四川省商品房买卖合同(预售)示范文本(最新)
四川省房屋预售合同3篇
四川省房屋预售合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1四川省房屋预售合同一、合同双方甲方：（开发商或代理商）住所：_____________法定代表人/负责人：_____________联系电话：_____________乙方：（购房人）住所：_____________身份证号码：_____________联系电话：_____________二、房屋信息1. 房屋地址：_____________2. 房屋总建筑面积：_____________平方米，内部套内建筑面积：_____________平方米，套型为_____________。
3. 房屋销售总价：_____________万元，其中包含房屋售价_____________万元，金定金_____________万元，其他费用_____________万元。
4. 付款方式：_____________5. 房屋交付日期：_____________6. 其他约定事项：_____________三、权利和义务1. 开发商的权利和义务：（1）按照合同约定的时间和标准，按时交付房屋。
（2）保证所售房屋的质量符合国家相关规定，并承担相应的维修义务。
（3）提供必要的售后服务，解答买家的疑问。
2. 购房人的权利和义务：（1）按照约定的时间和方式支付房款。
（2）保证公正合法，不得利用违法手段牟利。
（3）在规定的期限内办理相关手续。
四、违约责任1. 任何一方未按照约定履行合同，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致未能及时履行合同的，应根据情况协商解决。
五、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效，期限至交付房屋日止，如有争议，应协商解决，协商不成的，提交本合同住所地有管辖权的人民法院处理。
甲方（开发商或代理商）：_____________乙方（购房人）：_____________日期：_____________以上为四川省房屋预售合同的主要内容，双方在签署合同时应认真核对条款，以确保双方权益。
商品房买卖合同示范文本(预售)4篇
商品房买卖合同示范文本（预售）4篇篇1商品房买卖合同示范文本（预售）甲方（开发商）：____________________乙方（购房人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，乙方自愿与甲方订立本合同，双方遵循自愿、平等、公平及诚实信用的原则，经协商一致，特订立如下条款：一、项目基本情况1. 甲方确认为合法拥有_________项目用地，并具有以该用地建设商品房的权益。
2. 该项目总建筑面积为__________平方米，各类房屋建筑总套数_______套。
3. 本次出售房屋的建筑面积及房屋户型如下表：序号楼层房号建筑面积（平方米）户型12.........二、房屋面积及总价1. 乙方购买的房屋面积为______平方米，单价为______元/平方米，总价为________元（人民币大写：________）。
2. 乙方应当按照以下比例进行首付：（1）签订购房合同当日，支付购房总价的____%作为首付款，即_______元（人民币大写：________）；（2）甲方交付我国政府的首付款的时间为___________年月日，如果乙方未按照前述约定支付首付款，则视为乙方违约，乙方所支付的首付款不予退还。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方应在房屋竣工验收合格后__________个工作日内，将房屋地基、主体结构、屋面、电梯、管道、设备、装修及小区绿地、绿化设施和安装临时配套设施保养使用说明一并移交乙方。
2. 房屋交付日期为________年____月____日。
3. 甲方应负责办理该房屋的不动产权属登记，所发生的费用由甲方承担。
四、交房标准与承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关规范和质量标准。
2. 甲方保证所售商品房系依法取得商品房预售许可证和《商品房买卖合同》签定前的其他相关许可文件。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定的期限交纳购房款余款，甲方有权解除本合同，并无需向乙方支付任何违约金。
商品房买卖合同(预售)示范文本6篇
商品房买卖合同(预售)示范文本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房买卖合同(预售)示范文本甲方（出卖人）：（身份证号码/营业执照号码）_________联系地址_________________乙方（购房人）：（身份证号码/营业执照号码）_________联系地址_________________鉴于，甲方在_______________地区具有开发建设资质，拟将其位于_______________（项目地址）开发的商品房出售给乙方，双方经友好协商，特订立本合同。
合同条款如下：第一条房屋基本情况1、房屋位置：_______________（项目地址）2、房屋面积：_______________平方米，住宅（办公/商业）用途。
3、户型：_______________4、权利归属：该房屋为甲方已取得不动产权利证书的房屋，权利归属清楚，不存在纠纷。
第二条价格与付款方式1、房屋总价为_______________（大写）人民币，乙方应在本合同签订之日支付房款的________%作为定金，余款应在_______________之前一次性支付。
2、支付方式：乙方支付房款时，须向甲方提供相应的汇款凭证或转账回执。
第三条房屋交付和验收1、甲方应保证在本合同签订之日起________个月内将该房屋交付给乙方，并通知乙方进行入住。
2、交房时，乙方有权对该房屋进行验收，如发现质量问题，应及时向甲方提出，并要求甲方在________天内解决。
3、乙方自接房之日起，应按照国家规定办理验收手续、办理房产证等相关手续。
第四条房屋权益转移1、甲方应在房款支付完成之日起________天内将不动产权利证书办理完成，并将该证书转让给乙方。
第五条违约责任1、如乙方未能按时支付房款，甲方有权终止合同，乙方支付的定金将不予退还。
2、如甲方未能按期交付房屋，应向乙方支付每日_______________的违约金。
3、甲方在合同履行过程中产生的其他违约行为，应承担相应的法律责任。
商品房买卖合同示范文本(预售)
商品房买卖合同示范文本（预售）全文共3篇示例，供读者参考篇1商品房买卖合同示范文本（预售）甲方：（甲方名称）法定代表人：（甲方代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）地址：（甲方地址）乙方：（乙方名称）法定代表人：（乙方代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）地址：（乙方地址）鉴于：1、甲方是本市合法经营的房地产开发商，拟出售其开发的商品房；2、乙方同意购买甲方开发的商品房，并支付相应的购房款；为了明确双方权利义务，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就商品房的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1、商品房名称：（商品房名称）2、位置：（位置）3、套内建筑面积：（建筑面积）4、建筑结构：（建筑结构）5、交房时间：（交房时间）第二条房款及支付方式1、房款总价为（总价），其中：定金为（定金），首期款为（首期款），尾款为（尾款）。
2、乙方应于签订本合同后（天数）内向甲方支付定金（定金金额）元，逾期则视为违约。
3、乙方应于（时间）前向甲方支付首期款（首期款金额）元。
4、乙方应于交房时间前向甲方支付尾款（尾款金额）元。
5、房款支付方式：（支付方式）第三条房屋交付及验收1、甲方按照国家有关规定交付房屋，并提前（天数）通知乙方。
2、乙方应在（天数）内查验房屋的结构、设备、装修等情况，如有瑕疵应及时提出书面意见。
3、乙方应自行办理产权登记手续，并承担相关费用。
第四条其他约定1、甲方应在房屋交付前办理房屋产权证书，并将其原件交付给乙方。
2、如因不可抗力因素导致交付延迟，双方应友好协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同有效。
篇2商品房买卖合同示范文本甲方（出售方）：__________（委托销售单位名称）、______________（法定代表人或负责人）、__________（联系电话）乙方（购买方）：__________（姓名）、______________（身份证号码）、__________（联系电话）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就下列发包商品房的销售事宜达成如下协议并签订本合同：第一条商品房基本情况1、商品房名称：______________2、建设地点：______________3、建设单位：______________4、商品房配套设施和服务设施：______________5、商品房用途：______________6、商品房位置及面积、朝向等具体情况：______________第二条商品房价格及支付方式1、商品房总价为（大写）：______________（小写）：______________元整；2、本房屋定金为（大写）：______________（小写）：______________元整；3、首付款为（大写）：______________（小写）：______________元整；4、约定交付日期：______________第三条交付标准及质量要求1、商品房交付标准：按国家建筑法规及建筑标准，该建筑符合经国家质检部门检验合格；2、保修期：商品房交付后，乙方享有房屋质量（主体结构、屋面结构、防水保温工程及室内有效使用期限）的保修期为___年。
四川省建设厅购房合同范本
四川省建设厅购房合同范本ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一：四川省商品房买卖合同CH-01-0605 合同编号：出卖人：广安市房地产开发有限公司买受人：商品房买卖合同（开发商对本合同自编号）四川省建设厅四川省工商行政管理局说明1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产主管部门咨询。
该示范文本由四川省建设厅和四川省工商行政管理局共同制订。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、签订前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。
4、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
5、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。
出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6、本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。
【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
7、双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。
如选择申请仲裁的，可以向不动产所在地仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
8、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致；在任何情况下，买受人都应当至少持有一份合同原件。
四川商品房买卖合同3篇
四川商品房买卖合同四川商品房买卖合同精选3篇（一）甲方（卖方）：____乙方（买方）：____鉴于甲方为商品房的合法所有者，乙方有意向购买该商品房，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就商品房买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况房屋坐落：____；房屋结构：____；房屋面积：____平方米；房屋权属：____。
第二条交易价格双方同意该商品房的交易价格为____元人民币。
第三条付款方式乙方应于本合同签订之日起____日内支付定金____元；剩余房款乙方应于房屋交付前____日内一次性支付。
第四条房屋交付甲方应在乙方支付全部房款后____日内交付房屋；交付时，双方应对房屋现状进行确认，并签署房屋交付确认书。
第五条质量保证甲方保证所售房屋符合国家和地方的建筑标准；房屋交付后，如出现质量问题，甲方应负责维修。
第六条产权过户甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续；过户所需费用由乙方承担。
第七条违约责任如乙方未按时支付房款，应按未支付金额的____%支付违约金；如甲方未按时交付房屋，应按交易价格的____%支付违约金。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商确定；本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十条生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____乙方（签字）：____签订日期：____年____月____日四川商品房买卖合同精选3篇（二）合同编号：____签订日期：____甲方（雇主）：____注册地址：____乙方（工人）：____身份证号码：____鉴于：甲方是一家在四川省注册并从事建筑业务的合法企业。
乙方是一位具有相应资质和经验的建筑工人，愿意为甲方提供劳动服务。
第一章合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑项目中的权利和义务，确保双方利益得到法律保护。
第二章工作内容乙方同意在甲方指定的建筑项目中担任____（职位）。
四川商品房买卖合同5篇
四川商品房买卖合同5篇篇1甲方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就甲方购买乙方位于四川省的商品房事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 乙方将位于四川省____________市____________区____________路（街）____________号的房屋（以下简称“商品房”）出售给甲方。
2. 商品房的建筑面积为____________平方米，套内面积为____________平方米。
3. 商品房的结构类型、户型、楼层等具体信息详见合同附件。
二、商品价格及支付方式1. 商品房的总价为人民币____________元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起____日内支付定金人民币____________元；（2）在商品房过户手续办理完成之日支付余款人民币____________元。
三、商品房交付及过户1. 乙方应当在甲方支付完购房款后的____日内将商品房交付给甲方。
2. 双方应当在商品房交付后的____日内办理过户手续。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付购房款，乙方有权解除本合同，并有权扣除甲方已支付的定金作为违约金。
2. 若乙方未按照约定时间交付商品房或办理过户手续，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购房款，并支付相应的违约金。
五、其他事项1. 甲方购买商品房后，应承担该房屋交易后所产生的相关税费。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
商品房买卖合同预售示范文本
商品房买卖合同预售示范文本一、合同双方当事人。
甲方（卖方）：咱就是卖房的，名字叫[卖方公司名称]，注册地址在[具体地址]，营业执照注册号是[号码]，企业资质证书号是[号码]。
咱可是合法合规卖房的哟。
乙方（买方）：你呢，就是想买咱房子的人，名字叫[买方姓名]，身份证号是[号码]，联系地址在[地址]，联系电话是[号码]。
二、商品房基本状况。
（一）咱这房子的具体位置在[小区名称]，[具体楼号]栋[单元号]单元[房号]。
就像给房子一个专属的小标签，让你一下子就能找到它的家。
（二）这房子的规划用途可是[用途，比如住宅或者商业啥的]，建筑面积一共是[X]平方米，其中套内建筑面积是[X]平方米，分摊的共有建筑面积是[X]平方米。
这就好比一个大蛋糕，有你自己能吃的部分（套内面积），还有大家一起分着用的部分（分摊面积）。
三、商品房价款。
（一）这房子的单价是每平方米[X]元，总价是[X]元。
这个价格可是经过深思熟虑定出来的，包含了房子本身的价值还有咱为建这个房子花费的各种心血呢。
（二）付款方式及期限：1. 一次性付款：如果你财大气粗，想一次性搞定，那就在[具体日期]前把全部房款[X]元一次性付给咱。
就像买东西一手交钱一手交货，简单干脆。
2. 分期付款：要是你觉得一次性拿出来压力有点大，也可以选择分期付款。
比如说，在签订本合同的时候先付[X]元作为定金，在[具体日期1]前再付[X]元，然后在[具体日期2]前把剩下的[X]元付清。
就像吃一顿大餐，分几口慢慢吃。
3. 贷款方式付款：好多人都选择贷款买房呢。
你得先在[具体日期]前向咱指定的[贷款银行名称]申请贷款。
贷款金额是[X]元。
你可得好好按照银行的要求准备资料，要是因为你自己的原因贷款没办下来，那你就得想其他办法把钱补上了哦。
四、商品房交付条件与交付手续。
（一）交付条件：咱这房子交付的时候得符合好多条件呢。
得取得建设工程竣工验收备案证明文件，这就像房子的一个健康证明，说明它是合格的。
四川省商品房买卖合同(预售)示范文本
四川省商品房买卖合同(预售)示范文本四川省商品房买卖合同（预售）示范文本一、甲方：（出卖人）住所：法定代表人：联系电话：乙方：（购买人）住所：联系电话：鉴于甲方是一家合法注册的开发商，具备开发商品房的资质和能力；乙方是一位具备购买商品房的完全民事行为能力的自然人。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下商品房买卖合同。
第一条合同标的1.1 甲方承诺将其位于四川省的以下房屋出售给乙方：房屋坐落：建筑面积：房屋用途：房屋所有权证号：1.2 房屋的交付标准以及相关设施设备的配置详见附件1。
第二条交付时间和方式2.1 甲方承诺在双方签署本合同后，在约定的交付期限内将房屋交付给乙方。
2.2 房屋交付方式为预售，具体交付时间以甲方向乙方发出的交付通知为准。
第三条交付条件3.1 甲方承诺在交付房屋时，保证房屋的基本完好和符合国家相关规定的质量标准。
3.2 乙方在接受房屋时，应当对房屋进行验收，如发现存在质量问题，应及时通知甲方，并要求其进行修复或更换。
第四条交付凭证4.1 甲方在交付房屋时，应向乙方提供以下交付凭证：（1）房屋交付通知书；（2）房屋交付验收报告；（3）房屋所有权证书；（4）其他相关法律文件。
第五条交付后的责任5.1 房屋交付后，乙方应当按照约定支付房屋款项，并办理房屋过户手续。
5.2 乙方应当妥善保管好房屋的相关凭证和证件，如遗失或损毁，应及时向甲方申请补发或重新办理。
第六条价款及支付方式6.1 乙方购买房屋的总价款为人民币（大写）：6.2 乙方应按照以下支付方式支付房屋款项：（1）首付款：人民币（大写）；（2）贷款：人民币（大写）；（3）尾款：人民币（大写）。
6.3 乙方应按照约定的支付时间和方式支付房屋款项，逾期支付的，应按照约定支付滞纳金。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
7.2 如甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金的金额为人民币（大写）。
商品房买卖合同示范文本(预售)6篇
商品房买卖合同示范文本（预售）6篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买方向甲方购买商品房达成如下协议：一、商品房基本情况与条件：甲方出售的商品房位于_______（详细地址），该房屋的结构类型为______，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。
商品房的内部结构、装修、配套设施等条件符合相关要求，并且符合甲乙双方事先的约定。
二、价格和付款方式：商品房总价为______元人民币。
乙方应按照以下方式支付房款：首先支付定金______元，然后在签订正式合同后支付首付款______元，剩余款项通过银行贷款方式支付。
具体支付时间和方式按照双方约定执行。
三、交付日期和方式：甲方应在______年______月______日前将商品房交付给乙方。
交付时需满足相关房屋验收标准，并办理交付手续。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商解决。
四、产权登记和产权归属：甲方保证对所售房屋拥有合法产权，并能办理产权登记。
产权归属乙方后，甲方应在合理期限内协助乙方办理产权登记手续。
五、违约责任和解决争议的方式：如甲、乙任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。
因违约造成的损失由违约方承担。
如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款：1. 甲方应保证所售房屋没有设定抵押权或其他担保物权，不存在权属纠纷。
2. 乙方对所购房屋的使用不得违反国家法律法规的规定，不得擅自改变房屋的结构和功能。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同附件与正文具有同等法律效力。
4. 未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
四川省商品房买卖合同(预售)示范文本
四川省商品房买卖合同(预售)示范文本四川省商品房买卖合同(预售)示范文本合同简介本合同是由买方与卖方就买卖一处位于四川省的商品房而订立的合同，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，各方在自愿平等的基础上，经协商一致，达成以下合同条款：一、基本信息1.1 买方信息买方信息买方信息买方信息买方信息买方信息买方信息买方信息姓名（买方甲方）：身份证号码：联系电话：电子邮箱：1.2 卖方信息企业全称（卖方乙方）：统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：1.3 商品房信息房屋坐落地点：建筑面积：户型：房屋装修标准：建筑公司：销售单位：二、合同条款2.1 房屋交付期限1. 根据国家相关规定，房屋交付期限为：2.2 付款方式1. 预售商品房的款项支付按照《商品房预售管理办法》的相关规定执行。
2. 乙方向甲方提出的，经乙方和甲方协商一致后，乙方可以接收第三方支付或银行转账。
2.3 违约责任1. 如果一方未履行合同义务，应向对方支付违约金。
三、其他条款3.1 合同生效及解除1. 合同自双方签字或盖章起生效，至房屋交付时终止。
2. 任意一方违约，经催告后仍未改正的，对方可以解除合同。
3.2 法律适用和争议解决1. 合同的签订、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 凡因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可以向合同签订地法院起诉。
四、附则4.1 附加条款1. 本合同相关事项未尽事宜，经双方协商一致的，可作为补充条款。
2. 补充条款与本合同具有同等法律效力。
4.2 合同份数及保存1. 本合同正本一式叁份，乙方留存一份，甲方留存一份，经双方签字盖章后生效。
2. 同意采用电子签名的，双方各执一份电子合同文本，具有同等法律效力。
4.3 合同变更和解释1. 本合同如需变更，应由双方协商一致并以书面形式确认。
2. 对本合同的解释及履行发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可以向合同签订地法院起诉。
四川商品房买卖合同范文3篇
四川商品房买卖合同范文3篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地址：_________________________营业执照注册号：____________________乙方（买受人）：____________________联系地址：_________________________身份证号码：________________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方购买位于四川省的商品房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：________________________。
2. 房屋类型：住宅/公寓/商铺/办公等。
3. 房屋面积：具体面积及公摊面积以房地产权证记载为准。
4. 房屋格局：详细格局见附图。
5. 房屋质量：符合国家及地方相关建筑标准和规范。
二、房屋价格与付款方式1. 房屋总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）乙方选择一次性付款。
（2）乙方选择贷款方式支付，首付比例及贷款额度按照银行规定执行。
3. 付款期限：按照双方约定的时间进行付款。
三、房屋交付及产权登记1. 交付时间：甲方应当在______年______月______日前交付房屋。
2. 产权登记：甲方应当在房屋交付后______个工作日内办理房地产权证，并交付给乙方。
四、甲乙双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）保证所售房屋权属清晰，无争议。
（2）按时交付房屋，并办理相关产权登记手续。
（3）交付的房屋质量符合国家及地方相关建筑标准和规范。
2. 乙方的责任与义务：（1）按照约定时间支付购房款项。
（2）按时接收房屋，办理相关手续。
（3）合法使用房屋，不得擅自改变房屋结构和用途。
五、违约责任1. 若甲方未能按时交付房屋或办理产权登记手续，应按照总房价的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时支付购房款项，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。
有关成都市房屋买卖合同书范本6篇
有关成都市房屋买卖合同书范本6篇篇1甲方（卖方）：姓名：身份证号码：住址：乙方（买方）：姓名：身份证号码：住址：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方所售房屋位于成都市，房屋性质为，建筑面积为平方米，房屋用途为。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋总价款为人民币（大写）元整，（小写）元整。
2. 乙方选择以下第种方式支付房款：（1）一次性付清；（2）按揭贷款。
3. 乙方如选择按揭贷款方式支付房款，需在签订本合同后日内向银行申请贷款，并按照银行要求提供相关材料。
三、房屋交付及验收1. 甲方应在收到全部房款后日内将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在收到房屋后日内进行验收，并将验收结果书面告知甲方。
3. 如果乙方在验收过程中发现房屋存在质量问题或与合同约定不符，有权要求甲方进行修复或更换。
四、产权过户及费用承担1. 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，并提供相关材料。
2. 房屋产权过户过程中产生的所有费用（包括但不限于契税、增值税、个人所得税等）由乙方承担。
五、违约责任1. 如果甲方在收到全部房款后未按约定时间交付房屋，应按每逾期一日向乙方支付房价款万分之五的违约金。
2. 如果乙方在收到房屋后未按约定时间进行验收，应按每逾期一日向甲方支付房价款万分之五的违约金。
3. 如果乙方在签订合同后未按约定时间支付房款，应按每逾期一日向甲方支付未付房款万分之五的违约金。
4. 如果甲方在收到全部房款后未按约定协助乙方办理房屋产权过户手续，应按每逾期一日向乙方支付房价款万分之五的违约金。
5. 如果因甲乙双方过错导致房屋买卖合同解除，应按照各自过错程度承担相应责任。
甲方如有过错，应退还乙方已付房款并支付相应利息；乙方如有过错，应赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他约定事项1. 甲乙双方应遵守国家法律法规，不得利用房屋进行违法活动。
2. 甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
四川商品房买卖合同范文6篇
四川商品房买卖合同范文6篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物1. 甲方同意出售位于四川省__________________的商品房（以下简称“该房屋”）给乙方。
2. 该房屋的具体位置、户型、结构、面积等信息详见本合同附件。
二、价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币________元（大写：__________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）在房屋过户手续办理完成之日支付余款人民币______元。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完所有房款后的______日内，将该房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应确保房屋内的设施设备完好无损，并与合同中约定的交付标准相符。
四、过户手续1. 甲方应在房屋交付前办理完毕该房屋的产权证。
2. 甲方应在取得产权证后的______日内与乙方办理房屋过户手续。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为总房款的____%。
2. 若乙方未按照合同约定的时间支付房款，甲方有权解除合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理过户手续，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付总房款____%的违约金。
六、其他约定1. 甲方应确保该房屋在交易时无任何形式的权属纠纷和债务纠纷。
如因此导致乙方损失，甲方应负责赔偿。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
4. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2023年四川省商品房买卖合同(预售)示本
2023年四川省商品房买卖合同(预售)示本甲方：购房人姓名（以下简称“乙方”）乙方：卖房方姓名（以下简称“丙方”）丙方：开发商姓名（以下简称“甲方”）甲乙双方均同意在遵守国家法律法规的前提下，经协商达成以下合同条款：第一条房屋基本信息1.1 房屋所在地：四川省（具体地址详见附件）1.2 户型、面积、用途：（详见附件）1.3 房屋预计交付时间：（详见附件）1.4 房屋预售价格：（详见附件）1.5 附件：房屋户型图、预售价格表、预计交付时间表。
第二条房屋交付2.1 乙方在签订本合同时需支付购房款的百分之二十作为首付款。
余款在房屋交付时支付。
2.2 房屋交付时，甲方需提供房屋的产权证书、不动产权证书、房屋竣工验收合格证明等相关证件。
2.3 如因甲方自身原因导致无法按时交付房屋，甲方应按照预售价格每延期一天支付给乙方百分之一的违约金。
第三条商品房质量保证3.1 商品房的质量必须符合国家建筑法规及相关标准。
3.2 商品房的主体结构及附属设施应符合国家质量标准，如出现质量问题乙方有权进行维修或要求甲方解决。
第四条合同解除与违约4.1 若乙方因故无法按照合同约定支付款项，应提前30日书面通知甲方，甲方有权解除本合同并没收乙方已交纳的购房款。
4.2 在售房屋面积、户型、装修标准或其他重要事项发生变更时，乙方有权解除本合同并退还已交购房款。
第五条税费5.1 房屋交易过程中所产生的契税、印花税、营业税、个人所得税等相关税费由乙方负担。
5.2 若交易完成后政府有关税费出现变动，甲乙双方协商解决。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可提交相关争议至甲方所在地的仲裁机构进行调解。
6.2 仲裁裁决是终局裁决，并对双方具有约束力。
第七条其他约定7.1 本合同的附件部分与正文具有相同效力，合同附件与正文不一致的，以附件为准。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省商品房买卖合同(预售)示范文本合同范本ch-2015-01 合同编号：四川省商品房买卖合同(预售)示范文本出卖人：买受人：四川省住房和城乡建设厅四川省工商行政管理局目录说明专业术语解释第一章合同当事人第二章商品房基本状况第三章商品房价款第四章规划、设计变更第五章面积差异处理第六章交付条件与交付手续第七章商品房质量及保修责任第八章合同备案与房屋登记第九章前期物业服务第十章其他事项说明1.本合同文本为示范文本，参照中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国工商行政管理总局制定的《商品房买卖合同(预售)示范文本》(gf-2014-0171),由四川省住房和城乡建设厅、四川省工商行政管理局结合我省实际制定。
2.签订本合同前，出卖人应当向买受人出示《商品房预售许可证》及其他有关证书和证明文件。
3.出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务。
买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在的市场风险和交易风险。
4.本合同双方当事人在订立、履行合同中，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相互尊重，充分协商，严格履行。
5.商品房买卖当事人可以使用合同示范文本订立合同，也可以参照合同示范文本订立合同。
6.本合同示范文本由通用条款和专用条款组成。
通用条款是指基于商品房预售的本身属性不能或者不必协商的条款，专用条款是指当事人在订立合同时应当或者可以协商的选择性、填充性条款。
7.本合同文本【】中选择内容、空格部位填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。
【】中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
8.一方当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款，是格式条款。
任何一方不得利用格式条款给对方做出不公平、不合理的规定。
9.出卖人与买受人可以针对本合同文本中没有约定或者约定不明确的内容，根据买卖房屋的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定，也可以另行签订补充协议。
补充协议的内容与合同示范文本不一致或者参照合同示范文本订立的合同，不得使用合同示范文本的名义或者编号。
10.双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致;在任何情况下，出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。
本合同为电子模板的，买受人应当认真仔细阅读，核对合同条款是否协商一致。
专业术语解释1.商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中取得《商品房预售许可证》的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或房价款的行为。
2.法定代理人：是指依照法律规定直接取得代理权的人。
3.房屋的建筑面积：是指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20m以上(含2.20m)的永久性建筑。
4.套内建筑面积：是指成套房屋的套内建筑面积，由套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成。
5.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6.民用建筑节能：是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。
民用建筑是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。
7.建筑区划：是指依据建设工程规划总平面图为基础，考虑共用设施设备、建筑物规模、物业管理、社区建设等进行的区域划分。
8.房屋登记：是指房屋登记机构依法将房屋权利和其他应当记载的事项在房屋登记簿上予以记载的行为。
9.所有权转移登记：是指商品房所有权从出卖人转移至买受人所办理的登记类型。
10.房屋登记机构：是指直辖市、市、县人民政府设置的负责房屋登记工作的机构。
11.分割拆零销售：是指房地产开发企业将成套的商品住宅分割为数部分分别出售给买受人的销售方式。
12.返本销售：是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。
13.售后包租：是指房地产开发企业以在一定期限内承租或者代为出租买受人所购该企业商品房的方式销售商品房的行为。
商品房买卖合同(预售)出卖人向买受人出售其依法开发建设的房屋，双方当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规的规定，就实现以商品房屋占有的交接和所有权的转移登记为主要目的的商品房买卖相关内容，在平等、自愿的基础上协商达成以下一致意见，签订本商品房买卖合同(以下简称本合同)。
第一章合同当事人出卖人：通讯地址：邮政编码：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：委托销售经纪机构：通讯地址：邮政编码：营业执照注册号：经纪机构备案证明号：法定代表人：联系电话：买受人：【法定代表人】【负责人】：【国籍】【户籍所在地】：证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【民办非企业登记证书】【军人证件】【】证件号码：出生日期：年月日，性别：通讯地址：邮政编码：联系电话：【委托代理人】【法定代理人】：【国籍】【户籍所在地】：证件类型：【居民身份证】【护照】【营业执照】【民办非企业登记证书】【军人证件】【】证件号码：出生日期：年月日，性别：通讯地址：邮政编码：联系电话：(买受人为多人时，可相应增加)第二章商品房基本状况第一条商品房项目建设依据(一)出卖人以【出让】【】方式取得坐落于地块的建设用地使用权。
该地块【国有土地使用证号】【】为，土地使用权面积为平方米。
(二)买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所占用的土地规划用途为，土地使用权终止日期为年月日。
(三)签订本合同时，出卖人经批准在上述地块上建设的该商品房所在建筑区划的核准名称为，规划的容积率，规划的绿地率。
建设用地规划许可证号为： ;建设工程规划许可证号为： ;建筑工程施工许可证号为： ;建设工程施工合同约定的开工日期为： ;建设工程施工合同约定的竣工日期为：。
第二条订立本合同时，受托为本建筑建设与服务的单位：工程勘察单位： ;工程监理单位： ;工程设计单位： ;房屋面积测绘单位： ;工程施工总承包单位： ;装修实施单位： ;前期物业服务单位：。
第三条商品房预售依据该商品房已由批准预售，预售许可证号为。
第四条商品房基本情况(一)该商品房为预售许可证号下第【幢】【座】【】单元层号。
房屋竣工后，如房号发生改变，以房屋登记的房号为准，但不影响该商品房的特定位置。
该商品房所在建设工程规划总平面图、建筑区划划分情况公示于商品房销售现场。
关于该商品房在所在楼栋的平面位置示意图的具体说明，见附件一。
(二)签订本合同时，该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【车位】【】。
(三)该商品房所在建筑物的主体结构为，建筑总层数为层，其中地上层，地下层。
(四)该商品房层高为米，有个阳台，其中个阳台为封闭式，个阳台为非封闭式，阳台是否封闭以规划设计文件为准。
该商品房的户型平面图，见附件一。
(五)该商品房的预测建筑面积共平方米，其中套内建筑面积平方米，分摊的共有建筑面积平方米;出卖人在销售现场公示该商品房所在楼栋的建筑面积预测报告。
该商品房共用部位、共用设施设备构成，见附件二。
第五条抵押情况与该商品房有关的抵押情况为【抵押】【未抵押】。
抵押类型：，抵押人：，抵押权人：，抵押登记机构：，抵押登记日期：，债务履行期限：。
抵押类型：，抵押人：，抵押权人：，抵押登记机构：，抵押登记日期：，债务履行期限：。
抵押权人同意该商品房转让的证明及关于抵押的相关约定，见附件三。
第六条房屋权利状况承诺(一)出卖人对该商品房出售前享有合法权利;(二)该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人;(三)该商品房没有被司法查封;(四)该商品房除本合同第五条情形外没有其他限制转让的情况;(五) ;(六) 。
第七条该商品房权利状况与本合同第六条不符，导致不能完成本合同房屋所有权转移登记的，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，书面通知出卖人。
出卖人自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房价款(含已付贷款部分)，并自买受人付款之日起，按照 %(不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率)计算给付利息。
给买受人造成损失的，由出卖人支付【已付房价款一倍】【买受人全部损失】的赔偿金。
第三章商品房价款第八条计价方式与价款出卖人与买受人按照下列第种方式计算该商品房价款：(一)按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米 (币种)元，总价款为 (币种) 元(大写元整)。
(二)按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米 (币种) 元，总价款为 (币种) 元(大写元整)。
(三)按照【套(基本单元)】【幢】【】计算，该商品房总价款为 (币种) 元(大写元整)。
(四)按照计算，该商品房总价款为 (币种) 元(大写元整)。
第九条付款方式及期限(一)签订本合同前，买受人已向出卖人支付款项 (币种) 元(大写元整)，该款项于【本合同签订】【支付首付款】【】时【抵作】【】商品房价款。
(二)买受人采取下列第种方式付款：1.一次性付款。
买受人在年月日前支付该商品房全部价款。
2.分期付款。
买受人在年月日前分期支付该商品房全部价款;其中，买受人于年月日前首期支付该商品房全部价款的 %，金额 (币种) 元(大写元整);买受人于年月日前第二期支付该商品房全部价款的 %，金额 (币种) 元(大写元整);买受人于年月日前第三期支付该商品房全部价款的 %，金额 (币种) 元(大写元整); 。
3.贷款方式付款：【公积金贷款】【商业贷款】【】。
买受人于年月日前支付首期房价款 (币种) 元(大写元整)，占全部房价款的 %;余款 (币种) 元(大写元整)向 (贷款机构)申请贷款支付。
4.其他方式：。
关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定，见附件四。
第十条逾期付款的处理(一)除不可抗力外，买受人未按照本合同约定时间付款的，双方同意按照下列第种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。
(2)逾期超过日(该期限与本条第(一)款第1项第(1)目中的期限相同)后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，书面通知买受人。
买受人自解除合同通知送达之日起15日内按照累计应付款的 %向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房价款(含已付贷款部分)。
出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之 (该比率不低于本条第(一)款第1项第(1)目中的比率)的违约金。
本条所称逾期应付款是指依照本合同第九条及附件四约定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。