2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案5
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附答案(后附)
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列属于联合试运转费中试运转支出的费用的是（）。
A. 试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用B. 单台设备的单机试运转费C. 试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D. 施工单位参加试运转人员的工资正确答案：D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.1B.2C.3D.4正确答案：A,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)合同当事人甲因开发公司乙发生了不能兑现合同承诺的行为请求撤销合同，下列结果中，法院最不可能做出的判决是()。
B.撤销该合同C.要求开发商乙兑现合同承诺D.允许甲少支付部分房款作为补偿正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，其违约责任（）。
A. 内全部免除B. 应部分免除C. 不能免除D. 为只承担自己的损失正确答案：C,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。
A. 项目概算B. 竣工结算C. 竣工决算D. 后评价核算正确答案：C,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)在下列工程计价文件中，比修正概算更为详尽和准确的有（）。
A. 合同价B. 施工图预算C. 投资估算D. 招标控制价E. 工程概算正确答案：A,B,D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保，主要形式是()。
A.履约担保书B.银行保函正确答案：B,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程项目招标出现下列情形，应当重新招标的是()。
A.经过资格预审合格的投标人不足5个的B.开标时投标人只有3个的C.评标委员会否决了所有投标的D.全部投标人的报价均高于标底的正确答案：C,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)表见代理的法律后果由（）承担。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附+答案
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是()。
A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D. 设计深度由设计单位酌定正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中，属于依法应当公开招标的是()。
A.国家或省市重点建设项目，采用专有技术B.利用扶贫资金实行以工代赈的项目C.采用公开招标的费用较大的项目D.国家投资控股或占主导地位依法必须招标的项目正确答案：D,3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。
A. 土地补偿费D. 土地管理费E. 土地转让金正确答案：A,B,D,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会B.发出中标通知书后由新评标委员会C.发出中标通知书前由原评标委员会D.发出中标通知书前由新评标委员会正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列做法中，()不符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定。
A. 发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B. 某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程C. 某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人D. 发包单位将建筑工程的勘察.设计.施工.设备采购一并发包给一个工程总承包单位E. 某建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位正确答案：A,B,C,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案6
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。
A. 一般为两年，从工程预验收合格之日起算B. 一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C. 一般为年，从工程预验收合格之日起算D. 一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算正确答案：D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013）编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码010*********，则“03”的含义是（）。
A. 专业工程代码B. 附录分类顺序码C. 分项工程项目名称顺序码D. 项目名称顺序码正确答案：B,3.(多项选择题)(每题 2.00 分)采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，可以对合同价款进行相应的调整（）。
A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款B. 一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工超过12小时C. 工程造价部门公布的价格调整D. 双方约定的其他因素E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时正确答案：A,C,D,E,4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 劳动定额的编制方法有()。
A. 经验估计法B. 统计分析法C. 技术测定法D. 比较类推法E. 检验试验法正确答案：A,B,C,D,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)材料价格由（）等费用组成。
A. 材料运杂费B. 运输损耗费C. 直接费D. 采购及保管费E. 材料原价正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 基本预备费也称()。
A. 投资估算B. 设计概算C. 估算指标D. 不可预见费正确答案：D,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。
A. 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标B. 联合体各方签订共同投标协议后，不得组成新的联合体在同一项目中投标C. 联合体各方签订共同投标协议后，不得组成新的联合体在其他项目中投标D. 联合体各方签订共同投标协议后，不得参加其他联合体在同一项目中投标E. 联合体各方签订共同投标协议后，可以以自己的名义单独投标正确答案：A,B,D,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案6
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程造价咨询合同中咨询人的责任，下列说法不正确的是（）。
A. 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期B. 因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿C. 咨询人对第三人所提出的问题有权不进行答复D. 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出正确答案：C,2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力()。
A. 及于从物B. 不及于从物C. 不及于主物D. 待定正确答案：A,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某新建项目，建设期为5年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6%，建设期间只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。
A. 204.11B. 243.60C. 345.00D. 355.91正确答案：A,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单（）项目清单。
A. 利润B. 企业管理费C. 附加税D. 规费E. 税金正确答案：D,E,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)编制劳动定额常用的方法有()。
A.经验估计法B.统计分析法C.比较类推法D.技术测定法E.头脑风暴法正确答案：A,B,C,D,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 发生合同争议时，当事人应首先考虑通过()解决争议。
A. 调解B. 诉讼C. 仲裁D. 和解正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章外，还必须加盖（）。
A. 工程造价咨询企业执业印章B. 工程造价咨询企业法定代表人印章C. 工程造价咨询企业技术负责人印章D. 工程造价咨询项目负责人印章正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设项目竣工决算应包括()的全部建设费用.投资效果和财务情况的总结性文件。
2023年-2024年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库附答案(基础题)
2023年-2024年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、 MRI诊断心包积液的优点，除了：( )A.发现少量心包积液敏感B.定位准确C.价格便宜D.可作半定量分析E.对包裹性积液定位较佳【答案】 C2、高千伏摄影不适宜应用的部位是A.胸部B.骨骼C.颈部软组织D.乳腺E.消化道【答案】 D3、在预算定额基础上综合扩大而成的是( )。
A.施工定额B.概算定额C.概算指标D.估算指标【答案】 B4、当发生不可抗力时，完全由承包人自己承担的费用是（）。
A.承包人施工设备的损坏B.承包人按发包人要求清理和修复工程的费用C.发包人要求承包人赶工而发生的费用D.已运至现场的材料、工程设备的损坏【答案】 A5、腹部及膈下肋骨摄影时，应选择的呼吸方式是A.平静呼吸不屏气曝光方式B.平静呼吸下屏气曝光方式C.深吸气后屏气曝光方式D.深呼气后屏气曝光方式E.均匀连续的浅呼吸方式【答案】 D6、根据《招标投标法》的规定，中标人的投标应当符合的条件有（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.具有一定的规模C.拥有先进的设备D.拥有优秀的技术人员【答案】 A7、与标准后前正位胸片的显示无关的是A.肺野内无肩胛骨影像B.膈肌以上肺野及两侧肋膈角均应包括在照片内C.肋骨骨纹理能够辨认D.整个胸椎均清晰可见E.照片中无组织遮挡部分应漆黑，两膈肌透明【答案】 D8、新增固定资产价值是以价值表示的( )投资最终成果的综合性指标。
A.其他资产B.无形资产C.全部资产D.固定资产【答案】 D9、由建设单位编制，反映建设项目实际造价和投资效果的文件是（）。
A.竣工决算B.竣工验收C.竣工整理D.竣工核实【答案】 A10、检验试验费不包括（）。
A.对构件的一般鉴定B.对建筑安装物的一般鉴定C.对构件进行破坏性试验D.对建筑材料检验【答案】 C11、编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。
2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识测试卷附答案详解
2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2．5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。
A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】 C2. 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）。
A.合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录B.合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、施工合同专用条款C.合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标函及其附录D.合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录、施工合同协议书【答案】 B3. 劳务询价相比在劳务市场招募零散劳动力，承包人选择成建制公司具有( ) 特点。
A.价格低，管理强度低B.价格低，管理强度高C.价格高，管理强度低D.价格高，管理强度高【答案】 C4. 在我国建设项目投资中，取得土地使用权而支付的土地使用权出让金属于（）。
A.工程费用B.建设用地费C.与项目建设有关的其他费用D.与未来生产经营有关的其他费用【答案】 B5. 利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（）。
A.工期-成本同步分析法B.成本分析法C.价值工程法D.目标利润法【答案】 B6. 编制材料消耗定额的基本方法中，用（）主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。
A.统计法B.试验法C.现场技术测定法D.理论计算法【答案】 C7. 对比剂应具备的条件，不正确的是A.与人体组织密度对比度相差大，显影清晰B.无毒性，刺激性小，副作用小C.包装安全，易于运输质D.理化性能稳定，能久储不变E.使用方便，价格力求低廉【答案】 C8. 下面哪项不是颅脑扫描技术A.平扫B.脑血流灌注C.脑池碘水造影D.增强扫描E.脑血管造影【答案】 C9. 政府投资项目建议书中论述的内容是（）。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附后附答案
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)汽车司机等候装货的时间属于（）。
A. 停工时间B. 不可避免的中断时间C. 多余工作时间D. 违反劳动纪律的损失时间正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)一般住宅建筑平面多为矩形。
既有利于施工又比较经济的设计选型是（）A. 2~3 个住宅单元、房屋长度 40m~60mB. 3~4 个住宅单元、房屋长度 60m~80mC. 2~3 个住宅单元、房屋长度 60m~80mD. 3~4 个住宅单元、房屋长度 80m~100m正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。
A. 融资方案设计B. 编制招标控制价C. 审核工程概算D. 编制竣工结算文件正确答案：B,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列对于开工日期的认定，正确的是（）。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际进场施工时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期正确答案：A,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据我国现行建设项目总投资的构成，建设投资由（）三项费用构成。
A. 工程费用、建设期利息、预备费B. 工程费用、建设期利息、流动资金C. 工程费用、工程建设其他费用、预备费D. 建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用正确答案：C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附有答案
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 下列关于成本加酬金合同对业主而言的优点，说法正确的是()。
A. 可以通过分段施工多算工期B. 可以减少承包商的对立情绪C. 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足D. 可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理E. 可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移全部风险正确答案：A,B,C,D,2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 由于发包人供应的材料、构配件或设备不合格造成的质量缺陷由()承担经济责任。
A. 使用单位B. 发包人C. 承包人D. 监理单位正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 《中华人民共和国招标投标法》规定，编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日至，最短不得少于（）日。
A. 10B. 20C. 15D. 5正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某分项工程发包方提供的估计工程量1500m3,合同中规定单价16元/m3,实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m3,实际经过业主计量确认的工程量为1800m3,则该分项工程结算款为（）元。
A. 28650B. 27000C. 28800D. 28500正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设材料本身的价值或生产价格并不高，但是所需的运输费用却很高，该类建材的价格信息体现了工程造价信息的( ) 的特点。
A. 区域性B. 专业性C. 动态性D. 季节性正确答案：A,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分的，采用的项目目标成本计划的编制方法是( )。
A. 目标利润法B. 技术进步法C. 按实计算法D. 定率估算法正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 某项目建设期内第一年贷款1000万元，第2年贷款970万元，贷款在年内均衡发放，且只计息不还款，年利率3%，则第二年应计利息为()万元。
造价员考试《基础知识》试题(含答案)
造价员考试《基础知识》试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共50题，100分）1. 建设工程项目投资的概念包括（）。
A. 投资主体、投资来源、投资规模和投资效益B. 投资主体、投资来源、投资时间和投资风险C. 投资主体、投资来源、投资规模和投资风险D. 投资主体、投资来源、投资时间和投资效益2. 工程造价的含义包括（）。
A. 建设项目的总投资、建设过程中的费用和建成后的经济效益B. 建设项目的总投资、建设过程中的费用和建设成果的价值C. 建设项目的总投资、建设过程中的费用和建设成果的成本D. 建设项目的总投资、建设过程中的费用和建设成果的利润3. 单位工程预算价格编制的方法不包括（）。
A. 定额预算法B. 实物量法C. 单价分析法D. 综合单价法4. 工程变更的原因不包括（）。
A. 设计变更B. 施工方案变更C. 市场价格波动D. 政策法规变化5. 工程结算的基本原则不包括（）。
A. 实际发生原则B. 合理性原则C. 及时性原则D. 客观性原则6. 建筑安装工程费用项目组成包括（）。
A. 直接费用、间接费用、利润和税金B. 直接费用、间接费用、管理费用和销售费用C. 直接费用、间接费用、施工费用和建设费用D. 直接费用、间接费用、建设费用和税金7. 建筑安装工程造价管理机构主要包括（）。
A. 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部B. 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、财政部、中国铁路总公司C. 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、财政部、水利部D. 住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、财政部、民航局8. 建筑安装工程造价指数包括（）。
A. 建筑安装工程价格指数、建筑安装工程费用指数、建筑安装工程造价指数B. 建筑安装工程价格指数、建筑安装工程费用指数、建筑安装工程工资指数C. 建筑安装工程价格指数、建筑安装工程费用指数、建筑安装工程材料价格指数D. 建筑安装工程价格指数、建筑安装工程费用指数、建筑安装工程设备价格指数9. 建筑安装工程费用的动态调整方法不包括（）。
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案版
2024年造价员-工程造价基础知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 合同总价为84万，预付款为合同总价的25%，每月从工程款中抵扣，主要材料及配件费比重按60%算。
则预付款起扣点是()万元。
A. 24B. 65C. 38D. 492.(单项选择题)(每题 1.00 分)债权人领取提存物的权利，自提存之日起()内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则的说法，正确的是（）。
A. 在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B. 若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿C. 若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿D. 若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿4.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。
A. 不同投标人的投标文件相互混装B. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人C. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D. 不同投标人的投标文件由同一单位编制E. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件5.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列选项中关于投标报价的说法正确的是（）。
A. 投标报价应由投标人自主确定B. 投标报价只能由投标人自己编制C. 投标报价中不含风险费，风险费要单独列出D. 投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、工程量数量必须与招标人招标文件中提供的一致6.(单项选择题)(每题 1.00 分)因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同通用条款约定为（）。
A. 7天内B. 14天内C. 21天内D. 28天内7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《招标投标法》的规定，必须进行招标的施工项目有()。
2023年造价员考试题及答案
造价员考试题及答案一、单项选择（各专业必答试题）1.工程量清单由哪几部分构成？（.）A.由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分构成；B.由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单构成。
2.工程量清单计价计款旳构成是什么？（C）A.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3.综合单价旳定义是什么？（.）A.综合单价是指完毕工程量清单中旳一种规定计量单位项目所需旳人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B.综合单价是指完毕工程量清单中旳一种规定计量单位项目所需旳人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润, 并考虑风险原因。
4.总承包服务费包括那些内容？（A）A.总承包服务费旳内容, 除招标文献另有规定外, 一般状况下包括协调工程进度, 各专业交叉作业配合协调等发生旳费用, 以及配合招标材料采购所需旳费用。
B.总承包服务费旳内容包括, 协调工程进度, 各专业交叉作业旳配合, 分包单位使用主体施工旳脚手架、垂直运送设备、以及修补凿洞旳费用。
5.甲方供料与否计价, 怎样计价？（A）A.甲方供应旳材料应计入投标报价中, 并在综合单价中体现。
B.甲方供应旳材料不计入综合单价中。
6.零星工作项目费应在预留金中开销吗？（A ）A .《计价规范》旳3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项, 零星工作项目费不应在预留金中开销。
B .零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错怎样处理？（A ）A .协议有约定旳, 按协议约定；协议没有约定旳, 按《计价规范》4.0.9条执行。
B.由招标人承担漏项和量错旳风险。
C.不得调整。
8.由于项目特性描述不够精确或错误而引起综合单价有了变化, 应怎样调整？（.）A .由于工程量清单计价一般采用旳是单价协议, 因此不得调整。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附加答案
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)某建设项目建设期为3年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是()万元。
A.59.37B.36.00C.98.91D.72.00正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 投标人在投标过程中，不得作为竞争性费用的有()。
A. 安全文明施工费B. 主要材料费C. 规费D. 劳务费E. 税金正确答案：A,C,E,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于合同效力的说法，正确的是（）。
C. 当事人对合同的效力不可以约定附条件D. 当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以中止履行或者将标的物()。
A.变卖B.提存C.抵押D.寄存正确答案：B,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列工程造价指数，属于个体指数的是（）。
A. 单项价格指数B. 设备工器具价格指数C. 建筑安装工程造价指数D. 建设项目或单项工程造价指数正确答案：A,6.(多项选择题)(每题 2.00 分)关于合同成立的地点，说法正确的是（）。
A.承诺生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C.没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点D.没有主营业地的，项目所在地为合同成立的地点E.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地正确答案：A,B,C,E,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A. 确定中标人的权利属于招标人B. 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C. 招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D. 招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起 20 日内订立书面合同正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)工期成本同步分析法；造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)简明标准施工合同附件包括（）。
A. 缺陷责任与保修责任B. 索赔和争议解决C. 合同协议书和履约担保D. 履约担保与保修责任正确答案：C,2.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列()不属于施工图预算。
A.分部分项工程预算B.单项工程预算C.建设项目总预算D.单位工程预算正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于施工合同争议解决的说法正确的是（）。
A.当事人签订的建设工程施工合同与中标通知书载明的工程范围不一致，一方当事人请求将中标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。
B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许C.当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明E.鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见仍可作为认定案件事实的依据正确答案：A,B,C,D,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()A.通知对方B.赔偿损失C.提供相关证明D.继续履行E.解除合同正确答案：A,C,5.(多项选择题)(每题 2.00 分)措施项目清单的编制依据包括()。
A.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点B.分部分项工程量清单C.常规施工方案D.招标文件E.设计文件正确答案：A,C,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《招标投标法》的规定，投标人少于()个的，招标人应当重新招标。
A.2B.3C.4D.5正确答案：B,7.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程项目按项目的投资效益分为（）。
A. 公益性项目B. 经营性项目C. 竞争性项目D. 基础性项目E. 非经营性项目正确答案：A,C,D,8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 承包人在工程施工期间，出现不可预见的地下水，按照索赔事件的性质分类，属于（）。
A. 合同终止的索赔B. 工程变更索赔C. 不可抗力事件的索赔D. 不可预见的不利条件索赔正确答案：D,9.(单项选择题)(每题 1.00 分) 第三者责任险一般附加在()中。
A. 工程一切险B. 人身意外伤害保险C. 工伤保险D. 执业责任险正确答案：A,10.(多项选择题)(每题 2.00 分)工程建设其他费中的研究试验费不包括的项目有（）。
A. 为建设工程项目提供或验证设计数据进行必要的研究实验所需的费用B. 应由科技三项费用开支的项目C. 应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构建和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费D. 应由勘察设计费或工程费用中开支的项目E. 按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用正确答案：B,C,D,11.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满()的工程恢复施工。
A.1个月B.3个月C.1年D.2年正确答案：C,12.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。
A. 项目概算B. 竣工结算C. 竣工决算D. 后评价核算正确答案：C,13.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列不应计入人工费的是()。
A. 奖金B. 计时工资C. 补贴D. 住房公积金正确答案：D,14.(多项选择题)(每题 2.00 分) 仲裁具有()，仲裁在国际上得到承认和执行。
A. 自愿性B. 专业性C. 独立性D. 二审终审制E. 快捷性正确答案：A,B,C,E,15.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列属于工程量的计算依据的是(）A. 监理合同B. 施工图纸及设计说明C. 图纸答疑D. 会审记录E. 工程施工合同正确答案：B,C,D,E,16.(多项选择题)(每题 2.00 分)承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括内容有（）A. 累计已完成的合同价款B. 本周期合计完成的合同价款C. 本周期合计应扣减的金额D. 本周期实际应支付的合同价款E. 预计下期将完成的合同价款正确答案：A,B,C,D,17.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于固定总价合同的说法，正确的是（）。
A. 承包商承担了较大的风险，业主的风险较小B. 工程变更和不可预见的困难常常引起合同双方的纠纷或者诉讼，最终导致其他费用的增加C. 由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费D. 承包商承担全部风险E. 采用固定总价合同，双方结算比较简单正确答案：A,B,C,E,18.(单项选择题)(每题 1.00 分)要约以信件作出，信件未载明日期的，承诺期限自（）起开始计算。
A. 投寄该信件的邮戳日B. 信件到达受要约人C. 信件签署日期D. 信件投寄之日正确答案：A,19.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《招标投标实施条例》，对于需要采用两阶段招标的项目，投标人在第二阶段向招标人提交的文件是（）。
A. 带报价的技术建议B. 不带报价的技术建议C. 带报价的技术方案D. 不带报价的技术方案正确答案：C,20.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息正确答案：B,21.(单项选择题)(每题 1.00 分)某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5％，则该设备的消费税为()万元。
A. 78.60B. 74.67C. 79.93D. 93.29正确答案：A,22.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于风险管理的程序正确是（）。
A. 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控B. 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控C. 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控D. 风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制正确答案：A,23.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于施工投标文件的说法，错误的是（）。
A. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应的，评标委员会应当否决其投标B. 在评标过程中，投标人发现投标文件中有错误的应及时书面通知招标人进行修改C. 招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查D. 评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人正确答案：B,24.(单项选择题)(每题 1.00 分)任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项目工作实施结束后（）内向发包人提交计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
A. 36小时B. 48小时C. 12小时D. 24小时正确答案：D,25.(单项选择题)(每题 1.00 分) 工程量清单项目名称顺序码由()编制。
A. 工程量清单编制人B. 招标文件编制人C. 招标控制价编制人D. 投标文件编制人正确答案：A,26.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程定额按定额反映的生产要素消耗内容分为()。
A. 补充定额B. 设备安装工程定额C. 机械消耗定额D. 材料消耗定额E. 劳动消耗定额正确答案：C,D,E,27.(单项选择题)(每题 1.00 分)准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。
A. 经验估工法B. 统计分析法C. 技术测定法D. 理论分析法正确答案：C,28.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于总包和分包单位责任的说法，错误的是()。
A. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任D. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任正确答案：C,29.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》招标人要求对分包专业工程进行专业承包管理和协调的，并同时要求提供配合服务,总承包服务费可按分包专业工程估算造价的()计算。
A. 0. 8%~1.2%B. 2%~4%C. 5%~8%D. 10%~12%正确答案：B,30.(单项选择题)(每题 1.00 分)甲建筑公司计划于2010年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，则以下表述中，正确的是()。
A.商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验B.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样C.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样D.施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级正确答案：D,31.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《建设工程施工合同(示范文本)》因发包人造成监理人未能在计划开工日期之日起( ) 日内发出开工通知的，承包人有权解除合同。
A. 30B. 60C. 45D. 90正确答案：D,32.(单项选择题)(每题 1.00 分) 承包人对()应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。
A. 材料费B. 安全文明施工费C. 规费D. 税金正确答案：B,33.(单项选择题)(每题 1.00 分)某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。
概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。
当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元／㎡、190元／㎡。
假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。
则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元／㎡。
A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75正确答案：D,34.(单项选择题)(每题 1.00 分)预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班，按现行规定，每个工作台班按机械工作（）小时计算。