程勘察工作,要求乙方提供进度报告和初步结果。

2. 乙方应按照合同约定的内容和期限完成工程勘察工作,并保证成果的准确性和可靠性。

3. 如遇不可抗力因素影响工程勘察工作,双方应及时沟通,协商解决。

五、违约责任:1. 如甲方未按约定支付费用,乙方有权暂停工作,直至甲方支付相应款项。

2. 如乙方未能按时完成工程勘察或成果不符合要求,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决:合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交上海市仲裁委员会进行仲裁。

七、其他事项:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本合同编号:【填写合同编号】甲方(委托方):【填写甲方全称】乙方(受托方):【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作,现需对该工程进行专业的地质勘察,特委托乙方提供相应的勘察服务。

经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定,达成如下合同条款:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务,保证勘察工作的顺利进行,为工程设计与施工提供准确的地质资料。

二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察,包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业,并确保成果的准确性和可靠性。

3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论,以及相关的图纸和资料。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。

预计勘察工作将在【具体日期】前完成。

四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整(¥【小写金额】)。

2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。

3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果,应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。

2. 如甲方未按约定时间支付相应款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。

六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定,任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的,受影响一方应及时通知对方,并提供相应证明,双方应根据实际情况协商解决。

3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。

4. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:上海市工商行政管监说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承接方(乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察,经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.2工程项目的地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _2.3工程项目的规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.4工程特征及附注说明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2.6工程项目的勘察阶段:(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6.1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6.2 支付程序为:6.2.1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元(按估算勘察费的30%计取),本合同履行后抵作勘察费; 6.2.2乙方提交勘察报告后七日内,甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

勘察合同示范文本1

勘察合同示范文本1

上海市建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承担工程勘察,经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:2.2工程项目的地点:2.3工程项目的规模:2.4工程特征及附注说明: /2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2.6工程项目的勘察阶段:(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6.1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写: )。

6.2 支付程序为:6.2.1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元 (按估算勘察费的30%计取),本合同履行后抵作勘察费;6.2.2乙方提交勘察报告后七日内,甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

6.3 收费说明:6.3.1取货标准:根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

6.3.2甲方在勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

第七条双方责任7.1 甲方责任7.1.1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件,解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整),其费用由甲方负担。

甲方应提供正确的地下管线位置图,如在指定钻入位置碰去地下管线,发生损坏时,其费用由甲方负担。

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同(示范文本)3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________乙方(承包人):____________________地址:________________________________联系方式:_________________________法定代表人(负责人):_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况1.1 项目名称:[项目名称]1.2 项目地点:[项目地点]1.3 工程规模:[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容:[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务,遵循诚信合作、平等互利的原则,确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作,并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻,双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用:人民币______元整(大写:______元整)。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式:根据工程勘察进度,甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项,甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作,确保勘察质量。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同甲方(委托方): [甲方全称]乙方(勘察方): [乙方全称]鉴于甲方拟在上海市进行建设工程项目,需要进行工程勘察以获取准确的地质、水文等信息,乙方具有相应的勘察资质和经验,双方本着平等互利的原则,就建设工程勘察事项达成如下合同:第一条勘察范围及内容1.1 乙方负责对甲方指定的建设工程项目地点进行详细勘察,包括但不限于地质结构、地下水位、土壤类型等。

1.2 勘察内容应满足甲方建设工程设计和施工的需要,具体勘察项目和要求详见附件一《勘察任务书》。

第二条勘察标准及要求2.1 乙方应按照国家及上海市有关建设工程勘察的法律法规、标准和规范进行勘察工作。

2.2 乙方应保证勘察结果的准确性和可靠性,勘察报告应通过甲方认可的第三方机构审核。

第三条勘察时间及进度3.1 勘察工作应自合同签订之日起 [具体天数] 个工作日内完成。

3.2 乙方应根据勘察进度,定期向甲方报告工作进展,并在遇到问题时及时与甲方沟通协商解决方案。

第四条合同价款及支付方式4.1 本合同勘察费用总计为人民币 [具体金额] 元,包含所有勘察费用、报告编制费用及税费。

4.2 甲方应在合同签订后 [具体天数] 个工作日内支付勘察费用的[百分比] %作为预付款。

4.3 勘察报告经甲方审核无误后,甲方应在 [具体天数] 个工作日内支付剩余勘察费用。

第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,乙方应予以配合。

5.2 乙方应保证勘察工作的独立性和客观性,不得泄露勘察过程中获取的甲方商业秘密。

5.3 甲方应按合同约定支付勘察费用,乙方应按合同约定完成勘察任务。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按期完成勘察工作或勘察结果不符合合同要求,甲方有权要求乙方承担违约责任。

6.2 如甲方未能按期支付勘察费用,乙方有权要求甲方支付违约金。

第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。

建设工程勘察合同样书经典版3篇

建设工程勘察合同样书经典版3篇

建设工程勘察合同样书经典版3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程勘察合同样书一、合同双方甲方(委托人):名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:乙方(承包人):名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:二、合同签订时间与有效期限本合同于(年)(月)(日)签订,自双方盖章之日起生效,直至工程款结清之日止。

三、合同签订背景1.甲方打算进行建设工程,现按照程序和规定要求,向乙方委托进行勘察工作。

2.乙方具有从事勘察工作的资质和能力,愿意接受甲方的委托。

3.为了明确双方的权利和义务,依法订立本合同。

四、合同目的乙方接受甲方的委托,按照国家有关规定和标准完成勘察工作,出具勘察报告,并依约定向甲方提供咨询和服务。

五、勘察范围1.勘察范围:(详细描述勘察内容)2.勘察地点:(具体勘察地点)3.勘察目的:(明确勘察目的)六、勘察费用及支付方式1.勘察费用总额为(具体金额),包含勘察费、交通费、食宿费等相关费用,乙方应按甲方通知的开票单位开具发票。

2.勘察费用支付方式:甲方应按照以下方式支付勘察费用:(1)首次支付:合同签订后(具体天数)内支付合同总额的(具体比例)作为首次支付。

(2)进度支付:工程进行中,根据勘察进度和工作量,甲方应及时支付相应的勘察费用。

(3)手工支付:工程完成后,甲方应支付尚未支付的勘察费用。

七、勘察期限1.乙方应按照承诺的计划和时间节点,完成勘察工作,并按时提交勘察报告。

2.如遇不可抗力或其他合同外原因导致勘察工作延误的,双方应协商处理。

3.如乙方未按合同约定时间完成勘察工作,甲方有权要求其按照约定的方式进行赔偿。

八、勘察报告及评审1.乙方完成勘察工作后,应按照相关规定和标准编制勘察报告,并提交给甲方。

2.甲方对勘察报告有权进行审核,并提出修改要求。

3.乙方应根据甲方的修改要求,及时对勘察报告进行整改,并重新提交。

4.经甲方确认无误后,勘察报告正式生效。

九、资料归档及保管1.乙方应按照有关文件管理规定,将勘察相关数据资料进行归档存储,并妥善保管。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同篇一:上海市建设工程勘察合同(示范文本)上海市建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:上海市工商行政管理局上海市建设委员会监制说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_____________________________________承接方(乙方):_____________________________________甲方委托乙方承担___________________________工程勘察,经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:___________________________2.2工程项目的地点:___________________________2.3工程项目的规模:___________________________2.4工程特征及附注说明:________________________________________________________________________________________________________________________________2.5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2.6工程项目的勘察阶段:(1)初勘____________________________________________(2)详勘____________________________________________第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量篇二:上海市建设工程设计合同模板上海市建设工程设计合同项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:年月日上海市建设委员会制定上海市工商行政管理局说明一、凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同。

上海市建设工程勘察设计合同

上海市建设工程勘察设计合同

上海市建设工程勘察设计合同《上海市建设工程勘察设计合同》甲方(委托方):___________乙方(勘察设计方):___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程性质:___________1.4 工程规模:___________1.5 工程投资估算:___________第二条勘察设计内容2.1 勘察内容:___________2.2 设计内容:___________第三条合同价格3.1 勘察设计费用:___________3.2 支付方式:___________第四条合同履行期限4.1 勘察设计周期:___________4.2 提交成果时间:___________第五条质量要求5.1 勘察成果应符合:___________5.2 设计成果应符合:___________第六条保密条款6.1 乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。

6.2 乙方应保证勘察设计成果的知识产权归属甲方所有。

第七条违约责任7.1 甲方应按照合同约定支付勘察设计费用,逾期支付的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

7.2 乙方未按照合同约定时间提交成果的,应按照逾期天数赔偿甲方损失。

7.3 乙方未按照合同约定质量要求提交成果的,应承担重新勘察设计的一切费用。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至勘察设计完毕之日止。

甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________代表(签名):___________ 代表(签名):___________签订日期:___________。

《上海市建设工程检测合同示范文本(版)》6篇

《上海市建设工程检测合同示范文本(版)》6篇

《上海市建设工程检测合同示范文本(版)》6篇篇1合同编号:_________甲方(委托方):_________乙方(检测方):_________根据《中华人民共和国合同法》和《上海市建设工程检测条例》的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程检测事项达成一致意见,签订本合同。

一、检测项目名称及范围1. 检测项目名称:_________2. 检测范围:_________二、检测机构资质要求乙方应具备以下资质要求:1. 具有独立法人资格,持有有效的工商营业执照;2. 具备国家或上海市相关管理部门颁发的建设工程检测资质证书;3. 具备与检测项目相适应的技术人员、设备设施和检测能力;4. 遵守国家法律法规,行业规范和标准。

三、甲方权利与义务1. 甲方应向乙方提供真实、准确的检测资料,并对其完整性、合法性和有效性负责;2. 甲方应配合乙方进行现场检测,提供必要的协助和支持;3. 甲方应按照合同约定支付检测费用,确保费用的及时、足额支付;4. 甲方有权要求乙方提供检测进展情况和相关报告。

四、乙方权利与义务1. 乙方应按照国家或上海市相关标准、规范进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性;2. 乙方应按照合同约定的时间和范围进行检测,确保检测工作的及时完成;3. 乙方应保护甲方的知识产权和商业秘密,确保检测资料的安全性和保密性;4. 乙方应及时向甲方提供检测进展情况和相关报告,对甲方提出的问题及时作出回应。

五、收费与支付方式1. 收费标准:按照国家或上海市相关管理部门规定的收费标准执行,具体费用另行协商确定;2. 支付方式:甲方应通过银行转账或支票等方式向乙方支付检测费用,具体支付方式另行协商确定;3. 发票与凭证:乙方应向甲方提供合法的检测费用发票或收据,并提供相应的检测凭证。

六、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付检测费用,应承担违约责任,并支付相应的滞纳金;2. 乙方如未按照合同约定完成检测工作,应承担违约责任,并赔偿因此给甲方造成的损失;3. 双方在履行合同过程中,如因过错导致对方损失的,应承担相应的赔偿责任。

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)为加强双方合作,规范勘察活动,特订立本合同,共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方(委托方)拟进行建设工程项目,需进行勘察活动;1.2 乙方(勘察单位)具有从事勘察活动的相关资质;1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上,达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容:甲方委托乙方进行建设工程勘察活动,具体内容详见附件一勘察任务书;2.2 勘察费用:勘察费用由甲方支付给乙方,支付方式及金额详见附件二费用清单;2.3 勘察期限:乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动;2.4 成果提交:乙方应按时提交勘察成果报告,并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利:(1)要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动;(2)对勘察成果进行审查,并要求乙方进行修改;(3)支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利:(1)依法独立承担勘察活动;(2)要求甲方提供相关资料和协助;(3)收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务:(1)提供必要的信息和资料;(2)支付勘察费用;(3)对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务:(1)按约定的时间和内容进行勘察活动;(2)提交符合标准的勘察成果报告;(3)根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求,应经双方书面协商一致;4.2 双方一方违约,需承担相应的责任;4.3 如有解除合同的情况,需提前书面通知对方,并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方,应尽快通知对方,并努力减少损失;5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;6.2 若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察活动全部完成支付完毕结束;7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

上海市建设工程勘察设计合同

上海市建设工程勘察设计合同

建设工程勘察设计合同范文合同编号:__________ 委托方(甲方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:__________________________承接方(乙方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系电话:__________________________鉴于甲方需要就某项建设工程进行勘察设计,乙方具备相应的勘察设计能力和资质,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就建设工程勘察设计事宜达成如下合同:一、工程概况1.工程名称:________________________2.工程地点:________________________3.工程规模及特征:____________________4.勘察设计内容及范围:________________二、勘察设计依据1.国家相关法律法规及标准。

2.甲方提供的有关本工程的基础资料。

3.乙方进行现场踏勘所获得的资料。

三、勘察设计期限1.本合同约定的勘察设计期限为______天,自甲方提供完整资料之日起计算。

2.如遇不可抗力因素导致勘察设计期限延误,双方应友好协商解决。

四、合同价款与支付方式1.本合同总价款为人民币______元(大写:__________________)。

2.支付方式:甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款,乙方提交勘察设计成果并经甲方验收合格后______日内支付剩余款项。

五、双方权利义务1.甲方有权对乙方的勘察设计进度、质量进行监督和检查。

2.甲方应提供乙方进行勘察设计所需的基础资料,并保证资料的真实性和完整性。

上海市建设工程勘察合同示范文本

上海市建设工程勘察合同示范文本

上海市建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号: 委托方: 承接方:签订日期:监制上海市工商行政管理局 上海市建设委员会说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承接方(乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察,经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.2工程项目的地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.3工程项目的规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.4工程特征及附注说明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2.6工程项目的勘察阶段:(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6.1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6.2 支付程序为:6.2.1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元 (按估算勘察费的30%计取),本合同履行后抵作勘察费;6.2.2乙方提交勘察报告后七日内,甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

有关建设工程勘察合同范本3篇

有关建设工程勘察合同范本3篇

有关建设工程勘察合同范本3篇篇1建设工程勘察合同范本甲方(甲方名称):乙方(乙方名称):依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方拟建工程(以下简称"建设工程")的勘察工作,达成如下合同:一、项目概况1.1 项目名称:_______工程。

1.2 项目地点:_______省_______市。

1.3 勘察范围:_______(详细描述勘察范围)。

1.4 勘察内容:_______(详细描述勘察内容)。

1.5 勘察周期:_______(具体勘察开始和结束日期)。

二、乙方的责任2.1 乙方应按照国家有关标准和规定,对建设工程进行勘察,保证勘察结果真实、准确。

2.2 乙方应按照甲方要求,及时完成勘察工作,并提交合格的勘察报告。

2.3 如勘察过程中遇到任何问题,乙方应及时与甲方沟通,并共同商讨解决方案。

2.4 乙方应遵守有关法律法规,保障勘察工作安全,确保勘察人员的人身安全。

三、甲方的责任3.1 甲方应提供必要的施工资料和条件,协助乙方开展勘察工作。

3.2 甲方应按时支付勘察费用,并足额支付勘察工作的费用。

3.3 甲方应协助乙方及时解决勘察中的问题,保障勘察工作的顺利进行。

四、勘察报告4.1 在勘察工作完成后,乙方应提交符合国家标准和甲方要求的勘察报告。

4.2 勘察报告应包括:勘察目的、勘察方法、勘察结果、勘察建议等内容,并应由乙方勘察负责人签字确认。

五、费用支付5.1 甲方应按照双方约定的支付方式和金额,及时支付勘察费用。

5.2 勘察费用如有变动,须经双方协商一致后确认并修改合同。

六、违约责任6.1 若有一方未按时履行合同义务或未按约定要求完成勘察工作,应承担违约责任。

6.2 对于因不可抗力或其他不可抗拒因素导致无法履行合同的,免除违约责任。

七、争议解决7.1 本合同履行过程中出现的争议,应协商解决。

如协商不成,应提交_______仲裁委员会仲裁。

八、其他8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇

建设工程勘察合同范本怎样写5篇篇1建设工程勘察合同范本一、甲方(甲方单位名称):法定代表人(负责人):联系地址:电话:邮编:二、乙方(勘察单位名称):法定代表人(负责人):联系地址:电话:邮编:三、甲、乙双方经友好协商一致,就以下事项达成协议,签订本合同。

四、勘察的内容、范围、任务及费用:(一)勘察项目名称:(二)勘察范围:(三)勘察报告提交时间:(四)勘察费用:1. 勘察费用总额:2. 付款方式:五、甲方提供的资料、资料格式:(一)甲方需提供给乙方的资料清单:(二)资料提供方式:(三)资料提供时间:六、乙方启动勘察工作前,必须向甲方提交以下文件:(一)勘察方案:(二)勘察合同审查意见:七、甲方的权利和义务:(一)提供勘察所需的基础资料和资料清单;(二)支持和协助乙方开展勘察工作;(三)按时支付勘察费用;(四)确认勘察结果;八、乙方的权利和义务:(一)严格按照勘察方案开展工作;(二)按时提交勘察报告;(三)保护勘察资料的完整性和机密性;(四)遵守相关法律法规和技术规范;(五)如有变更,应及时与甲方协商变更合同。

九、违约责任:(一)如果甲方未按照合同要求提供必要资料,将导致勘察工作无法进行,由此产生的损失由甲方承担;(二)如果乙方未按照合同要求完成勘察工作,由此产生的损失由乙方承担。

十、争议解决:本合同的解释和争议解决均遵从中华人民共和国法律法规,并由双方友好协商解决。

如果协商无果,则提交有关部门裁决。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效,在勘察报告提交后终止。

十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上为建设工程勘察合同范本的内容,具体内容可根据实际情况进行修改和调整。

在签订合同前,双方需详细阅读合同内容,并确保各项条款的合法性和合理性,以保证双方的合法权益和顺利进行勘察工作。

希望本模板能对有需要的单位和个人提供帮助。

篇2建设工程勘察合同是建筑工程中的重要文书之一,其编写质量直接影响到工程施工的质量和进度。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同本合同由以下双方于____年____月____日签署:甲方:[甲方全称],以下简称“甲方”地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]邮箱:[甲方邮箱]乙方:[乙方全称],以下简称“乙方”地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]邮箱:[乙方邮箱]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察工作,乙方具备相关的资质和能力来完成此项任务,双方经友好协商,达成以下协议:第一条合同目的本合同的目的是乙方接受甲方的委托,对指定的建设工程进行详细的勘察,并向甲方提供准确、可靠的勘察报告和相关资料。

第二条勘察范围和内容2.1 勘察范围:详细描述本次勘察的具体范围和地区。

2.2 勘察内容:详细列出勘察工作的具体内容,包括但不限于地形测量、地质勘察、水文调查等。

第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格:甲方向乙方支付的勘察费用总计____元人民币。

3.2 支付方式:甲方应在合同签署后____天内支付____%的定金,在乙方提交完整的勘察报告并经甲方确认后,甲方应支付剩余款项。

第四条工作时间和进度4.1 工作时间:本合同签署后,乙方应在____天内完成所有勘察工作。

4.2 进度:乙方应每____天向甲方报告工作进度,并按照甲方的要求进行调整。

第五条保密条款5.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术秘密等保密信息承担保密义务。

未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或传播这些保密信息。

第六条违约责任6.1 如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

6.2 如因乙方原因未能按时完成勘察工作或提供的勘察报告不符合要求,乙方应承担相应的赔偿责任。

如因甲方原因导致乙方无法正常开展工作或造成损失,甲方应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决方式7.1 本合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

7.2 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇

建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例:建设工程勘察合同范本甲方(委托方):______(单位名称)鉴于甲方拟组织实施______工程项目,现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。

为明确双方的权利和义务,特订立本合同,共同遵守并执行以下约定:一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求,对______工程项目进行勘察,并出具勘察报告。

2.具体勘察内容包括但不限于:土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。

二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。

2.在勘察过程中,乙方应遵守相关国家标准和规定,保证勘察成果的准确性和可靠性。

三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容,确保内容完整、清晰、准确。

四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。

五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密,不得向第三方透露。

2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密,乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。

六、合同变更1.如有必要变更合同内容,应经双方协商一致,并签署书面协议,方可生效。

2.未经协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。

七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,应及时通知对方,并协商解除合同。

2.合同解除后,双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。

八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。

2.协商不成的,可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决,仲裁裁决为终局裁决。

以上约定,经甲、乙双方共同签字盖章后生效。

签订日期:______年______月______日本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例,供参考使用。

在签订合双方需仔细核对合同内容,确保双方权益不受侵犯。

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同

上海市建设工程勘察合同甲方(委托方):______________地址:______________乙方(勘察方):______________地址:______________鉴于甲方需要进行建设工程勘察,乙方具有相应的勘察资质,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,经友好协商,达成如下合同条款:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察,以便获取工程所需的地质、地形等信息,为工程设计和施工提供依据。

第二条勘察范围和内容1. 勘察地点:______________。

2. 勘察范围:______________。

3. 勘察内容:______________。

第三条勘察标准和要求乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察的标准和规范进行勘察,并满足甲方提出的具体要求。

第四条合同价款和支付方式1. 勘察费用总额为人民币______________元(¥______________)。

2. 支付方式:______________。

第五条合同期限1. 勘察工作开始日期:______________。

2. 勘察工作结束日期:______________。

第六条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务:______________。

2. 乙方的权利和义务:______________。

第七条质量保证和验收1. 乙方应保证勘察成果的质量,并按照约定的时间提交勘察报告。

2. 甲方应在收到勘察报告后______________个工作日内完成验收。

第八条违约责任1. 如一方违反合同约定,应向对方支付违约金,违约金的数额为______________。

2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的,双方互不承担违约责任。

第九条合同变更和解除1. 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,书面确定。

2. 未经双方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

第十条争议解决合同执行过程中发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

建设工程勘察合同常用范文5篇

建设工程勘察合同常用范文5篇

建设工程勘察合同常用范文5篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托人)乙方:(承接方)鉴于甲方拟进行某项建设工程项目,为了确保工程的安全、质量及顺利进行,特委托乙方进行勘察工作。

双方经友好协商,达成如下协议:一、勘察内容1.1 乙方承诺将按照相关国家规定及标准,对甲方委托的建设工程项目进行勘察,包括但不限于地质勘察、地形测量、工程勘测等内容。

1.2 乙方将根据勘察结果,向甲方提供详细的勘察报告,包括勘察工作的过程、结果及建议。

1.3 乙方应保证其勘察工作真实、准确、完整,确保勘察结果的可靠性。

二、勘察费用及支付方式2.1 甲方应按照双方商定的费用标准支付勘察费用,并按照约定的工作进度及质量的完成情况进行支付。

2.2 甲方应在收到乙方的勘察报告后的10个工作日内结清全部勘察费用。

2.3 若因为甲方原因导致勘察工作无法完成或无法按期完成,甲方应承担乙方因此而发生的额外费用及损失。

三、保密条款3.1 双方应对在勘察过程中获取的涉及甲方商业机密或其他敏感信息进行严格保密,未经甲方的书面授权,不得向第三方披露。

3.2 在本合同终止后,乙方仍应对勘察过程中获取的信息承担保密义务,直至相关信息已公开或者获得甲方书面授权。

四、不可抗力条款4.1 若因不可抗力导致勘察工作无法进行或无法按期完成,双方应互相理解、协商解决,并根据具体情况对合同作出相应调整。

4.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免的事件。

五、合同变更和解除5.1 在勘察工作过程中,如果因为双方之一的要求或其他原因需要变更合同内容,应由双方经协商一致达成书面变更协议,对合同进行修改。

5.2 如果因不可抗力事件或其他合同无法履行的情况下,双方可协商解除合同,解除合同应按照合同约定遵守。

六、争议解决6.1 若在合同履行过程中,双方发生争议,应协商解决。

如协商未果,应向双方约定的仲裁机构提起仲裁。

6.2 仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

上海市建设工程勘察合同项目名称:项目建设地点:合同编号: 委托方: 承接方:签订日期:监制上海市工商行政管理局 上海市建设委员会说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。

三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _承接方(乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察,经双方协商一致签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.2工程项目的地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.3工程项目的规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.4工程特征及附注说明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2.6工程项目的勘察阶段:(1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6.1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元6.2 支付程序为:6.2.1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金元(按估算勘察费的30%计取),本合同履行后抵作勘察费;6.2.2乙方提交勘察报告后七日内,甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。

6.3 收费说明:6.3.1取货标准:根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

6.3.2甲方在勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

第七条双方责任7.1 甲方责任7.1.1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件,解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整),其费用由甲方负担。

甲方应提供正确的地下管线位置图,如在指定钻入位置碰去地下管线,发生损坏时,其费用由甲方负担。

7.1.2如需水上作业时,甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。

7.1.3指定专人配合乙方现场工作,便于及时解决勘察工作中的有关问题,以确保勘察进度。

7.1.4提供乙方勘察人员必要的工作,生活及交通条件并承担应有费用。

7.1.5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用,每逾期支付一天,应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。

7.1.6在合同履行期间,甲方单方提出解除合同的,乙方未开始勘察工作,不退还甲方已付的定金,已开始勘察工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时,按一半支付,超过一半时,按全部支付。

如本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的勘察费。

7.1.7由于变更计划,提供的资料不准确,未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工,甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。

7.1.8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有,不得擅自修改、复制提供第三方使用,也不可作为非本工程的范围使用。

如发生以上情况乙方有权索赔。

7.2 乙方责任:7.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件;由于乙方自身原因,延误了交付时间,每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。

7.2.2合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金;还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

7.2.3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落,如发生上述情况,甲方有权索赔。

7.2.4在勘察过程中,如遇地质情况复杂时,乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量,相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。

7.2.5勘察工程质量,必须符合国家或地方现行的技术规范,规程的要求,因乙方勘察质量低劣,而不能满足勘察任务委托的技术要求时,乙方返工设法弥补,由此发生的一切费用均为自理。

7.2.6因勘察错误而造成工程重大质量事故,乙方除免收勘察费外,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多不超过全部勘察费用。

第八条其它8.1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时,乙方可另收工本费。

8.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 仲裁机构仲裁。

(双方不在本合同中约定什裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

)8.5本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

8.6本合同双方签章后,在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴征。

8.7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后,本合同即行终止。

8.8其他约定事项8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自_ _ _ _年 _ _ _ _ 月_ _ _ _ 日起生效。

8.10 本合同一式_ _ _ _份,甲、乙双方各执_ _ _ _份。

委托方单位名称:承接方单位名称:(盖章) (盖章)法定代表人:法定代表人:单位地址:单位地址:邮政编码:邮政编码:电话:电话:电传:电传:开户银行:开户银行:银行帐子:银行帐子:签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)本合同于_ _ _ _ 年_ _ _ _ 月_ _ _ _日签订于_ _ _ __ _ _ __ _ 市建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期:鉴订日期:年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称:工程项目地址:建设单位(甲方):勘察设计单位(乙方):为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益,的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上。

级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。

不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件,与工程勘察设计合同具有同等法律效力。

相关文档
最新文档