光伏电站安装施工合同范本
光伏电站安装合同5篇
光伏电站安装合同5篇篇1合同编号:XXXX-XXX-XXXX甲方(委托方):XXXX有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX乙方(受托方):XXXX光伏科技有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX鉴于甲方需要安装光伏电站,乙方是专业的光伏电站安装公司,双方在平等自愿的基础上,经友好协商,达成如下合同条款,以资共同遵守。
一、合同标的本合同标的为甲方委托乙方安装光伏电站,具体包括光伏组件、支架、电缆、逆变器等设备的安装。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整),具体包括设备采购费、安装费、运输费、保险费等。
2. 甲方需在合同签订之日起XX个工作日内向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)作为预付款。
3. 乙方需在光伏电站安装完成后,向甲方提供相关的安装证明和验收报告,甲方需在收到上述文件之日起XX个工作日内向乙方支付合同总价款的剩余部分,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。
4. 支付方式:银行转账。
三、履约期限及安装地点1. 履约期限:本合同自签订之日起XX个工作日内完成光伏电站的安装。
2. 安装地点:甲方指定的地点。
四、双方权利和义务1. 甲方需提供必要的场地和设施,确保乙方能够顺利进行光伏电站的安装。
2. 甲方需按照合同约定的时间和金额向乙方支付合同款项。
3. 乙方需按照合同约定的时间和质量完成光伏电站的安装,并提供相关的安装证明和验收报告。
4. 乙方需对安装的光伏电站进行保修,保修期为XX年,保修期内因安装质量问题导致的维修和更换费用由乙方承担。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付合同款项,乙方有权要求甲方支付逾期利息,逾期利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
2. 乙方如未按照合同约定完成光伏电站的安装,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按照合同总价款的XX%计算。
光伏电站建设合同三篇
光伏电站建设合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方愿意投资建设光伏电站,并委托乙方进行光伏电站的建设和施工,为确保双方的权利和利益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称:__________光伏电站建设项目1.2 项目地点:__________省/市/自治区__________县/市/区1.3 项目规模:装机容量为__________兆瓦(MW)1.4 项目投资估算:总投资估算为__________万元(大写:__________元整)第二条合同范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求,负责光伏电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应保证光伏电站的建设质量,确保电站安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,并承担由于自身原因导致工程延误的责任。
第三条合同价格及支付方式3.1 双方确认,本合同总价款为__________万元(大写:__________元整)。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和比例,向乙方支付合同价款。
3.3 付款方式如下:(1)合同签订后3个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%;(2)光伏电站主体工程完工后,甲方支付乙方合同总价款的30%;(3)光伏电站通过验收并交付使用后,甲方支付乙方合同总价款的40%。
第四条合同履行期限4.1 乙方应自合同签订之日起,__________日内完成光伏电站的建设工作。
4.2 乙方应保证光伏电站自验收合格之日起,__________年内正常运行,并承担在此期间内的一切维护、保养和修复责任。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准,选用优质设备,保证光伏电站的建设质量。
5.2 乙方应自光伏电站验收合格之日起,__________年的质保服务。
5.3 质保期内,因设备质量原因导致光伏电站发生故障的,乙方应负责及时修复,并承担修复费用。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(施工方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装光伏项目,乙方具备相关施工资质和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下光伏项目安装施工合同:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[具体地址]。
3. 工程内容:光伏发电系统的安装、调试及并网等。
4. 工程规模:[具体规模]。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币(大写)[合同总价汉字大写]圆整(¥[合同总价数字小写]元),该费用包含人工费、材料费、运输费、安装调试费及其他相关费用。
2. 支付方式:甲方应按以下比例和期限支付工程进度款。
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款;(2)光伏设备到货并经甲方确认后,甲方支付乙方合同总价的XX%;(3)工程安装完毕并调试合格后,甲方支付乙方合同总价的XX%;(4)余款XX%作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
三、工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起启动,工期为XX天。
如遇不可抗力因素导致工期延误,双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按国家相关技术标准和规范进行施工,确保工程质量。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
如遇重大变更,需提前与甲方沟通并征得同意。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求。
2. 工程完工后,乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应负责整改直至验收合格。
由此产生的费用由乙方承担。
五、保修与维护1. 工程保修期为XX年,自工程验收合格之日起计算。
保修期内,乙方负责免费维修因乙方原因造成的质量问题。
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同光伏电站施工合同(精选6篇)光伏电站施工合同篇1发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
(注:本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期开工日期:并网日期:竣工日期:四、合同价格和付款方式1、合同价格本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。
合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。
发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。
如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:六、解决争议的办法1 起诉讼。
(1调解要求停止施工,且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
七、违约1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的'要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
太阳能光伏安装承包合同4篇
太阳能光伏安装承包合同4篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方(出租人):乙方(承租人):鉴于,甲方是一家太阳能光伏发电设备的拥有者,拥有太阳能光伏发电设备的全部法律权益;乙方是一家具备太阳能光伏发电设备安装能力的公司,愿意承担太阳能光伏发电设备的安装任务。
双方经友好商议,就太阳能光伏发电设备的安装事宜达成如下协议:第一条合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在太阳能光伏发电设备安装过程中各自的责任和权利,确保双方的利益不受损害。
第二条安装范围1. 乙方将根据甲方提供的太阳能光伏发电设备的技术参数和安装位置,进行详细的现场勘查和测量。
2. 乙方将根据现场情况,制定详细的施工方案,包括安装位置、安装方式、布线方案等。
3. 乙方将按照施工方案,对太阳能光伏发电设备进行安装、接线、调试,并保证设备的正常运行。
第三条安装设备1. 乙方承诺使用符合国家标准和规定的太阳能光伏发电设备,并保证设备的质量和性能。
2. 乙方将对太阳能光伏发电设备进行现场安装,并保证安装质量符合相关标准和规定。
3. 乙方将在设备安装完成后进行系统检测和调试,确保设备正常运行。
第四条安装工期1. 双方约定安装工期为(具体日期),如因不可抗力或其他不可抗理由导致工期延误,双方应及时协商解决。
2. 若乙方不能在约定工期内完成安装任务,乙方将承担延误责任,并按照约定支付违约金。
第五条安装费用1. 甲方应向乙方支付太阳能光伏发电设备安装费用,具体费用为(具体金额),支付方式为(付款方式)。
2. 乙方应在收到安装费用后按照安装合同完成太阳能光伏发电设备的安装工作。
第六条保修期限1. 乙方承诺提供(具体保修期限)的免费保修服务,保修期内设备出现故障,乙方将尽快处理。
2. 保修期后,乙方将提供有偿维修服务,费用双方协商确定。
第七条不可抗力1. 如发生不可抗力事件,包括但不限于地震、火灾、洪水、战争等,造成工程无法继续进行或无法按期完工,双方应相互体谅,尽最大努力协商解决,不能解决的,免责。
自费安装光伏的合同6篇
自费安装光伏的合同6篇篇1甲方(安装方):____________________乙方(业主方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方自费为乙方安装光伏发电设备事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于光伏技术的日益成熟和环保节能的重要性,甲方自愿自费为乙方安装光伏设备,以推动绿色能源的应用,减少碳排放,提高能源利用效率。
二、合同内容1. 安装工程概况甲方将为乙方安装光伏发电系统,包括光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等所有相关设备。
安装地点为乙方的住宅或指定场所。
具体安装容量及配置详见附件。
2. 安装工程要求(1)甲方应确保所有安装工作符合国家和地方的相关法规、标准和技术要求。
(2)甲方应按照工程进度安排施工,确保安装质量和安全。
(3)乙方需提供必要的施工条件,如场地、电源等。
3. 设备所有权及运维责任(1)安装完成后的光伏设备所有权归乙方所有。
(2)甲方负责设备的运维工作,包括但不限于设备检修、清洁、维修等。
运维期限为本合同签订之日起XX年。
4. 费用及支付方式(1)本次光伏设备的安装费用总计为人民币______元(大写:______元整)。
具体费用明细详见附件。
(2)乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付全部安装费用。
5. 违约责任(1)如乙方未按约定支付安装费用,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方支付逾期违约金。
(2)如因甲方原因导致安装工作未能按时完成,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
6. 保修及售后服务(1)光伏设备享受XX年的质保期。
质保期内,如设备出现质量问题,甲方负责免费维修或更换。
(2)质保期后,甲方提供有偿维修服务。
具体维修费用另行商议。
7. 争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、合同的变更和解除本合同一经签订,双方应严格遵守。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方:(委托方)_____________乙方:(承包方)_____________鉴于甲方拟在_______地区建设光伏发电项目,依法合规从事光伏项目施工,为明确双方权利义务,特经友好协商,订立本合同。
一、项目基本情况1. 项目名称:_________2. 项目地点:_________3. 项目规模:_________4. 工程内容:_________二、合同总额及支付方式1. 本合同总价为_________,合同总价应分期支付,具体支付方式如下:(1)签订合同后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款;(2)工程验收合格后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为第一批进度款;(3)工程竣工验收后,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为最终款。
2. 支付方式:甲方将合同款项支付至乙方指定账户,开具发票和相关票据。
三、工期安排1. 本项目的工期为____年/月/日至____年/月/日,具体工期安排如下:(1)施工准备:_________(2)土建工程:_________(3)设备安装:_________(4)调试运行:_________2. 工期延长:如遇不可抗力因素导致工期延长,应另行协商确定并签署书面补充协议。
四、质量保证1. 乙方承诺,本项目施工过程中,将严格按照相关法律法规和标准要求进行,确保光伏发电项目的施工质量和安全。
2. 乙方应对光伏发电项目的建设提供一定的质量保证期,在质量保证期内,对因质量问题引起的故障,乙方应负责免费维修。
五、工程变更1. 若因甲方需要或其他原因,需要进行工程变更,应另行签署书面工程变更协议,明确变更内容、变更费用以及影响工期的调整。
2. 工程变更协议签署后,变更费用应另行支付,乙方按变更前后工程进度重新安排,并履行变更协议约定的义务。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定及补充协议,应承担违约责任。
光伏工程合同范本(5篇)
光伏工程合同范本(5篇)光伏工程合同1发包方(以下称甲方):__________________________承包方(以下称乙方):__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称:_______________________________________二、工程地点:_______________________________________三、承包方式:_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方商定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进展费用的核定。
3、工程量确实认,全部工程量需双方到现场进展核对,到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付,施工完毕后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护,如现场发生破损,乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项,保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
太阳能光伏安装承包合同6篇
太阳能光伏安装承包合同6篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方希望在其建筑物上安装太阳能光伏发电系统,为此委托乙方进行安装工作。
为明确双方权利义务,经友好协商,特签订本合同,共同遵守下列条款:第一条项目概况1.1 甲方要求安装光伏发电设备的建筑物为(具体地址),面积约为平方米。
1.2 光伏发电设备规格为(具体型号),总装机容量为千瓦。
第二条合同价款2.1 安装费用为元整,甲乙双方同意在履行本合同后进行结算并支付。
2.2 若工程实际施工情况需要修改,需重新协商确定费用。
第三条施工周期3.1 本合同工程的计划施工周期为天,自合同签订之日起计算。
3.2 在正常施工期内,因甲方原因导致施工延误,应顺延工期。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家相关标准和规范,确保安装工程质量合格。
4.2 安装设备应具备产品合格证书,并在质保期内提供售后服务。
第五条违约责任5.1 违约一方应赔偿对方因此产生的所有损失,并承担相应法律责任。
5.2 本合同履行过程中如有争议,双方应友好协商解决,协商不成需向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜,双方可协商补充相关内容,补充内容与本合同具有同等法律效力。
6.2 本合同经双方签字之日生效,合同有效期为年,到期后可协商续签。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
以上为《太阳能光伏安装承包合同》,特此签署。
此合同书面由双方代表签署,并由双方各执一份。
本合同文字形式可以是以纸质文件,亦可为电子格式,任何一方的授权代表都能可能书面签署。
签署本合同表示双方认可了该合同中包含的所有条件,用以解决该项目的相关问题。
愿此合同为双方合作带来成功。
【合同有效期:自双方签署之日起生效,至年月日止。
】签字人:【称谓:甲方授权代表,签字:】【称谓:乙方授权代表,签字:】签字日期:【年月日】【年月日】篇2太阳能光伏安装承包合同甲方:(委托人姓名)乙方:(承包人姓名)鉴于甲方拥有一定的太阳能光伏设备,并希望对其进行安装、调试和维护,与乙方就安装服务事宜,达成如下协议:一、安装服务内容1. 乙方将按照甲方的要求,为甲方提供太阳能光伏设备的安装、调试和维护服务。
安装屋顶光伏施工合同3篇
安装屋顶光伏施工合同3篇篇1安装屋顶光伏施工合同合同编号:______甲方(委托方):______(以下简称甲方)乙方(承揽方):______(以下简称乙方)鉴于,甲方拥有______大厦(或住宅、工厂等)的屋顶空间,希望在该空间安装光伏发电系统,以提升能源利用效率,并且经过双方协商一致,特订立本合同。
一、项目基本情况1.1 项目名称:______1.2 项目位置:______1.3 安装规模:______KW1.4 工程概况:______(包括电站类型、组件型号、逆变器型号等)1.5 工期要求:______1.6 项目总造价:______元1.7 支付方式:______元(预付款、中期款、尾款)1.8 监理单位:______二、工程设计要求2.1 工程设计应符合国家相关标准和规定,确保工程质量和安全。
2.2 工程设计应满足甲方的需求,确保系统正常运行并具备长期稳定性。
2.3 工程设计方案需提前提交给甲方审批,经双方确认后方可实施。
三、材料采购3.1 乙方负责采购所需材料,并应保证材料的质量、性能和数量符合设计要求。
3.2 如需更换材料,应提前征得甲方同意。
3.3 材料采购过程中应遵守法律法规,避免使用假冒伪劣产品,确保工程质量。
四、工程施工4.1 工程施工按照双方协定的时间节点和要求进行,确保工程进度和质量。
4.2 工程施工应遵守相关安全规定,保证工地安全和环境卫生。
4.3 工程完工后,乙方应进行设备调试和系统验收,确保系统性能完好。
五、售后服务5.1 工程竣工后,乙方应提供一定期限的维护和保修服务,确保系统正常运行。
5.2 售后服务期内,如出现故障或问题,乙方应及时响应并提供解决方案。
5.3 售后服务期满后,甲方可选择自行维护或与乙方签订维护合同。
六、违约责任6.1 若一方未按合同约定的时间和要求履行义务,应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力等不可预见的情况导致工程延迟或无法实施,应及时通知对方并协商解决方案。
光伏发电安装合同范本(精选5篇)
光伏发电安装合同范本篇1发包单位(甲方):承包单位(乙方):根据《^合同法》、《^建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。
第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____元(人民币大写____)。
4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。
第二条:施工工期1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。
第三条:工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条:甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
太阳能光伏安装承包合同8篇
太阳能光伏安装承包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为确保太阳能光伏安装项目的顺利进行,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就太阳能光伏安装事宜达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:太阳能光伏安装项目2. 工程地点:____________________3. 工程内容:太阳能光伏设备的安装、调试及运行维护二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程,包括但不限于太阳能板、逆变器、电缆、支架等材料的采购及安装施工。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该价格为固定总价,包含但不限于材料费、人工费、运输费、安装调试费、税费等所有费用。
2. 支付方式:甲方在合同签订后支付乙方合同总价的______%作为预付款;工程完工并验收合格后支付剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的要求,在____年____月____日前完成安装并交付使用。
2. 工程质量应符合国家相关标准及规范,确保设备正常运行及安全使用。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的场地、电源等条件。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付款项。
六、乙方责任1. 乙方应确保施工人员的安全,按照安全生产要求进行施工,防止事故发生。
2. 乙方应按照合同约定完成安装任务,确保工程质量和进度。
3. 乙方应对所安装的设备进行调试,确保设备正常运行。
4. 乙方应提供必要的技术支持及培训,确保甲方人员能够正确操作及维护保养设备。
5. 工程完工后,乙方应负责设备的保修及维护工作。
保修期为____年,保修期内因乙方原因造成的设备故障,乙方应免费维修或更换。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价____%的违约金。
光伏板安装施工劳务合同4篇
光伏板安装施工劳务合同4篇篇1光伏板安装施工劳务合同甲方:(委托方)地址:电话:法定代表人:身份证号码:乙方:(承包方)地址:电话:法定代表人:身份证号码:鉴于甲方委托乙方对其工程项目进行光伏板安装施工,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵守以下条款:一、工程范围1.1 本合同约定的工程范围为:对甲方工程项目进行光伏板的安装施工。
1.2 具体工程内容、工程地点等详细资料以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、合同价格及支付方式2.1 甲方与乙方商定的工程总价为:人民币(大写)。
2.2 工程总价已包含劳务费、材料费、运输费等相关费用,乙方须自行承担税费等其他费用。
2.3 甲方与乙方商定工程款支付方式:分期支付。
工程款支付时间及比例如下:(详细列出支付时间及对应比例)三、工程进度及质量要求3.1 工程施工期限自本合同正式签订之日起计算,约定施工完成日期为。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求保质保量完成工程,确保工程质量符合国家相关标准和规定。
3.3 如乙方无法按照约定时间完成工程,需提前向甲方书面说明,并经甲方同意后延期施工。
四、安全保障措施4.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关安全生产规定,确保施工安全。
4.2 如因乙方施工不当导致事故发生,乙方应承担相应的责任。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定时间支付工程款的,乙方有权暂停工程并要求甲方赔偿相应的损失。
5.2 若乙方未按照约定时间完成工程或者工程质量不符合要求的,乙方应承担相应的违约责任,并承担相应的赔偿责任。
六、合同变更和解决纠纷6.1 双方在履行本合同过程中如需变更合同内容的,应经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 对于因本合同引起的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,应向有关部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工及结算完毕之日止。
7.2 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
光伏项目安装施工合同5篇
光伏项目安装施工合同5篇篇1光伏项目安装施工合同甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟在(地点)建设光伏项目,经双方友好协商,现就光伏项目的安装施工事项达成如下协议:一、项目范围1.1 本合同所称光伏项目安装施工范围包括但不限于:光伏电池板、逆变器、支架架构、电器线路、组串联接、系统调试等相关设备和工程。
1.2 项目安装施工地点为(地点)。
二、工程价款2.1 本工程的总价款为(金额大写),工程价款的支付方式为xx%的定金在合同生效后支付,余款于施工完成验收合格后一次性支付。
2.2 在施工过程中若因特殊原因需要增加费用,则需双方协商确定,并签署变更协议。
2.3 在施工过程中若因乙方施工质量不符合要求需要进行整改,则费用由乙方承担。
三、工程周期3.1 本项目预计工期为(时间),具体时间以双方协商一致确定。
3.2 工程周期若因不可抗力等原因导致延期,双方应及时进行协商,若无法继续履行合同,则应协商解除合同。
四、工程质量及验收标准4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求,保证工程质量符合合同约定的标准。
4.2 工程完成后,甲方有权对工程进行验收,若发现不符合要求的地方,则乙方需负责整改。
4.3 工程质量验收合格后,乙方应将施工图纸、操作手册等资料交与甲方,并提供一定质保期的服务。
五、合同解决纠纷方式5.1 合同履行过程中如发生任何纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成,则提交至(法院/仲裁委员会)进行仲裁。
5.2 在合同解决期间,合同其他条款的履行不受影响。
六、其他事项6.1 本合同未尽事宜由双方协商确定并签署补充协议。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效,有效期至工程验收完毕。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为《光伏项目安装施工合同》,特此协议。
篇2光伏项目安装施工合同甲方:_____________(公司名称)地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________乙方:_____________(公司名称)地址:_____________法定代表人:_____________联系电话:_____________根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就乙方为甲方提供光伏项目安装施工服务,达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:光伏项目2. 项目地点:_____________3. 项目规模:_____________4. 项目周期:_____________二、工程内容1. 乙方将按照甲方的要求,为光伏项目提供安装施工服务,包括但不限于:(1)光伏组件安装;(2)支架安装;(3)逆变器、配电箱安装;(4)电缆敷设;(5)系统调试等。
屋顶光伏项目建设施工合同5篇
屋顶光伏项目建设施工合同5篇篇1合同编号:[编号]甲方(业主):[业主名称]地址:[业主地址]法定代表人:[业主法定代表人]电话:[业主联系电话]电子邮箱:[业主邮箱地址]乙方(施工单位):[施工单位名称]地址:[施工单位地址]法定代表人:[施工单位法定代表人]电话:[施工单位联系电话]电子邮箱:[施工单位邮箱地址]鉴于甲方拟在其建筑物屋顶建设光伏项目,特委托乙方进行项目的施工建设,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况(二)工程地点:[具体地址]。
(三)工程内容:乙方负责在甲方建筑物屋顶安装光伏组件及相关配套设施,包括设计、采购、施工、调试等。
二、合同范围及要求(一)乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量符合国家标准及合同约定。
(二)工程的设计方案需经甲方确认,并由乙方负责实施。
施工过程中如需变更设计方案,应事先征得甲方同意。
(三)乙方应确保施工现场安全,制定并遵守安全规章制度,承担因自身原因造成的安全事故责任。
(四)工程所需材料、设备由乙方负责采购,并确保质量合格。
(五)乙方应按照合同约定完成工程施工,确保光伏项目正常运行。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
三、工程期限工程开工日期:XXXX年XX月XX日工程竣工日期:XXXX年XX月XX日四、工程价款及支付方式(一)工程总价:[大写金额]人民币,包含设计、采购、施工、调试等费用。
具体明细见附件。
(二)支付方式:甲方应按以下比例支付工程款项:签订合同后支付XX%,工程竣工并验收合格后支付XX%,运行一年后支付剩余款项。
(三)发票开具:乙方应向甲方提供合法有效的发票。
五、质量保证及售后服务(一)乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定,如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担修复或赔偿责任。
(二)工程竣工后,乙方应提供一年的质保期,质保期内因非甲方原因造成的损坏,乙方应免费维修。
(三)质保期结束后,乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任及赔偿损失(一)如因乙方原因造成工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
光伏电站承包合同8篇
光伏电站承包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方光伏电站项目工程承包给乙方施工,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________光伏电站项目。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:光伏发电设备安装及配套设施建设。
二、承包范围及方式1. 乙方负责完成光伏电站的全部建设工作,包括但不限于太阳能板安装、逆变器安装、电缆铺设、配电箱安装等。
2. 承包方式:包工包料,即乙方负责提供所有建设所需材料并承担施工费用。
三、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应在收到通知后___日内组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:(1)甲方在合同签订后___日内向乙方支付工程总价的__%作为预付款;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付剩余款项。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期,乙方应支付违约金,违约金为工程总价的__%乘以延期天数。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款,应支付滞纳金,滞纳金为应付未付款项的__%乘以逾期天数。
3. 若因工程质量问题导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任。
七、其他约定事项1. 甲乙双方应严格遵守本合同条款,履行合同义务。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
光伏板安装施工劳务合同5篇
光伏板安装施工劳务合同5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方委托乙方进行光伏板安装施工事宜,达成以下劳务合同:一、工程概况1. 工程名称:光伏板安装工程项目2. 工程地点:_____________3. 工程内容:光伏板安装施工,包括安装、调试及维修等劳务工作。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年____月____日。
2. 工程竣工日期:____年____月____日。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式:根据工程实际进度和工程量,按照约定单价计算劳务费用。
2. 支付方式:甲方在工程验收合格后,按照实际工程量核算劳务费用,并支付乙方相应的款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行光伏板安装施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提交完整的工程资料,并向甲方申请验收。
3. 甲方在收到乙方验收申请后,组织相关人员进行验收,验收合格后签署验收报告。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付劳务费用。
2. 甲方应提供施工所需的技术支持和指导。
3. 甲方应确保施工现场的安全,提供必要的安全设施。
六、乙方责任与义务1. 乙方应严格按照合同约定进行光伏板安装施工,确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全规定,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料,如因乙方原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改,如因乙方施工质量问题导致的损失,由乙方承担。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付劳务费用,每逾期一日,应向乙方支付应付金额的千分之五的违约金。
若逾期超过三十日,乙方有权解除合同。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担相应的违约责任,并承担由此造成的损失。
光伏安装农户合同5篇
光伏安装农户合同5篇篇1甲方(光伏安装方):____________________乙方(农户):________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,就甲方为乙方安装光伏发电设备一事,经友好协商,达成如下合同:一、合同背景及目的鉴于乙方对清洁能源的需求和对环境保护的重视,甲方同意为乙方安装光伏发电系统,以提供清洁可持续的电力能源,减少碳排放,促进绿色能源的发展。
二、安装内容与规格1. 甲方为乙方安装光伏电站系统,包括光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等所有相关设备材料。
2. 安装的光伏组件容量为______千瓦(KWp),逆变器容量为______千瓦(KW)。
3. 安装地点:乙方的屋顶或指定场所。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价为人民币______元(大写:______元整)。
此价格包含设备采购、运输、安装、调试等所有费用。
2. 乙方在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。
3. 安装调试完成后,经双方验收合格,乙方支付合同剩余款项。
四、安装工期1. 甲方自收到预付款之日起______个工作日内完成安装工作。
2. 如因天气或其他不可抗力因素导致工期延误,甲方应及时通知乙方,并协商确定新的工期。
五、设备质量与保修1. 甲方保证所提供的光伏设备为全新、未使用过的原装合格产品,符合相关国家或行业标准。
2. 甲方提供设备_____年的质保期,质保期内因设备本身质量问题导致的故障,甲方负责免费维修或更换。
3. 质保期过后,甲方提供有偿维修服务。
六、安全责任与风险承担1. 甲方在安装过程中应严格遵守安全操作规程,确保安装工作安全进行。
2. 安装过程中如因甲方原因造成的人身伤害或财产损失,由甲方承担。
3. 因不可抗力因素导致的损失,双方应协商解决。
七、运维服务1. 甲方为乙方提供光伏系统的运行维护服务,确保系统正常运行。
光伏安装工合同模板
光伏安装工合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!光伏安装工合同模板甲方(委托方):乙方(受托方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行光伏安装的事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:________光伏发电系统安装工程1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:乙方按照甲方的要求,负责光伏发电系统的安装工作,包括光伏板、支架、电缆等设备的安装及调试。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 乙方在签订合同时,向甲方支付合同金额的____%作为预付款,剩余款项在工程验收合格后支付。
三、工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程时间表进行施工,确保工程按时完成。
3.2 乙方在施工过程中,应确保工程质量,不得擅自变更工程内容,如需变更,应提前征得甲方的同意。
四、质量保证4.1 乙方应对所安装的光伏发电系统质量负责,保证系统运行稳定,达到设计要求。
4.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。
五、安全责任5.1 乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。
5.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故承担全部责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同金额的____%。
6.2 乙方未按照约定质量完成工程的,甲方有权要求乙方重新施工,直至达到约定质量标准。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
分布式光伏电站
安装施工合同
发包人:
承包人:
签订地点:河南许昌
签订日期:201年月日
合同协议书
鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程(以下简称“工程”)的安装施工任务,且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
承包范围:电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)、桥架安装、并网交流柜接入柜安装,协助并网接入、协助调试和验收,具体详见工程量清单。
二、合同工期:
1、计划开工日期:年月日。
2、计划竣工日期:年月日。
三、质量标准要求:合格(符合国家和行业验收标准)。
四、合同方式:本合同是固定总价合同。
上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。
五、合同价格:
1、本工程合同价格为RMB 元(大写)。
2、除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、组成合同的文件
(1)本合同协议书。
(2)本合同专用条款。
(3)标准、规范及有关技术文件。
(4)图纸。
(5)报价清单。
(6)双方签订的补充协议。
注:双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。
八、合同生效
本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。
九、其它
本合同一式四份,双方各执两份。
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
发包人:
(公章或合同专用章)
承包人:
(公章或合同专用章)
法定代表人(负责人)或授权代表(签字):法定代表人(负责人)或授权代表(签字):
签订日期: 年月日签订日期: 年月日
合同专用条款
发包人:
承包人:
项目现场:
1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)。
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,费用由发包人负责。
(3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验收条件后组织验收工作。
(4)发包人有权检查承包人安全生产、防火管理等工作。
督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门。
2、承包人权责
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工计划;
(2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育,经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须达100%方能进入现场施工。
相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外,由承包人承担所带来的后果责任。
(3)承包人必须严格按照安全操作规程施工,由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果。
(4)承包人必须强化施工现场的环境保护及整治,做好文明施工工作。
由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担。
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。
3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行。
承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则,因此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的违约金,并承担发包人因此遭受的损失,包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。
同时,承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止。
检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任,进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施工资料、施工方案,经发包人认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工,工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工,
如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方,得到发包方认可后方可更改。
(5)在屋顶安装施工前,发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况,确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认。
4、恶劣的气候条件
异常恶劣天气的范围为:连续24h降雨量累计超过200mm或连续72h累计降雨量达到500mm;连续6h风速超过38m/s。
5、付款方式
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为安装款;
质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金。
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
6、违约
(1)如非因承包人责任,发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失,包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设备窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款,每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合同金额的10%,由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或解除合同的,发包人应按已完工工程量金额据实支付合同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误,竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%。
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决,若协商
不成的,可向合同所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。